安装钢结构合同
在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的安装钢结构合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
安装钢结构合同1
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条工程承包范围及承包方式
承包方式：甲方提供材料，乙方负责安装。
承包范围：钢结构、维护板的安装，包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装，屋面板及附件安装，墙面及附件安装，大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。
第三条工程期限
合同工期总日历天数天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日，遇不可抗力工期顺延。
第四条工程质量
合格，按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。
第五条合同价款及付款方式
1、合同价款：总面积平方米(，每平方米元，共计(大写)元。
2、付款方式
(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后，甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。
(2)根据乙方的施工进度，中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。
(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的.30%_______________元。
(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%，扣除已付金额，应付___________元。质保期为壹年，总合同金额的5%作为质保金，保修期满工程无质量问题后付清。
(5)结算方式，采取以下第种结算方式。
①乙方公户账号： ，开户行：
②乙方授权___________为收款人。
第六条双方的义务
1、甲方义务
(1)办理建设报批手续。
(2)向乙方提供安装工程材料。
(3)向乙方提供图纸及说明。
(4)按合同约定支付工程款。
2、乙方义务
(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。
(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸，编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。
(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单，并附上所有施工人员的身份证复印件，制定规范的制度，对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更，需向甲方发出书面通知并进行变更登记。
(4)乙方必须完善保险，为所有施工人员购买相关保险(工伤保险，人身意外伤害险等)并提交甲方备份。
(5)乙方指定为本工程项目经理，负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。
(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护，确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。
①乙方卸车时轻吊轻放，不能把梁、柱等成品件有砸弯现象;②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护，不要让板表由划痕现象，不允许有折板现象。
③如甲方材料受到损坏，甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。
第七条施工安全及责任承担
1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。
2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。
3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。
4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。
第八条工程验收
1、乙方安装钢构件、维护板，自检合格后应通知甲方，进行预验收。如需整改，乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。
2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收，在验收后给予认可或提出修改意见。
第九条违约责任
1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1%向甲方支付违约金，乙方逾期七日时，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1%向乙方支付违约金。
第十条附则
1、未尽事宜由双方签订补充协议，与本合同具有同等效力。
2、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
4、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：地址：
甲方代表：
年 月 日
安装钢结构合同2
发包方：
承包方：
发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一、工程概况
（一）名称：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司钢结构厂房
（二）工程地点：林口县振西工业园
第二、工程合同范围
钢结构框架的制作、安装钢结构框架，防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工程。
第三、施工准备
（一）发包方：
1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责：负责对基础、预埋件埋设工程的质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工；
（二）承包方：
1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划；
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底；
4、承包方专业施工人员必须出具从业资格证，否则发包方有权拒绝其上岗。
第四、材料、设备供应：
（一）本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供。
1、所用钢材型号：立柱219方管；房架80*80方管，壁厚３.０ｃｍ；檩条40*80方管，壁厚２.７ｃｍ；墙檩条４０*６０方管，壁厚２.０；彩钢瓦足尺０.4ｃｍ。
２、层面每个柱间安装一条采光带，两个柱节一个塑钢窗，屋面为蓝色，墙体白色，刚才刷灰色防锈漆。
（二）用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
第五、工程期限：
本工程合同工期为40 天（以承包方正式进入现场施工之日算起）。第六、工程质量及验收
（一）承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
（二）发包方按施工图及说明和国家的.有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。
（四）工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
第七、工程造价
（一）、本工程包工包料，钢构部分全部工程总造价为人民币 本工程每平方造价165 元/平方米（本价格为含税价，承包方出具国家正规增值税发票）。合同总价款按照合同履行时实际建筑面积结算（约5566平方米*165 元=918， 元）。
（二）工程造价按施工图建筑面积 平方米，造价一次性包定，所有工作内容均在建筑面积 平方米单价中包含，如施工中发生变更,双方及时签署工程联系单,造价相应调整。
第八、风险责任
（一）本工程承包方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。
（二）在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
（三）承包方负责提供图纸,图纸设计单位必须有国家承认资质。设计费用包含在工程报价内,承包方对其所设计的图纸负全责。
第九、付款及结算方式：竣工验收合格后30天内由发包方结清
全部工程款。
第十、其他附件
（一）因发包方原因造成工程停建、缓建或由于发包方要求，设计变更造成承包方返工，发包方应承担由此引起的损失。
（三）若承包方到工地施工要办理有关手续，发包方应大力协助承包方办理。
（四）在工程结束前，承包方必须向发包方递交内页，以免耽误发包方办理房照。
（五）贯彻国家安全生产的有关规定，现场施工人员的伤亡事故，由承包方原因所引起的均由承包方负责，与发包方无关。
（六）施工过程中，承包方应文明施工，保持场地清洁。
（七）未尽事宜，双方协商，必要时可签订补充协议。
（八）本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式肆份，双方各执两份。
发包方：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司地址：林口县振西工业园区法定代表人：
承包方：
地址：
法定代表人：
合同签订时间： 年 月 日
安装钢结构合同3
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议。
一、工程内容：东方紫园小区东热力泵房及消防泵房地下钢结构楼梯的制作及安装
二、工期：经甲乙双方协商，本工程从20______年_____月______日至20______年_____月______日，制作及安装总工期为_____天。
三、工程总造价及付款方式
经甲乙双方协商，东西两个热力泵房及消防泵房钢结构楼梯的制作安装总价为人民币___________元整。
本工程安装结束______日内，付工程款__________元，余下的_______元待整体验收合格后给付。
三、质量及技术标准
所有材料必须达到合格，由乙方质检人员现场检测，施工质量达到国家标准。
四、双方责任
1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时与乙方沟通。甲方提供原材料堆放场地，提供电源，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方按照图集及图纸设计要求，按图施工，工程质量确保合格。
五、安全施工
乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品，佩戴安全帽，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如果发生安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
六、工程质量
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的.材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。
3、本工程喷涂中灰防锈漆两道。
七、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
安装钢结构合同4
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、 工程名称：
工程地点：
二、 工程内容及主要技术参数
1、 工程内容：钢结构的制作、安装。
2、 面积： 1728 ㎡(以实际验收面积为准)。
3、 技术要求：以甲方确定的图纸为准。
4、 其它要求：无
三、 质量、工期
1、 工程质量要求：合格工程。
2、 工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币 380元/平方米 。总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式
1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工○程款 。
2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程○款(50%) 即人民币 。预留 作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、 负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。
2、 甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。
3、 负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
4、 按合同约定，按期付款。
(二)乙方负责事项
1、 严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。
2、 按合同约定,按期完工。
3、 严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的.发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。
六、工程验收
1、 工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。
2、 甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。
七、违约责任
1、 甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、 乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。
八、附则
1、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、 本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。
3、 本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：
代表人签字：
开户行:
帐号:
电话:
乙方(盖章)：
代表人签字：
开户行:
帐号:
电话:
_______年_______月_______日
安装钢结构合同5
发包方(全称)：____________________
分包方(全称)：____________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包事宜经协商并达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
1.1、分包工程名称：____________________
1.2、分包工程地点：____________________
1.3、分包工程承包范围：____________________
二、分包方式及内容
2.1、本工程分包采取的方式。
2.2、包含工作内容：____________________
三、分包合同工期
3.1、合同工期:_______________
3.2开工日期：主材进场当日为开工时间，甲方需提前告知乙方，乙方可提前进场做相关准备工作。
四、分包合同价款及支付
4.1、付款方式：
钢结构总重约：___________t，吊装安装单价：_________元/t，围护结构彩钢板约：____________㎡，安装单价为：___________元/㎡，完工后据实结算。合同总价约为：__________元(大写：_______)。工人进场后甲方付工人生活费______元，主结构吊装安装完成后支付_________元.
五、双方责任
5.1、甲方责任
1、按本合同约定，及时支付工程款和进行结算，提供现场标高控制点及施工图纸一套。
2、协调本工程施工过程中与业主监理等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点及仓储宿舍各一间。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面，进行乙方的进度，质量，安全等工程管理。
5、如因主材到位不及时和未按合同约定支付款项造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
5.2、乙方责任
1、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的`质量监督和管理，对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责。
2、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
3、安全措施由乙方负责，施工中一切安全事故乙方负责。
4、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
5、如因施工进度和质量问题造成的工期延误及经济损失由乙方负责。
六、附则
1、若任何一方未按本合同规定履行相关义务，另一方有权终止合同，并办理相关结算手续，所造成的损失由前者承担。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付生活费后生效，结清财务帐款后失效。
双方约定本合同一式三份,发包方一份，分包方各均具有同等效力，由发包方与分包方分别保管。
发包方：____________________
公司地址：____________________
法定代表人：____________________
劳务分包方：____________________
__________年____月_____日：
安装钢结构合同6
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
一、经双方友好协商，本着平等互利的原则，甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的.责任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。
二、工程名称：山东和乐门业有限公司三号车间 天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚、酸洗池墙面板制作、安装工程。
三、 工程地点：山东齐河 工程承包方式：由甲方提供钢材、油漆及施工水电，乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、 质量标准：
1、《钢结构工程制作及安装施工规范》(GBJ50205-20______)
2、《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-20______
3、施工图及相关技术交底
五、工期：本工程制作、安装工期为开工后20 天内完成。甲供主材料全部到达现场之日即为开工之日。如工期延误，每延误一 天，乙方按每日伍佰 元向甲方交纳罚金。(不可抗力、 天气影响及甲方原因造成工期延误除外)
六、合同价款及付款方式：
1、合同价款： 天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚制作、安装总面积为167.6平米，单价33.5 元(叁拾叁点五 元)/平米。合价167.6*33.5=5614.6 元，四舍五入为5600 元(伍仟陆佰 元整)三号车间酸洗池墙面板制作安装包干价3000 元(叁仟 元整)以上总计：8600 元(捌仟陆佰 元整)
2、付款方式：待甲方验收完成后五个工作日内一次性付清。
七、安全文明施工问题：
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理，在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生，做到工完场清，并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装钢结构合同7
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经双方友好协商，本着平等互利的原则，甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的 、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。
一、工程内容：山东和乐门业有限公司员工厨房墙面板、打样室屋面保温棉及屋面板、废旧纸箱库房墙面板 、安装工程。
二、
三、工程地点：山东齐河 工程承包方式：由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电，乙方提供其余辅材负责构件 和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、质量标准：
1、《钢结构工程 及安装施工规范》（GBJ50205-20xx）
2、《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-20xx
3、施工图及相关技术交底
五、工期：本工程 、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料到达现场之日即为开工之日。如工期延误，每延误一天，乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。（不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外）
六、合同价款及付款方式：
五、1、合同价款：打样室屋面板及屋檩条 安装包干价1000元，员工厨房墙面板、墙檩条及4扇门 安装包干价1800元，废旧纸箱库房墙面板
及墙檩条 安装10元/平米，共112平米，合1120元。以上共计3920元。（四舍五入计3900元整）大写：（叁仟玖佰元整）注：此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工，单价按150元/天计。
2、付款方式：待工程完工后一次性付清。
七、安全文明施工问题：
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理，在此期间所发生的'一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生，做到工完场清，并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）
乙方（盖章）
甲方法人代表：
乙方法人代表：
电话：
电话：
时间：
时间：
安装钢结构合同8
合同编号：_______________
发包方(甲方)：______________________
承包方(乙方)：______________________
签订时间：______年______月_______日
签订地点：_________________________
(注：如仅为加工合同，名称最好定为《钢结构加工承揽合同》，如此则发包方改为定作方，承包方改为承揽方。)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：__________________________________。
二、工程地点：__________________________________。
三、工程内容：__________________________________。
1.结构：_______________________________________。
2.建筑面积：___________________________________。
3.层数、建筑高度：_____________________________。
四、工程项目批准文号：__________________________。
五、资金来源：__________________________________。
第二条工程设计技术条件
一、工程设计范围：______________________________。
二、工程设计技术要求：(注：本条内容可作为合同附件列载)
1.建筑设计规格及要求
2.结构设计荷载
3.材质设计要求
4.屋面设计构造要求
5.墙面设计构造要求
6.其它设计要求
7.上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图纸依据。
8.发包方提供的材料：_________________________。
9.经发包方确认出承包方采购的材料：____________________________________。
第三条工程承包范围
一、承包范围：工程±0.000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面(不含砌体)，门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承包内容以外的工程。(注：1、如遇非我公司承包范围的施工图内容时应在合同中写明。2、属承包范围和不属承包范围的工程应具体化。)
二、±0.000以上钢结构图纸设计、原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用。
三、本工程钢结构建筑面积：_____________________(平方米)
四、本工程运输由________方负责，运费__________在本合同造价内。
五、本工程基础设计由____________方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。
六、其它：___________________________________________。
第四条工程造价
一、本工程定价方式为固定合同价;风险范围为______________________。
二、本工程合同价款为_____________万元，其组成详见报价单附件____________;
报价单仅为合同定价的参考，不作合同履行的依据;合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费以及税金。
三、合同价款在风险范围内不作调整;风险范围外合同价款调整方法为：____________。
四、本合同总包管理现场经费为_________万元，由发包方支付总包方;费用_________万元，由发包方支付给______________方。
五、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则的办法计价，追加合同价款：
1.合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行。
2.合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方协商的并经甲方确认的追加价款执行。
3.合同报价单中无相同单价，甲方又不确认追加合同价款的，按国家现行费用定额和市场价执行。
4.工程量增减的计算方法按现场工程量增减确认单执行。
六、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款____________费用。
七、按国家税务总局《国税发(20xx年)117号文》规定，本合同特明确：工程造价中_________%为建筑业劳务价款(安装费)，计__________万元。
(注：如定价方式采用固定综合单价，则本条第一款可表述为：本工程定价方式为固定综合单价，每平方米为___________元。
第二款可表述为：本工程合同价暂定为_____________万元，在工程竣工后按实际建筑面积计算工程价款。
第五款可表述为：实际建筑面积的计算方法为：___________________。
第六款可表述为：本合同最终结算价款为：综合固定单价x实行施工面积+费用。)
第五条设计及其变更
一、本工程发包方委托承包方进行施工图设计。包括____________工程范围的设计。基础由承包方设计时，承包方可转委托有相应资质的单位设计。具体委托设计内容由发包方向承包方出具委托书确定。
注：如由发包方负责设计，则：
(1)第一款可表述为：本工程设计由发包方负责，发包方于本合同订立后________日内向承包方提供完整的构件加工图和施工图捌套，承包方按发包方提供的图纸进行制作和安装。
(2)将本条第二、三、四、五、六、七、八款删除;
(3)将本条第九款顺序号改为第二款，对各款依次编号。
二、设计费(包括转委托的费用)不包括在本合同第三条所列合同价款中，设计费总计为：_________万元，由______________承担。
三、发包方应向承包方提交据以设计的基础资料，包括并不限于：工程地质资料、水准座标控制点、工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料。发包方保证所提供资料、数据的真实、准确。
四、发包方应向承包方提供必需的工艺条件和本合同第二条规定的相应技术条件，如加层或拼跨则必须提供底层和相关建筑的施工图。
五、发包方应于本同生效后__________日内向承包方提交据以设计的全部资料，承包方应于收到全部有效资料后__________日内完成设计任务。
六、承包方完成设计后三日内将设计文件施工图________套，交发包方审查。发包方对设计有修改要求的应在收到施工图设计文件后三日内提出;无修改要求的应在收到图纸后三日内组织承包人和相关单位进行图纸会审和交底，逾期则视为设计图已经发包方确认。
七、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料和合同第二条约定的设计技术条件进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
八、发包方对设计有特殊要求的，应在设计进行前以书面形式告知，承包方在国家规范许可的范围内按要求设计。
发包方自行设计或委托第三人设计±0.00以下基础部分时，由承包方根据发包方设计条件提供基础地脚反力，供发包方设计基础时采用。
九、施工图设计文件确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的，应向承包方书面提出，变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的，变更设计后应报原图纸审批机关批准。
十、因发包方变更设计条件或提出变更设计的，由发包方承担下列费用和责任：
1.设计工作量增加的，追加相应设计费。
2.材料设备增加时，追加材料设备款;
3.工程量增加的，追加合同价款;
4.造成承包方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的，赔偿损失。
5.造成工期延误的，工期顺延。
第六条工地代表、项目经理、监理
一、发包方工地代表
1.发包方派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包方履行本合同的代表人。工程师必须出具有相关专业知识的人员担任。
2.双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经工程师签字即对发包方具有法律约束力。
3.工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包方工地代表(本合同称为项目经理)后即对发包方发生法律约束力。项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4.承包方对工程师发生的指令、通知等有异议时，在48小时内向发包方书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。发包方应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为确认承包方的异议。
5.情况紧急时，工程师可向承包方发出口头指令，并应24小时内再予书面确认承包方认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包方。
6.发包方派驻工地的工程师为___________名。姓名为：_______、________、__________。以上人员具有相同地位和权利。
7.发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。
8.工程师的权力自合同生效时产生，至合终止时终止。
二、承包方项目经理
1.承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。
2.项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达发包方或其工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签单无效，除非经承包人追认。
3.项目经理代表承包方发往发包方各种书面函件，经发包方工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。
4.承包方派驻工地的项目经理姓名为：_________________。
5.承包方更换项目经理，须提前7天书面通知发包方。新委派的项目经理必须具备相应知识。
6.项目经理的其他权利和责任依据合同、承包方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授权的行为无效。
7.项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。
三、工程监理
1.本合同发包方委托__________监理公司进行监理。监理公司委派________为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。
2.监理工程师代表发包方对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包方进行检查、监督和管理。
3.监理工程师的职权与发包方委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与发包方工程师同，除非发包方有特别限制，但应书面通知承包方。
第七条施工准备
一、承包方的施工准备工作
1.设计完成经发包方确认后_______日内，承包方向发包方提供施工图_____套，承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提出书面会审纪要。
2.会审纪要决定修改设计的，承包方应予修改。设计工期顺延。
3.设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。
4.编制施工组织设计文件和施工方案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前天送交发包方。
5.构件已制作，具备发运安装条件时承包方应书面通知发包方，准备进场安装。
二、发包方的施工准备工作：
1.应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，以可承载汽吊通过作业为准;接通施工现场施工用水源及照明和动力电源，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要;施工场地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“三通一平”，发包方保证符合进场施工的条件，并承担前述工作的费用。
2.埋设基础地脚螺栓。
3.向承包方提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料的准确性负责。
4.协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。
5.办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。
6.提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。
7.协助承包方办理建筑企业异地许可证等证件。
8.发包方应施工准备期届满前完成前述工作，并向承包方发出进场施工的书面通知。
第八条工程期限及顺延
一、本合同总工期为_______天，为不连续相对确定期间，从发包方支付定金(或预付款)第_________日起算。
二、工期组成及实际起止时间按以下计算：
1.设计期限为_______天，以承包方收到发包方本合同约定的全部据以设计的有效资料起至施工图交发包方审查确认日止。
2.制作及施工准备期为_______天，从承包方收到发包方施工图设计会审通过的通知之日的第________天起，至承包方构件制作已具备发运安装条件，向发包方发出进场安装通知日止。
3.施工工期为________天，从承包方接到发包方书面进场施工通知、对基础复测合格交接后的第________日起至工程完工，发包方接到承包方竣工验收报告日止。如工程分区段安装施工的，则施工工期分别从各区段基础交接后第__________日开始计算至各区段完工日止，各_________天。
二、工期顺延
1.在设计期间发包方提出设计变更的，设计期限顺延。如导致增加设计工作量或返工的，追加设计费。
2.在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给承包方造成的经济损失。
3.施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
3.1进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。
3.2发包方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延;
3.3由于发包方提供的工程地质资料不准备或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时;
3.4一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计;
3.5因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延;
3.6未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时;
3.7因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延;
3.8非承包施工的前一工序未完成，导致承包方停工等待的，工期顺延;
3.9合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
4.实际发生的设计工期、施工准备工期和施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的，则为按期竣工或提前竣工。
四、暂停施工
1.工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包方，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包方实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。
2.停工并非承包方原因造成的，则由发包方赔偿承包方损失;责任是第三方时，则发包方对第三方取得追偿权。
第九条材料、设备供应
一、发包方供应的材料和设备
1.本工程由发包方提供的材料设备详见附件_____：《发包方提供材料、设备一览表》。
2.《发包方提供材料、设备一览表》内容应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。
3.发包方提供的材料、设备必须附有产品合格证，发包方对其质量负责。
4.发包方应按一览表中的约定内容提供材料、设备。提前交付的，承包方有权拒收;迟延交付的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工损失。
5.发包方将材料设备交付承包方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的，承包方有权拒收。承包方接收材料、设备后即负有保管责任。
二、承包方采购和提供材料、设备
1.承包方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属承包方制作的构件，应提交承包方质检部门检验合格的报告。
2.承包方对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。
3.承包方运送材料、设备、构件到工地后，应通知工程师或其代表清点检验。工程师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验，并在送货清单或检验申请上签字。
4.发包方提出材料代表的，应在取得设计单位认可后代用。承包方提出材料代用的，应通知发包方。发包方在接到通知后2天内作出答复，逾期则视为同意，承包方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知发包方。
三、材料检测检验
1.双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担;不符要求的，费用由材料提供方承担。
2.因检测检验或复验影响施工的，责任属发包方的则工期顺延，责任属承包方的则工期不予顺延。
3.按《建筑法》规定，发包方不得指定承包方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。
第十条安全施工
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包方承担。
二、发包方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担责任及发生的费用。
三、在承包方进场施工至交付工程的整个期间，发包方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经承包方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发包方负责并承担费用。
四、发包方应在其认为必要的改所设立安全警告牌或安全公告栏。
五、承包方在进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。
第十一条工程质量
1.承包方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2.承包方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
3.承包方应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。
4.承包方在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
5.工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包方承担，检验合格的则由发包方承担，并顺延工期。
6.承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
7.如承包在施工中发生质量事故，应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案;重大质量故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。
8.自工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的__________%，保修期为一年。
第十二条工程验收
一、基础地脚螺铨工程由发包方验收合格后，在承包方进场施工前交由承包方复验，复验发现不符要求的，发包方负责整改至符合要求，具备进场施工条件时，交承包方接收并进场施工。
二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，承包方自评符合设计质量要求后通知发包方组织中间验收。发包方在接通知后三日内不组织验收的，视为验收合格，承包方有权进入下一道工序。
三、最终验收：全部钢结构工程完工后，发包方应自收到承包方竣工验收报造和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：
1.验收合格的，发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工验收报告日。
2.经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。
3.验收不符合合同要求的，由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间应计入承包方的施工时间。
4.发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后______日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包方应按合同约定支付工程尾款。
四、因特殊原因，发包方要求部分单项工程甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议。
五、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包方不得使用。如果使用则视为工程合格，有关质量等问题由发包方承担责任。
第十三条工程价款的支付与结算
一、工程款支付：
1.合同生效后______日内，发包方应支付合同总价的_________%预付款(或定金)，计人民币____________万元。
2.施工图会审确定后三日内，发包方支付合同总价的_________%的备料款，计人民币____________万元。
3.钢结构主构件进场后三日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币____________万元。
4.围护材料开始场后三日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币___________万元。
5.钢结构工程施工完工后五日内，发包方支付合同总价的__________%进度款，计人民币____________万元。
6.钢结构工程验收合格后七日内，发包方支付至工程总造价的_________%计人民币_______________万元。
7.保修金为合同总价的___________%，保修期满后15天内一次性支付。
8.前述合同总价系指合同签订时确定的.工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。
9.发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在承包方催告后7日内仍不支付的，承包方有权中止合同履行，待发包方支付后恢复施工。停工期间损失由发包方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包方有权解除合同，发包方赔偿一切损失。
二、结算
1.承包方应于工程竣工验收后合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料。
2.工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。
3.发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。
4.如结算报告的工程最终造价为固定合同价款，无增减时，则无需发包方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款;如有增减时，则对增减部分进行决算。
5.追加工程款、费用、赔款，如已经发包方签证确认的，则无需再次确认即应支付;尚未确认的，由发包方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。
6.发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。
三、其他事项：
1.本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作，涉及该部分的款项的税金由承包方在其住所地纳税，并由承包方按定作合同的规定开具相关货物销售发票。
2.本工程安装部分款项为建筑业劳务价款，由承包方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。
第十四条工程分包
一、本工程发包方同意承包方进行分包。(注：如不同意分包，则删除本条。)
二、承包方确定的分包方应具备相应的施工资质。
三、分包工程的范围为____________________________________________。
四、分包工程款由承包方与分包方结算支付。发包方未经承包方同意不得以任何形式向分包方支付各种工程款。
五、工程分包不能解除承包方对发包方的义务和责任。承包方应在分包现场派驻相应管理人员，以保证本合同的执行。
六、承包方按承包合同约定向发包方负责;分包方按分包合同约定向承包方负责;承包方和分包方就分包工程向发包方承担连带责任。
七、分包合同由承包方与分包方签订，交发包方一份备案。(或：分包合同由承包方、发包方、分包方三方另行签订)
第十五条奖励和违约责任
一、奖励
1.工程经验收获_________奖时，发包方一次性奖励承包方___________万元。
2.工程提前完工，每提前一天发包方奖励承包方__________元。
二、承包方的违约责任
1.工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
2.因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的万分之五计算赔偿发包方的损失，但赔偿额最高不超过合同总价的2%。发包人对工期逾期的索赔应在工程竣工后30日内提出。
3.由承包方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由承包方自行承担。承包人转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。
4.承包方的其它违约行为导致发包方损失的，应按《合同法》等相关法律规定赔偿损失。
三、发包人的违约责任
1.未按合同约定支付工程款，按日万分之五支付违约金，工期顺延。造成承包方停工、窝工的，赔偿损失。
2.工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
3.发包方未及时向承包方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿承包方因此所受的损失;延误工期的，工期顺延。
4.工程验收合格后，发包方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之五偿付违约金。
第十六条其他约定
一、合同担保
1.为了保障全面履行合同，发包方和承包方相互可以提供担保。
2.发包方选择按以下第_________种方式向承包方提供担保：
2.1向承包方交纳___________万元履约保证金。
2.2由第三人向承包方提供信用担保;
2.3发包方向银行申请以下承包方为收款人的______个月的_______万元的银行承兑汇票交承包人，作为履约担保。
3.承包方选择按以下第________种方式向发包方提供担保：
3.1向发包方交纳__________万元履约保证金，返还时间为：_____________;
3.2由第三人向发包方提供信用担保;
4.如提供第三人信用担保的，担保合同另行订立。
二、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第______种方式解决：
1.提交___________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院提起拆讼。
三、合同履行和纠纷处理和依据
在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。
1.合同文件组成及优先次序为：
1.1本合同;
1.2本合同的补充合同;
1.3合同施工图纸
1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。
1.5招标书、投标书、中标通知书;
2.本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。
四、本合同结构排序依次为：条、款、项、目。例：十六条、第一款、第三项、第二目内容：“由第三人向发包人提供信用担保”;其“”为款，“3”为项，“3.2”为目。
第十七条附则
一、本合同一式________份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执________份，承包方执________份，报发包方建设行政主管。
二、本合同附件共______份，发包方和承包方在上盖章后生效。其中：________.
甲方(签字/盖章)：__________________
乙方(签字/盖章)：__________________
签订日期：______年______月______日
安装钢结构合同9
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑吨位：(以实际验收吨位为准)。
4、工程内容：钢结构制作安装
5、承包方式：包清工
6、工程期限：本工程工期为390天，自材料进场之日起计。
二、工程计价
1、单价：__元/吨(包括钢结构原材料、标准件、板
2、工程总造价：。
三、工程质量
1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
四、甲方权利、义务和责任
1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。
4、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任
1、乙方组织施工管理人员和施工机械进场。甲方必须提前组织原材料进厂加工，以确保工程进度的顺利进行，如因原材料延误而影响工程进度，造成的损失由甲方负责，并赔偿乙方施工人员的工资，每工计200__元。
2、严格按施工图纸要求进行施工，保证工作数量及工程质量。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救，以达到工程质量验收标准。由此造成的经济损失全部由乙方承担。
3、乙方必须服从甲方的`管理，搞好文明施工，做到工完场地清。
4、乙方施工人员的住宿及水电由甲方负责。
5、乙方施工人员的保险费用由总包方负责。
六、工程价款的支付与结算
主钢构进厂，甲方按进厂吨位金额的65%付款，钢构件进工地现场后甲方付进场吨位金额20%，工程竣工验收后甲方付总金额的12%，乙方提供相关资料后甲方付总金额3%。
七、安全生产
1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作。
九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。(以海怡建设公司和史志新的内部承包协议为标准)。
十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。
双方于年月日，于项目部签订本合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装钢结构合同10
甲方：_______
乙方：_______
甲方委托乙方完成工，总面积（重量）约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：
第一条：工程概况
1、工程地址：_______
2、工程内容：_______
第二条：安装施工付款方式
1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。
2、工程单价：按照计算（税前）。
3、安装施工总费用约，大写
4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费元，大写。
5、元作为进度款，大写
6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：元大写元
7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。
8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。
第三条：质量控制、安全生产、其他要求
1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。
2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。
3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。
4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。
6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。
7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。
8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的.安全事故乙方承担。
9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。
10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。
第四条：施工工期
1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。
2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。
2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；
2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；
2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；
2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风
2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；
2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；
2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；
2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的
第五条：维修期
一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。
第六条：争议违约
1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。
2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。
第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力
甲方：_______
乙方：_______
代表人：_______
代表人：_______
电话：_______
电话：_______
地址：_______
地址：_______
日期：_______
日期：_______
安装钢结构合同11
总包单位：项目部（以下简称甲方）
分包单位：建设工程有限公司（以下简称乙方）
甲方将本工程项目分包给乙方施工，为了共同做好施工（加工）现场的治安、保卫、防火工作，根据上级主管部门的有关规定，明确双方的治安防火责任，确保本工程顺利完成，甲乙双方在签订本工程项目分包合同的同时签订本协议。以资共同遵照履行。
一、工程概况
1、工程名称：高炉大修项目鼓风机站钢结构安装工程
2、工程地址：_________
3、分包范围：鼓风机站区域内的钢结构安装等工程项目（具体工程项目以甲方提供的施工图全部图示实物量为分包范围）。
4、分包方式：本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式
二、工程期限
从3年六月十六日开工至3年六月三十日竣工。
三、双方责任
1、甲方的职责：
（1）负责乙方进场前的法制教育和“六防”安全教育；乙方需进入要害、防火重点部位施工作业时，还必须进行专门审查、专项交底。
（2）负责乙方进场人数的核定和办理进场证的审核、确认；需要进入生产要害部位的，还应督促乙方办理相关证件。
（3）督促乙方落实专人负责内部治安、保卫、消防工作，审核确认乙方治安、保卫、防火措施，审批乙方的动火作业。
（4）负责乙方在施工作业期间执行治安、保卫、防火安全措施的巡视检查；对措施不落实，通知整改，对隐患严重的`责令停止施工作业。
（5）配合有关部门对乙方人员因违反各规章制度而引起的各类事故、案件的查处。
2、乙方的责任：
（1）进入施工（加工）现场之前，必须将施工人员花名册（包括性别，年龄、藉贯、文化程度、身份证号，务工证号、寄住证号及有关证明合法身份证件的复印件）提交甲方备查。
（2）必须向甲方提交施工人员住址、电话、治安责任人和专兼职保卫人员名单；并建立相应的治保及义务消防队组织和管理制度等。
（3）施工（加工）现场严禁用易燃物搭建工棚、使用电炉、电取暖器等违禁电器，禁止在工棚内乱接乱拉电源和使用60W以上的灯泡。
（4）施工（加工）现场严禁乱堆、乱放易燃易爆物品；施工作业动火时，需办理动火手续，严禁无证动火、违章动火。
（5）严格遵守治安保卫规定，禁止聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、看黄、吸毒、偷盗公私财物等不法行为。
（6）施工（加工）现场的机具、材料必须采取可靠的防盗措施，必要时应派人看守。物资出场需办理物资出场证明，方可出场；人员、车辆按甲方规定办证，不得无证和冒证进场。
（7）签订本协议同时，必须按施工作业人员数向甲方交纳治安保证金：贰仟元（20人以下交1000元，20人以上交20xx元，50人以上交3000元，100人以上交5000元）；工程完工后，扣除上缴治安管理费后，其余全部退还。
（8）配合甲方对乙方人员因违反各类规章制度而引起的各类事故、案件调查处理。
四、经济处罚
1、违反甲方或建设单位厂规、厂纪两人次以上扣治安保证金30%，四人次以上者扣治安保证金50%，六人次以上或造成严重后果的，扣除全部治安保证金。
2、受到公安机关治安处罚一人次扣治安保证金50%，两人次扣除全部治安保证金。
3、属违法犯罪被判刑一人次扣除全部治安保证金。
4、受经济处罚，治安保证金不足支付的由工程款项中扣除。
五、本协议只适用本工程项目，新包工程项目需重新办理。
六、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
七、本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包合同的附件同日生效，至本工程项目分包合同履行完毕即失效。
承包单位：项目部分包单位：建设工程有限公司
单位地址：_________单位地址：_________
代表人：___________代表人：____________
电话号码：_________电话号码：_________
签订日期：__年______月______日
安装钢结构合同12
甲方：
乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。第一条：钢结构、广告牌制作、安装
1、规格：
广告牌：
2、3、以双方签字确认的施工图纸为准安装地点：
第二条：工程造价及支付方式
1、钢结构、广告牌制作安装费(即合同总价款)：暂按乙方出的预算，共计人民币大写：
2、3、具体工程量按实结算。支付方式：
（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款；（2）工程过半，甲方向乙方支付总价款的30%作为进度款；
（3）工程安装完成验收后，甲方向乙方支付总价款的37%，余3%作为该合同的工程质量保证金，两年内付清。
第三条：工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起60天内完成制作、安装，并通过验收。如遇不可抗力因素工期顺延。第四条:双方权利和义务
甲方:
1、2、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、按本合同第二条规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。
乙方：
1、2、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。
严格按照甲方确认的`施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3、4、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。
提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。
5、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。
第五条：关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告牌制作安装应当牢固，抗风力应达到八级。
第六条、关于施工安全
1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。
2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位，所发生的安全事故，一切后果由乙方承担。
3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害，由乙方一并承担。
第七条、违约责任：
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。
第八条、保修期限：
1、2、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保两年。保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
第九条、争议解决方式：
潍坊市中级人民法院第十条、合同生效时间
双方签字盖章后生效
第十一条、本合同一式六份，双方各执三份
甲方：
乙方：（盖章）
（盖章）
法人/授权代表（签字）:
法人/授权代表（签字）:联系电话：
联系电话：
日期：
____年__月__日
日期：
____年__月__日
安装钢结构合同13
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：
一、工程内容
钢结构安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。
二、工期
经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可抗力因素（如战争、地震、雨天等），工期相应顺延。
三、双方责任
1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。
四、劳务费用
乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。
五、安全施工
乙方工人进入工地，必须遵守工地的`安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
六、工程质量
1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。
3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。
4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
七、违约责任
按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。
八、争议解决方式
1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向____________人民法院起诉。
2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。
甲方：（签章）
法定代表人：
地址：
联系电话：
______年______月______日
乙方：（签章）
家庭住址：
联系电话：
______年______月______日
安装钢结构合同14
发包方：____________
承包方：____________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证工程顺利实施，经友好协商，双方达成以下合同条款，以共同遵守。
一、工程概况：钢结构厂房一层，约㎡。
1、工程名称：十堰市神针工贸有限公司
2、工程地址：_______十堰工业新区
3、工程内容：钢结构安装
4、承包范围：地脚螺栓制作预埋，主钢构、屋面、墙面瓦、型钢等构件安装，主钢构面漆，次钢构制作安装、除锈、刷漆，雨棚、大门制作安装、油漆，落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。
二、工程工期：
三、质量标准：
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。
3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时，应通知甲方及有关部门，进行中间结构验收，验收合格后方可进入下一道工序。
四、工程造价：
1、工程面积：
2、工程单价：
3、工程造价：
五、结算方式：
1、主钢构安装完毕，付进度 _____元，占总造价的`50%。
2、次钢构：型钢、拉条、隅撑、天沟、水平支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕，付进度元，占总造价的30%。
3、大门，雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕，整体验收合格，付进度元，占总造价的15%。
4、剩余元，占总造价的5%,作为质保金，______年内付清。
六、双方责任：
1、甲方责任：
甲方向乙方提供图纸一套；
在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系，为乙方创造良好的施工环境；
保证现场道路、用水、用电畅通；
按合同规定，甲方按时支付工程款，否则工期顺延；
2、乙方责任：
乙方承接甲方工程后，按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工，确保工程质量和施工进度；非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的，每日向甲方支付500元罚金；
乙方必须严格执行国家相关安全规定，遵守安全操作规程，施工过程中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关；
乙方所提次构件及螺栓等材料，做到规格、型号、数量准确完整，图纸清晰严密，如计划量超出实际需要的2%，乙方承担超出量的全部费用；
甲方将构件交付乙方，乙方负责卸车并将构件码放整齐有序，双方应进行清点核对，并在出库单上签字。承包方接收材料后，即负有保管责任，如因保管照看不善造成丢失、浪费，或因卸车码放造成构件损毁或变形，乙方赔偿全部损失；
按合同约定，在保修期内，乙方接到维修通知后，24小时内必须到达现场维修，维修费用由乙方承担；
乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材，安全设施，全由乙方自理；
工程完工后，乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料，并负责余料的收集及装车；
做好施工日志，工程竣工交工程部。
七、违约责任
甲乙双方在合同签订后，任何乙方违约，须赔付守约方合同总金额5%的违约金。
八、其它约定：
1、本合同未尽事宜，有双方代表协商作出补充合同，且补充合同，与本合同具有同等效力。
2、如发生合同纠纷，则按照先调解，调解不成再上诉的原则解决。
3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
发包方承包方
法人代表：法人代表：____________
委托代理人：委托代理人：____________
签订日期：_________
安装钢结构合同15
发包方：
承包方：
一、工程概况
工程名称：工程地点：
建筑面积：工程内容：屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、单价及付款方式
1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟，按400元/T计算。
2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，11元/m2。
3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，13元/m2，包括门窗、雨棚。
4、落水管安装，按6元/m计算。
以上按实际工作量结算
5、付款：作业队进入工地开始安装，付5000元进场费，其余按照接点按工作总量的80%付款。
三、工程质量、安全责任
1、乙方必须确保承包范围内的质量要求（按图施工），如未达要求返工，乙方自行承担，并接受甲方代表的监督，目标合格。
2、乙方一定要遵守甲方制订的.各项安全规章制度，杜绝一切伤亡事故，如发现隐患及时整改，出了事故乙方自己承担。
3、甲方不能及时提供材料，导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期，按总价的0.5%/日予以处罚。
四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
【安装钢结构合同】相关文章：
钢结构制作安装合同范本01-25
单立柱三面钢结构广告牌制作安装合同04-09
钢结构合同03-09
钢结构工程合同02-27
钢结构厂房合同03-02
钢结构包工合同02-27
钢结构施工合同03-26
钢结构承包施工合同02-23
钢结构单包工合同03-13
钢结构厂房拆除合同04-11