验收合同15篇(合集)
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的验收合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
验收合同1
合 同 编 号：____________
工程名称：____________
工程地点：____________
甲方：___________
乙方：___________
签订地点：____________
水土保持设施监测验收技术服合同
(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经过双方协商一致，签订本合同。
一、合同主要内容和要求
1.合同内容：甲方委托乙方承担 工程的水土保持设施监测验收及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作，协助甲方开展验收工作，具体包括：
1.1乙方接受甲方委托，按照国家及行业的规范、规程、技术标准，负责编制上述项目的工作方案并组织进行项目水土保持设施监测验收工作，编制完成《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》
1.2乙方代理甲方负责验收评审会务工作。
2.合同要求：
2.1乙方提供的水土保持设施监测验收技术成果必须符合国家、地方和行业有关法律、法规、规程、规范及有关技术标准；
2.2乙方向甲方提供的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编需满足行业审批要求，对编制的报告结论、真实性、准确性和完整性负责。
2.3乙方对验收会提出的问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过水土保持设施验收。
2.4技术咨询服务的方式：委托有偿服务。
二、合同履行期限、地点、方式及成果份数
1. 履行期限：工程投运前，乙方应主动(甲方配合)收集委托监测项目的技术资料，进入工程现场进行监测、调查，针对存在问题向甲方提出整改意见。工程全部投运后，乙方应在30个工作日内完成该工程的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作。由于甲方原因，导致乙方不能按时完成，工作时间相应顺延。
2. 履行地点：。
3. 履行方式及成果份数：乙方应按甲方的计划、进度要求完成本工程《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作，提交成果报告份数8份。
三、双方职责
1. 甲方职责
1.1提供工程项目相关的技术资料。
1.2配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。
1.3按合同规定，按时向乙方拨付合同款。
2. 乙方职责
2.1按照国家及行业的规程、规范、技术标准，根据甲方要求，开展水土保持监测验收及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编制的工作，在约定时间内提交成果报告。
2.2协助甲方组织验收工作，代理甲方上报技术成果及验收评审会务工作，负责评审、验收专家咨询费及会务费。对验收会提出的问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过水土保持设施验收。项目投产后3个月内应通过水土保持设施验收。
四、技术情报和资料保密
本合同涉及的技术成果归双方共同所有，双方均有保密义务，遵守国家有关技术情报和保密法规和条例，未经对方允许，任何一方不得自行转让，泄露各自相关的技术成果和文件资料。
五、验收标准
乙方完成的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》，需满足甲方及水土保持行政主管部门的技术验收要求。
六、合同金额、付款方式和时间
1.甲方委托乙方承担《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的'编制和协助验收工作，技术服务费总计人民币 。该费用包括所列工程水土保持设施监测验收工作及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编制费、现场监测(勘察)费、评审验收专家咨询费及会务费，由乙方包干使用。
2.付款方式：银行转帐。
2.1 合同签订后，乙方提交《水土保持监测总结报告》和《水土保持验收报告》至甲方后10个工作日内，将合同全额有效的增值税专用发票交到甲方财务部，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：____万元)，由于乙方原因造成甲方付款的延误，由乙方承担责任。开票资料如下：
2.2乙方在取得水土保持设施验收鉴定书后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：____万元)。
七、违约金或损失赔偿额的计算方法
违约方按照违约造成的实际后果赔偿。因不可抗力导致合同不能正常履行，乙方不承担责任。
八、争议解决办法
在合同履行过程中，甲乙双方如发生分歧，应本着互相谅解、平等互利的原则通过友好协商解决。如未能协商达成一致，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他(含上述条款未尽事宜)
1.本合同条款未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至双方履行完本合同的义务责任时终止。
3.本合同一式 ____份，其中正本一式 ____份，甲、乙双方各执 ____份；副本一式 ____份，甲、乙双方各执 ____份。
(本页无正文)
甲方(盖章)：____________
法定代表人(签字)：____________
委托代理人(签字)：____________
地 址：____________
开户银行：____________
帐 号：____________
邮政编码：____________
联系电话：_________
传 真：____________
签字时间：__年______月______日
乙方(盖章)：____________
法定代表人(签字)：____________
委托代理人(签字)：____________
地 址：____________
开户银行：____________
帐 号：____________
邮政编码：____________
联系电话：_________
传 真：____________
签字时间：__年______月______日
验收合同2
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
签订地点：
第一条 红木家具基本情况 (请逐项填写，勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写)签订时间： ——
第二条 质量标准：每件红木家具应符合QB/T2385-20xx 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式：签订合同后，乙方于60日内付清全额货款，甲方将于收到货款3天内发货。
第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，甲方应在交货时督促乙方对家具的`商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，乙方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 10 %向乙方支付违约金。
第六条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事
人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 二 种方式解决：
(一)提交当地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第八条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
联系方式： 联系方式：
___年_____月_____日
验收合同3
一、技术服务合同的类型有哪些
1、技术开发合同
是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。包括委托开发合同和合作开发合同。技术开发合同应当采用书面形式。当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化，可参照技术开发合同的规定订立合同。
2、技术转让合同
是指当事人就专利权转让、专利申请权转让、非专利技术转让、专利实施许可及技术引进所订立的合同。包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式。
3、技术咨询合同
是指当事人一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等咨询服务，另一方支付咨询报酬的合同。
4、技术服务合同
是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。不包括建设工程的勘察、设计、施工合同和承揽合同。
二、技术服务合同的验收标准
看合同是按何种合同条件签的，一般按合同的`工期、费用、质量、安全，及服务质量来验收
1、遵守法律、法规，维护公共次序的原则。《合同法》第7条规定：当事人订立、履行合同应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不多扰乱社会经济次序，损害社会公共利益。这是合同当事人订立合同所必需履行遵守的基本原则。
2、自愿、平等、公平、诚实信用的原则。自愿、平等、公平、诚实信用的原则是《合同法》总则中确定的民事法律关系准则，这些原则适用于订立、履行各类合同。
3、有利于科学技术进步，促进科技成果转化、推广和应用的原则。有利于科学技术进步，促进科技成果转化、推广和应用的原则上我国法律确定技术合同规范、设计技术合同机构时的指导思想，也是技术合同的特有原则。
三、技术服务合同纠纷怎么处理
第四十二条当事人将技术合同和其他合同内容或者将不同类型的技术合同内容订立在一个合同中的，应当根据当事人争议的权利义务内容，确定案件的性质和案由。
技术合同名称与约定的权利义务关系不一致的，应当按照约定的权利义务内容，确定合同的类型和案由。
技术转让合同中约定让与人负责包销或者回购受让人实施合同标的技术制造的产品，仅因让与人不履行或者不能全部履行包销或者回购义务引起纠纷，不涉及技术问题的，应当按照包销或者回购条款约定的权利义务内容确定案由。
第四十三条技术合同纠纷案件一般由中级以上人民法院管辖。
各高级人民法院根据本辖区的实际情况并报经最高人民法院批准，可以指定若干基层人民法院管辖第一审技术合同纠纷案件。
验收合同4
甲方：_________________________
乙方：_________________________
为明确双方责任，确保门式起重机的拆、运、维修、安装、验收工作顺利完成，按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，议定如下条款，共同遵守执行：
第一部分
一、乙方工作范围
1、甲方在____公司购买的三台门式起重机型号：——拆、运、维修、安装(基础预埋铁以上部分)、验收，(不包括除锈、喷涂)。
2、乙方拆、运前应现场了解情况，做出拆、运、吊装方案，双方对设备现状予以确认。乙方须对在拆运中的设备负责。道路运输过程中如有违章，乙方自行解决一切事宜，不得以任何理由提出让甲方补贴费用。
3、乙方须对——起重机的跨度改造(跨度改成——)负责，甲方只负责改造所需材料费，其余规费由乙方负责，免费培训操作人员、维修人员。在甲方协助下办理过户工作。
4、从____调出设备的原始资料(甲方配合)并提供完整的设备验收资料。费用自付。
二、工程工期
1、合同生效乙方收到预付款，起重机拆、运工期为30日。
2、安装工期，自土建施工验收合格交付乙方的次日起50日内安装调试结束交付甲方试用，验收期限根据____特种设备研究院分院约定。(不可抗拒自然灾害、甲方未按合同约定付款、停电、工期顺延)。
第二部分
一、合同金额
1、本合同总造价：(人民币) 万元 ￥：____元。
二、付款条件
1、合同签订生效甲方预付乙方合同总金额20%，乙方拆、运至甲方现场，甲10个工作日内支付乙方合同总金额30%，否则乙方有权延期安装。乙方安装、调试、交付甲方试用付合同金额30%;否则乙方有权延期验收。验收合格取证、结束交付甲方使用10个工作日内，甲方付给乙方15%，否则乙方有权停止甲方使用。余5%作为安装质保金使用合合格6个月后10个工作日内支付(合同款项付清时乙方开具劳务发票)
第三部分
一、 甲方权利义务
1、乙方进入甲方场地施工的人员，甲方有现场安全管理、监督的权利，施工过程中，因情况紧急或可能存在重大安全隐患情况下，可单方阻止工程施工，待双方妥善协商后，安全隐患排除继续施工。
2、检查乙方进场施工人员的劳动合同、相关工种的资格证书、施工方应当投保的保险。
3、乙方安装调试结束后配合验收工作。
4、免费提供施工现场的用电及配电装置、叉车、验收用吊具。焊接设备。
5.免费提供改造及轨道安装的气体、焊接材料、钢板。
6、按合同约定支付合同款项。
二、 乙方权利义务
1、对本合同施工过程中发生的设备财产损坏能修复的修复，不能修复赔偿。对乙方施工人员人身安全负责，乙方必须投保能涵盖施工设备、施工现场人员人身安全的保险。
2、在安装施工前应进行设备检查，对部件损坏能够修复的有乙方进行修复，不能修复的经甲方确认进行更换人工费用由乙方承担。充分考虑施工中的确需要更换零部件及材料，本部分价款不包括在合同总价中。乙方负责列出清单及报价单交甲方购买。
3、在吊装、安装施工前对甲方购进的零部件及材料进行质量检验和确认，确保不会造成设备的功效减损和安全隐患。
4、乙方施工人员凭甲方发放的进出厂证件进场作业。
5、乙方必须与进场施工人员签订规范符合劳动法的`劳动合同。
第四部分
一、工程验收标准
1、验收依据：起重机械安装改造维修监督检验规则(TSGQ7016-20__)
二、售后服务
1、对甲方提出的技术咨询及技术服务负责。
2、在设备运行过程中出现的质量问题，通过电话或传真沟通解决如解决不了，乙方在24小时内派员带所需零部件到甲方公司实地解决，收取费用按市场价。
三、违约责任
1、如乙方在约定时间内不能按期结束交付试用，违约金每迟交一周(一周按7天计算，不足7天按一周，超过7天，不足两周算两周)按合同价的0.3%计算，但违约金的最高限额为合同价的20/%。延期两周以上，甲方可解除合同并采取必要的补救措施。
2、如甲方未按照本合同规定的时间付款，应以实际欠款额为基数，按银行同期贷款的利率赔偿乙方的利息损失。
第五部分
一、争议解决
1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，提交____仲裁委员会裁决。
2、仲裁裁决结果，对双方均具有约束力。
3、仲裁裁决费由败诉方承担。
4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
第六部分
一、合同的修改及其它
1、任何一方提出修改合同，应提前通知对方进行协商，但由此修改所造成的损失与费用，由修改提出方承担。
2、甲方购买的起重机如因质量问题需改造，甲乙双方另行协商，工期则顺延。
3、 此合同不尽之处，双方协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同一并具有法律效力。
4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签订并加盖公章后生效。
5、本合同一式肆，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：(公章) _________________________
乙方：(公章)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
法定代表人或授权代表人(签字)_________________________
签定日期 ： _________________________
签订日期：_________________________
验收合同5
项目名称：____________
委托方(甲方)：____________
受托方(乙方)：____________
签订时间：________年______月
根据项目的建设需要，甲方( )委托乙方( )对该项目进行水保监理验收工作，甲乙双方就水保监理验收技术服务达成如下协议，共同遵守：
第一条设计内容及要求
1.项目名称：
2.工作内容：
3.服务范围：
第二条工作进度
1.工作前提条件：甲方正式委托后15个工作日内乙方入场开展水保监理工作。
2.工作进度：乙方入场开展水保监理工作后，须按技术规范要求提交监理报告。项目建设竣工后，乙方须提交水保验收报告，并协助甲方组织竣工水保验收并通过有关主管部门的验收。
第三条甲方责任
1.根据乙方提交清单，向乙方及时提供工作所需的有关文件和基础资料，并由双方交接签收；
2.及时对乙方提供的工作成果进行验收；
3.按合同规定及时向乙方支付技术服务费用；
4.配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。
第四条乙方责任
1.按照现行最新的国家相关规范、标准和技术条件开展水保监理工作，并按合同规定时间和数量向甲方提供成果，乙方交付的技术成果需满足通过有关水行政主管部门的验收要求。
2.根据监理结果向甲方提出整改意见，在甲方整改后完善、提交监理总结报告及水保验收报告。
3.协助甲方组织竣工水保验收会，报告质量需满足通过工程验收要求。
第五条技术成果验收
双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1.乙方提交工作成果的形式：按规范要求向甲方提交监理报告，并于工程通过竣工水保验收后20日内提交最终的水保监测总结报告及水保验收报告纸质版8套、电子版(PDF版本)1份。如甲方在乙方提交上述成果后要求加出报告，则乙方按每本报告300元计取出版费用。
2.工作成果的验收标准及方法：报告的编制质量通过验收组评审，项目获得有关水行政主管部门水保验收通过。
第六条知识产权及使用
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提供的'合同成果所完成的新的技术成果归甲方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
第七条违约责任
1.乙方提供的报告质量不合格，乙方应免费给予补充完善使其达到质量合格，符合合同要求。如报告经乙方两次完善后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用，相关损失由乙方承担。
2.乙方应遵守第六条的约定，如侵犯甲方权益，应支付甲方本合同额的20%作为违约赔偿。
3.乙方未按期提交工作成果，每逾期一日，应按合同总额的千分之五承担逾期违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用，相关损失由乙方承担。
第八条双方联系人
双方确定，在本合同有效期内，甲方指定以下人员为甲方联系人：____________
姓名：____________
乙方指定以下人员为乙方联系人：____________
姓名：____________
项目联系人承担以下责任：就本项技术服务过程联系、协调。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，因未及时通知对方并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。
第九条技术服务费及支付方式
1.技术服务费总额：本项目技术服务费总费用(大写)____元)(含税)。
2.支付方式：
2.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同额的40%，计人民币(小写：____元)；
2.2风机吊装全部完成，甲方向乙方支付合同额的40%，计人民币(小写：____元)；
2.3本项目取得通过水保验收后7日内，甲方向乙方支付合同额的20%，计人民币(小写：____元)。
甲方凭乙方出具的等额有效增值税专用发票向乙方支付上述费用。否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。
甲方应将技术服务费汇入乙方指定的开户行和账号，乙方开户银行和账号为：____________
户名：____________
开户银行：____________
帐号：________________
第十条解决争议方法
在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成，确定提交南宁仲裁委员会仲裁。
第十一条不可抗力
凡因不可抗力导致各方不能依协议履行其义务时，双方应协商确定是否部分履行、迟延履行或不履行，但不可抗力发生方必须及时告知协议对方，且在不可抗力事件发生后七日内提供由不可抗力事件发生地区有关政府部门出具的有效证明。如果当事人一方违约在先，在迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十二条补充协议
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力。
第十三条合同生效
本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份，具有同等法律效力，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
(以下无合同正文)
甲方：____________
法定代表人/委托代理人(签名)：____________
项目联系人：____________
单位地址：_________
电话：____________
开户名称：____________
开户银行：____________
银行帐号：____________
签订时间：________年______月______日
乙方：___________
法定代表人/委托代理人(签名)：____________
项目联系人：____________
单位地址：_________
电话：____________
传真：____________
开户名称：____________
开户银行：____________
银行帐号：____________
签订时间：________年______月______日
验收合同6
工程名称：
竣工日期：
验收组织单位（章）______________
安徽省建设厅印制
房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表
注：本表由建设单位填写
单位（子单位）工程式质量竣工验收记录定，建设单位填写。
工程竣工验收意见
计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。
验收组成员名单
验收合同7
编号：________________
甲方：__________________________
乙方：物业管理有限公司
根据甲乙双方签订的物业管理委托合同书的有关规定，甲方将xx年xx月日将物业的设备设施交与乙方(详见物业交接清单)，乙方同意接收甲方交来以上设备设施，对于遗留问题，双方将另行签署物业交接备忘录。
附：(1)物业交接清单________张。
(2)物业交接备忘录一份。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______日
工程交接验收汇总表
序号_______交接验收表名称_______移交人_______接收人_______交接日期_______备注_______
物业交接验收备忘录
编号：
根据物业交接报告(交接编号)，双方在交接xx小区的`设备或设施中，尚有以下问题没有交清，特签订此备忘录，甲方同意在xx年xx月xx日之前，将上述问题解决，若到期仍不能解决，乙方有权采取乙方认为应该采取的办法解决，直至交接工作全部完成。
遗留问题如下：________________________
问题原因：________________________
解决办法：________________________
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：________________________乙方：________________________
代表签字：________________________代表签字：________________________
_______年_______月_______年_______月
附件3：交接验收的各类表格(由管理处根据小区交接验收的实际情况，在草拟《物业接管验收方案》时，在此表格的基础上进行选择、修改、补充。
验收合同8
甲方：__________公司(以下简称为甲方)
法人代表：__________
住所：__________
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)
法人代表：__________
住所：__________
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称'该工程')
2、工程位置：__________
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的`返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________
乙方(签字)：__________
签署时间：__________
签署地点：__________
验收合同9
甲方：________
乙方：________
一：共同协议：
1、乙方按甲方的要求，承揽甲方中亨国际手机城监控工程的安装调试，并保证该系统使用性能符合甲方的要求。
2、产品的单位名称、规格、单位、单价、数量以甲方确认为准
3、乙方不得向甲方提供假、次、伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达、完成。相应的功能符合甲方要求。
4、乙方负责为甲方提供优良的售后服务。
5、合同期内甲方应积极配合乙方开展安装调试工作，并积极与乙方沟通，相互理解信任。
6、产品在中亨手机城安装并调试，双方签字后乙方协助甲方正常使用，双方签字2天后，由甲方负责保管，如发生遗失和人为损坏与乙方无关。
7、严密组织，精心施工。施工过程中确保安全。乙方施工人员在施工中的生产安全由乙方自己负责、
8、施工过程中如有新的建议，双方另行协商解决。
9、合同生效后，甲方不得透露设备价格，乙方不得透露甲方所有系统名称以相应的`功能。
10、施工过程中如遇到水泥地面开槽，由乙方负责施工、
11、合同签定二个礼拜内进场施工，施工工期8个工作日。
12、乙方在施工过程中确保工程质量，在保证质量的同时也要保证工程进度（确保在规定时间内基本把工程结束，让甲方尽早使用该系统）。
二：付款方式：
1、安装调试结束一次性付清。
三：维修保养：
1、本监控系统保修期为壹年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计、保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，乙方需适当向甲方收费。
4、甲方要求软硬件功能的改进，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务、免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费、以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路，零件）后造成损坏。非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障、
四：本合同一式两份，甲已双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
验收合同10
甲方（业主方）：飞亚达（集团）股份公司
乙方（移交方）：中建二局
丙方：（接管方）深圳市中航物业管理有限公司
为确保飞亚达大厦物业移交验收工作的顺利进行，明确各方的责、权、利关系，保证大厦主体结构安全，满足设施设备使用功能，使物业接管验收工作顺利周全，经认真准备和商讨，甲、乙、丙三方就大厦物业接管验收工作协议如下：
一、 交接原则与要求
（一）原则
1、 保障业主利益原则；
2、 安全平稳过渡原则；
3、 保障按时交付使用原则；
4、 友好协商、力求完美原则；
（二）要求
1、 确保物业使用安全、功能正常，方便用户；
2、 设施设备交接万无一失；
3、 资料交接齐全、条理清晰；
二、 时间安排
大厦接管验收工作自20xx年1月6日起，分三步进行。第一步为丙方护管员进驻大厦，维护大厦公共秩序，实行门禁制度；第二步为甲方及丙方接管验收小组完成质量和使用功能等方面的查验工作，第三部为物品清点(见附件《物品交接方法》)、交接及签署接管验收文件等，时间安排为：
1月6日至8日，丙方护管员进场熟悉情况
1月8日下午6时，丙方护管员进驻大厦；
1月9日上午9时起，大厦实行门禁制度，人员及物品出入执行大厦相关管理制度，详见《大厦出入临时管理规定》等；
1月6日至1月10日，由验收接管小组对大厦质量与使用功能等进行查验； 1月10日至15日物品清点、移交、签收等。
三、 权利和义务
（一）甲方权利和义务
1、 有权要求乙方按建筑规范和设计要求等限时进行整改；
2、 有权拒绝接收未达到要求的项目及事项；
3、 负责组织和通知各方人员参与并
按《物业接管验收方案》制定的工作计划
按时完成接管验收工作；
4、 负责督促乙方按时完成整改项目；
5、 负责协调解决接管验收中各方的意见分歧；
6、 支持、配合丙方安管人员对违反大厦管理规定的行为进行劝阻。
（二）乙方的权利和义务
1、 有权按照相关规范对验收意见作出说明和解释；
2、 有权针对须整改的项目提出改进方案；
3、 负责指派专人全力配合接管验收小组按照《物业接管验收方案》按时完成
交接工作；
4、 负责及时完成验收小组提出的整改项目；
5、 遵守大厦相关管理规定，协助丙方安管员对施工人员及各分包方进行管理、
约束；
6、 负责安排接管验收期间各专业的`技术培训工作。
（三）丙方的权利和义务
1、 有权从建筑规范、设计要求及物业管理专业角度对验收中发现的问题提出
整改意见和建议；
2、 有权拒绝接收未达到验收标准的项目；
3、 负责指派专业人员组成验收小组，按照《物业接管验收方案》按时完成物
业接管验收工作；
4、 负责维护大厦公共秩序，防止物品丢失和损坏；
5、 负责参与整改项目的监督、验收工作；
6、 负责指派专业管理和技术人员全面接管大厦物业管理工作。
签定协议的各方应认真履行协议规定的责任和义务，按照《物业接管验收方案》规定的验收标准开展工作；任何一方如违反本协议规定，不履行协议，并给其他方造成损失的，应负赔偿责任。
本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，未尽事宜，三方本着友好协商，有利于顺利完成接管收工作的原则，另行协商。
甲方（签章）：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
代表：
乙方（签章）：中建二局
代表：
丙方( 签章）：深圳中航物业管理有限公司
代表：
签约时间：二〇〇四年一月 日
验收合同11
甲方：______________
乙方：______________
1、协议内容：______ 经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公司建设的.调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，2、资料总费用：_____ 资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共计:______________万元，大写：______________元整
3、付款方式：______ 首付资料费______________万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。
4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任：
(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔 偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决，协商不成，可向东营区人民法院起诉____天内完成，交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲 方： ______________委托人：______________
乙 方：______________委托人：______________
___________年___________月_________日
验收合同12
甲方：_________乙方：_________
甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商达成以下协议：
一、合同内容：
二、服务内容：
1、乙方为甲方提供域名（在乙方的管理权限内）正常续费和足够用的虚拟主机，保证甲方网站在服务期内正常运行，随时解决出现的问题。
2、乙方为甲方提供网站方面的内容的更新，内容由甲提供，网站内容涉及任何法律问题，由甲方全部承担，与乙方无关。
3、对甲方相关人员进行网络知识、网站管理培训，使贵单位能自行管理网站、自行维护。
三、双方义务
1、甲方应及时提供乙方实施服务所需资料。
2、甲方应尊重乙方的`劳动成果，对于界面设计，甲方应在设计之前，明确网站基本色调和网站风格，对网站内容更新，有特殊情况的乙方要提前做出要求。
3、乙方应尊重甲方建议，在对网站的更新和维护方面，接受甲方提出的要求。
4、如果有特殊的情况，乙方应告知服务项目进度，及时与甲方沟通并提供给甲方确认、验收，甲方应在接到乙方通知后两个工作日内确认乙方阶段性工作；甲方应在接到乙方通知后三个工作日内验收乙方的工作。
四、费用及付款方式虚拟主机：国内高速四线空间600价格：600元/1年甲方一次性交纳网站服务费用元（人民币，大写），元（人民币，小写），乙方收到甲方付款24小时后开始为甲方提供服务。
五、服务期限服务期为月，具体日期年月日至年月日六、协议的变更、解除及违约责任
1、本协议执行期间，任何一方违反本协议的相关规定，导致协议不能履行、不能完全履行，经另一方书面通知之日起十四（14）日内仍未改正的，另一方有权终止执行本协议，已发生的费用由违约方承担。
2、本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等形式体现。
3、任一方没能履行己方义务，则违约，违约责任由违约方承担。
七、补充说明：_________
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：________
__________年____月____日_________年____月____日
验收合同13
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托（合同号为_______，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过验收。
第一条验收方式
1、产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的安装的位置，核对商品数量、规格，颜色，保证商品符合使用质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验产品，并介绍产品的使用、维护方法，明示质保期。
2、验收标准：
1）产品外形、包装完好；
2）产品符合合同要求及标准；
3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；
4）甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的.时间和方法
1、双方在验收过程中，如果发现产品的颜色、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日，是产品验收通过日。
第四条本合同经双方签字，视为本项目验收通过。甲方应向乙方结清本次合同所有剩余款项。如不按此合同执行，逾期每日甲方向乙方支付合同总价款5%的违约金。
第五条本合同经双方签字认可，即产生法律效力。
第六条本合同一式两份双方各持一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
地址：
地址：
代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
联系电话：
联系电话：
___年__月__日
___年__月__日
验收合同14
廉江市环保局：
我单位拟于×××××(地点)建设××项目(项目名称)。该项目的建设内容为：××××(项目主要建设内容)：
项目环境影响评价文件的批复时间，现主体工程、污染防治设施建设的完成情况;房地产项目应说明公建配套设施的建设完成情况;
项目是否按批准的环境影响评价文件、设计文件和批复意见的要求建成或落实;
需分步验收的项目，应说明本次拟验收的内容，需暂缓验收的'配套设施的建设情况，暂缓验收的理由、计划等;已完成分步环保验收的内容及其批文号;
污染物排放是否符合环境影响评价文件、设计文件和批复意见中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。
各项生态保护措施是否按环境影响评价文件的批复要求落实。
现呈报贵局，请予审批。
××××
×××(申请单位或申请人名称)
年 月 日
申请单位(人)地址：×××× 邮政编码：×××
联系人： ××× 联系电话： ×××
验收合同15
【案情简介】
20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。
合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
【意见分歧】
案件审理过程中，存在两种不同意见：
第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
【案例评析】
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。
【验收合同】相关文章：
验收合同05-24
(集合)验收合同05-25
（优秀）验收合同05-25
(热)验收合同05-25
验收合同范本03-06
工程验收合同04-15
验收合同精选【15篇】05-25
(优选)验收合同15篇05-25
技术质量验收协议05-21