房屋合同

时间：2024-06-01 11:17:15 合同我要投稿

【优】房屋合同15篇

　　随着人们法律意识的建立，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的房屋合同，希望能够帮助到大家。

【优】房屋合同15篇

房屋合同1

　　出租方（以下简称甲方）___________________________联系地址：_______________________

　　身份证号：______________________________________电话联系地址：__________________________

　　承租方（以下简称乙方）___________________________身份证号：________________

　　电话：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　第一条、甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的'有关规定。

　　第二条、房屋的坐落、面积、装修、设施情况

　　1、甲方出租给乙方的房屋位于天津市_________________；门牌号为____________________________

　　2、房产证编号：__________________

　　3、出租房屋面积共___________平方米（建筑面积/使用面积/套内面积）

　　4、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

　　该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。

　　第三条、甲方应提供房产证（或具有出租权的有效证明）身份证明（营业执照）等文件，乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。

　　第四条、租赁期限、用途

　　1、该房屋租赁期共________个月。自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为__________使用。

　　3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

　　乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

　　第五条、租金及支付方式

　　1、该房屋每月租金为人民币___________元（大写万仟佰拾元整）

　　2、为保证乙方正常使用该房屋及其配套设施，乙方应在缴纳首期租金时同时支付甲方人民币_________元（大写万仟佰拾元整）作为押金。待租赁期限届满，甲乙双方结清费用并验房后，乙方将该房屋交予甲方，同时甲方将押金归还乙方

　　3、房屋租金支付方式如下：

　　该房屋租金按________支付，支付时间为________________________________________，以对方实际收到为准。甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。

　　第六条、租赁期间相关费用及税金

　　1、甲方应承担的费用：

　　租赁期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，应由甲方负担。

　　2、乙方交纳以下费用：

　　（1）乙方应按时交纳自行负担的费用。包括但不限于电话费、水费、电费、煤气费、物业管理费、采暖费等实际使用的费用，若有特殊另行约定。

　　（2）甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。

　　房屋租赁合同：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议。

　　房屋租赁合同双方当事人：

　　出租方（以下简称甲方）_________________________（本人）（授权代表）姓名：__________国籍：___________（身份证）（护照）（营业执照号码）___________________地址：_______________________，邮政编码：________联系电话：_______；传真：_______；E—mail：__________________

　　承租方（以下简称乙方）_________________________（本人）（授权代表）姓名：__________国籍：___________（身份证）（护照）（营业执照号码）___________________地址：_______________________，邮政编码：________联系电话：_______；传真________；E—mail：____________________

房屋合同2

　　出租人：___________________

　　承租人：___________________

　　一、出租房屋情况：

　　甲方出租给乙方的房屋坐落在本市______________路聆波苑_______区_______室，房型___室___厅___卫___阳台，房屋用途为

　　二、出租房内配备设施情况：

　　电话____空调____煤气灶具____热水器____淋浴器____电视机____

　　其他____________________________

　　三、房屋租金及付款方式：

　　1.房租每月_______元，年租金_______元

　　2.按支付;

　　3.水电押金_______元，大写_______，退房时结清水电费用，设施完好，押金如数退还

　　四、使用费用的支付及双方的权利、义务。

　　1.水电、有线、电话、物业等费用有承租人承担

　　2.承租人在承租期间应提前一个月交纳下一个的租金，承租人如果要求退房应提前一个月通知出租人。

　　3.出租人不得干涉承租人的正常起居。

　　4.承租人要合法在住，在租赁期间不得从事违法活动，否则引起的`一切法律责任，后果自负。

　　5.承租人可在承租协议生效当日更换租赁房屋门锁。

　　6.承租人在承租期间，如不居住不得另行转租，如转租也需经过出租人同意的情况下，否则后果自负。

　　7.乙方不能擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损害的将给予甲方相应的赔偿，如发生自然损坏，应及时通知甲方，配合甲方及时修复。

　　五、违约责任：

　　若甲、乙方责任而引起的协议终止，其后果有责任方承担，如政策方面原因等不可抗拒的意外因素而引起协议终止，其造成的损失，其造成的损失由双方个人承担。

　　六、合同日期：__年_____月_____日至_______月_____日

　　七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋合同3

　　房产税如何缴纳

　　问：房产税如何计算缴纳?什么时候缴纳?

　　答：《中华人民共和国房产税暂行条例》规定，房产税由产权所有人缴纳。房产税依照房产原值一次减除30%后的余值计算缴纳，税率为1.2%.房产出租的，以房产租金收入为房产税的计税依据，税率为12%. 按房产原值计算缴纳房产税的，纳税期限为：企业按季、个人按半年缴纳，纳税人应自期满之日起十日内申报纳税;出租房产的，纳税人应于出租房产之次月起十日内申报纳税。

　　征收房产税的依据是什么,有哪些?

　　随着市场经济的繁荣，房地产行业也蒸蒸日上。国家针对房地产的相关政策也相继出台和完善。房产税是以房屋为征税对象，按房屋的计税余值或租金收入为计税依据，向产权所有人征收的一种财产税。本文就房产税的相关问题作出分析。

　　房产税计算依据之一：房产余值

　　以房产原值一次减除10%至30%之后的余值为计税依据。具体的减除幅度，由各省、自治区、直辖市人民政府规定。例如，北京市规定的减除幅度为30%。

　　房产原值是指纳税人按照会计制度的规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价，包括房屋造价和与房屋不可分割的各种附属设备或者一般不单独计价的配套设施(如照明、煤气、暖气、卫生、各种管线等)的价格。

　　纳税人没有按照规定记载房屋原价的，在计算征收房产税的时候，应当按照规定调整房产原值。

　　房产税的计算依据之二：房产出租，房产租金收入为对税依据。

　　与计税依据相应，房产税的税率也有2种：按照房产余值计算应纳税额的，税率为1.2%;按照房产租金收入计算应纳税额的，税率为12%。

　　房产纠纷中,起诉状的具体内容包括哪些

　　随着市场经济的繁荣，房地产行业也蒸蒸日上。因此引发的房地产纠纷也屡见不鲜。要么是房屋买卖纠纷，要么是房屋质量纠纷。本文就房产纠纷相关问题作相应分析。

　　民事起诉状是原告向人民法院提起诉讼的书面依据。主要应写明下列事项：

　　当事人的情况。写明原告、被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所、联系电话等等。当事人是法人或其它经济组织的，应写明该法人或其它经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务、联系电话等等。有诉讼第三人的应写明第三人的基本情况。

　　请求事项。写明诉讼请人民法院依法保护其合法权益的要求，请求事项应写得具体明确。

　　诉讼请求所依据的事实和理由。主要应写清楚民事法律关系存在的事实、发生争议的焦点，起诉依据的法律法规名称及具体条款。

　　结尾部分应写明受诉人民法院的名称，并由当事人签名或盖章，注明起诉的年月日。

　　证据和证据来源。即起诉依据的产权证、公证书、契税凭证、合同、往来信函、视听资料等等一切能证明客观事实的材料。

　　房产纠纷起诉书范本

　　原告：————

　　住址：————

　　电话：——————

　　被告：——————

　　住所地：————

　　法定代表人：————

　　联系人：————

　　电话：————-

　　诉讼请求：

　　1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;

　　2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;

　　3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

　　事实与理由：

　　综上所述，被告作为房屋买卖合同的出售方，在原告交付购房款履行了付款义务后，被告方交付房屋即购房合同成立，被告方应当在合同订立之日起90日内按约定办理房屋所有权证。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第60条、《城市房地产开发经营管理条例》第33条及最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条定，被告应当立即办理房屋产权证并支付违约金。

　　为维护原告合法权利，特诉请人民法院判允前列诉讼请求。

　　此致

　　————人民法院

　　具状人：——————

　　————年——月——日

　　一、一般时效：是指其他法律有特别规定除外的诉讼时效，通常适用《民法通则》第135条规定的诉讼时效为二年，从权利人知道或应当知道权利被侵害之日起计，超过二年，人民法院不予受理。

　　二、特别时效：是指《民法通则》第136条第三项的规定“延付或者拒付租金”的情况，诉讼时效为一年，超过一年的，人民法院不予受理。

　　三、最长时效：指《民法通则》第137条的规定“从权利被侵害之日起超过二十年”的，人民法院不予受理，换言之，即权利人不知道或者不应该知道自己的权利被侵害，请求人民法院保护也应在二十年时效之内提出，超过二十年，人民法院不予保护。

　　综上所述，一般诉讼时效和特别诉讼时效，是从权利人知道或者应当知道自己的权利被侵害之日起计算，而最长时效则是从权利人的权利被侵害之日起计算。如《继承法》第八条规定：继承权纠纷提起诉讼的期限为二年，自继承人知道或者应当知道自己的权利被侵犯之日起计算，但是，自继承开始之日起超过二十年的，不得提起诉讼。

　　四、通过行政复议的行政房地产纠纷案件，其诉讼时效为十五日，自收到复议决定之日起计算，没有经过行政复议的房地产纠纷案件，时效为三个月，从知道作出具体行政复议之日起计算。

　　五、对行政处罚不服的诉讼时效为三十天。如《土地管理法》第五十二条规定：对行政处罚不服的，可以在收到处罚决定三日起三十日内向人民法院提起诉讼。但是由于作出具体行政处罚的行政机关没有告知当事人的诉讼权或者起诉期限的，致当事人逾期向人民法院起诉的，可按照最高人民法院《关于贯彻执行〈行政诉讼法〉若干问题的意见》(试行)第三十五条的规定，其诉讼期限从当事人实际知道诉讼权或起诉期限时计算，时效为一年，超过一年的，人民法院不予受理。

　　首次购房需要准备的材料包括哪些

　　个人购买一手房提交下列材料：

　　1. 身份证和户口本复印件，身份证复印件无法提交的，可提交公安机关出具的身份证明原件;

　　2.现役军人提交《军官证》或《士兵证》复印件;

　　3. 外籍人员应提交护照复印件;

　　4. 香港、澳门居民提交港、澳行政区身份证或往来内地通行证复印件;

　　5. 台湾居民提交往来大陆通行证或旅行证或者身份证复印件;

　　6. 申请人为未成年人的，提交户籍证明或身份证复印件，并且提交监护公证。

　　申请人为单位的提交下列材料：

　　1.请人为企业法人的，提交营业执照复印件及法定代表人身份证明;机关、事业单位法人提交组织机构代码证复印件及法定代表人身份证明;

　　2.其他组织申请房产登记的，提交非法人营业执照或者组织机构代码证或单位成立批文;

　　3.外国企业驻国内机构应当提交代表机构登记证复印件及法定代表人身份证明;

　　4. 金融机构办理抵押登记时应提交金融许可证复印件。

　　如果是二手房那你除了身份证和户口本外还要私章和结婚证(如果你已结婚)，单身的话需要你的单身证明。

　　房屋预售需要满足哪些条件

　　很对开发商由于筹集资金问题，都会存在房屋预售问题。房屋预售究竟需要哪些条件呢，房屋预售的具体流程是什么。本文就房屋预售相关问题详细阐述。希望对您有帮助。

　　商品房预售的条件?

　　第一，开发商的开发经营资格必须合法。即开发商必须具有《企业法人营业执照》和《房地产开发企业资质证书》，并在其资质规定的业务范围进行开发;

　　第二，开发建设的手续必须合法。依据《城市商品房预售管理办法》第五条、第六条的`规定，开发项目必须取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》及《商品房预售许可证》。

　　在签订预售商品房购房合同前，应注意审查开发商的以上资质和“五证”是否齐全，并注意上述证明文件中所载内容是否同与开发商陈述一致，尤其是《商品房预售许可证》。因为房地产开发企业未取得《商品房预售许可证》而与买受人订立的商品房预售合同将被认定无效，除非在起诉前取得商品房预售许可证。一旦因开发商隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实而导致商品房预售合同无效，或者被撤销、解除的，买受人可以依据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，要求开放商返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以主张房地产开发企业承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

　　商品房交付有何要求?

　　商品房交付时，买受人应当检查商品房买卖合同约定的该商品住宅建设项目交付使用的证件是否齐备，查看是否具有建设工程竣工验收备案证明书，并要求开发商依照建设部《商品房销售管理办法》第三十二条规定，提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。另外，买受人应结合商品房买卖合同的约定核查实际交付的商品房质量、设备及装修与合同约定是否一致。

　　未取得房产证的预售商品房是否可以转让?

　　《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十六条规定：“商品房预售的，商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让的问题，由国务院规定。”根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于做好稳定住房价格工作意见的通知》规定，国务院决定，禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前，房地产主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的，房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续。因此在吴先生购买的预售商品房竣工交付、取得房屋所有权证之前，该商品房不能办理转让手续。

房屋合同4

　　发包人(全称)： xxx房地产开发有限公司

　　承包人(全称)：中标单位

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：xx楼的土建、安装工程

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

　　工程立项批准文号：___________20xx年第38-3号__________

　　资金来源：___________自筹100% _______________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图中的全部土建、水、电安装施工

　　三、合同工期

　　开工日期：以开工报告甲方认可为准 _______

　　竣工日期：开工令之日起个日历天________

　　合同工期总日历天数________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________

　　五、合同价款

　　本工程承包方式为：包工包料形式。

　　本合同价款采用固定价款合同，按中标报价及中标综合单价___________方式确定。

　　金额(大写)：万元整 (人民币),￥：万元

　　合同签订后，合同价款不作任何调整(施工过程中发生设计变更、双方达成的补充协议以及一方认可另一方的书面承诺除外)

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、会审纪要、会议纪要、变更等书面协议以及一方认可另一方的书面承诺或文件(承诺文件当对方在7天内,没有提出否定意见的,视作对方已经完全认可承诺书内容)视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 20xx年xx月xx日

　　合同订立地点：xxx房地产开发有限公司______

　　本合同双方约定__经双方签字盖章后___后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所：____________________ 住所：____________________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　委托代表人：______________ 委托代表人：______________

　　电话：____________________ 电话：____________________

　　传真：____________________ 传真：____________________

　　开户银行：________________ 开户银行：________________

　　帐号：____________________ 帐号：____________________

　　邮政编码：________________ 邮政编码：________________

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1. 合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及优先解释顺序：(1)变更联系单、双方洽谈的纪要和补充协议;(2)本合同协议书;(3)本合同专用条款;(4)本合同通用条款;(5)中标通知书;(6)招标文件及附件;(7)投标文件及其附件;(8)标准、规范及有关技术文件;(9)图纸;(10)工程量清单;双方有关工程的洽商、会审纪要、会议纪要变更等书面协议以及一方认可另一方的书面承诺或文件(承诺文件当对方在7天对,没有提出否定意见的,视作对方已经完全认可承诺书内容)视为本合同组成部分。

　　3. 语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1 本合同使用汉语。

　　3.2 适用法律和法规

　　需要明示的法律、行政法规：(1)《中华人民共和国建筑法》;(2)《中华人民共和国合同法》;(3)《建筑安装工程承包合同条例》;(4)其他国家、浙江省颁布的法律、法规及行政规章制度。

　　3.3 适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：现行国家及浙江省相关规范、标准、强制性条文。由承包人自行提供上述标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范时的约定：双方在工程施工过程中协商确定。

　　4. 图纸

　　4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前10天提供图纸8 套(其中3份施工图作为竣工资料)。

　　二、双方一般权利和义务

　　5. 工程师

　　5.2 监理单位委派的工程师

　　本工程由xx实施监理。

　　职务：总监理工程师_________姓名：_____

　　发包人委托的职权：______负责工程质量、进度的全过程控制，参与工程成本控制，协调各相关方解决施工过程中出现的问题。

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：_________工程变更必须征得发包人和设计单位书面同意，涉及成本变更的现场签证必须征得发包人书面同意，方能下达变更指令。

　　5.3 发包人派驻的工程师

　　姓名：__________ 职务：工程师

　　职权：负责施工过程中发生的技术协调与工程变更。

　　本工程由安吉县建筑工程质量监督站实施质监。

　　7. 项目经理

　　承包人驻工地代表：职务：项目经理

　　施工期间，项目经理需要其他驻工地代表代理接受指令，承包人授权在 ( )人作为本项目项目经理的代理人，代理人代表项目经理承担责任和接受指令，其签名均视为有效。

　　8. 发包人工作

　　8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

　　发包人在承包人进场前完成场地三通一平工作，并向承包人移交本工程建设范围的用地。

　　(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　施工用电：场地内现设有400kv变压器1台，配电房设有总电表。出电表后接线由承包人自行完成，架杆、接线或分表费用由承包人自理。

　　施工用水：现场地内设有dn100给水总管1根，配有施工用水总表和接口。表后接管由承包人自行完成，接管或分表费用由承包人自理。

　　未经发包人同意，承包人不得擅自将供电、供水线路转供他用。

　　(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已开通

　　(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工通知发出前提供。

　　(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

　　开工通知发出前提供。需承包人办理但由发包人代办的各种证件、手续所需费用按实际发生额由发包人向承包人收取，并在首期工程预付款中扣除。

　　(6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前一周内

　　(7) 图纸会审和设计交底时间：开工前一周内

　　(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人向承包人提供周围建筑物及地下管线资料，承包人根据工程情况和发包人要求编制可靠的保护措施负责保护，发生费用由发包人承担。

　　(9) 双方约定发包人应做的其他工作：在初验合格基础上，发包人按规定组织工程竣工验收。

　　9. 承包人工作

　　9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

　　(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每个分部工程施工前15天向发包人提供该分部工程的详细进度计划;发包人应在一周内审核完毕。每月25日向发包人提供工程形象进度月报表和下月形象进度计划。

　　(3) 承担文明施工安全生产以及夜间施工照明的责任和要求：建筑安装工程安全施工措施费用不得低于投标总价的2%。已含在中标合同总价内。并应专款专用，承包人不准挪作它用。

　　(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：现场办公室两间，配备必要的办公桌椅(供现场管理人员和监理使用)，配备必要的防暑设施，所需费用和管理过程发生水费电费均需在投标总报价中综合考虑，不再另行增加费用。

　　(5) 需承包人办理与施工有关的交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担费用：按照安吉县有关主管部门规定执行。承包人应抓好防治施工场地的粉尘、污水、噪声及场地外由于运输而引起的路面污染等。

　　(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责工程未交付发包人前已完工程的成品保护，相关费用均由承包人承担。

　　(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按发包人要求做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，费用由发包人承担。

　　(9) 施工场地清洁卫生的要求：按《安吉县建筑工地文明管理规定》有关条款执行。施工场地内清洁费用由承包人承担(或小区内各承包人按工程量分摊)。

　　(10) 承包人全权委托发包人分包的分项工程：铝合金(塑钢)门窗工程、铝合金栏杆、铝合金百页等材料为铝合金(塑钢)的分项工程，外墙花岗岩贴面工程(基层除外)，外墙涂料、单元门和信报箱工程。施工配合费(即现场经费)按分包分项工程中标合同价款的3%计取。配合内容包括：承包人无偿提供分包承包人施工所需的'脚手架，垂直运输，水源、电源接入，材料堆放场地等，铝合金门窗(塑钢)门窗、阳台铝合金栏杆等分包工程施工时的尺寸位置技术交底，弹线及成品保护等。

　　(11) 对影响使用功能、观感以及设计缺陷问题，双方都有责任事先提出，通过规定程序以予完善，双方对任何一起变更不应产生抵触情绪。施工前，承包人应仔细检阅施工图。在施工图会审阶段和施工前未及时发现违反国家强制性条文、不同专业施工图不符、标高、尺寸矛盾等设计问题所造成事后返工的直接经济损失，由承、发包人各承担返工费用50%。相应的返工费用计算方法：①+②。(①：按原设计文件算至返工前形象进度的返工部位实际工程费用。②：返工过程中发生的凿除、清理等人工费用。零星人工工日套用《浙江省房屋修缮定额》，人工单价按投标书中零星工作项目表中的人工单价计算。

　　(12) 广电、电信、网通、煤气、智能化等相关配套单位室内管线、楼层套管及线盒预埋固定后，承包人负责完成所有配套管线、线盒预埋、煤气管道与楼层套管间的封堵等修补工作。承包人按0.50元/m2建筑面积计取本工程上述项目的修补费用(含修补材料费)，不作调整，并且不再计取总包配合费。

　　(13) 施工期间，承包人必须确保投标书中明确的项目经理及项目班子主要人员落实到位。若项目经理及其项目班子主要人员未按合同要求到位，或不按规定履行项目经理职责，发包人有权提出更换项目经理，由此引起的所有损失均由承包人承担。承包人如因特殊情况确需更换项目经理时,必须提前15天以书面形式上报发包人,经同意后方能更换,并及时到当地建设主管部门办理变更手续。

　　(14) 承包人应做的其他工作：抓好文明施工，搞好标化管理，施工现场分隔围墙及临时设施必须按发包人对施工现场的管理要求搭设，搭设位置需和施工组织设计吻合;建立和健全施工安全体系。以上费用已包含在工程总造价内;在施工期间，发包人若有其它与本项目无关的零星工程需要委托承包人完成，承包人应按发包人要求积极落实完成，发生费用：人工费按中标书的人工综合单价结算;材料、机械费和保洁清运费按发生时点当地市场价格在施工前双方约定。

　　三、施工组织设计和工期

　　10. 进度计划

　　工程工期及进度：工期为日历天(总工期已考虑春节、国定节假日和雨季施工对实际施工的影响。)计划开工时间为20xx年xx月xx日，单体工程竣工时间为20xx年xx月xx日。工程竣工后要求承包人提供的工程竣工备案资料必须在10天内完成，国定节假日相应顺延。

　　10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：施工前一周内，承包人向发包人递交按实调整后的可实施的施工组织设计和进度计划一式二份。

　　工程师确认的时间：一周内

　　13. 工期延误(顺延时间以监理、发包人签证单为准)

　　13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

　　a) 工程地质与地质成果报告差异较大，需调整施工方案而影响工期时;

　　b) 一周内非承包人原因停水累计超过8小时，停电累计超过12小时或在6：00至21：00间单日累计停电超过8小时;

　　四、质量与验收

　　17. 隐蔽工程和中间验收

　　17.1中间验收部位： a) ±0.000以下结构;b)主体结构完成后。

　　五、安全施工

　　按通用条款执行。

　　六、合同价款与支付

　　23. 合同价款及调整

　　23.2 本合同价款采用固定单价的总价合同方式确定。

　　承包人已充分了解本工程所在地运输市场行情及相关规定,本工程商务标报价中应包括所有非实物形态费用和税金。本工程合同价款为承包人的投标文件中提出的各项支付金额的总和扣除优惠承诺。本工程合同价款是完成本合同所明确工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为承包人计算单价或总价的依据。承包人在投标文件中的总价均包括了为实施和全面完成合同任务所需的直接费、间接费、劳务、材料、机械、质检(自检及监理工程师按抽检频率或认可为需要的抽检所需的一切检查)试验测试、室内空气环境检测、安装、缺陷修复、施工前现有场地尚有存在的场地平整、土方开挖时塌方重挖、地表、地坑积水抽干、管理费、保险(工程险除外)，税费、利润、现场经费、施工用水电费(含)差价和缺陷维护和按规定由承包人承担的工程决算审计咨询费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。中标人投标报价中所报措施费均已包括安全生产、方明施工、雨季排水、湿土排水、土方开挖或土方外运以及施工用所需铺设的施工便道、可能出现的样板区和样板房提前施工增加费等为全面履行合同任务按要求或为提高工程质量、减少工程质量通病、加快施工进度等所需投入的全部费用(其中安全生产、方明施工措施费专款专用)，若有漏项视同中标人自愿放弃，不再另行增加费用。承包人的优惠承诺适用于投标文件中的每一个子项。

　　23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

　　除以下情况外，施工期间合同价款不作任何调整。

　　a) 当变更采用商品混凝土时，合同价款可按普通混凝土中标综合单价价差与商品混凝土使用期间的平均单价的价差×清单工程量进行调差(其中水泥、黄砂、石子在上述调差时已作调整，不再另行调差)。

　　b) 施工过程中发生的其它变更联系单、签证单、双方达成补充协议或一方认可另一方的书面承诺引起的工程造价增加部分均在项目决算阶段统一结算;

　　c) 施工过程中出现投标工程量清单中不包括的新增子项时，合同中有类似工程项目单价的，可参照合同中类似项目的单价计算确定;合同中没有类似工程项目单价的，套用《浙江省建筑安装工程03定额》，人工、机械的含量和单价均不变，材料含量为所套定额含量，材料单价按中标文件所报单价计算;中标文件中无单价的材料均需经发包人对材料的质量、品种、产地等认可,并对原材料单价按照(原材料出厂到场单价+采保费)的原则进行书面确认后，方可采购;取费基础为人工费加机械费,取费标准按取费定额的中值计取。

　　d) 变更实际引起的量价变化，按变更前涉及到该项目的单体工程实际形象节点和变更时点已造成的返工事实，按本合同9.1-(11) 款和23.3款约定执行;变更是否引起工期延长，按该起变更实际施工是否改变投标文件中该单体工程施工组织设计的主要路径来确定，具体为视该变更内容为单项工程时(完成至竣工状态)，按原投标文件企业水平所需时间，大于该单体工程变更时点起至单体工程竣工时点的施工组织设计中主要路径所需的时间时，视为已经改变主要路径，则延长工期为上述时间差值;若小于或等于该单体工程变更时点起至单体工程竣工时点的施工组织设计中主要路径所需的时间时，视为未改变主要路径，工期不能延长。

　　25. 工程量确认

　　25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　在承包人提交工程款请款报告前一周。

　　26. 工程款(进度款)支付

　　承包人必须提供专用银行帐号，承包人应凭当地税务部门开具的建安发票到发包人财务部办理工程款支取手续。发包人以汇款方式将工程款分期汇至该专用帐号。

　　双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

　　支付进度款的形象进度节点依次为：±0.000完成;+5.170完成;主体结构中间验收完成;内外墙粉刷、面砖完成;内外墙涂料全部完成、全部脚手架清出现场、大型机械设备出场;按本合同专用条款第九款要求完成竣工、决算资料上交建设主管部门完成审核承包人的工程竣工备案资料;具体每期支付金额详见附表(9)

　　各付款节点的进度款按已完工程量的工程造价的80%支付，当期实际发生水电费(含损耗)、甲供材料款以及其他应扣款相应扣除;按本合同专用条款第九款要求完成竣工、决算资料上交，工程款由发包人支付至已完工程量的工程造价的85%;剩余工程款在竣工决算审计确认后并在工程竣工之日起一年内支付至决算造价的95%，预留决算造价5%的保修金的返还方式详见房屋保修合同。

　　七、材料设备供应

　　27. 发包人供应材料设备

　　电缆分线箱、户控箱、电表、电表箱、水表、水表箱。

　　参见甲供材料设备一览表。(附件1)

　　28.承包人采购材料设备

　　发包人指定产品：钢材、水泥、外墙面砖、户门、汽车库门。

　　电线、开关、插座、给水管、排水管。

　　参见甲方指定材料设备一览表。(附件2)

　　除上述发包人指定产品和甲供材料以外，其他材料均由承包人自由采购，均应符合国家或行业相关质量标准。材料单价按中标文件所报单价计算。中标文件中无单价的材料均需经发包人对材料的质量、品种、产地、价格等书面确认后，方可采购。按规定需复试检测的所有材料、设备均由承包人负责送检，并承担检测费用。

　　八、工程变更

　　施工过程中，项目所有的工程变更联系单、签证单均需发包人、承包人(项目经理或其代理人)和工程监理单位三方(以下简称三方)签证盖章方能生效。

　　施工内容变更时，双方应在施工前对变更内容按规定程序和格式进行签证。承包人签收变更联系单即表示同意按变更内容施工, 承包人应及时按规定时间上报工程量(价)确认单。若承包人上报工程量(价)确认单后，监理和发包人未能按规定时间审核签复的，承包人可不实施变更内容，由发包人承担相应责任;若承包人收到变更联系单后未及时上报工程量(价)确认单或未按要求实施变更时，承包人不得进行调整部位的下道工序施工，所引起的工期延误和相关损失均由承包人承担。

　　九、竣工验收与结算

　　1. 工程竣工验收备案前，承包人应上交档案馆符合其要求的工程竣工资料1份,并在工程竣工验收后一个月内，承包人应将整理成册并符合发包人归档要求的工程竣工资料一式二份交给发包人。

　　2. 工程竣工验收后两个月内，承包人应将整理成册并符合发包人要求的工程决算资料一式二份交给发包人。

　　3. 发包人应在收到符合要求的工程决算资料后十二个月内完成工程决算审计。承包人应委托符合要求的决算对帐人将全套完整的工程决算资料审核并整理装订成册,确认正确无误并无资料缺项后,经项目经理、决算对帐人签字，公司盖章后报送建设单位复核，复核无误后。发包人负责委托具有相应资质的建设工程造价咨询公司审计，咨询费用按浙价服(20xx)262号文标准由发包人代扣代付。如发包人在收到符合要求的工程决算资料后三个月内尚未送审时，则以承包人上报的工程决算造价作为项目最终决算造价;如承包人收到审计定案初稿后三个月内未提出书面合理意见时，则以审计定案初稿审定的决算造价作为项目最终审定造价。承包人接到对帐通知后，应积极配合咨询公司进行对帐。为提高审计效率，双方约定，工程对帐时，承包人委托的符合要求的决算对帐人和审计人员对已经认可的工程量应逐页确认，待工程量全部确认后，项目经理应在上述已确认的决算书汇总表上签字，并注明仅对该工程决算书中已经决算对帐人确认的工程量表示完全认可，不作任何调整。随后审计人员按规定进行套价，初稿出具后送审价中心(建设单位)、承包人复核，复核时，承包人、咨询公司对其双方已确认的工程量不能再作调整，但审价中心(建设单位)有权对错误部分要求咨询公司进行调整。三方确认套价无误后，由咨询公司出具定案表各方签章。

　　4. 甲供材料决算时，发包人按实际供应材料单价和实际领用数量，按甲供材料决算办法与承包人结算。如甲供材料暂定单价与实际供货单价存在价差时，以实际供货单价进入决算，工程结算时，应调整价差部分的税金，承包人应提供发包人与决算金额等额的建安发票。

　　十、违约、索赔和争议

　　35.违约

　　支付违约金的数额及方法：

　　双方任何原因中止本合同，违约方均应按本工程合同总造价的3%支付对方违约金。

　　本项目投标人在投标文件施工组织设计中须明确项目施工的关键路径，由发包人原因导致关键路径工期延长的，按实际发生凭签证单延长所属单体工程的施工工期，未涉及到的单体工程不得延长施工工期。项目施工工期为最先开工单体的开工时间至最迟一幢单体工程竣工时间之间的日历天数。本项目由承包人原因造成的工期延误和相应损失与发包人原因或不可抗力原因造成的工期延误和人员误工、机械租金、财务成本等相应损失视为程度相同，可按天数相互抵扣，不能抵扣部分每天按决算总造价的万分之二点五由违约方向对方支付。承包人应在合同工期到期后十五天内将所有临时设施和机械设备撤离现场，若十五天内未能撤离现场，并且给发包人后续工作带来影响的，经发包人书面通知三天内仍不撤离的，双方约定，对存留的所有临时设施和机械设备视同无主物，由发包方处理，处理费用按市场行情实际发生额在项目工程尾款中扣除。如因承包人原因影响到发包人向第三方的交付使用时造成发包人损失时，发包人有权要求承包人承担相应的连带责任。若合同工期到期但项目还未完工时，发包方需进行后续配套市政等工程施工的，承包人对影响后续工程施工的所有临时设施和机械设备应无条件移位或撤离，经发包人书面通知三天内仍不移位或撤离的，造成发包人工期延误的每天按决算总造价的万分之五由承包方向发包方支付。

　　承包人违约时应当支付违约金的数额和方法：

　　1、工程质量验收达不到合格工程，承包人应无条件返修至合格，并扣除承包人履约保证金或在结算阶段扣除5%决算造价作为违约金。因发包人分包项目不合格造成工程总体质量不合格，承包人免责。

　　2、发包人未按投标文件组织文明施工的，扣除履约保证金的20%。

　　3、因施工原因的渗漏在竣工交付一年内累计发生3次/万平方米、两年内累计发生6次/万平方米以上时，均视作质量违约，承包人无条件返修合格，并扣除当期返还保修金的50%作为违约金。

　　37. 争议

　　37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　约定向xx市仲裁委员会提请仲裁。

　　争议的解决程序为：协商、调解、仲载。

　　40. 保险

　　本工程按规定必须参加投保，由承包人负责办理相应保险并承担全额保费。

　　41. 担保承包人应在开工前一周内向发包人提交履约保证，保证金额为合同价款的3%。履约保证可以采用现金或银行保函方式。合同正常履约后一周内，发包人退还保证金(不计利息)或银行保函。

　　46. 合同份数

　　46.1 双方约定合同副本份数：

　　本合同一式捌份，承发包人各执正本一份，副本三份。正副本具有同等法律效力。

　　47. 补充条款

　　1.本项目土方考虑场内平衡，费用由承包人自行承担。基槽开挖时，乙方应确保基槽开挖安全，开挖工作面在土方综合单价中已考虑，实际不符时不作调整(地质情况特殊时需现场签证的除外)。

　　2.因面砖模数引起的门窗洞口与面砖粘贴的位置偏移，承包人应在房屋主体施工前预先考虑，发包人不对面砖粘贴过程中由此引起的墙体凿除或单侧粉刷加厚作补偿。原设计涂料外墙变更为面砖时除外。

　　3.在工程收尾阶段，承包人确需使用已建成小区永久性道路作为施工场地的，施工前需向建设单位提出书面申请，批准后才可施工，并且不能对小区道路造成任何影响。如果造成影响，承包人须承担该区域道路伸缩缝之间整段返工的所有费用。擅自施工并造成影响的，除须承担以上返工费用外，另处￥1000(元/起)使用费。

　　4.材料价格的调整：承包人投标报价中的材料价格[除钢筋、水泥、黄沙、碎石、红砖、户内电线六大材料在施工期间(开工确认日之后30日至投标文件中明确的或开工之前三方确认的施工组织设计中明确的竣工日期前60日之间的日历天)的平均信息单价与投标时的信息单价差额在±4%以上时，超过±4%以上的差额部分由发包人等额支付或扣回。]不作调整。由于承包人原因造成工期滞后引起的材料涨价因素不作调整。

　　5.本项目外墙粉刷须采取掺入杜拉纤维等防裂措施;所有填充墙与结构梁柱交界处、后浇带等容易产生裂缝部位均须采取钢丝网加固等防裂、防脱落措施;所有混凝土构件在粉刷前均须采用界面剂。为确保不同面材衔接观感和谐,要求采用10mm或20mm塑料线条分隔(特殊说明除外)。本项目为有效防止房屋质量通病的出现，施工时应严格按《房屋渗漏通病施工过程的预防及治理要求》执行。以上费用均已计入技术措施费，不作任何调整。

　　6. 项目每幢单体工程必须同时开工，承包人在投标时需综合考虑。

　　7. 为确保混凝土质量，提高工作效率，该项目所采用混凝土需集中搅拌，承包人在投标时需综合考虑，费用不另行增加。

　　8.为配合甲方更好地做好售后服务，甲方遇到已交付小区住户质量投诉需要乙方帮助处理时，乙方应积极安排一名维修技术人员，与发包方工程技术人员一起分析问题原因，并积极完成甲方指定的维修任务(与住户联系、协调工作由发包方和物业公司负责)，同时，该维修人员由乙方管理，尽可能确保一次性修复完成，若已维修地方出现多次相同质量投诉，乙方应及时派技术人员以予修复，并承担每次修复费用的20%。若工作量较大时，乙方应积极组织其他相关专业人员配合甲方工作，所发生的材料、机械和人工单价，按乙方决标清单所明确的单价结算，工程量在每起完工后，按实际发生由甲方工程技术人员、物业公司管理人员和乙方管理人员共同签证。发生费用以单列形式计入工程总造价。

　　9. 阳台栏杆安装或女儿墙顶部安装金属构件时，由于施工班组不同，容易引起施工顺序和管理措施的不统一，对成品、半成品构件的破坏非常严重，最终影响房屋观感质量。为有效保证不同施工班组的有序施工，确保工程质量，并综合其它项目的成功经验，本工程上述部位的施工应按要求步骤施工，步骤实施由乙方把关。否则，由此情况造成各相关单位的损失，由乙方承担，建设单位将不作任何补偿。

　　10.承包方方提供的工程量清单综合报价书需同时提供光盘(excel)电子文件。切记工程量清单内容及子项排序不得修改。

　　本合同未尽事宜，经双方协商同意，可另订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

房屋合同5

　　订立合同单位：____________________，以下简称借款方;

　　中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。

　　根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条

　　借款方向贷款方借款人民币(大写)______元，用于______。预计用款为__年______元;____年______元;____年______元;___年_______元;____年______元;____年______元;

　　第二条

　　自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息___%。

　　第三条

　　借款方保证从____年____月起至____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为__年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元;____年______元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

　　第四条

　　因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同条款，由双方签订变更合同的'文件，作为本合同的组成部分。

　　第五条

　　贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。

　　第六条

　　贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执行，财务活动，物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率罚息___%。

　　第七条

　　本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

　　第八条

　　本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门，总行，分行各一份。

　　借款方________(盖章) 贷款方_______(盖章)

　　负责人：__________ 负责人：____________

　　地址：__________ 地址：__________

　　________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同6

　　甲方(出租方)：长治市一运东风汽车销售服务有限公司乙方(承租方)：杨玉

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就乙方承租甲方工房、场地开设汽车钣金业务等相关事宜，达成如下协议：

　　一、租赁场地面积及用途：

　　甲方同意将长治市一运东风汽车销售服务有限公司院内西工房钣金组五间工房及工房外场地有偿租赁于乙方作为开展汽车钣金业务之用。工房面积南至南围墙，北至配件库房南隔墙，东至栅栏护墙，西至租赁工房门前。

　　二、租赁期限：

　　租赁期从期满可续签，但须提前60日向甲方申请，逾期未续签，可视为乙方违约，甲方有权解除双方合同;

　　三、租金及支付方式：年租金为壹拾壹万伍仟元整(115000元)不含税，乙方每年可分两次付给甲方租赁费，第一次签约后三日付款伍万元整(50000元)，第二次半年后付陆万伍仟元整(65000元);

　　水电费收取以水电表实际读数为准，价格执行国家工业用水电价计算收缴水电费;每月经甲方查验水电表后，乙方应将水电费用当月月底前一次性交清，不得拖欠。

　　四、甲方的权利与义务：

　　1、甲方可视乙方为本单位下属部门，为乙方提供业务上的工作便利;

　　2、甲方有权对乙方的经营行为、经营管理、安全生产等方面进行监督管理。发现乙方有违规和违法行为经警告而未改正，甲方有权终止合同。由此而引起的各项损失由乙方承担;

　　3、甲方不干涉乙方正常的业务经营;

　　4、甲方有权按时向乙方催要租赁费、水电费等应收的费用;

　　5、乙方在经营生产过程中有损甲方面貌形象，造成经济损失或其它不利后果发生时，甲方有权制止乙方的行为并有权要求乙方赔偿;

　　6、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、等内容的各项规章制度并负责监督实施;

　　7、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿，直至单方解除合同。

　　五、乙方的权利义务：

　　1、应按照约定的用途开展经营活动，在权限约定的范围内开展正常的业务经营活动，遵守国家各项法律法规，自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度，服从甲方的监督管理;

　　2、应爱护并合理使用场地内的各项设施，在不经甲方允许的情况下，乙方不得随便改变工房现有结构，不得对工房内的设施随意改造，如需改动应先征得甲方同意，造成损坏的需承担修复或赔偿责任;

　　3、甲方原有钣金组3名员工和所有设备工具(按双方登记明细签字为准)合并在一起，由乙方统一管理和派用，人员工资由乙方支付。但如该3名员工不符合乙方使用要求或不服从管理，则乙方有权将其交回甲方，并有权自主选用相关人员。设备工具由乙方保管使用，损坏照价赔偿或更换新设备;

　　4、场地洗车业务由乙方负责承包，洗车设备由乙方统一管理，不得损坏，否则照价赔偿。

　　5、应向甲方提供真实有效的业务经营许可证明，及法人(负责人)身份证复印件;

　　6、应服从甲方的正常管理，经常保持工作场地干净整洁，对业务作业中产生的生产垃圾废料废品应自行定时、及时处理。不得乱堆、乱放，影响企业形象，在作业中产生的废油当日自行集中处理;

　　7、应遵守安全操作规程，注重安全防范措施，完备消防、生产安全设施，因乙方责任造成的安全事故，由乙方负全责，甲方不承担任何责任;

　　8、应按期支付租金并承担因经营产生的.经营费用，包括税费，水、电等生活费用。

　　六、履约保证金：

　　1、乙方应于本合同签订同时缴纳元履约保证金;

　　2、在本合同解除或终止时，乙方应依约退还房屋并结清各项费用。乙方若有欠款现象(包括但不限于：水电费等应向甲方支付的款项等)，甲方有权在履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付上述欠款的，乙方应及时补足。若无任何欠款，甲方应在本合同终止后15天内，无息返还乙方履约保证金。

　　3、如因乙方原因而导致合同解除、终止的，甲方将不予返回履约保证金。

　　七、特殊约定：

　　1、乙方在租用甲方的场地工房内，单独开展业务，自主经营;

　　2、乙方在经营中应遵守《山西省维修管理规定》，不得承修报废车辆，不得私自改装车辆打印发动机号与底盘号;

　　3、甲方原有业务(如：三包、二保、外协定点维修单位)全部由乙方接待承揽作业，必须保质保量，不得弄虚作假;如果给甲方造成不良影响或出现严重质量事故，一切损失由乙方承担;

　　4、在合同期内，双方均不得以任何理由歧视对方，否则视为违约行为。

　　八、合同的解除：

　　乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应按照租金的10%的标准支付违约金：

　　1、未按照约定的用途使用场地，经甲方两次书面通知未改正的。

　　2、利用场地加工、销售假冒伪劣商品的。

　　3、进行其他违法活动累计达两次或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

　　4、将场地擅自转租、转让、转借给第三人，或和其他租户交换场地的。

　　5、逾期三十日未支付租金的。

　　6、违反甲方依法制订的规章制度情节严重或拒不服从甲方管理的。

　　甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的，应提前六十日书面通知对方，经协商一致后办理解除租赁手续，按照月租金的10%的标准向对方支付违约金，其他手续由乙方自行办理。

　　九、争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第种方式解决(只能选择一种)：

　　1、提交相关仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向经营所在地人民法院起诉。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　十一、未尽事宜，经双方约定，可签订补充合同以共同遵守。

　　甲方：长治市一运东风汽车销售服务有限公司

　　法人代表：

　　负责人：

　　年月日

　　乙方：法人代表：负责人：年月日

房屋合同7

　　甲方姓名：_________________身份证号码：________________

　　乙方姓名：__________________身份证号码：________________

　　经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。

　　一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。

　　二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币_________元，

　　以后应提前___天支付。

　　三、约定事项

　　1、乙方入住时，应及时更换门锁若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成损失由乙方负责。

　　2、乙方无权转租、转借、转卖该房屋，及屋内家具家电，不得擅自改动房屋结构，爱护屋内设施，如有人为原因造成破损丢失应维修完好，否则照价赔偿。并做好防火，防盗，防漏水，和阳台摆放、花盆的安全工作，若造成损失责任自负。

　　3、乙方必须按时缴纳房租，否则视为乙方违约。协议终止。

　　4、乙方应遵守居住区内各项规章制度，按时缴纳水、电、气、光纤、电话、物业管理等费用。乙方交保证金________元给甲方，乙方退房时交清水，电，气，光纤和物业管理等费用及屋内设施家具、家电无损坏，下水管道，厕所无堵漏。甲方如数退还保证金。

　　5、甲方保证该房屋无产权纠纷。如遇拆迁，乙方无条件搬出，已交租金甲方按未满天数退还。

　　6、其他约定：______________________________________________________________

　　四、本合同一式两份，自双方签字之日起生效。另水；_____吨气；____立方电；___度

　　甲方签章：乙方签章：

　　电话：_____________电话：_____________

　　_____年____月____日

　　范本二：

　　出租方：_____________

　　承租方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定，为明确出租方和承租方的权利和义务关系，经甲、乙双方协商一致，签定本合同。

　　第一条租赁房屋的位置和状况条款

　　甲方将座落于_____市_____________房屋出租给乙方使用。建筑面积共计约_____平方米，使用面积_____平方米。

　　第二条租赁期限条款

　　租赁期限为_____年_____个月，即自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。合同到期后，乙方具有优先承租权。

　　第三条租赁房屋的用途条款

　　从事违法活动。在租赁期间，乙方若对房屋进行转租或改变用途应事先取得甲方书面同意。

　　第四条租金和租金的交纳期限条款

　　租金每月人民币_____整，年总租金_____整，租赁费每年半年预交一次，以后依次类推。乙方应于每年的_____月_____日和_____月_____日分二次向甲方交付租金。

　　第五条房屋的交付条款

　　甲方应于_____年_____月_____日前将出租房屋交付乙方使用。甲方迟于上述时间交付出租房屋，乙方可将本合同有效期延长，双方应书面签字确认。

　　第六条费用承担

　　租赁期内，按国家规定因房屋租赁应由甲方承担的费用由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

　　乙方使用的水费、电费由乙方承担，按物价部门及有关部门规定价格计费，交费方式为每月一交。

　　第七条房屋修缮条款

　　修缮房屋是甲方的义务。甲方对房屋及其设施应进行必要的检查、修缮。

　　乙方在出租房屋使用过程中，如出租房屋及内部的设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时，应及时通知甲方并采取有效措施；甲方应于接到乙方通知后五日内进行维修。

　　乙方通知甲方，甲方拒不维修的，乙方可经合同登记机关见证后代为维修或由乙方自行维修。本条维修费用由甲方承担。

　　因乙方使用不当或不合理使用，出租房屋及其内的设施出现损坏或发生故障，乙方应负责及时维修和承担相应损失。

　　第八条房屋的改建、装修条款

　　本合同有效期内，甲方确需要对出租房屋进行改建、扩建或装修的，须经乙方同意方可进行，甲、乙双方应就此另行签订协议。因国家政策和不可抗力除外。

　　本合同有效期内，经甲方书面同意后，乙方可对出租房屋进行装修。合同到期后，可移动装修物乙方带走，不可移动装修物乙方无偿留给甲方。

　　第九条房屋转让条款

　　本合同有效期内，甲方需转让出租房屋的`部分或全部的，应提前一个月通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。出租房屋转让他人的，甲方应保证受让人继续履行本合同。

　　第十条合同的解除和终止条款

　　、本合同有效期内，发生下列情形之一的，本合同终止：

　　1、发生不可抗力或意外事件，使本合同无法履行；

　　2、政府决定征用出租房屋所在土地而需拆除出租房屋；

　　3、甲、乙双方协商一致，达成终止协议。

　　、有下列情形之一，甲方有权解除本合同：

　　1、乙方不交付租金1个月以上；

　　2、乙方所欠各项费用达1个月以上；

　　第十一条合同的延续及优先权

　　本合同有效期届满，乙方需继续租用出租房屋的，应于有效期届满之日前叁个月向甲方提出续租要求；甲方需将出租房屋继续出租的，在同等条件下，乙方对出租房屋有优先承租权。

　　甲、乙双方就续租达成协议的，应重新订立合同。

　　第十二条缮后条款

　　合同到期时，甲、乙双方未达成续租协议，乙方应于本合同到期日前腾空、交回房屋并保证房屋及内部设施的完好同时结清应当由乙方承担的各项费用。

　　第十三条违约条款

　　甲、乙双方不履行本合同所定的义务造成对方损失的，应向对方予以赔偿。

　　租赁期间，甲、乙双方都不得借故解除合同，如甲方确需解除合同，应提前三个月通知乙方，返还多交租赁费并赔偿乙方造成的损失，并支付违约人民币贰个月房租；

　　如乙方确需退房的，应提前两个月通知甲方，并赔偿甲方所造成的损失，并支付违约人民币贰个月房租。

　　第十四条免责条款

　　房屋如因不可力的原因导致损坏和造成承租方损失的，双方互不承担责任。

　　第十五条争议解决方式条款

　　甲、乙双方就本合同履行或解除合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，可提请有关机关调解或向人民法院起诉。

　　第十六条其他条款

　　甲、乙双方就本合同未尽事宜，可另行协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　____年____月____日

　　【篇六：房屋租赁合同范本】

　　出租方：_______

　　承租方：_______

　　甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

　　第一条房屋基本情况。

　　甲方房屋坐落于温州市下吕浦_______；位于第_______层，

　　第二条房屋用途。

　　该房屋用途为租赁住房。

　　除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。

　　第三条租赁期限。

　　租赁期限自______年___月___日至______年___月___日止。

　　第四条租金。

　　该房屋月租金为___千___百___拾元整。

　　租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。

　　第五条付款方式。

　　乙方按支付租金给甲方。

　　第六条交付房屋期限。

　　甲方应于本合同生效之日起___日内，将该房屋交付给乙方。

　　第七条甲方对房屋产权的承诺。

　　甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

　　第八条维修养护责任。

　　租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔六个月检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。

　　正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修费用由乙承担。

　　因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担并责任赔偿损失。

　　租赁期间，防火安全，门蜜糖婊前三包，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

　　第九条关于房屋租赁期间的有关费用。

　　在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付：

　　1、水、电费；

　　2、煤气费；

　　3、供暖费；

　　4、物业管理费；

　　第十条房屋押金

　　甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方作为押金。

　　第十一条租赁期满。

　　1、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，甲方则优先同意继续租赁；

　　2、租赁期满后，如甲方未明确表示不续租的，则视为同意乙方继续承租；

　　3、租赁期限内，如乙方明确表示不租的，应提前一个月告知甲方，甲方应退还乙方已支付的租房款及押金。

　　第十二条违约责任。

　　租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳三个月租金作为违约金。

　　第十三条因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任。

　　第十四条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　第十五条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十六条其他约定

　　出租方为已提供物品如下：

　　床铺一个、柜子一个、空调一个、热水器一个、桌子一个、电脑桌一个。

　　当前的水、电等表状况：

　　水表现为：______度；电表现为：______度；煤气表现为：______度。

　　第十七条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方可向人民法院起诉。

　　第十八条本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力，中介执一份备案。

　　甲方：_________乙方：_________

　　______年___月___日_________年___月___日

房屋合同8

　　签订合同人：

　　甲方：

　　乙方：

　　现甲、乙双方按照有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同，供双方共同遵守，住房租赁合同。

　　一、甲方将租赁给乙方。乙方承租仅作住房使用。

　　二、__年住房租赁合同租期，自起至止。

　　三、月租按计收，，年租金元。

　　四、__年住房租赁合同缴费方式：

　　五、乙方先交元的水电押金，待合同期满甲方将退还给乙方。

　　六、电费按表计价每元/度，水费元/吨，不足10吨按10吨收，超过10吨按表计费。

　　七、乙方在租赁期间发生下列情况之一时，甲方有权解除合同，收回房屋，不退房租。

　　1、将承租屋私自转租或转让的;

　　2、私自改造、损坏房屋结构及内设施的;

　　3、利用承租房屋进行非法活动的;

　　4、三个月拒交水电费的;

　　5、严重影响周围人正常生活的`，合同《住房租赁合同》。

　　八、乙方有爱护、保管承租的房屋及其附属设施的义务。

　　如有损坏，应负责修复或按市场价赔偿。

　　九、甲方有权不定期对房屋进行检查，以防第七款中所列现象发生。

　　十、乙方必须接受当地居委会及相关部门的管理。

　　十一、在合同期满前一个月，乙方须向甲方申请续租意愿或退租意愿。

　　否则，甲方将在合同期满后收回房屋使用权。

　　十二、乙方若需使用甲方的物品，应加付使用费，每月，与当月水电费同时交清。

　　十三、本合同未尽事宜，由双方协商再定。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效。

　　十五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：年月日

房屋合同9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　为维护双方的合法权益，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就租赁房屋一事达成以下协议。

　　第一条甲方将_____________出租给乙方。建筑面积_____平方米，租金_____元月。

　　第二条租赁期限为___________年____月，从___________年____月____日起至___________年____月____日止。甲方应按照合同规定时间和标准，将出租的房屋及时交给乙方使用。

　　第三条付款方式为__付一次。在本合同正式生效当日内一次性交清

　　第一次租金共计人民币_____元。另一次性交押金_____元整。租赁期内，每季度租金需提前七天支付。

　　第四条其它费用：合同期间内，乙方承担水、电、闭路电视、宽带及煤气物业管理等租赁期间产生的费用。

　　第五条甲方的.责任。

　　1、甲方如未按本合同规定的时间向乙方提供租赁房屋，应按延迟期间内乙方应交租金的_%计算，向乙方偿付违约金。

　　2、租赁期间，出租房屋的维修由甲方负责，如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时，乙方可以退租或代甲方修缮，并可以用修缮费用收据抵消租金。

　　3、租赁期间，如甲方确需收回房屋自主，必须提前__个月书面通知乙方，解除合同，甲方应付给乙方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的_%计算。

　　第六条乙方的责任。

　　1、乙方依约交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任;乙方如果拖欠租金，应按延迟期间内乙方应交租金的__%计算向甲方偿付违约金。乙方如拖欠租金达____月以上，甲方可以从乙方押金中扣除租金，并可收回出租之房屋，并追究违约责任。

　　3、租赁期间，如乙方确因特殊情况需要退房，必须提前__个月书面通知甲方，解除合同，应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的__%计算。

　　4、租赁期间，乙方不得擅自改变房屋的结构及用途，乙方如因故意或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙窗，须事先征得甲方同意。

　　5、租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件。搬迁后____日内房屋里如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。

　　6、租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的损失，必要时甲方可以向人民法院起诉和申请执行。

　　第七条合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖，乙方享有优先权。

　　第八条房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，本合同则自然终止，互不承担责任。

　　第九条本合同如有未尽事宜，须经双方协商作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十条屋内设备：空调挂机__台，洗衣机__台，____台，油烟机__台，燃气灶__台，电热水器__台，冰箱__台，微波炉__台，写字桌__，沙发__，餐桌__，椅__，床__，衣柜__，电视柜__，茶几__，鞋柜__等设施。

　　第十一条备注：(合同期满归还，遗失照价赔偿)煤气卡__张门卡__张钥匙__把本合同执行中如发生纠纷，应通过甲乙双方协商解决。协商不成，可提请当地房管部门调解或人民法院裁决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

房屋合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合房屋具体情况，双方本着和平、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、承包方式：包工包料，甲方以每平方米760元承包给乙方建筑。

　　2、工期：

　　本工程自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工。

　　3、合同价款(人民币大写)：____________元正(____________元)

　　第二条甲方工作

　　2.1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。

　　2.2、负责保护好周围建筑及装修、设备管线、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.3、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2.4因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，甲方需按支付乙方误工费。人工每人每天100元，机械费、脚手架按国家造价标准由支付给乙方由此增加的费用和利润。

　　第3条乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方在施工过程中，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或者管理不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员进行安全教育和监督。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙

　　4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水以及不可抗力因素影响，导致停工5小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　4.5、因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，工期顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定：

　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和为质量评定验收标准。

　　5.2、若由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　(1)固定价格。但是超过承包建筑面积之外和甲方要求不共墙的，甲方应按国家造价标准支付乙方由此增加的费用和应计利润。除此外，本工程不做竣工决算，以双方承包价格为结算依据。

　　本合同生效后，甲方分3次，按下列约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清：

　　(1).建完第一层付工程人工费____________元。

　　(2).建完第二层付工程人工费____________元。

　　(3).处理完内外墙皮付工程人工费____________元。

　　(4).工程结束结付工程余费____________元。

　　第7条关于材料供应的.约定

　　7.1、本工程无论甲、乙方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1.5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第8条违约责任

　　8.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方100元，作为奖励。

　　8.2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　8.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第9条争议或纠纷处理

　　9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2、本合同经甲乙双方签字生效。本合同正本两份，双方各执一份。甲方执1份，乙方执1份，均具同等效力。

　　甲方：

　　乙方(盖章)：

　　日期:

房屋合同11

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　甲、乙双方于年，原所签订的期为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。现甲、乙双方经过友好协商，均表示同意提前解除该租赁合同，已达成以下协议：

　　一、经甲、乙双方协商同意，双方于_________年_____月_____日签订的《房屋租赁合同》于_________年_____月_____日因乙方拖欠房屋租金过多而提前解除。截止到此，乙方所欠的租金为。

　　二、乙方在办理合同解除前，自愿退出该租赁房屋，并核算清所欠甲方的'所有应缴费用，如租金、管理费、水电费等。

　　三、在办理合同解除前，乙方将乙方房屋中的所有物品存放于甲方的仓库中，用于留置。在解除合同后，缴纳完所欠的甲方全部费用时，再将其在一天内自主取回。逾期的，甲方有权自行处理，并不赔偿乙方任何损失。

　　四、乙方在办理合同解除后，退还房屋给甲方时，原有水、电及消防等设备等应该保持正常，乙方不得损坏屋内设施和原有装修，损坏应照价赔偿。

　　五、办理合同解除后，乙方应缴清所欠甲方的一切应缴费用，若乙方未能在合同解除后30日内缴清所有欠款的，甲方每月按全部欠款的5%加收滞纳金。

　　六、如因乙方未能按约定期限办理完退房手续，给甲方造成任何损失的，甲方有权用向乙方要求赔偿。

　　七、鉴于甲、乙双方的合作关系，甲方同意在双方解除合同后，给予乙方不超过天的搬迁及清理时间。如乙方不按时退场的，每逾一天，需向甲方支付元的违约金。

　　八、甲、乙双方签署本协议后，有关甲、乙双方的租赁关系结束，但不影响《房屋租赁合同》中结算和清理条款的效力。

　　九、乙方退租后，产生的任何损失甲方不承担赔偿责任。乙方退租前，产生的任何损失和经营风险由乙方自己承担责任。

　　十、在执行本解除协议过程中如产生争议，甲方与乙方应尽力通过协商解决，协商不成，任何一方可提交北京仲裁委员会通过仲裁裁决。

　　十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　十二、本协议自双方签字盖章后生效。

　　出租人（盖章）：　　　　　　　承租人（盖章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（签字）：　　　　　　法人代表（签字）：

　　承办人：　　　　　　　　　　　承办人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　帐号：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　担保人（盖章）：

　　签订日期：　　年　　月　　日

　　签订地点：

房屋合同12

　　甲方（售房者）

　　乙方（购房者）

　　一、甲乙双方当事人

　　甲方身份证号码

　　家庭住址

　　乙方身份证号码

　　家庭住址

　　二、甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就甲方向乙方转让《x》商品房事宜，订立本合同。

　　三、转让原因

　　因甲方资金周转困难，无力支付剩余款项，特将盛世花苑转让于乙方。

　　四、房屋情况

　　乙方购买房屋位于x县xx小区x楼x单元x号房屋，建筑面积xx㎡，附属地下室xx房号，面积x㎡。

　　五、计价方式与价款

　　甲方购买价总金额为xx元，已首付开发商总房款百分之六十

　　六、付款方式：

　　①乙方预付甲方定金（已支付）

　　②办托手续后交付甲方房款

　　③甲方欠开发商

　　余款及地下室房款由乙方直接支付给开发商。

　　七、因甲方将收据丢失无法向乙方提供缴纳开发商收据证明，现乙方特向甲方要求开发商出具证明一份证明甲方已将首付款交给开发商。如若以后找到收据，此收据无任何法律效力。

　　八、本合同空格部分填写的`文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项，均遵守中华人民共和国有关部门法律、法规和政策执行。

　　九、证件移交，甲方须在乙方支付房款后向乙方提供身份证、户口本、结婚证复印件，购房合同原件，房款收据及户主变更申请书等证件。户主变更手续办妥，双方完成经济手续，转让交易完成。

　　十、本合同在履行中如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的。如发生双方不能自行解决的问题，以国家相关法律法规为准则。

　　十一、本协议一式份，由各持一份。各方所执合同均具有同等法律效力。在各方签字盖章之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

房屋合同13

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等，自愿，公平和诚实信用的基础上，经多次友好协商，共同达成如下联营出租协议：

　　一，甲方将位于昆区鞍山道步行街中段、钢铁大街二十八街坊大中4栋7号商业用房一间（两层，面积147。15平方米）。联营出租给乙方经营蜘蛛王鞋业使用。

　　二，租赁期限为三年，（从_____年4月8日）起至（_____年_____月_____日止）。

　　三，每年的租金按10%上浮。第一年租金为25万元整，（从_____年4月8日）起至（_____年_____月_____日止）。第二年的租金为_____元，第三年的租金为_____元，每年一次性上交给甲方。乙方在合同期内应交纳甲方_____元合同保证金，每下一年的租金需提前2月一次性付清给甲方。

　　四，乙方在经营过程中亏赢自负，一切经营费用自负承担责任，如退房应提前三个月通知甲方，否则造成甲方的一切损失由乙方负责。

　　五，甲方的权利与义务：

　　1，按时收缴费用

　　2，不得干扰乙方的正常经营活动

　　3，甲方除不可抗力因素外不得无故终止本协议（政府拆迁属于不可抗力因素）

　　六，乙方的权力与义务：

　　1，乙方在经营销售当中需按照国家及地方有关规定执行，不得与消费者斗殴，问题严重不改正者给甲方造成不良影响，视为违约，甲方有权解除协议。

　　2，经营期间发生的一切费用（包括工商，税务，环保，卫生，水电，采暖，消防等由乙方支付不得托欠）。

　　3，经营期间不得转租，转让，转借，抵押或担保并爱护屋内的设施。

　　七，乙方不得擅自改造房屋的结构，因经营需要对房屋进行维修，装饰的`一切费用乙方自行承担，乙方所有装修装饰增添的不动产归甲方所有，动产归乙方所有，同时，乙方负责门前三包。

　　八，为确保甲乙双方的人身财产安全性，乙方须将联营出租用房，财产等向保险公司投保，保费由乙方承担。如乙方不履行此项条款而发生损失，由乙方承担并出资负责修复。

　　九，违约责任：

　　1，乙方不按时向甲方缴纳租金或违反上述约定，甲方有权单方终止协议，并收回房屋，同时乙方应承担一切经济损失。

　　2，如果甲方违约，甲方负责乙方的一切经济损失。

　　十，如甲方违约，除返还保证金外赔偿违约费和装修费50000元。

　　十一，双方须共同遵守上述条款，如有一方违约造成的损失由违约方负责，另一方有权终止合同。

　　注：本协议未尽事宜双方可另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋合同14

　　甲方(房主)：__________签名/盖章(红印)

　　乙方(承租人)：______签名/盖章(红印)

　　身份证号码：________________(本人填写)

　　一、甲方将_开发区环城西路嘉和园A栋3单元四楼1号的房屋(房产证号：匀房权证字第64640-1号)出租给乙方作为居住使用。

　　二、租期六个月，从209年4月7日起到209年9月7日为止，必须一次性付清租金后使用。

　　三、月租金为人民币捌佰元整(包括物管费和每月数字电视费)大写：(肆仟捌佰元整)。

　　四、保证金

　　1、交付租金同时，乙方应另付保证金人民币贰仟元整(小写：20xx元人民币)。

　　2、本合同作为本期月租金和保证金，请妥善保管。

　　五、乙方租用后应注意以下事项：

　　1、乙方应遵纪守法，合法居住，并自行办理相关手续、承担相关责任。乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全，不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成的所有损失，其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失，由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失，由乙方负责处理，由乙方全额赔偿对方，并按违约处理。

　　2、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生除支付违约金外，甲方有权解除合同并收回房屋。

　　3、电、水、液化气和宽带等设施由乙方使用，产生的费用由乙方按时、足额缴纳，如有失误，造成麻烦，乙方自行解决，确需甲方出面协助解决时，乙方应支付甲方必要费用。以上缴费收据请乙方自行保存，以备查对。附：电表底数______;水表底数_______;以上数据由乙方自行核对，自行填写。

　　4、乙方在租用期内，不得改变房屋结构及其设施;使用中如有损坏或管道堵塞，应予修复、疏通，费用自理。

　　5、甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的.任何道德、经济、经营和法律责任及损失。

　　六、其他条款

　　1、合同期内，乙方履行本合同所有条款后，甲方不得提前收回房屋(发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下除外)。

　　2、乙方租期未到期而要求退租时，必须与甲方协商一致，另要支付违约金给甲方。

　　3、合同期内，乙方如果出现以下任何情况：退租、转让及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下，乙方都必须按合同缴清所有应付款项。

　　4、乙方承租到期应完好归还租房合同和所有钥匙及有关物品，如果所租房内的所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

　　5、在原租期已到期，新的续租合同还未签订的情况下，甲方将收回房屋。

　　七、设施、设备清单

　　序号名称单位数量备注