- 土石方居间合同 推荐度:
- 土石方居间合同 推荐度:
- 相关推荐
土石方居间合同【集合15篇】
现今社会公众的法律意识不断增强,合同的用途越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的土石方居间合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
土石方居间合同1
发包方:_______________(以下简称甲方)
本项目承包单位:_______________(以下简称乙方)
为完成_______________住宅小区6#楼土方工程项目内容,甲乙双方遵循自虑、公平和诚信的`原则,就本土方工程的开挖承包内容事项,在双方协商一致的基础上订立合同。具体条款如下:
一、工程概况
1、工程名称_______________楼工程。
2、工程地点:_______________
3、合同签定地点
二、承包内容及方式
1、工程承包内容:马路、清理土方。
2、承包方式:土方方量大约26000m,最终结算方量以实际丈量为准。
3、劳动力组织方式:乙方自行组织
三、合同工期
1、开工日期:_______________年_______________月_______________日(从甲方通知之日起开始计算)
2、竣工日期:_______________年_______________月_______________日。
四、质量标准:_________________达到支护要求.(须经发包方验收确认.)
五、合同价款及计算方式
1、按双方事前商定价计算:
1)土方开挖、运输20元/m3,
2)破碎砼由甲方支付台班费(破碎每小时260元),
3)挖机台班费220元/每小时,清扫。
2、增项或变更,须经甲方确认后双方另行商定,做到合理计价.
六、合同价款的支付方式;
在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%,土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完。
七、安全责任;
土方开挖过程中,发生安全事故由乙方负责。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方居间合同2
甲方(委托方):____________
乙方(居间方):____________
根据《中华人民共和国民法典》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订________市________区________土石方工程项目一事,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:________市________区________区BT项目;
2、工程地点:________市________区;
3、承包性质:分包;
4、工程价格:土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责上述工程引荐甲方与________建筑工程有限公司签订分包合同;
2、签订分包施工合同总价________亿元人民币。
三、乙方义务
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。
五、居间报酬,支付时间和方式
1、本工程居间费按照甲方分包的`工程量提取,每立方土方提取写:________元);
2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、委托方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权委托总包方________建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项
1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在________仲裁;
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销,不可更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(章或签字):_______
______年____月____日
乙方(签字):__________
______年____月____日
土石方居间合同3
土石方工程居间协议是指承包商和居间人之间的建筑工程居间协议。该协议的目的是为了确保土石方工程顺利进行,保证双方赢利。在实际的土石方工程过程中,居间人通常扮演着调解工程变更、补偿和分摊风险的角色。
土石方工程主要是指各类土石方开挖、填筑、边坡和基础等土石方工程。居间协议的签署必须要符合相关法律法规和行规,并在履行过程中严格遵守协议内容和标准,以实现居间人和承包商之间的公平和诚信。
一、协议的内容和条款
较为常见的土石方工程居间协议需要包含以下内容:
1、协议目的:说明居间协议为保证工程顺利进行,保证双方利益达到合理的'平衡。
2、工程范围:明确土石方工程的范围,包括所需土石方工程的地点,规模、工艺技术等细节。
3、工程价格:确定工程的价格,包括单价、总工程费等相关费用。
4、工期:明确工程计划,包括开工、竣工时间和工期延期的惩罚约定等。
5、变更和索赔:规定对于工程变化、索赔等事件的处理方式和方案,明确各方所需履行的义务;
6、保证金:由承包商依据实际情况,按规定比例交纳各种保证金。
7、履约保证金:承包商必须按照合同规定交纳履约保证金;
8、退还保证金:在履行合同中,在相关责任部分被支付、扣除或终结时退还,具体退还时间由协议规定。
二、协议的须注意事项
在签署此类协议时,需要注意以下几个方面:
1、协议应具备合法性,发起人必须具有相应资质才能发出居间邀约,且协议内容必须经过批准和公证;
2、协议条款和内容必须足够明确,使承包商和居间人在工程居间过程中能互相理解和遵守;
3、居间协议中应包含双方所承担的义务,如居间人需要协助承包商压缩费用、引进优秀资源等。
4、居间人必须具备足够的沟通和调解能力,遇到合同争议时必须有自己的主张,必须做到公正、清晰的表达地位,因此,双方在居间协议签署前,必须就协议的各个条款达成共识,并制定相关的保障措施以确保任何一方都能正当地履行协议内容和义务。
三、居间人的角色和义务
居间人在土石方工程居间过程中扮演了重要的角色。他需要具备以下几种能力:
1、沟通能力:在承包商和业主之间进行媒介引导,犹如桥梁一般,把各种信息沟通起来,帮助双方理解对方的想法和期望。
2、谈判能力:在承包商和业主之间进行各种谈判,包括寻求共识等。
3、解决问题的能力:在问题出现时,居间人必须有足够的技巧和经验,解决问题并提出解决方案;
4、保密协议:在居间协议签署期间,居间人需要遵守相关保密条款,对工程中的各种信息和涉及到双方的利益保持秘密,直到事宜结束。
总之,土石方工程居间协议是为了确保土石方工程的正常进行,同时保护承包商和业主的合法权益,规范行业发展。承包商和居间人应严格遵守合同条款,按照规定完成工作,确保合同得以顺利执行。
土石方居间合同4
甲方(委托人):______
联系地址:______
身份证号:____________
乙方(居间人):______
联系地址:______
身份证号:____________
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
一、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。
二、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协
助甲方对该工程项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
二、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
四、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
二、如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
三、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
一、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0。1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的'全部税款由甲方承担。
二、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须提供发票。
三、如果经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联
公司或单位未能实际参与施工,甲方无须支付居间费。
五、保密事项
一、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密,双方均不得向合同之外第三人泄露。
二、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止
一、本合同经双方签字或盖章后生效。
二、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。
八、其他事项
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式贰份,双方各持一份。
三、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方:______(盖章):乙方:______
法定代表人或委托代理人:______法定代表人或委托代理人:______
土石方居间合同5
甲方(委托方):
乙方(居间方):
根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包性质:分包;
4、工程价格:土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价,下同),土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项:
1、乙方接受甲方委托,负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同;
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务:
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;
2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务:
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;
2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。
五、居间报酬,支付时间和方式:
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取,每立方土方提取写:元);
2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;
3、委托方可以转账或现金方式支付;
4、居间人也可以有权委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项:
1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁;
2、委托方与发包方发生的.任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销,不可更改,不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方;
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
土石方居间合同6
甲方(委托人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:
一、 委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、 乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、 甲方义务
1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判;
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的`_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、 保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有利要求对方承担违约责任。
六、 合同终止1、本合同签字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、 争议解决方式
1、如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、 其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
签订地点:
甲方(盖章):
签订日期:
乙方(签章):
法定代表人或委托代理人(签章):
土石方居间合同7
甲方:_______
乙方:_______
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定,甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用,甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费,郑重作出以下付款保证:
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程,甲方愿意承包。
2居间费用:乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的'土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用,运距10-25公里,需车100辆左右,其居间费用,不论运输距离多远,每车居间费用7元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化,甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外,甲方与发包方增加的工程量,甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式:乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任:如甲方到期不及时付款,乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费,每拖延一天,甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷,甲方的签约方不能协调时,可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜,双方协议补充:
8、本合同一式2份,甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字:_______
乙方签字:_______
_______年_______月_______日
土石方居间合同8
甲方:_______________________乙方:_______________________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一、委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高XX北XX宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的`权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:乙方:关于土石方居间合同范本篇2甲方(委托人):联系电话:身份证号码:乙方(受托人):联系电话:身份证号码:甲乙方为了发挥双方优势,根据《民法典》,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判;
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后____日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有利要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
签订地点:_______________________甲方(盖章):_______________________签订日期:_______________________
乙方(签章):_______________________法定代表人或委托代理人(签章):_______________________
土石方居间合同9
甲方(委托人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙双方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、互惠互利的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就项目,引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的`重要信息,并最终促成甲方与
2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和
2、如果居间成功,则甲方全面履行和所签订的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%,向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式
1、本项目报酬为
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付(每次支付 )。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权利要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
1、如果发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成,提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意,不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜,经双方协商同意后,签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人和委托代理人(盖章):
签订地点:
签订日期:
土石方居间合同10
土石方工程居间协议是指,在土石方工程施工过程中,由双方达成的协议,旨在规范施工中的各项工作,明确各自的责任和义务,确保工程顺利完成。本文将从以下几个方面分别阐述居间协议的主要内容。
一、协议的签订
居间协议的签订是整个协议的第一步,也是最重要的一步。签订居间协议应当根据法律规定,确保合法、合理。协议的双方应在自愿、平等、公正、诚实信用的原则下进行协商,认真核实各项条款,确保协议的完整性和准确性。双方应在签订协议之前对协议中的所有条款进行充分的沟通和协商,以确保协议的有效性和可执行性。
二、协议的主要内容
居间协议需要明确的主要内容包括:土石方工程的性质和规模、工期、工程款项、工程质量、安全与风险、监督管理、变更及争议处理等方面。协议中应明确双方各自的责任和义务,以及违约责任的承担和处理方式等。
1、工程性质和规模:协议中应明确工程的性质和规模,如土地性质、地形、工域面积、挖掘深度等等,以明确工程的实际情况和施工所需的资源。
2、工期:居间协议应明确工程的工期,并对工期进行约束。对于工期必须延期的情况,双方应当及时协商,共同制定解决方案。如果受到不可抗力的影响,导致工期延误不得已而为之的,应当加快工程进度以保证后续工作的正常进行。
3、工程款项:协议中应对工程费用进行详细明示,包括总价、支付方式、付款期限、质量保证金等等。同时,协议中应规定各项费用的预算、发票及票据等补充条款,以保证费用的真实合法性。
4、工程质量:工程质量是决定工程成败的重要因素之一。居间协议应明确工程的质量要求及验收标准,以规范施工者的'行为,确保工程质量。如有质量问题,应及时处理,保证项目顺利进行。
5、安全与风险:施工过程中的安全是至关重要的,协议中应规定保障工程安全的条件和责任。此外,协议中应重点规避和规避土石方工程施工的安全风险,并对如何规避紧急事件作处理和保障。
6、监督管理:居间协议应规定监督方案和监督标准,以确保施工质量。监督员应及时向业主方汇报工程情况,以及及时解决在施工过程中的问题。
7、变更及争议处理:因开展工程过程中的客观原因产生问题,双方应流畅地维护的敏感与结构,真实掌握工程情况的丢失,充分交换所有信息。如发生争议,应及时沟通,协商解决,共同签署协议,最终达成共识。
三、协议的执行
居间协议一旦签订,就应严格按照协议内容执行。如出现协议条款未按照协议执行的情况,双方应及时与对方沟通,协商解决,如无法协商,可采取法律手段解决。同时,双方应建立联系和沟通机制,及时发布工作进展和情况,以保证工程的进展稳定和安全。
总之,土石方工程居间协议对于工程质量、工程安全、工程进度等方面都非常重要,需要各方共同努力,确保协议内容的实现,以达成共识。同时,协议签署双方也要以规范合法履行各项责任,保证工程的质量和安全,达到协议规定的预期效果。
土石方居间合同11
甲方:(委托方)
乙方:(被委托方,即居间方)
经双方研究决定,全权委托乙方代表陈奶善同志负责联系协调并完成了甲方与山东胶南航母基地指挥部(发包方)小口子项目建设土石方、爆破、装运平一条龙万立方合同的.签订,为此,甲方郑重承诺,根据合同签订的总量,按每立方元支付给乙方(居间人)作为劳务酬金,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议:
一、为了保证双方利益不受损害,本着真诚合作,互惠互利的原则,甲方按发包方支付工程款的程序,按预付款和进度款一期 万元,二期万元,三期 万元,付给乙方。同时做到财务双方共管,甲方二章,乙方加盖一章。
二、劳务酬金为居间人税后所得,所得税由甲方统一代缴,并提供个人所得税原始票据给居间人。
三、甲方与发包方在合同执行期间发生一切经济纠纷由甲方自行协调解决,与居间人无关,居间人不承担连带责任。
四、本合同受《中华人民共和国合同法。居间合同》有关法律法规保护,如甲方不履行合同将承担相关法律责任。
五、本合同自签订之日起,甲、乙双方签字盖章即生效,在合同终止前,无论甲方公司或法人代表如何变更,该合同继续有效。
六、本合同为不可撤销合同,无论法人变更、工程转让,本公司各种变更此合同依然有效。直至甲方将全部酬金支付给所有居间人后,本合同即行终止。
七、甲、乙双方对本合同应严格保密,不得向第三方透露。
八、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方(委托方)
乙方代表:(居间人)
法人代表或负责人:
身份证号:
身份证号:
联系电话:
联系电话:
年 月 日
土石方居间合同12
甲方:
乙方:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的'原则达成如下协议。
一:委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二:乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三:甲方义务
甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四:居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五:合同终止
如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六:其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
土石方居间合同13
甲方(委托人):
法定代表人或委托代理人:
身份证号码: 联系电话:
乙方(受托人): 联系地址:
身份证号码: 联系
联系地址:
身份证号码: 联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同
法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工
合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。
三、甲方义务
1、甲方负责提供业主方要求的相关资料;并负责和业主方进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的'计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后,当日即付给乙方现金伍拾万元整(¥500000.00元)作为酬金。
2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。
3、计算方式:甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。
4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方;或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。
五、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。
六、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。
七、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、其他未尽事宜,经双方协商一致形成的合同附件,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式三份,所有当事人各持一份,所有当事人签字盖手印后生效。
甲方(盖章):
甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印): ;
乙方(签字盖手印): 、 。
合同签订地:
合同签订日:二〇一一年 月 日
土石方居间合同14
甲方:________
乙方:________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一、委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的'重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为________万元(大写:________万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:________
乙方签字:________
签约日期:________
甲方:________乙方:________
土石方居间合同15
甲方(委托人):
联系地址:
身份证号:
乙方(居间人):
联系地址:
身份证号:
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。
2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协
助甲方对该工程项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的.上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0.1元(税后)每天按实际工程量结算支付给乙方,该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。
2、甲方可以转帐或现金的方式支付,乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条,无须提供发票。
3、如果经过乙方努力,该工程施工合同未能签订或甲方及关联
公司或单位未能实际参与施工,甲方无须支付居间费。
五、保密事项
1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密,双方均不得向合同之外第三人泄露。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止
1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁,仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份。
3、如有未尽事宜,双方可另行协商,订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方:(盖章): 乙方:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
【土石方居间合同】相关文章:
土石方居间合同04-01
土石方居间合同05-16
土石方合同03-05
居间合同04-23
居间的合同02-22
土石方工程合同04-15
土石方购买合同03-14
土石方运输合同03-07
【精】土石方运输合同04-20
土石方运输合同【热门】04-20