(集合)验收合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的验收合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
验收合同1
发包人：天津亿安兆业投资有限公司有限公司
承包人：新蒲建设集团有限公司
鉴于发包人、承包人双方于20xx年11月15日签订了《天津市建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），发包人投资开发、承包人承建、监理人监理坐落于天津市宝坻区亿安北美风情住宅小区二期二标项目4号、14号楼（原40#、41#以下简称“本项目”）工程；合同工期为20xx年11月16日至20xx年4月20日。现根据工程的实际情况，经发包人、承包人双方协商一致，对本项目4、14号楼进行甩项验收，现就甩项验收达成如下协议：
一、 20xx年8月11日，由五方责任主体进行的.竣工验收因该项工程存在未
完、整改项，因此仅作为中间过程验收，不作为正式竣工验收的依据。正式竣工验收，待承包人完成所有甩项工程经发包人、监理验收合格后，方为正式竣工验收（甩项工程明细详见附件内容）。
二、 承包人应于该合同签订后3日内将整改计划报送发包人，并于20xx年9月5日前按照有关规范及施工图纸要求完成所有的甩项工程，并经发包人、监理人验收合格后支付至结算价的95%，若承包人不按约定完成甩项工程，发包人除有权不支付上述款项外，还可以要求承包人承担每逾期一天完工，向发包人支付《施工合同》总价款0.1%的违约金。
三、 《施工合同》及本协议在履行过程中如发生纠纷，双方友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向发包人办公地（天津市河西区）人民法院提起诉讼。
四、 本协议是《天津市建设工程施工合同》的补充，未尽事宜仍按原合同执行。
五、 甩项工程明细及甩项工作计划作为本协议的补充，与本协议具有同等效力。本协议一式三份，发包人执两份，承包人执一份，具有同等效力。
发包人： 承包人： 年 月 日 年 月 日
甩项工程明细单
1、卫生间防水（闭水试验）、个别有漏水现象；
2、窗二次设计方案、＞1.5㎡玻璃（是否为安全玻璃）；
3、天窗（是否为安全玻璃、钢结构防腐处理）；
4、排水通球试验；
5、暖系统差排气阀、部分分水器堵；
6、弱电无带丝、对讲系统未装；
7、部分插座面板、灯泡缺失或不亮，部分零火线接反；
8、二次填充斜砌部分有裂缝、坡脊处内角有锈点、内墙有空鼓开裂现象、墙面有返潮发霉腻子脱落现象；
9、管根、风道结构板处封堵不严；
10、平屋面砖墙勾缝，尤其雨落管口下；
11、室外垃圾清理。
发包人： 承包人：
20xx年8月 日
验收合同2
一、工程基本概况
工程名称：
1.装修工程
2.工程地点：
3.建设单位：
4.施工单位：
5.建设规模：总建筑面积72户x120㎡=8640㎡
售楼部180㎡
合计8820㎡
6.建设层数及高度：六层，高17.6米单层高6米
7.结构类型：砖混结构
8.工期：____日历天
二、验收依据：
施工合同、施工效果图及国家或行业规范、标准。
三、自检依据
1.设计图纸及业主要求和变更通知单。
2.国家和地方现行施工验收规范及强制性拉条文。
四、施工概况
1.工程质量的控制情况我单位在施工中按照设计要求和业主意图，在国家和地方建筑法规、规范，遵守现行室内装饰装修施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下，建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有质检，竣工有资料。
2.在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实施我方自检，业主复检，如不符合图纸要求的.限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工班组进行整改，并经业主复检合格后方可进行下道工序施工。
3.工程材料的控制情况，工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保材料，经业主验收，并按规范进行复检，合格品方可使用，不合格品给予退还。其原材料匀有出厂合格证及相应的复试报告。
4.主要实验及测试项目如下：
卫生间地面闭水试验在规定测试时间下，无渗漏，结果符合要求。
抛光砖实验，测试结果符合要求。水泥试验，测试结果符合要求。
工程开工到竣工相关资料，有技术复核记录，施工日记。隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等，技术资料，管理资料等基本齐全。
五、工程质量自检结论
1.本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容，经预验，认为本工程基本进入竣工阶段。
2.本工程共四部分，装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程，经我项目部对现场检查，基本满足施工验收要求，特申请验收。
3.装饰施工均以设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全，项目满足要求，分项工程的检查评定，结合抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
4.安装工程按照要求施工，基本达到要求。
5.在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在不足之处，以上评价意见敬请业主方、及专家审核。
申请人：_________
_________年____月____日
验收合同3
廉江市环保局：
我单位拟于×××××(地点)建设××项目(项目名称)。该项目的建设内容为：××××(项目主要建设内容)：
项目环境影响评价文件的批复时间，现主体工程、污染防治设施建设的完成情况;房地产项目应说明公建配套设施的建设完成情况;
项目是否按批准的环境影响评价文件、设计文件和批复意见的要求建成或落实;
需分步验收的项目，应说明本次拟验收的`内容，需暂缓验收的配套设施的建设情况，暂缓验收的理由、计划等;已完成分步环保验收的内容及其批文号;
污染物排放是否符合环境影响评价文件、设计文件和批复意见中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。
各项生态保护措施是否按环境影响评价文件的批复要求落实。
现呈报贵局，请予审批。
××××
×××(申请单位或申请人名称)
年 月 日
申请单位(人)地址：×××× 邮政编码：×××
联系人： ××× 联系电话： ×××
验收合同4
如何做好先签订装修合同后验收?装修公司和消费者在签订装修合同时候，签订交工时间表，当中要约定超时的违约责任，提高延期违约金的比例。业主要封闭装饰面前验收隐蔽工程等。
每到春天装修旺季，由于装修的业主太多，装修公司往往忙不过来，因此最容易出现延长工期、装修质量打折扣等问题，给业主带来烦恼和遗憾。那么，该如何避免这类问题的发生，以保证装修质量?对此，相关业内人士建议，较为有效的办法是事先签订好装修合同，事后做好验收工作，从而保障自己的'合法权益不受侵害。
第一，正规装修公司在与消费者签订合同的同时，还会签订一份交工时间表，业主除了要求装修公司详细列明工程的进度外，还要约定超时的违约责任，并将延期违约金的比例提高至每天总款项的1%以上，这样可以最大限度地保障自身的权益。
第二，合同中会附上一份材料说明单，其中详细标明了所用材料的品牌、规格和质量等级，业主和装修公司都应根据该说明单对材料进行验收，具体验收的项目包括品牌、规格、数量等。如果业主验收的材料合格，则验收人应在验收单上签字，反之则应拒绝签字，并与装修公司协商解决。
第三，对于隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的管线工程和结构工程)，业主必须在装修工人封闭装饰面之前进行验收，其中管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程包括用于固定、支撑房屋荷载的内部构造，具体包括水路、电路、防水等。验收时，业主、工程监理、施工单位负责人都应参与，验收合格且业主签字后，方可进行后续施工。
第四，装修公司会在工程竣工验收后结算尾款，为避免出现增项漏项错算等情况，业主验收时要对装修过程中出现的增减项目进行测量和核实，并与装修合同和图纸仔细核对。验收时，应着重检查施工项目是否全部完成、家装设计是否达到预期效果等。验收完成后，业主还应与装修公司签订保修协议。
验收合同5
分承包方：
日期： 年 月 日
质 量 验 收 协 议 书
甲方：钱江集团整车事业部
乙方：
为确保产品质量的稳定和不断提高，明确甲乙双方的合同产品质量问题责任，经甲、乙双方协商，特签订本协议：
1. 乙方提供的产品质量应满足甲方经有关程序审批的图样、检验指导书（检验规程）、技术协议、封样标准以及双方洽谈的有关记录等标准及要求。
2. 乙方应严格进行出厂产品的检验，保证将合格产品交付甲方，并在每批产品交货时向甲方提供该批的检验合格证、检测记录等合格证明资料。同时，对甲方的其他标识要求乙方也应严格执行。如乙方交货产品未按规定要求提供合格证明或未按甲方要求进行产品标识的，则在当月质量考核中扣分，同时，每批索赔该批零件总价值的0.5%。
3. 乙方出厂产品应根据供销合同要求，使用包装箱，应在包装箱外知名产品名称、规格型号（图号）、数量、生产日期、企业名称等必要信息；对易生锈易碎零件应采用防护包装；对特殊产品（如塑料件、焊接件等）应逐步采用周转箱，减少运输、装卸过程中磕碰伤。若未按购销合同中要求进行产品的包装和防护，则在该分承包方浜月质量考核中扣分的同时，索赔该批产品总价值的1%，以进行包装或防护达不到要求的索赔该批产品的总价值的0.5%。
4. 乙方送交甲方的产品的处理：
a、 经检验的零部件，需提出评审的，评审后确定为让步接受、降级使用或返修的外购外协件，按项目重要度对乙方给予该批零件总价值5～20%的索赔，即C类评审索赔5%，B类评审索赔10%，A类评审索赔20%。 b、乙方在送交前要求评审的，由甲方检验判订情况属实后，将在a款索赔的基础上减半索赔。乙方应积极整改，在双方协商的整改期限外仍未整改到位的按a款索赔。
c、 对可以挑选或返工的零部件，由乙方负责立即进行挑选或返工，但不得在甲方厂区内进行，该问题在以后零部件交验收重复出现的，成倍收取检验费，若委托甲方挑选或返工的按50元/人、小时。
d、经检验判为不合格的退货的零部件，甲方有权作出销毁处理。
e、 当产品在交验、装配过程中出现的单个不合格品，经甲方检验判定为乙方责任的，则按不合格零件价值的两倍由乙方负责赔偿。
f、 由于乙方的一般质量问题，市场退回的零件对乙方按该零件价值以一赔三，乙方应负责由此引起相关的损失及其它一切附加费用。
5. 质量事故的处理：
由于乙方配件的质量问题，致使甲方产品投放市场后出现批量或严重的质量事故时，乙方除承担由于质量事故而造成的一切经济损失外，且应接受甲方向乙方提出的索赔。
6. 机房有权定期或不定期对乙方所供的产品（包括到生产现场）进行随机抽样和全面的性能检测，若甲方测试条件不具备，可送国家认可的第三方检测机构或有甲方委托的其他测试单位进行检测，检测所需的配件（包括甲方正常检验所需的配件）均由乙方负责免费提供。检验结果合格则检测费用由甲方承担，不合格则检测费用由乙方承担并处以一定的索赔。
7. 乙方供给甲方产品中所需的关键原材料、二次配套件、工艺协作单位须经甲方认可，乙方须从认可的`定点单位采购。如未按此规定办理，一经发现每次给予索赔一万至十万元。
8. 要求乙方就质量问题来甲方协调，乙方应予密切配合。对甲方发放的整改通知单及质量信息反馈单中的有关质量问题，乙方应立即进行整改，确保以后交货批中不再出现，并将采取的改进措施及到位时间书面回复，否则扣除质量改进分，整改后若在以后交货批次中重复出现的，每次给予400～1000元经济索赔。
9. 按封样件验收的产品，以双方签字认可作为验收依据，乙方交验产品达不到双方协议保准或封样件要求的，第一个月扣该批零件总价值的5%，第二个月仍未达到的扣当月交货零件总价值的10%，第三个月人未达标的扣当月交货零件总价值的15%，依此类推。乙方修复模具或重开模具、生产工艺、工装设备、材料等作重大更改时都必须提前通知甲方，并经过重新封样认可，同时每次更改后都应与甲方协商后做相应的标记。若未经甲方认可便交货的，一经查出，将给予更改后产品交货总价值的2倍进行索赔。
10. 乙方接收甲方技术文件的资料应按时填写《技术文件受理回执》回复并妥善保管技术文件和资料，未按甲方要求在三个工作日内基础《技术文件受理回执》的，按每份绘制索赔100元。乙方丢失或损坏甲方提供的技术文件和资料的，按每份（张）索赔200～1000元。
11. 乙方按甲方提供的技术文件图纸或模具等所生产的产品不得转卖他方，如发现有泄露（包括丢失）或转让甲方技术机密或其它资料的情况，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担，甲方将保留诉诸法律的权利。
12. 对各具体零部件的特殊验收标准，具体见本质量协议书的附件，附件与本质量协议书具有同等的法律效力。
13. 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，经双方签字、盖章后生效，有效期至重新签订协议为止;签订本协议后原已签订的质量验收协议自动失效。
14. 未尽事宜，双方本着共同提高产品质量的目标，协商解决。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
验收合同6
项 目 名 称： 20xx年市级特色效益农业资金项目
委 托 方（甲方）： 石柱县农业委员会
受 托 方（乙方）：
签 订 地 点： 石柱县农业委员会
签 订 日 期： 20xx年 月 日
委托方（甲方）：石柱县农业委员会
受托方（乙方）：
本合同经甲乙双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》与国家发改委、重庆市物价局的有关收费标准，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方独立承担“20xx年市级特色效益农业资金项目”县级验收事宜，具体验收内容以20xx年1月21日“采购第三方验收20xx年市级特色效益农业资金项目”验收内容为准。
第二条 为保证乙方能顺利开展项目验收工作，甲方应协调项目实施业主积极配合乙方工作；甲方应为乙方验收工作提供必要的工作条件，并指定专人负责联络；甲方应协助项目业主向乙方提供与项目验收有关的基础数据、图纸资料、文字材料及相关附件等资料及竣工资料。提供的相关资料应真实、有效。
在不影响乙方正常开展工作的情况下，甲方有权就本合同的执行情况进行检查和监督。
第三条 甲方应支持乙方按照国家和地方有关项目管理、验收规定开展验收工作，让乙方完成验收工作具有公正性和科学性。
第四条 乙方应按国家和地方有关项目管理、验收规定，组建由相关专业工程技术人员、财务人员及有关专家为成员的验收组，按照项目验收相关技术及质量要求，按时完成验收工作，其成果内容应符合国家、地方的法律、法规要求与行业的技术标准和要求。
第五条 验收方式及成果
乙方应按甲方及项目相关验收标准制定验收方案，并严格按照验收方案组织验收工作，确保工程投资效益。项目验收结束后，乙方应向甲方提供以下成果：
1、石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）建设内容完成结果及完成投资汇总表。
2、石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）建设内容完成量及完成投资详细清单表。
3、编制《石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）县级验收总结》。
4、向甲方提供《石柱县20xx年市级特色效益农业资金项目（三个项目）县级验收报告及验收意见》，所有资料一式5份。
第六条 本合同签订后，甲方按照单个项目的完成情况通知乙方进行验收。在验收前向乙方提供项目验收所有必要的基础资料，包括项目计划资金批复文件、竣工资料等。乙方在收到资料后要认真核对资料的完整性和真实性，对资料不齐或对资料有异议的'应及时提出，协助项目业主及时修改。确保在接到通知后20天内按时完成验收工作，并向甲方提交验收成果。
第七条 资料保密、保管要求
1、甲方提供给乙方的基础资料，乙方必须保守秘密，不得提供给第三方。落实专人保管制度，防止资料丢失和损毁。验收结束后提交成果时一并退还全部基础资料。
2、乙方提交的项目验收成果，必须保证不能侵犯第三人的权利，若侵犯第三人的权利，产生的一切后果由乙方承担。
3、乙方提交的项目验收成果，非经甲方书面同意，不得向第三人提供。
第八条 本验收工作为有偿服务，经甲乙双方商定，由甲方支付给乙方验收费 万元（最高限价3.222万元，大写叁万贰仟贰佰贰拾元整，正式合同以最终中标价为准）。
第九条 费用支付方式
1、本项目报酬：验收费 万元。
2、报酬分二次支付，支付进度详见下表：
3、乙方的开户银行名称及帐号
开户银行：
帐 号：
开 户 名：
第十条 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
第十一条 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方（盖章）：
单位名称：
法人代表：
委托代理人：
乙方（盖章）：
单位名称：
法人代表：
委托代理人：
20xx年 月 日
验收合同7
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，甲方委托乙方提供项目水土保持设施验收报告技术服务。为明确双方在项目实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同执行。
第一条执行技术标准及要求
乙方采用的主要技术标准是《开发建设项目水土保持设施验收技术规范》GB/T22490-20xx等。
第二条本合同项目的名称、阶段及工作内容
2.1项目名称：_____水土保持设施验收报告；
2.2设计阶段：专题验收阶段；
2.3项目开展工作的内容：评估依据及验收标准、工程概况及工程建设水土流失问题、水土保持方案和设计情况、评估阶段外业调查情况、水土保持设施建设情况评估、水土保持工程质量评价、水土保持效果评价。
第三条甲方提交本项目有关的基础资料及文件
3.1项目水土保持方案报告及相应水行政部门批复文件；
3.2项目监理报告、质检报告、水土保持监测报告等；
3.3其他有关资料。
第四条乙方的技术服务方式、服务时间
合同生效后并在甲方支付前期工作费用之日起20个工作日内，乙方提交本项目水土保持设施验收报告(送审稿)审查；专家评审通过后15个工作日内，提交水土保持设施验收报告(报批稿)及验收鉴定意见。
第五条费用及支付方式
5.1本合同技术咨询费用为人民币(本费用包含水土保持设施验收技术评审费、税费)。
5.2本合同生效后3个工作日内，甲方向乙方支付费用人民币，作为项目现场调查、资料收集等前期工作费。
5.3本项目通过水行政主管部门评审，且乙方向甲方提交本次水土保持设施验收报告(报批稿)及批复后3个工作日内，甲方向乙方结清剩余合同款人民币。
第六条双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方向乙方提交基础资料及文件，应对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交有关基础资料及文件超过合同生效后5个工作日，乙方按本合同第四条规定的交付成果文件时间相应顺延。
6.1.2按第五条规定内容、时间向乙方支付技术咨询费。
6.1.3甲方变更委托编制项目内容或所提交资料发生较大变更，造成乙方返工的，双方除另行签订补充协议，明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。同时，乙方完成成果的时间顺延。
6.1.4在项目审批过程中，由于政策因素(如审批权限、政策改变、选址不合理等)导致审批不通过，乙方不予承担责任，具体解决方法由甲乙双方另行协商(原则上该编制工作还由乙方承担，但因此增加的费用由甲方承担)。甲乙双方协商不成的，乙方已收取的相关费用不予退还。
6.1.5在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始编制工作的，不退还甲方已付的工作开展费用；已开始编制工作的，甲方应根据乙方已进行的工作量，不足一半时，按该项目技术咨询费的一半支付；超过一半时，按该项目技术咨询费的全部支付。
6.2乙方责任
6.2.1甲方提供所有资料仅限于乙方对本项目的使用，并按照国家有关规定严格保密。
6.2.2乙方负责组织高水平的团队进行该项目水土保持设施验收报告编制工作。
6.2.3积极协助甲方参加该项目的'评审会，负责对专家组提出的报告错、漏进行修改或补充。
6.2.4提交水土保持设施验收报告(报批稿)一式8份，其中甲方2份、乙方存档1份、其余5份由乙方负责报送水行政主管部门。如果甲方额外需要报告，该复制费用按200元/份另行支付。
第七条违约责任
乙方不能按照合同约定时间内完成的，每延期一天承担合同总价款1‰的违约责任，甲方不能按照合同约定时间内付清合同款项，每延期一天承担合同总价款1‰的违约责任。
第八条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
第九条本合同未尽事宜，由双方协商并取得一致意见后，签署补充和修改文件，这些补充和修改文件应作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条双方在执行合同过程中发生的一切争执，应通过友好协商解决，如仍未能达成协议，则应向合同签订地仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同经双方签字并盖章即生效，合同一式____份，甲乙双方各执____份。
第十二条本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
甲方(盖章)：____________
法定代表人
(或委托代理人)：
联系电话：_________
乙方(盖章)：____________
法定代表人
(或委托代理人)：
经办人：__________
联系电话：_________
开户银行：____________
开户名称：____________
帐号：____________
合同签订地：_______合同签订日期：__年______月______日
验收合同8
甲方：_________________________
乙方：_________________________
为明确双方责任，确保门式起重机的拆、运、维修、安装、验收工作顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，议定如下条款，共同遵守执行：
第一部分
一、乙方工作范围
1、甲方在____公司购买的三台门式起重机型号：——拆、运、维修、安装(基础预埋铁以上部分)、验收，(不包括除锈、喷涂)。
2、乙方拆、运前应现场了解情况，做出拆、运、吊装方案，双方对设备现状予以确认。乙方须对在拆运中的设备负责。道路运输过程中如有违章，乙方自行解决一切事宜，不得以任何理由提出让甲方补贴费用。
3、乙方须对——起重机的跨度改造(跨度改成——)负责，甲方只负责改造所需材料费，其余规费由乙方负责，免费培训操作人员、维修人员。在甲方协助下办理过户工作。
4、从____调出设备的原始资料(甲方配合)并提供完整的设备验收资料。费用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到预付款，起重机拆、运工期为30日。
2、安装工期，自土建施工验收合格交付乙方的次日起50日内安装调试结束交付甲方试用，验收期限根据____特种设备研究院分院约定。(不可抗拒自然灾害、甲方未按合同约定付款、停电、工期顺延)。
第二部分
一、合同金额
1、本合同总造价：(人民币) 万元 ￥：____元。
二、付款条件
1、合同签订生效甲方预付乙方合同总金额20%，乙方拆、运至甲方现场，甲10个工作日内支付乙方合同总金额30%，否则乙方有权延期安装。乙方安装、调试、交付甲方试用付合同金额30%;否则乙方有权延期验收。验收合格取证、结束交付甲方使用10个工作日内，甲方付给乙方15%，否则乙方有权停止甲方使用。余5%作为安装质保金使用合合格6个月后10个工作日内支付(合同款项付清时乙方开具劳务发票)
第三部分
一、 甲方权利义务
1、乙方进入甲方场地施工的人员，甲方有现场安全管理、监督的权利，施工过程中，因情况紧急或可能存在重大安全隐患情况下，可单方阻止工程施工，待双方妥善协商后，安全隐患排除继续施工。
2、检查乙方进场施工人员的劳动合同、相关工种的'资格证书、施工方应当投保的保险。
3、乙方安装调试结束后配合验收工作。
4、免费提供施工现场的用电及配电装置、叉车、验收用吊具。焊接设备。
5.免费提供改造及轨道安装的气体、焊接材料、钢板。
6、按合同约定支付合同款项。
二、 乙方权利义务
1、对本合同施工过程中发生的设备财产损坏能修复的修复，不能修复赔偿。对乙方施工人员人身安全负责，乙方必须投保能涵盖施工设备、施工现场人员人身安全的保险。
2、在安装施工前应进行设备检查，对部件损坏能够修复的有乙方进行修复，不能修复的经甲方确认进行更换人工费用由乙方承担。充分考虑施工中的确需要更换零部件及材料，本部分价款不包括在合同总价中。乙方负责列出清单及报价单交甲方购买。
3、在吊装、安装施工前对甲方购进的零部件及材料进行质量检验和确认，确保不会造成设备的功效减损和安全隐患。
4、乙方施工人员凭甲方发放的进出厂证件进场作业。
5、乙方必须与进场施工人员签订规范符合劳动法的劳动合同。
第四部分
一、工程验收标准
1、验收依据：起重机械安装改造维修监督检验规则(TSGQ7016-20__)
二、售后服务
1、对甲方提出的技术咨询及技术服务负责。
2、在设备运行过程中出现的质量问题，通过电话或传真沟通解决如解决不了，乙方在24小时内派员带所需零部件到甲方公司实地解决，收取费用按市场价。
三、违约责任
1、如乙方在约定时间内不能按期结束交付试用，违约金每迟交一周(一周按7天计算，不足7天按一周，超过7天，不足两周算两周)按合同价的0.3%计算，但违约金的最高限额为合同价的20/%。延期两周以上，甲方可解除合同并采取必要的补救措施。
2、如甲方未按照本合同规定的时间付款，应以实际欠款额为基数，按银行同期贷款的利率赔偿乙方的利息损失。
第五部分
一、争议解决
1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，提交____仲裁委员会裁决。
2、仲裁裁决结果，对双方均具有约束力。
3、仲裁裁决费由败诉方承担。
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同，应提前通知对方进行协商，但由此修改所造成的损失与费用，由修改提出方承担。
2、甲方购买的起重机如因质量问题需改造，甲乙双方另行协商，工期则顺延。
3、 此合同不尽之处，双方协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同一并具有法律效力。
4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签订并加盖公章后生效。
5、本合同一式肆，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：(公章) _________________________
乙方：(公章)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
签定日期 ： _________________________
签订日期：_________________________
验收合同9
甲方：______________
乙方：______________
1、协议内容：______ 经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的`调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，2、资料总费用：_____ 资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元，大写：______________元整
3、付款方式：______ 首付资料费______________万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。
4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任：
(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔 偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决，协商不成，可向东营区人民法院起诉____天内完成，交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲 方： ______________委托人：______________
乙 方：______________委托人：______________
___________年___________月_________日
验收合同10
编号：________________
甲方：__________________________
乙方：物业管理有限公司
根据甲乙双方签订的物业管理委托合同书的有关规定，甲方将xx年xx月日将物业的设备设施交与乙方(详见物业交接清单)，乙方同意接收甲方交来以上设备设施，对于遗留问题，双方将另行签署物业交接备忘录。
附：(1)物业交接清单________张。
(2)物业交接备忘录一份。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______日
工程交接验收汇总表
序号_______交接验收表名称_______移交人_______接收人_______交接日期_______备注_______
物业交接验收备忘录
编号：
根据物业交接报告(交接编号)，双方在交接xx小区的设备或设施中，尚有以下问题没有交清，特签订此备忘录，甲方同意在xx年xx月xx日之前，将上述问题解决，若到期仍不能解决，乙方有权采取乙方认为应该采取的.办法解决，直至交接工作全部完成。
遗留问题如下：________________________
问题原因：________________________
解决办法：________________________
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______年_______月
附件3：交接验收的各类表格(由管理处根据小区交接验收的实际情况，在草拟《物业接管验收方案》时，在此表格的基础上进行选择、修改、补充。
验收合同11
编号： _____________
甲方 ： _____________
乙方 ：_____________
签订日期：
____ 年 ___ 月 ___ 日
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托
（合同号为 __________，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过验收。
第一条
验收方式
1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的安装的位置，核对商品数量、规格，颜色，保证商品符合使用质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验产品，并介绍产品的使用、维护方法，明示质保期。
2．验收标准：
1）产品外形、包装完好；
2）产品符合合同要求及标准；
3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的.技术资料；
4）甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条
对产品提了异议的时间和方法
1．双方在验收过程中，如果发现产品的颜色、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货 _____日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3．乙方在接到甲方书面异议后，应在 _____日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条
本合同签订日，是产品验收通过日。
第四条
本合同经双方签字，视为本项目验收通过。甲方应向乙方结清本次合同所有剩余款项。如不按此合同执行，逾期每日甲方向乙方支付合同总价款 _____%的违约金。
第五条
本合同经双方签字认可，即产生法律效力。
第六条
本合同一式两份
双方各持一份。
甲 方（盖章）：
乙 方（盖章）：
地址：
地址：
代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
联 系 电 话：
联 系 电 话：
_____年 _____月 _____日
_____年 _____月 _____日
验收合同12
甲方：_________（以下简称甲方）
乙方：_________（以下简称乙方）
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就共同开发_________市场，由乙方向甲方提供_________专用蓄电池一事，经协商达成一致共识，特签定以下协议：
1．技术要求
1．1外观
蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落；电池外观整洁。
1．2型号
_________
_________
1．3外型尺寸及重量
_________（型号）：长（_________±2㎜）宽（_________±2㎜）高（_________±2㎜）参考重量（_________±005㎏）
_________（型号）：长（_________±2㎜）宽（_________±2㎜）高（_________±2㎜）参考重量（_________±005㎏）
1．4使用环境温度
胶体蓄电池在—20℃~50℃范围内能正常工作；普通铅酸蓄电池在—10℃~50℃范围内能正常工作。
1．5放电容量
单体蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1~4h，以jb/t10262—____标准放电至蓄电池电压1050v终止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。
1．6大电流性能
蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1~4h，以30i2（a）放电5min，蓄电池端电压不低于84v（以12v系列为例），且导电部分不得熔断，外观无异常现象。
1．7安全性能
蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中以04i2（a）连续充电5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。
1．8耐震性能
蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中，以正立状态紧固在振动台上，经受振幅2㎜；频率167hz的垂直振动，1h后目视确认无漏液等异常现象且端电压必须在正常范围内。
1．9电池寿命
按21方法充电，以jb/t10262—____标准中611的放电要求，循环次数“胶体环保型”不低于450次，“普通铅酸型”不低于350次。
1．10端电压及组合一致性
配对单只电压130v以上，2节电压差不大于002v；3节电压差不大于004v；4节电压差不大于005v
1．11过放电容量恢复性能
“胶体环保型”电池开始以jb/t10262—____标准放电至接近0v之后，短接该电池两极24h，再重新充满电。重复上述5次放电、充电、短接后，该电池（组）以jb/t10262—____标准放电至单节105v时，放出的容量应大于标称容量的90%（“普通铅酸型”大于标称容量的85%）。
2．蓄电池的使用
2．1蓄电池的充电
“胶体环保型”“普通铅酸型”电池充电（以4节6—dzm—10电池组为例）：把蓄电池串联形成一个额定电压为48v的电池组，第一阶段：恒流15~18a，电压逐渐上升；第二阶段：电压逐渐上升到588±02v后保持恒定，电流逐渐下降到400±30ma；第三阶段：涓流浮充充电，电压555±05v，电流逐渐趋近于0ma。
2．2电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。
3．蓄电池的验收
3．1验收内容
3．1．1外观
（1）外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合13条的规定。
（2）有正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标志，且标志清晰，牢固。
（3）整箱包装的蓄电池应附检验合格证、使用说明书、售后服务保证书，包装外侧应有提醒正确运输的标志。
3．1．2性能
（1）测量电池的极性，应与正负极性标志相符。
（2）开箱后，电池组单节电池的开路电压应不小于130v
（3）蓄电池组经完全充电后，静置1~4h，在25±5℃环境温度以jb/t10262—____标准放电至蓄电池组终压420v止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。
3．2检验方法
3．2．1311条采用目测、钢卷尺和秤。
3．2．2312条采用数字万用表和放电仪。
3．2．3首批供货时及正常供货后，每隔半年由乙方对15、17、和19条进行试验，并向甲方提供国家或行业认可的书面报告。
3．2．4每个批次抽同一包装箱中的1组3只电池，按15；110条款检验（15条允许三个循环），若达不到上述条款要求则按检验规则加倍抽样检测，仍不合格则该批产品退货。
4．双方约定
4．1甲方职责
4．1．1甲方对乙方所提供的每批产品按上述规则检验，若有不合格项或质量异议，须在收货之日起10日内书面或传真提出。
4．1．2对使用过程中因制造原因而需退还给乙方的电池，甲方应通知乙方服务人员到现场逐一检测，凡不符合退货要求的，乙方有权拒绝退货或将已退电池返还给甲方。
4．1．3甲方应要求客户（经销商）认真填写好乙方所提供的售后服务保证书上的有关内容，以便乙方掌握电池的有效使用期和建立好客户档案。
4．2乙方责任
4．2．1乙方所提供给甲方的产品之质量必须符合上述技术要求。
4．2．2以4×6－dzm－10电池组为例，甲方电动车最大电流不超过150a，正常工作电流在环境温度25±2℃、风力1～2级的平坦路面上，以70～75公斤的负载不大于7a；乙方产品使用天数与续行里程的关系
使用天数（12月计）90天180天270天360天
放电时间110min 105 min 95 min 72 min
参考续行里程35～55 km30～50 km 20～40 km 15～35 km
使用天数（15月计）90天180天270天360天450天
放电时间120 min 110 min 105 min 95 min 72 min
参考续行里程40～60 km35～55 km 30～50km 20～40 km 15～35 km
注：参考里程是在环境温度25±5℃，车、路况正常，最高车速20km/h，载重负荷不大于75kg的条件下进行的.；且和电机效率、控制器控制参数等整车配制有关。
4．2．3乙方产品在正常使用条件下质保期
（1）“普通铅酸型”和“ⅰ代胶体环保型”出厂_________个月；使用_________个月。
（2）“ⅱ代胶体环保型”出厂_________个月；使用_________个月。质保期二个条件只要达到一条都视为超过质保期，在质保期内若发生下列问题：①短路②断路③反极④大面积脱粉，经甲、乙双方检查确认后电池容量末达到标称容量的60%，由乙方负责修理或调换，否则不予承保。（其它规格型号的电池质保期双方另行订立）
4．2．4乙方每月根据甲方上月退回的经双方确认确属乙方责任的电池数量，如数向甲方返还相同规格型号的电池：
（1）电池出_________个月以内如出现容量明显下降至额定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换全新电池，并重新计算质保期；
（2）电池出厂_________个月以外且在质保期内如出现容量明显下降至额定容量60%以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换标称容量在80%以上的维护电池，三包期从原使用电池的出厂日期起累计续保。
4．2．5乙方负责回收甲方过质保期的“华富”废旧电池，回收方法和价格另订。
4．2．6乙方负责生产的电动车专用蓄电池由中国人民保险公司承担产品信誉和产品责任保险。
4．3本协议为双方供货合同的附件，具有同等效力，履行地为_________，解释权为乙方所有。
5．其它约定
_________
_________
甲方（签章）：_________
乙方（签章）：_________
代表：_________
代表：_________
电话：_________
电话：_________
传真：_________
传真：_________
日期：_________年__月__日
日期：_________年__月__日
验收合同13
甲方：_________________
法定代理人：_________________
电话：_________________
地址：_________________
乙方：_________________
代理人：_________________
地址：_________________
电话：_________________
医疗器械有限公司为合法成立、合法拥有本协议中列明之产品并合法存续公司。(以下简称“乙方”)为具有丰富全国渠道及销售经验的销售团队。今经甲乙双方友好协商后，甲方同意指定乙方成为本协议中列明之产品的中国区域销售团队，经过友好协商就医疗器械合作事宜于______年__________月___________日在达成协议，双方约定如下：_________________
一、甲方的权利及义务
1、甲方承诺所销售的本协议约定的产品为依据中国法律、法规享有销售权的产品。其向市场提供的产品不存在任何质量及法律障
2碍。若因甲方违反本承诺而致乙方造成任何直接及间接经济损失，甲方应承担赔偿责任。
2、甲方提供乙方销售人员关于产品推广培训。
3、甲方负责提供全国范围内的学术活动和VIP专家工作及宣传资料制作等费用。
4、甲方应按规定支付乙方费用。
5、甲方在与乙方签订合作协议后，在乙方未许可的情况下，甲方不得另行与第三方进行合作。
二、乙方的.权利及义务
1、乙方应依据相关法律规定，合法销售。
2、乙方应拥有负责销售本协议产品的业务人员。
3、乙方积极策划组织相关学术活动。
4、乙方从甲方处取得的任何关于产品，技术或其它与甲方经营活动有关的资料，包括相关文件，行销策略，定价策略，经销商组织等不得超过履行本协议书的目的使用，并不得以任何直接或间接的方法为任何第三人知悉或使用。保密义务在合作终止后______年内继续有效。
5、在合作期内，乙方不得销售与甲方产品之同类产品。
三、协议期限
本协议书自双方签字盖章之日起生效至__________年______月______日止。
四、争议解决
本协议如有未尽事宜或有修订需要时，需经双方共同讨论以书面。
验收合同14
1、条件：
《规程》5．0．1 施工合同约定的建设内容完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程(分部工程)时，宜将单位工程(分部工程)验收与合同工程完工验收一并进行，但应同时满足相应的'验收条件。
2、主持单位及工作组组成：
《规程》5．0．2 合同工程完工验收应由项目法入主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。
3、验收申请：
《规程》5．0．3 合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，其内容要求见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
4、验收应具备条件：
《规程》5．0．4 合同工程完工验收应具备以下条件：
1.合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成。
2.工程已按规定进行了有关验收。
3.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值。
4.工程质量缺陷已按要求进行处理。
5.工程完工结算已完成。
6.施工现场已经进行清理。
7.需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。
8.合同约定的其他条件。
5、验收主要内容：
《规程》5．0．5 合同工程完工验收应包括以下主要内容：
1.检查合同范围内工程项目和工作完成情况。
2.检查施工现场清理情况。
3.检查已投人使用工程运行情况。
4.检查验收资料整理情况。
5.鉴定工程施工质量。
6.检查工程完工结算情况。
7.检查历次验收遗留问题的处理情况。
8.对验收中发现的问题提出处理意见。
9.确定合同工程完工日期。
10.讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。
6、验收鉴定书格式、份数及备案：
《规程》5．0．6 合同工程完工验收鉴定书格式见附录G。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，应由项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案。
验收合同15
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
工程地址：
第一条 验收项目
1. 墙、顶面乳胶漆 合格 □ 不合格 □ 备注
2. 卧室石膏线 合格 □ 不合格 □ 备注
3. 客厅吊顶 合格 □ 不合格 □ 备注
4. 进户门套 合格 □ 不合格 □ 备注
5. 卧室门、门套 合格 □ 不合格 □ 备注
6. 卧室窗套 合格 □ 不合格 □ 备注
7. 阳台垭口 合格 □ 不合格 □ 备注
8. 进户门上吊柜 合格 □ 不合格 □ 备注
9. 阳台电脑桌、书架 合格 □ 不合格 □ 备注
10. 厨卫铝扣板吊顶 合格 □ 不合格 □ 备注
11. 影视墙隔板 合格 □ 不合格 □ 备注
12. 水电 合格 □ 不合格 □ 备注 备注：
第二条 约定事项
1. 乙方须对以上装修项目承担质量保修（附质量保修卡），主材保修期为壹年，装饰装修保修期为贰年，水、电、防渗漏工程保修期为伍年。
2. 乙方包工包料（不包括甲方自行购买之部分材料）工程，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
3. 在甲方发现工程出现质量问题并电话或网络通知乙方后7日内（节假日包括在内），乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方承担。
4. 保修范围： 就装修工程所涉及全部项目（以上验收项目）的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的.损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
5. 本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（盖章）：
______年_ 月 _ 日 设计师（签字）：
工长（签字）：
_______年______月_____日
【验收合同】相关文章：
验收合同05-24
验收合同范本03-06
工程验收合同04-15
技术质量验收协议05-21
网络工程验收合同的范本01-20
风电光伏安全设施竣工验收合同05-17
蓄电池技术质量验收合同范本05-04
验收工作方案12-05
消防验收承诺书11-10
产品验收邀请函11-03