水电安装工程合同

时间：2024-05-19 18:40:06 合同我要投稿

水电安装工程合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的水电安装工程合同，欢迎大家分享。

水电安装工程合同

水电安装工程合同1

　　发包方： (以下简称甲方) 联系电话：

　　承包方： (以下简称乙方) 联系电话：

　　经甲乙双方协商瓦工工程由乙方包工完成，为了双方的合法利益，特订立本合同，由双方共同执行。

　　第一条工程内容和承包范围

　　(1)泾县司法局办公大楼建设工程。含图纸范围内工程上的水电安装，工程承包范围从基础垫层承台开始至竣工的一切水电安装工程(其中包括预留洞口的布置以及安置，避雷设施的安置等);临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方，

　　第二条工程质量、工期

　　(1)工期：天;开始时间： ;结束时间：

　　本工程为安徽省“安全生产、文明施工”标准化工地，宣城市优质结构工程。甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和规范说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;由于工程质量低劣，造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。

　　(2)质量标准：

　　a、乙方负责水电路的安装以及调试

　　b、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。

　　c、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职质量员，及时进行自检、互检、交接检工作。

　　d、对质量达不到要求而不整改的，甲方有权按以下方法处理：

　　(1)拆除。

　　(2)组织另外人员整改，按120元/天(次)，在乙方当月工程款中扣除支付。

　　(3)罚款处理。

　　(4)中止协议。

　　(5)由于乙方整改不及时造成工期延误，损失费由乙方负责。

　　(3)职业、健康、安全达标。

　　(4)环境(现场文明)施工应达到安徽省标准化工地。

　　第三条施工安全

　　甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的，严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽，不许穿拖鞋、打赤膊，违反规定者处 50元/次罚款。在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。

　　第四条材料供应

　　乙方所需用的材料必须提前1到2天向甲方材料员通报严禁不经计算，盲目进料，造成积压，给成本带来一切损失的(如上下力资运费)必须乙方自行

　　第五条施工机具

　　1，手工操作工具，辅助工具，由乙方自行负责。

　　2,甲方只提供大型机械用具。

　　第六条现场管理

　　1：甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方现场负责人必须常驻工地。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方不低于元，并移送公安机关处理。

　　2：乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。

　　3：乙方在完成自身的`工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明活动，服从项目部领导的安排，并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。

　　4：严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。

　　5：现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理甲方有权指派另外人员清理，工资加倍付出，结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费，加倍处罚。

　　6：乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应

　　款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。

　　第七条生活区管理

　　1：乙方进场后，由甲方提供宿舍，乙方必须遵守有关生活区的规章制度，搞好宿舍内外的卫生工作，不准带小孩进入工地。保持施工现场的文明、整洁、卫生，因自己生活而产生的垃圾自己清理干净，严禁工人酒后上班，上班员工无重大疾病史，年龄不能超过周岁，严禁使用童工。如果有乙方人员在工地上大便，发现一次罚款元。

　　第八条进度计划

　　乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调剂好施工人员，定时召开安全文明质量进度工作例会，协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，就要对乙方进行处罚，处罚方式参照合同第十条。

　　第九条工程款结算和付款

　　工程价款按建筑面积计算，每平方米元，其中包括：保证工期为元/m，安全无事故为/m(按照图纸建筑面积计算)。如乙方满足不了其中任何一项，甲方有权在总产值中扣除任何单项工程款。平时每月按每人元*工日，发放生活费，生活费必须按时发放到个人，工程结束后付到工程款总额的 %，余额到竣工结算完成后付清。结算方式按实际用量计算。且乙方应出具书面材料并签字或盖章确认民工名单(含姓名、身份证号码)。

　　第十条工期延误

　　1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度由乙方承担，工期不顺延。

　　3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按每日元赔偿甲方损失，以此类推。

　　第十一条违约责任

　　1：乙方分包的工程项目，不得再行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，乙方应予以赔偿。

　　2：乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度，乙方自动退场、停工或怠工，甲方有权拒付工资款。

　　3：甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料，乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。

　　4：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。

　　5：乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成，乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。

　　6：为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益，本合同双方签字后证生效，甲乙双方各执一份，等本工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　7：本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素，都不予调整。

　　第十二条争议解决方式

　　在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。

　　第十三条合同附件及有效期

　　1，本合同签订后工程不得转包。

　　2，双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。

　　3，因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。

　　4，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　甲方乙方

　　身份证号码：身份证号码：

　　日期日期

水电安装工程合同2

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.施工地点：贵州省x

　　2.工期：日至20x年

　　3.本项工程预计费用元人民币。

　　第二条工程承包方式：包工包料。

　　第三条工程承包范围

　　1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

　　第四条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

　　乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方提供的材料

　　乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

　　乙方供应的.水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第六条工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

　　第七条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款 10 %支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至20x年5月10日。

　　甲方签字：乙方签字(盖章)：

　　年月日年月日

水电安装工程合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的`系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20_年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20_

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20_

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20_

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积元/m?的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20_清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：

　　元/m?，主体完后电气配管费用：

　　元/m?、给水费用：

　　/m?、排水费用：

　　元/m?、穿线开关面板桥架元/m?、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方：

　　乙方

　　身份证号码：

　　电话：

　　签约时间：

　　年月日签约时间：

　　年月日

水电安装工程合同4

　　建设单位(甲方)：______________________

　　施工单位(乙方)：______________________

　　根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

　　一、工程地点：

　　二、承包项目范围：

　　1、承包范围：变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: )，经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局意见为准。

　　2、预算书应作为附件附在合同后，该预算书还应经甲方确认，签字为准。

　　三、承包方式和工程造价：

　　1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用，不再追加任何费用。

　　2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费，工程合同定价(含税价)为人民币￥元，大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。

　　四、付款方式：

　　主设备进场后三天内，经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方，即￥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内，甲方支付工程款到合同总价的给乙方，即￥ ;质保金即￥，质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

　　五、工程期限：

　　工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。

　　六、工程验收标准：

　　适用本合同的国家标准、规范名称

　　(1) 《民用建筑电气设计规范》 (JCJ/T.16-92)

　　( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)

　　(3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)

　　(4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)

　　(5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)

　　(6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)

　　(7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

　　(8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

　　(9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)

　　本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定，当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时，可申请工程主管质监部门确认。准，乙方应承担如下违约责任：工程质量不合格，乙方应按甲方要求恢复原状，并承担工程总价的以供电部门验收及通电为标准。

　　七、施工管理规范：

　　乙方在施工期间，必须遵守国家及地方相关管理法规，适用本合同的管理法规名称：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

　　2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)

　　3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

　　4、电业安全工作规程(DL409-91)

　　5、广东省建设工程现场文明施工管理办法

　　八、双方责任：

　　1、甲方权利和责任：

　　(1)甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项。

　　(2)委托专职现场代表( )，检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更，签订等工作。

　　(3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。

　　(4)自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施)，如配电房推迟，则工期顺延。

　　(5)如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期，由甲方负责，工期顺延。

　　(6)、当乙方有下列行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者，甲方有权终止合同，清理乙方出场，已完成的工程量按70﹪结算，给甲方造成损失的还应照价赔偿。

　　(1)质量达不到合同约定的质量标准;

　　(2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(4)其他违约行为。

　　2、乙方权利和责任：

　　(1)负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。

　　(2)查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。

　　(3)确保施工安全，并负安全责任。

　　(4)工程在质保期内，质量因乙方问题，由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护。

　　(5)、质量保证期二年，产品终身跟踪服务。

　　(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准，并负责该工程资料整理工作，属于乙方原因造成的质量问题，乙方必须立即停工，并返工达到标准和承担因此所发生的费用，若造成工期延误的乙方需承担违约责任;

　　(7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

　　(8)、负责维护和保持现场清洁卫生，保证道路畅通，严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

　　(9)、负责工完场清，在乙方承包范围内应清而未清的，如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;

　　(10)、.乙方在竣工验收后

　　(11)、乙方必须遵守《劳动法》规定，安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康，有必要时进行体检，对患有慢性病和传染病的人员禁止进场，同时特种工种的要持证上岗，否则造成的后果由乙方自行承担

　　九、违约责任：

　　(1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任;如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　(2)甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的`千分之一。

　　(3)、乙方在合同签订后，不得再对合同内容进行分包和转包，否则，甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(4)、乙方在合同签订后，若自身原因无法履行合同内容，必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货，否则，必须无条件按合同的约定更换，并承担由此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;

　　(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料，甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金，已完工的工程量按50﹪结算

　　(7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约在十天内未予答复，视为认可该项索赔。

　　十、合同争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方可协商解决，协商解决不了的，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十一、补充协议

　　未尽事宜，双方可协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

　　十三、本合同工程完工，经验收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款继续有效。

　　十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

　　十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：______________________乙方：_____________________

　　签订日期：______________________

水电安装工程合同5

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方同意由乙方承包xx项目

　　水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________

　　二、工程地点：

　　_________

　　三、承包范围及工作内容：

　　室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。

　　四、承包方式

　　承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）

　　（1）室内水电工作内容：

　　1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。

　　2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

　　3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。

　　4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；

　　5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；

　　6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。

　　（2）其他事项：

　　A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；

　　B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；

　　C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；

　　D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；

　　E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的`工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；

　　F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

　　G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。

　　五、承包单价及结算方式：

　　1、承包单价：

　　该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价元/㎡。

　　2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

　　3、结算方式：

　　本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；

　　结算条件

　　合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；

　　质量缺陷处理全部完成；

　　所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；

　　工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

　　六、付款方式

　　（一）甲方工程款支付：

　　1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。

　　2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

　　进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

　　进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%

　　进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%

　　进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%

　　工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

　　3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

　　4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

　　5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。

　　七、材料条款

　　1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。

　　2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

　　八、双方职责

　　双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；

　　（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；

　　（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；

　　（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；

　　（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；

　　（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；

　　（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

　　（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方职责

　　（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；

　　（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；

　　（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；

　　（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。

　　（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；

　　（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；

　　（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；

　　（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。

　　（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。

　　（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。

　　九、安全

　　乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。

　　十、争议处理

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；

　　2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

　　十一、合同期限

　　本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。

　　十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　身份证号：

　　电话:

　　日期：

水电安装工程合同6

　　工程名称：

　　工程

　　工程编号：

　　合同编号：

　　日期：

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的

　　第一条：承包方式

　　采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

　　第二条：承包内容及承包价格

　　1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

　　1） 5层以上给水立管安装（改装）。 2）排水管道改装或安装。 3）卫生间给排水管道安装4）其他零星增加工程。

　　2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格（附表一附后），按实际完成工程量结算。

　　3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

　　4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净。

　　第三条：付款方式

　　每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

　　第四条：材料供应与管理

　　本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。

　　乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。

　　管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。

　　严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、

　　半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

　　第五条：工程工期

　　一、合同工期：

　　开工日期：20xx年07月20日竣工日期：20xx年12月20日

　　二、工期控制计划：

　　按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

　　乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的.检查督促。

　　第六条：工程质量执行标准及检验验收

　　按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

　　本工程质量要求为：合格。

　　乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。

　　验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。

　　第七条：安全及文明施工

　　乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大；相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿

　　对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

　　第八条：双方责任

　　（一）甲方工作：

　　1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套；

　　2、提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方；

　　3、负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作；

　　4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式；

　　5、对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认；

　　6、及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐；

　　7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改；

　　8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接

　　（二）乙方工作：

　　1、严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排；

　　2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工

　　3、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收；

　　4、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

　　5、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。

　　6、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

　　7、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。

　　第九条：违约责任

　　甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用；

　　乙方：未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算，要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

　　第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

　　第十一条：本合同经双方代表签字（加盖公章）之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效

　　第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。

　　发包单位：东莞市富民荣达置业有限公司

　　承包人（单位）：

　　身份证号码：

　　通讯地址：

　　电话号码：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　年月日

水电安装工程合同7

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装(图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒)未含水表、电表及水泵房。

　　二、承包方式：

　　包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

　　承包范围：____________

　　甲方直接发包给乙方的分部工程。

　　工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等)，试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

　　施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

　　负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

　　乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

　　乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

　　施工工期：____________

　　乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作(除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外)。

　　由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

　　如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为1000元/天。

　　在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

　　质量要求：____________

　　乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

　　执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

　　质量体系要求：

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

　　(3)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程的结算及支付办法：

　　1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为____元/m2

　　2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、工程款支付办法：

　　(1)第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

　　(2)第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

　　(3)第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的.97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

　　七、履约保正金及返还：

　　本工履约保证金____元。

　　履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

　　八、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求

　　应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

　　3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　银行账户：____________

　　______年______月______日

水电安装工程合同8

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务（包工）施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

　　4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

　　第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的'损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　第七条：补充事项

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

水电安装工程合同9

　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

　　甲方承接了x公司x工程的水电安装工程，甲方决定将此工程劳务承包给乙方。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本合同水电安装工程劳务施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：工程项目名称及劳务施工范围

　　工程名称：劳务人工施工范围：根据甲方提供的本工程现有的水电安装设计图，水x、电安装设计图上的内容都属于安装劳务施工范围。图纸中未注明尺寸的雨水、污水、给水管道一律安装出外墙1米，若再延长则人工费另计。

　　第二条：承包劳务方式及付款方式：

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装劳务人工费、负责施工质量、施工安全、施工工期。

　　2、以建筑面积元/平方米单价结算(不含税金)，建筑面积暂按x(储藏室按全面积计算，阁楼不算面积。阁楼只安装一电一插，如果按标准层施工则按全面积计算劳务承包费)。

　　3、工程进度款支付比例：

　　1、二层封顶支付本栋楼总价款的%;x○

　　2、四层封顶支付本栋楼总价款的%;x○

　　3、主体封顶支付本栋楼总价款的%;x○

　　4、主体验收合格支付本栋楼总价款的%;x○

　　5、给、排水安装结束支付本栋楼总价款的.%;x○

　　6、电线穿线结束支付本栋楼总价款的%;x○

　　7、剩余总价款的%在工程竣工验收合格后半年内付清。x○

　　4、付款方式：

　　1、20xx年春节前七天支付已完成工程量全部工程款;x○

　　2、20xx年端午节前七天支付已完成工程量全部工程款;x○

　　3、20xx年春节节前七天支付已完成工程量全部工程款;x○

　　4、剩余总价款的%在工程竣工验收合格后半年内付清。x○

　　第三条：施工工期：按照土建工程要求同步进行，不得因安装人员跟不上而影响工程项目。

　　第四条：工程质量安全

　　乙方应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准，以当地质监部门验收为合格。

　　在施工过程中，乙方应服从项目部的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

　　第五条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地材料及时采购到现场，并提供合格材料证明，如因检测产生的费用由甲方负担。

　　2、甲方根据乙方提供的材料计划，及时采购材料，如因材料不到位或因

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料计划。

　　2、协助办理相关签证，做好隐蔽资料。

　　3、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

　　5、乙方应按规范施工，如因安装工程质量问题达不到验收标准，乙方无条件整改到位。

　　6、竣工验收，协助提供相关资料，费用由甲方负责x。

　　第六条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第七条：本协议一式二份，甲、乙双方签字生效，付清尾款后自行失效。

　　甲方签字：

　　日期：

　　乙方签字：

　　日期：

　　担保人签字：

水电安装工程合同10

　　甲方：_______乙方：_______

　　经甲、乙双方平等、自愿地友好协商，甲方将鄂州市八一社区危房区改造项目的消防工程以包工包料包竣工验收的形式承包给乙方进行施工安装；根据《中华人民共和国民法典》及相关行业法律法规，在甲乙双方平等互信的原则下达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称及地点：_______

　　2、承包方式：包工包料包竣工验收。

　　3、工程内容：该工程设计图纸的室内消防内容。

　　二、工程的造价结算及付款方式

　　1、乙方根据甲方提供的`消防设计图纸，按_______年定额和《鄂州信息造价表》以及消防产品的出厂价格表为依据，据实结算；在此预算总价的基础上下浮10%作为该项目的包干价，下浮后每平方米为______元（￥：_______）作为该工程包干结算价格。

　　2、双方签订合同后，乙方向甲方打款人民币_____元（￥：_______）作为该项目的施工保证金，待乙方进场施工后，甲方将保证金全额返还给乙方；乙方在材料进场后，甲方支付给乙方总工程款的30%，工程安装完工付到总工程款的65%，经消防部门验收合格后付到总工程款的95%，余款作为保证金在验收后6个月内付清。

　　三、工程的质量要求及施工范围

　　1、乙方根据甲方提供的设计图纸及合同内容，按照相关施工规范进行文明施工；乙方在设计单位及甲方同意且不影响消防验收的前提下，可以根据现场实际情况进行工程局部的施工调整。甲方改图纸另行处理。

　　2、乙方进场安装的各种设备及材料必须提供相关合格证明。

　　3、消防资料由乙方负责组织和整理，乙方必须确保所施工工程合格及通过消防部门验收。

　　四、甲乙双方职责

　　1、甲方负责提供给乙方现场施工场所，以及施工所需的水、电等，且提供给乙方良好的作业平台，施工所需的费用由乙方自行承担。

　　2、乙方在施工中必须严格做好安全文明施工，如果乙方不按相关规范进行施工，造成的安全责任由乙方自行承担。

　　3、乙方施工期为5个月，从合同签订后实际进场之日计算，工程完工后由消防部门组织验收，如验收不合格经整改后消防部门验收仍不合格，则乙方负责损失，如属于甲方其他辅助消防工程验收不合格的由甲方负责损失。

　　4、未尽事宜

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

水电安装工程合同11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　建设地点：

　　建筑面积：

　　二、承包方式

　　（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

　　（二）承包范围：

　　1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

　　2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的.出线端子。

　　3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。

　　（三）乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价

　　三、工程要求

　　（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家

　　（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

　　四、付款方式

　　（一）地下室封顶付总工程款4 % 。

　　（二）裙楼封顶付总工程款4 % 。

　　（三）主体封顶付总工程款8 % 。

　　（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）。

　　（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。

　　（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

　　五、违约责任处理

　　1、乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。

　　2、乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。

　　3、因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。

　　4、因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。

　　六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。

　　七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。

　　八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。

　　九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

　　甲方：

　　委托代理代理人：

　　乙方：

　　年月日

水电安装工程合同12

　　工程名称：____________

　　甲方：___________ 身份证号：____________

　　乙方：___________ 身份证号：____________

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一承包形式：

　　单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积_平方米，pvc和JDG混合轻工价格_ 平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期_ 天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料。日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五付款方式：

　　施工期间甲方按_ 楼和_ 楼分别单一楼次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1：预埋期间标二封顶拨总轻工____%元。主体封顶拨总轻工____%元，2：室内安装配管镶盒完成拨总轻工____%元。

　　3;给排水完成给排水完成拨总轻工____%元。

　　4：穿线完成拨总轻工____%元。

　　5：开关插座和分户盘安装完成拨总轻工____%元。

　　6剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，____%元维修保证金外，剩余款项一次付清。 7进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失 8以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿

　　六合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担

　　七违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支____元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据

　　甲方乙方

　　______年______月______日

水电安装工程合同13

　　发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人：（以下简称：乙方）

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;

　　二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

　　三、承包范围：

　　1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

　　2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

　　3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

　　4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

　　2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

　　五、质量标准：

　　1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还。）

　　2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

　　3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的'罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

　　七、合同价款及结算方式：

　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。

　　4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。

　　6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

　　7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

　　3．本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

水电安装工程合同14

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方承包的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员，方负责管理。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。

　　一、包方法：

　　1.包形式：清包工。

　　2.作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3.包价格，按建筑面积每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二、程进度：

　　按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的'生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、量上

　　项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、全上

　　必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　五、明卫生

　　现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。

　　六、料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　七、同期内乙方必须信守合同

　　如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换施工队伍和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　八、款方式

　　甲方根据施工进度，按完成工程量的80%进行工资发放。余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清

　　九、合同一式三份

　　双方签字后生效，各执一份为凭，公司存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电安装工程合同15

　　甲方：

　　乙方：__ (以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。

　　一、工程概况

　　1、该工程座落在 __，面积约 __ ㎡。

　　二、工程承包内容

　　1、乙方承包__工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。

　　2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。

　　3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

　　4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。

　　5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。

　　6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

　　7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。

　　三、承包方式：

　　1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。

　　2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。

　　3、乙方负责工人的施工安全工作。

　　四、质量要求

　　1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

　　2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。

　　2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。

　　3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。

　　4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。

　　5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的`工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。

　　6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

　　六、乙方的责任和义务

　　1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。

　　2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。

　　3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械(指定持证人员开机)，如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

　　4、因赶工期需要夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查符合要求后，再加班施工。

　　5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好安全和质量工作，确保本工程不发生安全事故和质量问题。

　　4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥，遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准随便接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和周围大便，不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高空作业要系安全带，不准无证或随便开动各种机械(要指派持证人员操作各种机械)，不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐，不准未成年人(无身份证)员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准

　　5、乙方要爱护甲方的财物，不得浪费，不损害甲方和他人的财产。

　　6、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责)，但要求乙方人员要节约用水用电，不准浪费，如有发现，每人每次罚款100至500元。

　　7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用，乙方要妥善保管，如有损坏和自动坏的，均由乙方负责补购。

　　8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产，乙方每月要不少于25天在

　　9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各班组密切配合，如果因各种原因或政府查违建停工，乙方一定要遵守停工时间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费，其他一切费用由乙方承担。

　　10、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因，造成长时间预计停工，甲方按乙方实际完成的工程量进行结算，按本合同第八项承包单价的第三款分项计算办法执行，乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费，否则属违法行为。工程量结算付清款后，双方解除本合同。

　　11、其他班组每次捣砼，乙方要派1至3人作成品保护工作和预埋管件工作，如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。

　　12、乙方所有的施工材料用具，余物(渣)必须由提升架或人工转达，不准高空抛物，由此造成的一切后果由乙方自负，并进行罚款200-500元。

　　七、面积计算

　　1、完工结算甲方按每层楼面投影面积结算给乙方，其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积，工程总造价为1611391.60元。

　　八、承包单价和付款方式

　　1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价 80 元。