职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>委托施工合同协议书

委托施工合同协议书

时间:2024-05-27 15:06:06 合同 我要投稿
  • 相关推荐

委托施工合同协议书

  在当下社会,大家逐渐认识到协议的重要性,签订协议能够保证双方合作愉快。一般协议是怎么起草的呢?下面是小编精心整理的委托施工合同协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

委托施工合同协议书

委托施工合同协议书1

  工程名称:云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程

  委托方(以下简称甲方):云南建工水利水电建设有限公司德泽水库枢

  纽工程项目部

  受委托方(以下简称乙方):云南润诺建筑工程检测有限公司

  经甲、乙双方协商,甲方的云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成,特订立本合同。

  一、试验检测范围

  本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。

  二、双方的义务

  1、甲方的义务

  (1)按本合同约定按期支付试验检测费用。

  (2)按相关工程管理规定,提供建筑材料各产品的相关资料,并填写试验委托单。

  (3)负责现场试验检测人员的住宿和办公地点,支付试验检测费用。

  2、乙方的义务

  (1)按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务,并及时提交试验检测报告。

  (2)按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测,并对检测试验成果进行评定。

  (3)对甲方的工程技术保密。

  (4)提供相关的.工程技术咨询服务。

  (5)协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。

  三、检测程序

  1、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测,现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。

  2、对各种试验检测工作,甲方需提供技术要求,明确样品的产品信息和检测要求。

  四、履行期限

  自本工程开工开始至工程完工,共计四十二个月,甲方付清试验检测费用,乙方提交完试验检测报告为止。

  五、检测费用和支付方式

  1、本工程试验检测费用按总价贰佰万元(¥200万元)包干,不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。

  2、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。

  3、试验检测费用按工程进度比例进行支付,并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。

  六、争议解决

  本协议如发生争议,友好协商解决。如协商解决不成,则进行仲裁。

  七、其它

  1、本协议自双方签字盖章之日起生效,自双方义务履行完毕之日止。

  2、本协议一式陆份,双方各执三份。

  委托方(签章): 受委托方(签章):

  代表人:代表人:

  年 月 日年 月 日

委托施工合同协议书2

  委托方(以下简称甲方):

  受托方(以下简称乙方):

  工程名称:盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议:

  一、委托施工内容:盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。

  二、工程地点:盐城糖业有限公司项目现场(盐城市大丰港粮食码头后方,东临五级航道,西至临港大道,北至通港路,南至悦达物流地块)。

  三、承包方式:甲方以固定总价款壹拾伍万元整(¥:150000.00元)委托给乙方。

  四、工期要求:现场具备条件进场施工开始60个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

  四、付款方式:工程竣工验收合格后一次性付清。

  五、质量标准:合格。

  六、质量要求:必须将吸砂上来的土方内水份排出,使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出,硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。

  七、甲乙双方权利和义务

  1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

  2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题乙方必须及时整改。

  3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的'成本增加风险。

  4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。

  5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。

  八、本协议未尽事宜,双方协商解决。

  九、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  甲方:

  乙方:

  甲方代表(签字):

  乙方代表(签字):

  日期:

委托施工合同协议书3

  工程名称:____________

  工程编号:____________

  合同签约时间:__年______月______日

  委托单位:(公章)设计单位:(公章)

  法人代表:法人代表:____________

  联系人:联系人:____________

  地址:___________地址:________

  电话:___________电话:________

  单位全称:单位全称:____________

  账号:账号:____________

  开户银行:开户银行:

  第一条根据《中华人民共和国民法典》有关规定,制定本合同.

  第一条委托方名称:(简称甲方)

  承包方名称:(简称乙方)

  第二条设计依据:

  第三条甲方委托乙方设计的工程项目:

  设计规模:____________

  收费标准:___%

  投资:____________

  预估设计费:元(结算时按实际发生数计).

  预付设计费:元

  第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始.

  第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议).

  第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清.乙方不履行合同时,应返还定金.

  工程设计在资料齐备后完成.乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费.

  第七条双方各自的责任是:

  (一)委托方

  1.向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责.

  2.在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的'工作条件.

  3.按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续.

  4.维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用.

  (二)承包方

  1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套.

  2.方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书.超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定.

  3.负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题.

  第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任.

  (三)委托方

  1.由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用.设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核.

  2.中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用.

  3.超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金.违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清.

  4.承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果.

  (四)承包方

  1.因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考.

  第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除.

  第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同.如本合同有未尽事宜,将根据国家民法典,由双方协商解决.

  第十二条本合同正本二份,双方各执一份.

  副本份,甲方执份,乙方执份

  甲方__________

  乙方_____________

  ______年______月______日

委托施工合同协议书4

  施工升降机安全技术委托检验协议书

  委托单位填写

  工程名称

  工程报监编号

  200—

  第二联

  委托单位存

  工程地址

  升降机在工地的编号

  制造厂家

  生产许可证号

  型号规格

  出厂合格证号

  最大允许安装高度

  m

  安装资质证号

  计划安装高度

  m

  发证机关名称

  己安装高度

  m

  安装单位名称

  最大额定起重量

  人/t

  安装负责人及电话

  升降机使用单位名称

  使用单位联系人及电话

  本机已安装完毕并通过自检合格,现委托佛山市禅城区建设工程质量安全检测站到现场进行安全技术检验。办理委托检验时向检验单位提交资料(原件或有效复印件)情况:

  ①施工升降机基础图及其隐弊验收资料□

  ②施工升降机附墙预埋件设计图及其隐弊验收资料□

  ③施工升降机安装位置平面图□

  ④施工升降机附墙立面图□

  ⑤施工升降机安装自检合格报告□

  并保证对所提供的`一切资料的真实性负责。

  相关约定

  1.检验依据:①《施工升降机检验规则》(GB/T10054-20xx年)

  ②《施工升降机安全规程》(GB10055-20xx年)

  ③《施工升降机监督检验规程》(国质检锅[20xx年]121号)

  2.为配合检验单位检验工作,委托单位应提供必要的人员协助和安全环境条件。

  3.为配合检验单位检验工作,委托单位在检验时应提供施工升降机的最大额定荷载的1.25倍的砝码和坠落试验装置,用于施工升降机试验。

  4.检验单位按检验标准负责对委托单位的施工升降机进行安全技术检验,检验应确保客观、公正、准确。

  5.检验单位在检测(存在不合格项时由委托方落实整改,并填写整改报告交检测站)完毕或复检合格后三个工作日内出具检验报告,检验报告正本由委托方凭本委托协议书到检测站领取。

  6.每台施工升降机需填报本委托协议书一式二份,委托单位、检验单位各存一份。

  检验单位填写

  1.费依据:佛山市禅城区物价局佛禅价[20xx年]80号文。

  2.费:检验费:¥元,大写:仟佰拾元(初检□,复检□)。

  3.检验时间:初步约定200年月日(上午/下午),若有特殊情况需要变更检验时间时,由双方另行商定。

  双方签字

  其它约定:

  委托单位:检验单位:佛山市禅城区建设工程质量安全检测站

  经办人签名:

  经办人签名:

  电话:

  电话:

  签约日期:年月日

  注:有“□”选项,选用打“勾”表示,不选用打“╳”表示。

委托施工合同协议书5

  发 包 方:

  承 包 方:

  根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定,为保证工程质量,加快工程建设进度,本着平等和公平的原则,经甲、乙双方协商,签订本合同,以资共同遵守。

  一、合同签订单位:

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  二、工程名称:

  三、工程地点:

  四、工程建设规模:10KV配电工程

  五、工程合同承包范围:本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

  六、工程合同承包内容:

  1、工程安装:10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋,包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

  2、工程物资:工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准,由乙方进行采购。

  3、土建施工:红线范围内。

  七、工程建设工期:甲方施工场地具备进场施工条件后 天 内完成工程施工,工程完工且具备送电条件后 日内完成工程送电。

  八、工程承包方式:按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料,包费用的大包干方式。

  九、工程合同价款:包干费用为: 万元整(¥ 万元整)

  十、合同价款支付:

  合同签订后3天内,甲方向乙方支付至工程合同价款(小写:¥ 万元整,大写: 万元整)作为工程预付款。 主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写:¥ 万元整,大写: 万元整)。 工程完工验收合格后3天内,甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写:¥ 万元整,大写: 万元整)。

  十一、合同价款支付方式:转账

  十二、双方责任:

  1、工程验收:

  (1)验收组织方式:由乙方提出工程验收申请,甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

  2、验收标准:

  (1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

  (2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

  (3) 国家和部颁的"规程"、"规范"、技术标准等。

  (4) 整套设备、线路带负荷正常运行,不能中断。

  3、双方责任:

  (1)甲方:

  ①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

  ②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

  ③按合同规定办理工程款结算。

  ④负责工程停、送电协调工作。

  (1)乙方:

  ①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

  ②负责工程施工标准化作业指导书和"三措"的编写,并提交甲方审查。

  ③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知,并积极配合甲方做好此项工作。

  ④严格按国家、部颁的"规范"、"规程"、"标准"、供电方案进行施工,确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用,并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

  ⑤负责工程物资质量(注:物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

  ⑥负责对已完成的'线路、设备移交前的保管工作。

  ⑦妥善处理施工关系,协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。 十三、其他:

  1、 甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理,造成的损失由乙方承担。

  2、 乙方如增加工程费用,需由甲方签证认可。

  3、 乙方应承担在工程物资移交前,工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

  4、 甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控,并处以处罚。

  5、 工程未经甲方验收提前使用,由此造成的质量或其他问题,一切责任由乙方承担责任。

  十四、合同有效期:双方盖章签字后生效。

  十五、合同份数:合同份数:本合同一式六份,甲方执三份,乙方执三份。

  十六、其它未尽事宜,双方另行协商。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

委托施工合同协议书6

  甲方:

  乙方:

  鉴于,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,现就工作一事达成以下协议,以兹双方共同遵守。

  一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额

  表中:单价包含材料、人工、机具、运输、税费等一切隐含费用。

  二、施工方式:_________

  三、技术资料、图纸提供办法:_________

  四、验收标准、方法:_________

  五、结算及付款方式

  本合同支付方式为:在甲方已经计量的情况下,将该费用一次性支付给乙方。

  六、合同生效及其他约定

  1、本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书以及附件,与本合同具有同等法律效力。

  2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。

  3、施工图纸作为本合同的组成部分,甲乙双方来往的'正式文件可作为本合同的附件。

  4、本合同一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同协议书7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,现将有关事项双方协商如下:

  一、甲方申请用资金建设______________项目。

  二、工程地点:______________ 。

  三、乙方负责用地的平整、碾压、修建临时便道等方面。

  四、工程造价:人民币_____________________元整(¥______________ 元)。(后附:土方工程总价清单)

  五、付款方式:工程款由乙方先行垫付,在整个鸡舍建设项目完工后由街道财政一次性付给乙方。

  五、乙方必须严格按照设计要求规范施工,以保证鸡舍顺利建设为标准。

  六、乙方必须保证按时完工,不能影响甲方项目建设正常施工。

  七、乙方必须文明施工,安全第一,否则其一切后果由乙方自负。

  八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  代表人(签字):_______ 代表人(签字):_________

  ________年____月____日

委托施工合同协议书8

  甲方:__________________(委托方)

  地址:_______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  邮编:_______________________

  乙方:__________________(施工方)

  单位地址:______________________

  统一社会信用代码:______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  邮编:______________________

  经甲、乙双方协商,就委托施工相关事宜,达成如下合同:

  第一条工程名称、工程地点和工程内容

  1.工程名称:_________________________

  2.工程地点:_________________________

  3.工程内容:双方经协商一致,确认委托乙方进行以下工程:

  (1)______________________

  (2)______________________

  (3)______________________

  (4)______________________

  具体工作量与进度由双方共同商定。

  第二条工程期限

  1.施工期限:自甲方发出委托施工要求书之日起(含该日)至____________日止,共计___天。

  2.提前完工:如乙方在规定期限内提前完成工程,甲方可以根据工程实际情况提前收取一部分工程款项。

  第三条工程款项及结算方式

  1.工程款项:工程款项总额为___________________元(大写)。其中材料费用_______________元(大写),人工费用_______________元(大写),设备费用_______________元(大写)。

  2.支付方式:甲方按照双方约定在规定期限内按照以下方式支付工程款项:

  (1)单位工程结算

  工程验收合格后,乙方按照工程量划分完成后每一单位完成的消耗必须进行结算,且每次结算的款项受累给的总额不得少于各项组件一定的金额标准。

  (2)最终结算

  乙方将在工程竣工后提交工程质量保证书和竣工鉴定书或者验收意见书,甲方将于收到材料三十日以内进行验收。在合同规定的期限内,甲方应向乙方方支付工程款项的余款。

  第四条质量标准和验收标准

  1.质量标准:乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和规定,并按照双方合同规定的技术标准进行施工。

  2.验收标准:根据国家和地方政府有关工程建设验收的法律法规,乙方完成工程后,应申请验收,并要求甲方组织验收。

  3.建设工程质量保障:工程竣工后自然保修期为_____个月,保修期内损坏、故障由乙方负责维修。保修期外,需乙方提供长期免费维护及维修保障。

  第五条违约责任

  1.违约责任:如甲、乙方一方不履行本合同中所规定的主要义务,对另一方造成损失的,应承担相应的违约责任。

  2.合同解除:如乙方未按期履行付款义务,违约金按欠款的千分之八的执行;如乙方未向甲方提交工程竣工文件并进行质量验收,甲方有权解除合同。

  第六条保密责任

  1.双方应对接受本合同规定之信息承担保密责任。

  2.双方之间不得泄露或公开本合同约定及执行的有关信息和数据,尤其不能披露承包商及供应商的'相关资料。

  第七条其他

  1.双方应尊重彼此的合法权益,保持诚信,严格履行合同。

  2.双方约定,未尽事宜按照国家相关法律法规执行。

  第八条合同效力和争议解决

  1.本合同自双方盖章生效,合同正负本效种相同,每方持一式一份。

  2.如果在本合同履行过程中发生争议,双方应先协商解决;如果无法协商解决,应将争议提交甲方所在地的People’s Court主管审判机关仲裁。

  本合同自甲、乙双方盖章之日起生效,期限至工程验收合格后的验收日期。在合同规定期限内,甲方应及时按约支付乙方所需的款项。

  甲方(盖章):_________________

  地址:_________________

  电话:_________________

  传真:_________________

  邮编:_________________

  乙方(盖章):_________________

  统一社会信用代码:_________________

  单位地址:_________________

  电话:_________________

  传真:_________________

  邮编:_________________

委托施工合同协议书9

  甲方:

  乙方:

  甲方将刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方进行施工招标代理工作。经双方协商就刘岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招标代理合同》(合同编号:闽建信招合字[20xx]第220-1号),特订立此协议书,具体内容如下:

  一、服务费用:

  1、招标代理费:按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20xx]1980号)及发改价格[20xx]534号文件规定,经双方协商确定本项目的'招标代理费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

  2、工程量清单及招标控制价等编制费用:依据福建省物价局“闽价[20xx]房457号”文件规定,经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的50%由乙方向甲方收取。

  3、开评标专家咨询费和评标会务开支由乙方支付。

  二、本补充协议与原合同不一致之处,以本协议为准。

  三、本补充协议自双方盖章签字之日起生效,并具有法律效力。

  四、本协议一式陆份,双方各执叁份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同协议书10

  委托方(甲方):

  受委托方(乙方):

  本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

  一:工程概况

  工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造

  工程地址:xx再生能源利用中心主厂房0米

  二:承包方式

  包工包料

  三:工期:

  1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的`内容、要求进行施工。

  2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  五:工程合同价款(建安票)

  1.材料费:

  2.人工费:元整

  3.税费:3.5%

  总计:111207.65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

  六:合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  七:合同份数

  本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同协议书11

  合同编号:

  签约日期:

  甲方(委托人):

  乙方(委托人):北京惠诚益达智能供暖技术有限公司

  一、施工项目:北京号别墅供暖工程;

  1、施工地点:北京;

  2、施工内容及要求详见施工设计方案

  二、工程期限及保修期:

  1、进场三十日内完工(实际工作日)。

  2、工程保修期;地热电缆保修五十年,环流板一年,温度控制系统一年,保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)

  三、工程造价及付款方式:

  1、电采暖工程总造价元。

  2、合同生效时,甲方支付总价款的65%,计:元。

  3、地热电缆铺设完毕后,经甲方验收合格,支付总价款的30%,计:元。

  4、完工后,验收合格,付余款5%,计:元。

  5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。

  四、材料、设备的供应:

  乙方提供所有材料及设备。

  注:1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型,(全球范围)隐蔽式接头,冷引线

  2.25米。(挪威进口)

  2、聚脂镀铝膜(国产)

  3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚)

  4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产)

  5.温控器(德国.曼瑞得)

  五、施工前准备

  1、甲方

  1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。

  2)、施工中使用公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

  3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,保证乙方正常施工。

  4、甲方要求比合同约定的工期提前时,需征求乙方同意并应支付赶工费,待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。

  5)、甲方对工程质量、进度进行检查,办理验收、变更、登记等手续。

  2、乙方

  1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

  2)、工程竣工未移交甲方前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  3)、乙方委派现场技术员为住工地代表,负责和同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

  4)、乙方负责乙方施工人员的施工安全、防火等安全要求。

  六、工程施工变更

  1)、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,签定变更单后方能进行施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束时,一并结算。

  2)、凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。

  七、工程质量、验收及结算

  1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。

  2、保证供暖时室内温度达到北京市的政府供暖温度20摄氏度。

  3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中途的检查与验收手续。

  4、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,验收合格办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  5、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料五天内,审查完毕,到期未提出异议,视为同意。对中途款、决算尾款按合同规定迟交一天以工程总价千分之一支付违约金。

  6、决算:以预算为基础,项目变更签单为依据,原单价不变,工程量按实际结算。

  八、违约责任:

  1、甲方责任

  1)、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及甲方引起的其他原因等,除工程日期得以顺延外,还应陪付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总造价的千分之一。

  2)、工程验收,提前使用,发现质量问题,甲方自己承担责任。

  3)、甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原建筑结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。

  2、乙方责任

  1)、工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修缮或返工,造成损失由乙方负责。

  2)、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。

  3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他用品,如有损坏,应视情况以予陪偿。

  3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的.各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他损失。

  九、争议或纠纷的处理

  1、本合同履行期间双方发生争执时,在不影响工程进度的情况下,双方可采取协商解决或请家庭装修市场管理办公室及有关部门进行解决。

  2、双方调节不成时,双方同意由当地仲裁委员会(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面协议的,可向人民法院起诉)。

  十.附则

  1、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本1份,有同等法律效力。

  十一.其他约定

  1、乙方应提交电采暖产品质量证明及施工资质证明。

  2、乙方应提交电采暖产品使用说明。

  3、乙方应提交电采暖系统设计方案,此设计方案作为合同附件,工程使用的电热供暖产品及铺装功率以设计方案为准。

  甲方:乙方:****技术有限公司

  地址: 电话:

  身份证:电话:地址:签约人:

委托施工合同协议书12

  委托方(甲方):________________________

  受委托方(乙方):________________________

  本着公平合理、互利互惠的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工,双方就具体事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  工程内容:1—4锅炉硝石灰管道改造

  工程地址:____________再生能源利用中心主厂房0米

  二、承包方式

  包工包料

  三、工期

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

  2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的'一切经济损失均由乙方负责承担。

  四、工程合同价款(建安票)

  1、材料费:____________

  2、人工费:____________元整

  3、税费:3%

  总计:111207元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

  五、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  六、合同份数

  本合同一式2份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执1份。本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

委托施工合同协议书13

  甲方(委托方):__________(以下简称“甲方”)

  乙方(承接方):__________(以下简称“乙方”)

  鉴于甲方为完成某项建设工程,现委托乙方接受甲方的委托,按照合同约定,依法申请并获得了建设工程施工许可证,并拥有相应的资质、技术和经验,能够承担本次建设工程施工任务。

  各方经过友好协商,达成如下协议:

  第一条项目名称

  本协议项工程名称为:__________。

  第二条工程内容

  建设工程的基本内容及建设规模、质量、安全、工程期限、工程价款等要求详见双方签订的.《合同书》及其附件,为本协议不可分割的组成部分。

  第三条工程周期

  施工期限为:__________。

  第四条工程款

  甲方向乙方支付工程款组成如下:

  1.工程承包价款:__________元。

  2.甲方预先支付质量保证金:__________元(人民币)。

  3.合同履行后,经验收合格后,支付的证明文件如下:

  4.其他约定:__________。

  第五条工程质量及奖惩

  1.工程质量:乙方承担施工质量和安全的责任,必须严格按照本协议要求施工,工程质量应符合国家相关建筑标准和规范,否则乙方须承担相应的违约责任。

  2.质量保证期:工程竣工验收合格后,乙方必须提供相应的保修和维护等服务,质量保证期为:__________。

  3.奖惩:如乙方按合同约定保质保量完成工程,确保工程质量良好,则甲方和乙方可约定相关奖励,如乙方未按合同约定完成工程,则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

  第六条工程现场

  乙方在工程施工现场应遵守国家安全规定和相关法律法规,严格管理工程现场,确保施工安全和质量。

  第七条保密责任

  在工程施工过程中,乙方应保护甲方的商业秘密和机密信息,不得向第三方披露或泄露。

  第八条违约责任

  如因乙方原因导致工程施工质量或工程周期等情况不符合合同约定,乙方应承担相应的违约责任,甲方有权要求乙方承担相应的违约金,如果违约情节严重,则甲方有权解除本协议,乙方应承担全部违约责任和赔偿责任。

  第九条生效和解释

  1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

  2.本协议内容如有未尽事宜或争议,双方应友好协商并签署补充协议,如协商不成,则可以依照法律诉讼解决。

  (以下无正文)

  甲方(盖章):__________

  乙方(盖章):__________

  日期:__________年__________月__________日

委托施工合同协议书14

  甲方(委托人):__________住所:__________

  乙方(施工单位):__________住所:__________

  鉴于甲方即将进行_______________(工程项目名称)的建设,甲方因自身能力不足或无法完成某些工程事项,特委托乙方承担该项目的施工工作。

  双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经友好协商达成以下合同:

  第一条合同的商品和服务

  1.1甲方委托乙方完成___________(工程项目名称)的施工工作。

  1.2具体工程内容详见合同附件。

  第二条工程期限

  2.1本合同约定的完工时间为_____________(具体时间),甲方应为乙方提供必要的建设条件和协助。

  2.2工程延期情况,双方应协商解决,并按照实际情况签署补充协议。

  第三条工程报酬

  3.1工程总报酬为____________________元(大写)。

  3.2工程施工过程中发生的变更和加价,应经由双方协商后,签订补充协议后再行支付。

  3.3工程总款的支付方式为____________________。

  第四条施工责任

  4.1乙方应负责甲方委托的.工程施工工作,并保证工程的施工质量和工程进度。

  4.2工程施工过程中如发生违法违规行为,应由乙方自行承担相应的法律责任,甲方有权要求乙方承担一切经济赔偿责任。

  第五条工程保修及售后服务

  5.1工程竣工后,乙方应为甲方提供三年质保期。

  5.2在质保期内,如发生因乙方施工质量问题而影响工程施工效果的问题,乙方应免费维修,若需更换应承担配件费用。

  第六条合同的变更和解除

  6.1合同变更或解除应经过双方协商一致并签署补充协议,补充协议具有同等法律效力。

  6.2双方当事人均无正当原因单方解除本合同,应继续履行已经产生的合同义务,还应承担违约责任。

  第七条争议解决

  7.1如果本合同发生争议,各方应通过友好协商解决。

  7.2协商清楚后,如果无法解决,可向相关仲裁机构申请仲裁。

  第八条合同的生效

  8.1合同经双方当事人签署并盖章,即生效。

  8.2本合同一式两份,双方各执一份,合同附件与本协议有同等效力。

  甲方(公章): _________________乙方(公章):_________________

  法定代表人或授权人签字:法定代表人或授权人签字:_________________

  签署日期:_________________ 签署日期:_________________

  合同附件

  工程具体内容:_________________

  工程完工时间:_________________

  工程总报酬:_________________

  工程总款支付方式:_________________

委托施工合同协议书15

  甲方:_________________(委托方)

  地址:_________________

  联系人:_________________

  联系电话:_________________

  乙方:_________________(承接方)

  地址:_________________

  联系人:_________________

  联系电话:_________________

  鉴于甲方欲要承建某项工程,乙方具备相关的工程能力和技术,甲、乙双方经平等协商一致,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下合同:

  第一条项目概况

  根据甲方的要求和乙方的承接能力,双方协商共同承建本工程项目,主要工程分类及建设内容为:

  1.工程名称:_________________

  2.工程地点:_________________

  3.工程总造价:_________________

  4.工程内容:_________________

  5.工期要求:_________________

  6.工程质量:符合国家规范标准

  第二条工程费用

  乙方承担工程费用,并按照工程进度支付工程款项。甲方应按照双方协商达成的付款比例、时间和方式支付工程款项,确保工程资金的合理使用,不得影响工程的正常进行。

  第三条工期

  本工程项目的工期要求为:(以天或周为单位)(若有必要也可分阶段施工)

  乙方须按照合同约定的工期和工程质量标准完成本项目的相关工程,并保证工程质量符合国家标准规范及设计文件的`要求。工程在保证质量的前提下尽快完工并交付甲方。

  第四条施工方式

  乙方应按照甲方提供的施工图纸,设计,施工方案等文件要求进行施工,并应遵守当地有关法律法规和技术标准,承担发生的一切施工风险和合理风险。

  第五条会审和交接

  乙方应在施工期间不断与甲方进行沟通,遇到困难和问题及时与甲方协调解决。在工程完全竣工后,由乙方向甲方进行交接移交操作记录,并按照约定提交相关的验收文件。

  第六条保修期

  工程竣工之日起(验收合格日)的一年内的维护、保养、检修等维护服务均由乙方免费提供,甲方必需保证工程的正常使用,防止损坏,否则乙方有权要求甲方赔偿。

  第七条违约责任

  如因乙方某种原因无法完成工程,则乙方需向甲方赔偿因违约损失所造成的实际损失。

  第八条争议解决

  本合同中出现的纠纷和争议,应当经过甲、乙双方的友好协商处理,如果不能解决,应当提交当地人民法院或仲裁机构处理。

  第九条合同生效与终止

  1.本合同自双方正式签字或盖章之日起生效。

  2.本合同有效期为自工程开始起到工程竣工验收,保修期满后终止。

  3.终止合同时,乙方应交回甲方提供的完整工程材料、文件和备品备件。

  甲、乙双方均已仔细阅读本合同,对合同的所有内容及每条款均表示认可,双方于本合同正式签字之日生效。

  甲方_________________(签字或盖章)乙方_________________(签字或盖章)

【委托施工合同协议书】相关文章:

委托施工合同04-19

施工合同协议书05-14

施工协议书02-23

施工的协议书05-15

委托家装施工监理合同04-29

建房施工合同协议书10-17

施工合同变更协议书04-03

委托协议书02-21

光伏项目委托施工合同范本05-08

施工安全协议书02-27

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有