(精华)简易施工合同范本11篇
随着人们对法律的了解日益加深,合同在生活中的使用越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的简易施工合同范本,欢迎大家分享。
简易施工合同范本 篇1
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称: 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点: 麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 10 天
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的`按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附 则
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
简易施工合同范本 篇2
甲方:
乙方:
为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成,按双方平等、互利的原则,经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工,为了明确和维护双方权益,特订立如下协议,希双方共同遵守。
一、 工程施工项目:
1. 垫层铺碎石20cm厚
2. 铺设15cm厚水泥稳定层
3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装,切割(包括切割片),灌沥青。以上项目由乙方承包施工,乙方的机械设备维修由乙方负责。
4. 路面采用商品砼,由甲方提供。
二、 工程承包方式:
工程采取包工不包料的方式,乙方负责前后台施工所需要的'机械设备排插一台,摊铺机一台,场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机,水电费由甲方提供)。
三、 双方责任:
1. 甲方负责提供料场搅拌场地,提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。
2. 乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工,若未按照规范要求施工,所造成的损失均由乙方承担。
3. 甲方应协商好当地居民关系,维护好乙方人员的正常施工和合法权益。
4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度,按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。
5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算,甲方按乙方完成的路面工程为依据,每平方米为玖元捌角(小写¥9.8元)单价计算结算给乙方。
6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。
7. 不在合同内的工程项目,甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算,付清项目工程款。
四、 付款方式:
1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度,甲方应付给乙方80%的工程款,余款20%在路面工程完工后一个月内付清。
2. 若因甲方工程进度未按时到位,造成乙方停工,乙方有权退场,并赔偿工人误工费。
五、 安全施工:
1. 乙方应按照安全规程进行施工作业,树立“安全第一、预防为主”的安全方针,本着“谁承包,谁负责“的安全职责,在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。
2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效,如违约造成损失,应由违约方赔偿另一方的损失,付清工程款后本合同自行失效。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲 方: 乙 方:
年 月 日
简易施工合同范本 篇3
发包人:高平镇人民政府 (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包范围:
4、 承包方式:
5、 合同价款:合同总价每公里 万。单位造价每平方米 元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、 技术要求
1、路面为 cm厚 水泥混凝土路面,宽 米。
2、 天然级配砂砾石垫层,厚度 cm天然级配砂砾石,宽度6M。
3、 cm厚 灰土垫层。
三、 施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、 双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
发包人委派的业主代表:
姓名: 职务;
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作:
负责场地三通一平;
3、承包人的权利和义务
项目负责人姓名:
项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的'费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:
五、工程价款的支付
本合同签订之日付 %,工程竣工验收完后分阶段视情况支付 下剩款项。工程质量保证金为总造价的 %,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。
简易施工合同范本 篇4
第一条 工程概况
一、工程名称:油污水处理厂污水管道安装工程。
二、工程地点:镇海化工区油污水处理厂
三、工程内容:管道安装;阀门安装,电动机维修等。
四、工程造价:合同造价暂定为人民币(大写)壹拾贰万元整,即¥120000.00元,详见预算书,结算按实。
第二条 工程价款结算与支付
一、工程承包方式:包工包料。
二、工程结算方式:工程直接费单价参照20xx版《浙江省建筑工程预算定额》和《浙江省安装工程预算定额》。取费统一参照20xx版《浙江省建筑安装工程取费定额》,民用三类收费标准,费率取中间值,工程量按实结算。在施工过程中,甲方若需要增加预算以外的工作内容,以双方确认的工程联系单为准,并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。
三、工程款支付方式:本工程不支付备料款;工程完成80%时支付进度款90000.00元(玖万元整),竣工验收合格后支付至结算价的95%;余款一年保修期满后无息支付。
第三条 工期
本合同全部工程工期为30日历天,起止时间:20xx年2月28日至20xx年3月29日, 具体开工日期以开工报告为准。
第四条 物资供应
一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理:本项目所有材料由乙方按项目提供,但主材的品牌型号价格需经甲方确认,其余材料价格结算时按宁波市20xx年1月份镇海区(地区)建筑造价信息的价格结算。
二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。
第五条 施工准备
一、甲方
1、负责接通施工现场三通一平。
2、本合同签订后 / 天内提供完整的建筑安装施工图 / 份。
3、甲方现场代表:王海
二、乙方
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。
2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。
3、乙方现场代表:陈英妙
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中,必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。
二、在组织施工中,如必须变更设计,应按下列程序办理:
1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在3天内提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理签证手续后,方可继续施工。
2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前,任何一方不能强行施工。
3、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。
4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方,全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理,并责令施工单位退出工地。
由上述原因延期施工而造成的经济损失,由责任方承担。
三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失,由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录,方能进入下一道工序的.施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方,共同进行验收,并办理验收手续;届时如甲方未参加,乙方可以自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,其检查结果不符合要求的,检查费由乙方负担,符合要求其检查费由甲方负担。
第七条 竣工验收与保修
一、本工程质量标准:按国家验收标准一次性验收合格。
二、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修,保修期 1 年。
第八条 经济责任
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(按国家现行规范),每逾期一天,须付甲方500元逾期违约金;质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元,并整改至验收合格。
第九条 其他约定
一、甲方提供施工现场的水电接口,但水电费由施工方承担。
二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。
三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。
第十条 附则
一、本合同共 陆 份,甲方执 肆 份,乙方执 贰 份。
二、本合同自签定之日起生效,在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。
三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,经审定后作为本合同附件以便共同遵守。
四、有关承包合同的其他问题,均按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定执行。
五、本合同有未尽事宜,由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表(签字) 代表(签字)
年 月 日
工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本
简易施工合同范本 篇5
工程名称:工程地点:发包人:承包人:
发包人:(全称)承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(大写):____元;
(小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的.款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间:_____年_____月_____日
本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份,双方各执三分。
发包人:(公章)承包人:(公章)
简易施工合同范本 篇6
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:xxx安装工程
二、工程地点:xx宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的`,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
简易施工合同范本 篇7
发包人(以下简称甲方):____________
统一社会信用代码:____________
通讯地址:_________
承包人(以下简称乙方):____________
统一社会信用代码:____________
通讯地址:_________
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:_____________________________。
二、工程范围和内容:__________________。
三、施工地点:______________________________。
四、工期:
1、开工:____年___月___日;
2、竣工:____年___月___日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:___________________。
六、工程价款:共计人民币_______元(大写:_________________元整)。
七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
八、质保期:____年,自完成验收之日起算。
九、工程质量及验收:
本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,双方应及时进行验收,乙方应确保工程质量合格。
十、甲方的责任:
1、协助乙方开展项目工作,按约定提供图纸、图套,完成技术交底;
2、对乙方工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产,文明施工的规范;
3、工程竣工时,及时验收;
4、按约定向乙方支付工程款。
十一、乙方的责任:
1、按时完成施工工程,保证质量经得起检验,如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用;
2、服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定;
3、安排具有资质的'工人进行施工,安全、文明施工;
十二、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
十三、其他:
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。
4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):____________
签约日期:________年___月___日
乙方(盖章):____________
签约日期:________年___月___日
简易施工合同范本 篇8
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围:混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等)
4、承包方式:包工(施工方自带所有施工必备机械及工具,包质量、包工期、包安全及验收通过等)
5.质量标准:合格
6、合同价款:每平方 元。工程完工后工程款按实际平方米计算。
7、工期:从 年 月 日开工,至 年 月 日完工。工期为 天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工,工期顺延。
8、水泥混凝土路面标准C30,厚20厘米,使用42.5水泥。
二、路面施工工艺
1、混凝土路面:道路两侧20cm高槽钢支护,用C30混凝土浇筑。20米道路纵向中线留1cm分格缝,横向每5米分块留1cm分格缝。纵横向分格缝内按设计要求设置钢筋拉杆。用平板振动器或振动棒振实,后摊铺机振捣、提浆、摊平,机抹两遍;
2、养护:用薄膜或草席覆盖养护,不少于7天;
3、切缝:待混凝土强度达到80%后,进行切缝,缝深5cm,间距5m;
4、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的90%以上方可开放上人通车使用。
三、工程款拨付
工程款经竣工验收合格后支付总价款的97 %,剩余3%保证金,待质量保修期满一年后支付,如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,
如乙方7天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、省相关技术标准、规范;
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据;
3、质量标准:一次性验收合格,竣工资料符合规范要求;
五、双方权利责任
甲 方:
1、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平,水电接入;
2、进行工程协调、管理;
3、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见;
4、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作;
5、按合同约定支付工程款;
乙 方:
1、严格按相关施工质量规范组织施工,保证施工工期进度;
2、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的.施工安全工作,做好现场设备的照管工作;
3、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
4、未经甲方同意不得转包工程。
5、负责所施工工程的验收通过;
六、安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。
3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收,并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
八、违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。 乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;
2、合同订立时间: 年 月 日;
3、甲方、乙方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十、其 他
1、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
2、本合同一式 份,甲乙各方 份,经双方代表签字与盖章后生效。
3、本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
年 月 日 年 月 日
简易施工合同范本 篇9
甲方:
乙方:
昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建,为确保工程质量,按期竣工,明确双方权利义务及责任,经双方协商,签订本合同。
一、工程概况
本工程由两部分组成:
1、教学楼南两个篮球场地,共1024平方米,厚度为15厘米。
2、教学楼北侧水泥路面,共( 1576.74 )平方米,厚度平均为17厘米。
二、承包方式
该工程所有材料由乙方采购,且必须符合规定要求,经甲方检验不合格的材料,乙方不得使用,否则由此引起的后果由乙方承担。
三、施工要求
乙方必须按照有关规定组织施工,规范施工方案;
四、工期:从20xx年( 7 )月( 29 )日到20xx年8月18日,共( 20 )天。
五、设计变更
该工程不得随意变更,如确因特殊情况变更时,经甲乙双方协商,方能实施。
六、双方责任
甲方负责做好施工期间的`外围工作,提供水源、电源及工人临时住宿,乙方积极组织施工,确保工程质量,必须按时竣工。
七、工程造价与资金支付
经双方协商,工程造价按每平方( 63.5 )元计算,具体支付方式,工程结束,验收合格,在二年内付清工程款。
八、违约责任
乙方对本工程必须调集充足的人力和设备,确保施工安全,质量不合格必须返工,返工费用全部自负。
甲方必须安约定日期支付工程款,否则产生的一切后果,由甲方负责。
附:因天气、停电或外部因素影响造成停工,施工时间往后顺延。 本合同一式两份,甲方双方签字后生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年月日:
简易施工合同范本 篇10
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《民法典》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
一、 工程名称:
工程地点:
二、 工程内容及主要技术参数
1、 工程内容: 的制作、安装。
2、 面积: ㎡。
3、 技术要求:以甲方提供图纸为准。
4、 其它要求:
三、 质量、工期
1、 工程质量要求:合格工程。
2、 工程工期:甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕,乙方在施工期间,如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响,工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程总造价为人民币 元,单价为每平方米 元。
2、付款方式
1合同签订完毕,甲方应支付乙方预付款 元。
2主钢构件进场,甲方应支付乙方工程款 元,累计支付工程款 元。
③檩条、屋面板进场,甲方应支付乙方工程款 元,累计支付工程款 元。
④工程安装完毕,甲方应支付乙方工程款 元, 累计支付工程款 元;验收合格后, 预留 元作为质保金(六个月内结清)。
五、甲乙双方负责事项
(一)甲方负责事项
1、 负责提供钢构件堆放场地,施工用电电源、电费由甲方承担。
2、 甲方提供合格的支撑面,并做好预埋的配合工作。
3、 负责施工场地质量监督和组织验收,排除一切外来因素干扰,提供良好的安全施工环境。因甲方工程勘探设计蓝图和报建手续不齐全等因素形成的费用由甲方承担,其它费用由乙方承担。
4、 按合同约定,按期付款。
(二)乙方负责事项
1、 严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方提供的施工图及说明、图纸会审、纪要施工,确保工程质量。
2、 按合同约定,按期完工。
3、 严格执行甲方各项规章制度,安全生产、文明施工,杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故,由事故责任方负责。
六、工程验收
1、 工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应在接到通知后____日内组织验收。
2、 甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用,即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收,甲方不得使用,由此造成的'一切质量事故及损失由甲方承担。
七、违约责任
1、 甲方若不按合同约定支付工程款,按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金,由此造成的工程延误由甲方负责。
2、 乙方工程逾期交付,按 元天赔偿甲方损失。
八、附则
1、 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2、 本合同自甲方预付款到位后生效,工程款全部结清终止。
3、 本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
简易施工合同范本 篇11
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程承包方式:
4. 工程范围和内容:
第二条 工程期限
1. 本工程合同总工期为 天(从开工之日算起)
2. 本工程开工日期 年月日,竣工日期年月日。
第三条 工程合同总价
本工程合同总价为人民币 元整(¥元),工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤保险费用等,乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。
第四条 工程质量和检查验收
1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度,及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽,否则将承担有关责任。
3. 工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
4. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
5. 验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,乙方须在有限的时间内处理完毕,直至验收合格。
6. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。
第五条 施工设计变更
甲方根据工程实际情况需要,可以对施工设计进行部分变更,乙方必须遵照执行,因施工设计变更造成的工程量增减,根据实际工程量结算。
第六条 双方负责事项
1. 甲方
1) 合同签订后,向乙方提供有关技术要求和图纸;
2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底,并做好各方共同签署的交底纪要;
3) 监督乙方工程进度及质量。
2. 乙方
1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具;
2) 做好材料和设备的检验、管理;
3) 严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付 .
4) 在合同规定的'保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。
5) 负责提供现场的二、三级电箱,以满足现场的施工要求,使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求,承担施工用电费用。
6) 负责及时收集、清运现场施工垃圾,并对所属施工区域安排专人进行清扫,确保施工现场整洁。
7) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。
第八条 安全生产
1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,进行安全技术培训,设置安全
保障设施,自费办理工伤保险,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
2. 在施工过程中,造成的火灾事故,由乙方负责。
第九条 工程价款的支付与结算
1. 本工程总价一次包死,不再调整。
2.工队进场预付总价款的 % 元;按工程进度付款,此月支付至已完成工程价款的 % ;工程竣工验收合格结算完毕交付后 天内,甲方付至总价款的 % .
3.余 %为工程质量保证金,质保期为年,到期后付清。
4.施工图中已反映的内容,如属漏报,则认为已包含在其它相关项中,不再增补。
第十条 违约责任与奖励规定
1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的使用,应坚持合理用料、节约用料的原则,严禁超标准用料,超标准用料造成甲方的超额支出损失,在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。
2. 乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的10%偿付逾期违约金,并赔偿甲方实际损失。
3. 乙方工程交付时间不符合规定,乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。
4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
5. 甲方不能按照合同约定支付承包费用,按照同期银行借款利息支付违约金,甲方无正当理由提前解除合同,应承担合同价款10%的违约金。
第十一条 争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。
第十二条 附则
其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。
本合同经双方签字或盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
本合同一式二份,其中甲方、乙方各执一份。
附件:《设计图纸及要求》
甲方:乙方:
签约日期:年 月 日
【简易施工合同】相关文章:
简易施工合同04-11
简易建筑施工合同04-18
简易施工合同范本03-05
简易工程施工合同04-11
简易施工合同15篇04-16
道路施工合同范本简易集锦01-16
施工劳务合同简易版范文11-26
办公楼施工简易合同范本03-30
施工劳务合同范本简易版12-26
简易版个人施工劳务合同范本03-23