验收合同

时间：2024-06-01 13:12:18 合同我要投稿

验收合同(热门)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的验收合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

验收合同(热门)

验收合同1

　　编号： _____________

　　甲方： _____________

　　乙方：_____________

　　签订日期：

　　____ 年 ___ 月 ___ 日

　　甲方（买方）：

　　乙方（卖方）：

　　甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：

　　在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托

　　（合同号为 __________，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过验收。

　　第一条

　　验收方式

　　1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的安装的位置，核对商品数量、规格，颜色，保证商品符合使用质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验产品，并介绍产品的`使用、维护方法，明示质保期。

　　2．验收标准：

　　1）产品外形、包装完好；

　　2）产品符合合同要求及标准；

　　3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；

　　4）甲方认可设备的安装、调试无问题。

　　第二条

　　对产品提了异议的时间和方法

　　1．双方在验收过程中，如果发现产品的颜色、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货 _____日内向乙方提出书面异议和处理意见。

　　2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。

　　3．乙方在接到甲方书面异议后，应在 _____日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第三条

　　本合同签订日，是产品验收通过日。

　　第四条

　　本合同经双方签字，视为本项目验收通过。甲方应向乙方结清本次合同所有剩余款项。如不按此合同执行，逾期每日甲方向乙方支付合同总价款 _____%的违约金。

　　第五条

　　本合同经双方签字认可，即产生法律效力。

　　第六条

　　本合同一式两份

　　双方各持一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　地址：

　　代表人（签字）：

　　法定代表人（签字）：

　　联系电话：

　　_____年 _____月 _____日

验收合同2

　　合同编号：____________

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　签订地点：____________

　　水土保持设施监测验收技术服合同

　　(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、合同主要内容和要求

　　1.合同内容：甲方委托乙方承担工程的水土保持设施监测验收及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作，协助甲方开展验收工作，具体包括：

　　1.1乙方接受甲方委托，按照国家及行业的规范、规程、技术标准，负责编制上述项目的工作方案并组织进行项目水土保持设施监测验收工作，编制完成《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》

　　1.2乙方代理甲方负责验收评审会务工作。

　　2.合同要求：

　　2.1乙方提供的水土保持设施监测验收技术成果必须符合国家、地方和行业有关法律、法规、规程、规范及有关技术标准；

　　2.2乙方向甲方提供的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编需满足行业审批要求，对编制的报告结论、真实性、准确性和完整性负责。

　　2.3乙方对验收会提出的'问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过水土保持设施验收。

　　2.4技术咨询服务的方式：委托有偿服务。

　　二、合同履行期限、地点、方式及成果份数

　　1. 履行期限：工程投运前，乙方应主动(甲方配合)收集委托监测项目的技术资料，进入工程现场进行监测、调查，针对存在问题向甲方提出整改意见。工程全部投运后，乙方应在30个工作日内完成该工程的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作。由于甲方原因，导致乙方不能按时完成，工作时间相应顺延。

　　2. 履行地点：。

　　3. 履行方式及成果份数：乙方应按甲方的计划、进度要求完成本工程《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制工作，提交成果报告份数8份。

　　三、双方职责

　　1. 甲方职责

　　1.1提供工程项目相关的技术资料。

　　1.2配合、协调处理乙方工作中需甲方解决的问题。

　　1.3按合同规定，按时向乙方拨付合同款。

　　2. 乙方职责

　　2.1按照国家及行业的规程、规范、技术标准，根据甲方要求，开展水土保持监测验收及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编制的工作，在约定时间内提交成果报告。

　　2.2协助甲方组织验收工作，代理甲方上报技术成果及验收评审会务工作，负责评审、验收专家咨询费及会务费。对验收会提出的问题负责解释，按照验收会上提出整改意见对原技术成果进行修改、完善，直至通过水土保持设施验收。项目投产后3个月内应通过水土保持设施验收。

　　四、技术情报和资料保密

　　本合同涉及的技术成果归双方共同所有，双方均有保密义务，遵守国家有关技术情报和保密法规和条例，未经对方允许，任何一方不得自行转让，泄露各自相关的技术成果和文件资料。

　　五、验收标准

　　乙方完成的《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》，需满足甲方及水土保持行政主管部门的技术验收要求。

　　六、合同金额、付款方式和时间

　　1.甲方委托乙方承担《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》的编制和协助验收工作，技术服务费总计人民币。该费用包括所列工程水土保持设施监测验收工作及《水土保持监测总结报告》和《水土保持设施验收报告》编制费、现场监测(勘察)费、评审验收专家咨询费及会务费，由乙方包干使用。

　　2.付款方式：银行转帐。

　　2.1 合同签订后，乙方提交《水土保持监测总结报告》和《水土保持验收报告》至甲方后10个工作日内，将合同全额有效的增值税专用发票交到甲方财务部，甲方在收到乙方发票后向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：____万元)，由于乙方原因造成甲方付款的延误，由乙方承担责任。开票资料如下：

　　2.2乙方在取得水土保持设施验收鉴定书后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额的50%，计人民币 (小写：____万元)。

　　七、违约金或损失赔偿额的计算方法

　　违约方按照违约造成的实际后果赔偿。因不可抗力导致合同不能正常履行，乙方不承担责任。

　　八、争议解决办法

　　在合同履行过程中，甲乙双方如发生分歧，应本着互相谅解、平等互利的原则通过友好协商解决。如未能协商达成一致，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他(含上述条款未尽事宜)

　　1.本合同条款未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至双方履行完本合同的义务责任时终止。

　　3.本合同一式 ____份，其中正本一式 ____份，甲、乙双方各执 ____份；副本一式 ____份，甲、乙双方各执 ____份。

　　(本页无正文)

　　甲方(盖章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________

　　委托代理人(签字)：____________

　　地址：____________

　　开户银行：____________

　　帐号：____________

　　邮政编码：____________

　　联系电话：_________

　　传真：____________

　　签字时间：__年______月______日

　　乙方(盖章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________

　　委托代理人(签字)：____________

　　地址：____________

　　开户银行：____________

　　帐号：____________

　　邮政编码：____________

　　联系电话：_________

　　传真：____________

　　签字时间：__年______月______日

验收合同3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　按照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称

　　1.2 工程地点

　　1.3 承包范围

　　1.4 承包方式

　　1.5 工期

　　1.6 工程质量

　　1.7 合同价款

　　第二条甲方工作

　　2.1施工前，甲方应向乙方提供经过确认的施工图或方法说明，并在现场进行交底。同时，甲方还需为乙方提供所需的水、电、气等设备，并详细说明使用注意事项。除此之外，甲方还需办理涉及到施工的各种申请、批件等手续。

　　2.2我将被指派为甲方驻工地代表，负责履行合同，监督工程质量和进度，并检查工作。此外，我还需要处理验收、变更和登记手续等事宜。

　　2.3 甲方有权要求乙方对不合格的施工人员进行撤换。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加业主组织的现场施工图纸或施工方法说明会议，制定施工方案和工期计划，并提交给业主审核确认。

　　3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3 负责保护好施工现场周围的建筑物及装修、设备管线、大树名木、绿地等不受损坏。

　　3.4 做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

　　3.5 处理好由于施工带来的.扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　3.6 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按照施工图纸或做法说明进行施工;做好各项质量检验记录;参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.7 工程未竣工或未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条工期约定

　　4.1 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延。

　　4.2 因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定和安全施工的约定

　　5.1在进行建筑装饰工程施工及验收时，我们会根据施工图纸或做法说明、设计变更、以及国家制定的《建筑装饰工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等相关标准和规范进行质量检验评定和验收。这些标准和规范是保证工程质量的重要依据。

　　5.2 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.3 乙方对本工程承担保修一年的竣工后服务。

　　5.4若因乙方施工质量问题导致他人财产或人身安全遭受损害，乙方应承担全部责任。

　　5.5若因乙方在施工过程中违反相关安全操作规范和消防条例导致安全事故或火灾，乙方应当承担相应的责任和经济损失。

　　第六条工程款支付及结算方式

　　6.1 乙方进场后甲方先向乙方支付%工程预付款，6.2 其后甲方按乙方施工进度向乙方支付工程进度款，6.3 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付到总工程款的95% ，6.4 工程竣工后保修12个月，保修期满后支付5%尾款。

　　第七条争议

　　双方在履行合同过程中如有任何争议，应在不影响工程进度的前提下，积极采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第八条合同份数

　　本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。

　　第九条合同终止

　　本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

验收合同4

　　甲方：__________________（以下简称甲方）

　　乙方：__________________（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就共同开发__________________市场，由乙方向甲方提供_________专用蓄电池一事，经协商达成一致共识，特签定以下协议：

　　1、技术要求

　　1、1外观

　　蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落；电池外观整洁。

　　1、2型号

　　_____________________________________________

　　1、3外型尺寸及重量

　　_________（型号）：长（_________±2㎜）宽（_________±2㎜）高（_________±2㎜）参考重量（_________±005㎏）

　　1、4使用环境温度

　　胶体蓄电池在-20℃~50℃范围内能正常工作；普通铅酸蓄电池在-10℃~50℃范围内能正常工作。

　　1、5放电容量

　　单体蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1~4h，以jb/t10262-20xx标准放电至蓄电池电压1050v终止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　1、6大电流性能

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1~4h，以30i2（a）放电5min，蓄电池端电压不低于84v（以12v系列为例），且导电部分不得熔断，外观无异常现象。

　　1、7安全性能

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中以04i2（a）连续充电5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。

　　1、8耐震性能

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中，以正立状态紧固在振动台上，经受振幅2㎜；频率167hz的垂直振动，1h后目视确认无漏液等异常现象且端电压必须在正常范围内。

　　1、9电池寿命

　　按21方法充电，以jb/t10262-20xx标准中611的放电要求，循环次数“胶体环保型”不低于450次，“普通铅酸型”不低于350次。

　　1、10端电压及组合一致性

　　配对单只电压130v以上，2节电压差不大于002v；3节电压差不大于004v；4节电压差不大于005v

　　1、11过放电容量恢复性能

　　“胶体环保型”电池开始以jb/t10262-20xx标准放电至接近0v之后，短接该电池两极24h，再重新充满电。重复上述5次放电、充电、短接后，该电池（组）以 jb/t10262-20xx标准放电至单节105v时，放出的容量应大于标称容量的90%（“普通铅酸型”大于标称容量的85%）。

　　2、蓄电池的使用

　　2、1蓄电池的充电

　　“胶体环保型”“普通铅酸型”电池充电（以4节6-dzm-10电池组为例）：把蓄电池串联形成一个额定电压为48v的电池组，第一阶段：恒流15~18a，电压逐渐上升；第二阶段：电压逐渐上升到588±02v后保持恒定，电流逐渐下降到400±30ma；第三阶段：涓流浮充充电，电压555±05v，电流逐渐趋近于0ma。

　　2、2电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。

　　3、蓄电池的验收

　　3、1验收内容

　　3、1、1外观

　　（1）外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合13条的规定。

　　（2）有正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标志，且标志清晰，牢固。

　　（3）整箱包装的蓄电池应附检验合格证、使用说明书、售后服务保证书，包装外侧应有提醒正确运输的标志。

　　3、1、2性能

　　（1）测量电池的极性，应与正负极性标志相符。

　　（2）开箱后，电池组单节电池的'开路电压应不小于130v

　　（3）蓄电池组经完全充电后，静置1~4h，在25±5℃环境温度以jb/t10262-20xx标准放电至蓄电池组终压420v止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　3、2检验方法

　　3、2、13、1、1条采用目测、钢卷尺和秤。

　　3、2、23、1、2条采用数字万用表和放电仪。

　　3、2、3首批供货时及正常供货后，每隔半年由乙方对15、17、和19条进行试验，并向甲方提供国家或行业认可的书面报告。

　　3、2、4每个批次抽同一包装箱中的1组3只电池，按15；110条款检验（15条允许三个循环），若达不到上述条款要求则按检验规则加倍抽样检测，仍不合格则该批产品退货。

　　4、双方约定

　　4、1甲方职责

　　4、1、1甲方对乙方所提供的每批产品按上述规则检验，若有不合格项或质量异议，须在收货之日起10日内书面或传真提出。

　　4、1、2对使用过程中因制造原因而需退还给乙方的电池，甲方应通知乙方服务人员到现场逐一检测，凡不符合退货要求的，乙方有权拒绝退货或将已退电池返还给甲方。

　　4、1、3甲方应要求客户（经销商）认真填写好乙方所提供的售后服务保证书上的有关内容，以便乙方掌握电池的有效使用期和建立好客户档案。

　　4、2乙方责任

　　4、2、1乙方所提供给甲方的产品之质量必须符合上述技术要求。

　　4、2、2以4×6－dzm－10电池组为例，甲方电动车最大电流不超过150a，正常工作电流在环境温度25±2℃、风力1～2级的平坦路面上，以70～75公斤的负载不大于7a；乙方产品使用天数与续行里程的关系

　　使用天数（12月计）

　　90天

　　180天

　　270天

　　360天

　　放电时间

　　110min

　　105 min

　　95 min

　　72 min

　　参考续行里程

　　35～ 55 km

　　30 ～ 50 km

　　20 ～ 40 km

　　15 ～ 35 km

　　使用天数（15月计）

　　90天

　　180天

　　270天

　　360天

　　450天

　　放电时间

　　120 min

　　110 min

　　105 min

　　95 min

　　72 min

　　参考续行里程

　　40 ～60 km

　　35 ～55 km

　　30～50km

　　20 ～ 40 km

　　15 ～ 35 km

　　注：参考里程是在环境温度25±5℃，车、路况正常，最高车速20km/h，载重负荷不大于75kg的条件下进行的；且和电机效率、控制器控制参数等整车配制有关。

　　4、2、3乙方产品在正常使用条件下质保期

　　（1）“普通铅酸型”和“ⅰ代胶体环保型”出厂_________个月；使用_________个月。

　　（2）“ⅱ代胶体环保型”出厂_________个月；使用_________个月。质保期二个条件只要达到一条都视为超过质保期，在质保期内若发生下列问题：①短路②断路③反极④大面积脱粉，经甲、乙双方检查确认后电池容量末达到标称容量的60%，由乙方负责修理或调换，否则不予承保。（其它规格型号的电池质保期双方另行订立）

　　4、2、4乙方每月根据甲方上月退回的经双方确认确属乙方责任的电池数量，如数向甲方返还相同规格型号的电池：

　　（1）电池出_________个月以内如出现容量明显下降至额定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换全新电池，并重新计算质保期；

　　（2）电池出厂_________个月以外且在质保期内如出现容量明显下降至额定容量60%以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换标称容量在80%以上的维护电池，三包期从原使用电池的出厂日期起累计续保。

　　4、2、5乙方负责回收甲方过质保期的“华富”废旧电池，回收方法和价格另订。

　　4、2、6乙方负责生产的电动车专用蓄电池由中国人民保险公司承担产品信誉和产品责任保险。

　　4、3本协议为双方供货合同的附件，具有同等效力，履行地为_____________________________，解释权为乙方所有。

　　5、其它约定

　　___________________________________________________________

　　甲方（签章）：___________乙方（签章）：___________

　　代表：___________________代表：___________________

　　电话：___________________电话：___________________

　　传真：___________________传真：___________________

　　日期：_________年__月__日日期：_________年__月__

验收合同5

　　工程名称：

　　竣工日期：

　　验收组织单位（章）______________

　　安徽省建设厅印制

　　房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

　　注：本表由建设单位填写

　　单位（子单位）工程式质量竣工验收记录定，建设单位填写。

　　工程竣工验收意见

　　计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

　　验收组成员名单

验收合同6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，甲方委托乙方提供项目水土保持设施验收报告技术服务。为明确双方在项目实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同执行。

　　第一条执行技术标准及要求

　　乙方采用的主要技术标准是《开发建设项目水土保持设施验收技术规范》GB/T22490-20xx等。

　　第二条本合同项目的名称、阶段及工作内容

　　2.1项目名称：_____水土保持设施验收报告；

　　2.2设计阶段：专题验收阶段；

　　2.3项目开展工作的内容：评估依据及验收标准、工程概况及工程建设水土流失问题、水土保持方案和设计情况、评估阶段外业调查情况、水土保持设施建设情况评估、水土保持工程质量评价、水土保持效果评价。

　　第三条甲方提交本项目有关的`基础资料及文件

　　3.1项目水土保持方案报告及相应水行政部门批复文件；

　　3.2项目监理报告、质检报告、水土保持监测报告等；

　　3.3其他有关资料。

　　第四条乙方的技术服务方式、服务时间

　　合同生效后并在甲方支付前期工作费用之日起20个工作日内，乙方提交本项目水土保持设施验收报告(送审稿)审查；专家评审通过后15个工作日内，提交水土保持设施验收报告(报批稿)及验收鉴定意见。

　　第五条费用及支付方式

　　5.1本合同技术咨询费用为人民币(本费用包含水土保持设施验收技术评审费、税费)。

　　5.2本合同生效后3个工作日内，甲方向乙方支付费用人民币，作为项目现场调查、资料收集等前期工作费。

　　5.3本项目通过水行政主管部门评审，且乙方向甲方提交本次水土保持设施验收报告(报批稿)及批复后3个工作日内，甲方向乙方结清剩余合同款人民币。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方向乙方提交基础资料及文件，应对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交有关基础资料及文件超过合同生效后5个工作日，乙方按本合同第四条规定的交付成果文件时间相应顺延。

　　6.1.2按第五条规定内容、时间向乙方支付技术咨询费。

　　6.1.3甲方变更委托编制项目内容或所提交资料发生较大变更，造成乙方返工的，双方除另行签订补充协议，明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。同时，乙方完成成果的时间顺延。

　　6.1.4在项目审批过程中，由于政策因素(如审批权限、政策改变、选址不合理等)导致审批不通过，乙方不予承担责任，具体解决方法由甲乙双方另行协商(原则上该编制工作还由乙方承担，但因此增加的费用由甲方承担)。甲乙双方协商不成的，乙方已收取的相关费用不予退还。

　　6.1.5在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始编制工作的，不退还甲方已付的工作开展费用；已开始编制工作的，甲方应根据乙方已进行的工作量，不足一半时，按该项目技术咨询费的一半支付；超过一半时，按该项目技术咨询费的全部支付。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1甲方提供所有资料仅限于乙方对本项目的使用，并按照国家有关规定严格保密。

　　6.2.2乙方负责组织高水平的团队进行该项目水土保持设施验收报告编制工作。

　　6.2.3积极协助甲方参加该项目的评审会，负责对专家组提出的报告错、漏进行修改或补充。

　　6.2.4提交水土保持设施验收报告(报批稿)一式8份，其中甲方2份、乙方存档1份、其余5份由乙方负责报送水行政主管部门。如果甲方额外需要报告，该复制费用按200元/份另行支付。

　　第七条违约责任

　　乙方不能按照合同约定时间内完成的，每延期一天承担合同总价款1‰的违约责任，甲方不能按照合同约定时间内付清合同款项，每延期一天承担合同总价款1‰的违约责任。

　　第八条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　第九条本合同未尽事宜，由双方协商并取得一致意见后，签署补充和修改文件，这些补充和修改文件应作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

　　第十条双方在执行合同过程中发生的一切争执，应通过友好协商解决，如仍未能达成协议，则应向合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本合同经双方签字并盖章即生效，合同一式____份，甲乙双方各执____份。

　　第十二条本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　甲方(盖章)：____________

　　法定代表人

　　(或委托代理人)：

　　联系电话：_________

　　乙方(盖章)：____________

　　法定代表人

　　(或委托代理人)：

　　经办人：__________

　　联系电话：_________

　　开户银行：____________

　　开户名称：____________

　　帐号：____________

　　合同签订地：_______合同签订日期：__年______月______日

验收合同7

　　项目：_______________

　　日期：________________

　　甲方验收人员：_________________

　　乙方工程师：_________________

　　一：_________________说明

　　按照合同规定，乙方应为甲方提供三菱慢走丝线切割机床的树脂更换服务和废旧树脂回收工作，本报告是乙方根据服务内容填写报告，甲方根据树脂值来验收本次服务的说明性文件，并且根据前面合同标注相应的费用。

　　二：_________________验收

　　本次服务提供的材料和项目有：_________________

　　□树脂桶：_________________3个(编号1035)

　　□罗门哈斯树脂100升(5L/包)

　　□专用接头6个

　　□更换树脂桶和树脂，并且安装到位，无漏水等现象

　　□回收废旧树脂

　　□机床自检树脂值

　　三：_________________费用

　　本次产生的'费用如下：_________________

　　1：_________________服务费：_________________按照前面合同规定，200元/台，这次服务费用为600元(陆佰元整)

　　2：_________________材料费：_________________根据上次合同附件，材料费用为4950元(肆仟玖佰伍拾元整)

　　四：_________________本次服务需在乙方工程师签字后生效，说明乙方服务更换工作已经完成。符合甲方的标准和要求。

　　五：_________________甲方同意向乙方支付本次服务产生的所有费用为5550元(五仟五佰伍拾元整)。

　　甲方代表：_________________乙方代表：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

验收合同8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就共同开发电动车市场，由乙方向甲方提供电动车专用蓄电池一事，经协商达成一致共识，特签定以下协议：

　　1、技术要求：

　　1.1外观：

　　蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落；电池外观整洁。

　　1.2型号：

　　1.3外型尺寸及重量：

　　6－dzm－10：长（152±2）.宽（98±2）.高（97±2）.参考重量（4.25±0.05）。

　　1.4使用环境温度：

　　胶体蓄电池在-20℃～50℃范围内能正常工作；普通铅酸蓄电池在-10℃～50℃范围内能正常工作。

　　1.5放电容量：

　　单体蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1～4h，以jb/t10262-标准放电至蓄电池电压10.50v终止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　1.6大电流性能：

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1～4h，以3.0i2（a）放电5min，蓄电池端电压不低于8.4v（以12v系列为例），且导电部分不得熔断，外观无异常现象。

　　1.7安全性能：

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中以0.4i2（a）连续充电5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。

　　1.8耐震性能：

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中，以正立状态紧固在振动台上，经受振幅2；频率16.7hz的垂直振动，1h后目视确认无漏液等异常现象且端电压必须在正常范围内。

　　1.9电池寿命：

　　按2.1方法充电，以jb/t10262-标准中6.11的放电要求，循环次数“胶体环保型”不低于450次，“普通铅酸型”不低于350次。

　　1.10端电压及组合一致性：

　　配对单只电压13.0v以上，2节电压差不大于0.02v；3节电压差不大于0.04v；4节电压差不大于0.05v。

　　1.11过放电容量恢复性能：

　　“胶体环保型”电池开始以jb/t10262-标准放电至接近0v之后，短接该电池两极24h，再重新充满电。重复上述5次放电、充电、短接后，该电池（组）以jb/t10262-标准放电至单节10.5v时，放出的容量应大于标称容量的90%（“普通铅酸型”大于标称容量的85%）。

　　2、蓄电池的使用：

　　2.1蓄电池的充电：

　　“胶体环保型”“普通铅酸型”电池充电（以3节6-dzm-10电池组为例）：把蓄电池串联形成一个额定电压为36v的电池组，第一阶段：恒流1.5～1.8a，电压逐渐上升；第二阶段：电压逐渐上升到44.1±0.2v后保持恒定，电流逐渐下降到400±30ma；第三阶段：涓流浮充充电，电压41.5±0.5v，电流逐渐趋近于0ma。（也可采用脉冲方式充电，充电最大电流不大于2.2a；最高电压不超过44.5v）

　　2.2电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。

　　3、蓄电池的验收：

　　3.1验收内容：

　　3.1.1外观：

　　a外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合1.3条的规定。

　　b有正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标志，且标志清晰，牢固。

　　c整箱包装的蓄电池应附检验合格证、使用说明书、售后服务保证书，包装外侧应有提醒正确运输的标志。

　　3.1.2性能：

　　a测量电池的极性，应与正负极性标志相符。

　　b开箱后，电池组单节电池的开路电压应不小于13.0v

　　c蓄电池经完全充电后，静置1～4h，在25±5℃环境温度以jb/t10262-标准放电至蓄电池组电压31.5v止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　3.2检验方法：

　　3.2.13.1.1条采用目测、钢卷尺和秤。

　　3.2.23.1.2条采用数字万用表和放电仪。

　　3.2.3首批供货时及正常供货后，每隔半年由乙方对1.5、1.7、和1.9条进行试验，并向甲方提供国家或行业认可的书面报告。

　　3.2.4每个批次抽同一包装箱中的1组3只电池，按1.5；1.10条款检验（1.5条允许三个循环），若达不到上述条款要求则按检验规则加倍抽样检测，仍不合格则该批产品退货。

　　4、双方约定：

　　4.1甲方职责：

　　4.1.1甲方对乙方所提供的每批产品按上述规则检验，若有不合格项或质量异议，须在收货之日起____日内书面或传真提出。

　　4.1.2对使用过程中因制造原因而需退还给乙方的电池，甲方应通知乙方服务人员到现场逐一检测，凡不符合退货要求的，乙方有权拒绝退货或将已退电池返还给甲方。

　　4.1.3甲方应要求客户（经销商）认真填写好乙方所提供的售后服务保证书上的有关内容，以便乙方掌握电池的有效使用期和建立好客户档案。

　　4.2乙方责任：

　　4.2.1乙方所提供给甲方的产品之质量必须符合上述技术要求。

　　4.2.2以3×6－dzm－10电池组为例，甲方电动车最大电流不超过13.0a，正常工作电流在环境温度25±2℃、风力1～2级的平坦路面上，以70～75公斤的`负载不大于7a；乙方产品使用天数与续行里程的关系使用天数（____月计）90天180天270天360天

　　放电时间110min105min95min72min

　　参考续行里程35～55km30～50km20～40km15～35km

　　使用天数（____月计）90天180天270天360天450天

　　放电时间120min110min105min95min72min

　　参考续行里程40～60km35～55km30～50km20～40km15～35km

　　4.2.3乙方产品在正常使用条件下质保期：

　　（1）“普通铅酸型”和“代胶体环保型”出厂15个月；使用12个月。

　　（2）“代胶体环保型”出厂18个月；使用15个月。质保期二个条件只要达到一条都视为超过质保期，在质保期内若发生下列问题：

　　①短路；

　　②断路；

　　③反极；

　　④大面积脱粉，经甲、乙双方检查确认后电池容量末达到标称容量的60%，由乙方负责修理或调换，否则不予承保。（其它规格型号的电池质保期双方另行订立）

　　4.2.4乙方每月根据甲方上月退回的经双方确认确属乙方责任的电池数量，如数向甲方返还相同规格型号的电池：

　　a/电池出厂8个月以内如出现容量明显下降至额定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换全新电池，并重新计算质保期；

　　b/电池出厂8个月以外且在质保期内如出现容量明显下降至额定容量60％以下（或漏酸、短路等故障），乙方负责调换标称容量在80%以上的维护电池，三包期从原使用电池的出厂日期起累计续保。

　　4.2.5乙方负责回收甲方过质保期的“华富”废旧电池，回收方法和价格另订。

　　4.2.6乙方负责生产的电动车专用蓄电池由中国人民保险公司承担产品信誉和产品责任保险。

　　4.3.本协议为双方供货合同的附件，具有同等效力，履行地为高邮，解释权为乙方所有。

　　5、其它约定：

　　甲方：________

　　代表：________

　　电话：________

　　日期：________年____月____日

　　乙方：________

　　代表：________

　　电话：________

　　日期：________年____月____日

验收合同9

　　甲方(买方)：_________________

　　乙方(卖方)：_________________

　　甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托(合同号为LZ_______年0605，以下简称本项目)，在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。

　　第一条验收方式：

　　1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的'使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。

　　2.验收标准：

　　1)产品外形、包装完好;

　　2)产品符合合同要求及标准;

　　3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;

　　4)甲方认可设备的安装、调试无问题。

　　第二条对产品提了异议的时间和方法：

　　1.双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。

　　2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第三条本合同签订日，是设备验收通过日。

　　第四条本合同签订，视为本项目验收通过。

　　第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。

　　甲方(盖章)：_________________

　　乙方(盖章)：_________________

　　地址：_________________

　　代表人(签字)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________

　　联系电话：_________________

　　____________年____________月____________日

验收合同10

廉江市环保局：

　　我单位拟于×××××(地点)建设××项目(项目名称)。该项目的建设内容为：××××(项目主要建设内容)：

　　项目环境影响评价文件的批复时间，现主体工程、污染防治设施建设的完成情况;房地产项目应说明公建配套设施的建设完成情况;

　　项目是否按批准的`环境影响评价文件、设计文件和批复意见的要求建成或落实;

　　需分步验收的项目，应说明本次拟验收的内容，需暂缓验收的配套设施的建设情况，暂缓验收的理由、计划等;已完成分步环保验收的内容及其批文号;

　　污染物排放是否符合环境影响评价文件、设计文件和批复意见中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

　　各项生态保护措施是否按环境影响评价文件的批复要求落实。

　　现呈报贵局，请予审批。

　　××××

　　×××(申请单位或申请人名称)

　　年月日

　　申请单位(人)地址：×××× 邮政编码：×××

　　联系人： ××× 联系电话： ×××

验收合同11

　　**县**乡饮用水工程

　　合同工程完工验收鉴定书范本

　　**县**乡饮用水工程

　　合同工程完工验收工作组

　　二○xx年十二月二十一日

　　验收主持单位： **县**乡人民政府

　　法人验收监督管理机关： **县水利局

　　项目法人： **县**乡人民政府

　　监理单位： *水利水电工程技术咨询有限公司

　　设计单位： **县水利水电勘测设计所

　　施工单位： ***建设工。

　　收工作组认真讨论形成验收意见如下：

　　一、工程概况

　　（一）工程名称及建设地点

　　1、工程名称：**县**乡饮用水工程

　　2、建设地点：**县**乡

　　（二）工程主要建设内容

　　本工程主要由拦水坝、输水管道、过滤设备、清水池等建筑物组成，引水水源为黄寮坑上树后水库，水库设计总库容约3.19万m3，坝址以上集雨面积1.02km2。拦水坝选用重力坝，坝顶高程605.50m，最大坝高13m，顶宽2.5m，上游边坡1:0.2，下游边坡1:0.9，采用c20砼防渗面板防渗，坝体采用m7.5浆砌块石砌筑。净水设施采用一体化设备，水处理能力为80m3/h，设计干管总长7850m，300m3清水池一座，概算总投资为586.64万元。

　　（三）工程建设过程

　　本项目初步设计报告由**县发展和改革以“青发改投[20xx]183号”文件进

　　行批复，以“青发改投［20xx］26号”文件批复概算调整为586.64万元。20xx年2月通过公开招标确定施工单位，工程合同价为300.5276万元，20xx年7月9日，**县水利局以“青水利[20xx]59号”文《关于**县**乡饮用水工程开工申请的批复》下发开工许可， 20xx年5月18日基本完成主体工程。

　　二、验收范围

　　本次验收范围为本工程所包含的`1个单位工程，5个分部工程。

　　三、合同工程完成情况和完成的主要工程量

　　本工程经业主、设计、施工、监理、质监等单位人员现场查勘，结合工程实际情况，主体工程基本按设计要求完成。实际完成新建1座拦水坝，1座300m3清水池及管理用房。铺设管道总长11769米（φ250pn0.4长8098米、φ250pn0.6长1103米、φ110pn0.8长1750米、φ110pn1.6长818米）。实际完成工程量以最终审计结果为准。

　　四、工程质量评定

　　**县水利水电工程质量监督站对**县**乡饮用水工程质量等级核定为合格。

验收合同12

　　如何做好先签订装修合同后验收?装修公司和消费者在签订装修合同时候，签订交工时间表，当中要约定超时的违约责任，提高延期违约金的比例。业主要封闭装饰面前验收隐蔽工程等。

　　每到春天装修旺季，由于装修的业主太多，装修公司往往忙不过来，因此最容易出现延长工期、装修质量打折扣等问题，给业主带来烦恼和遗憾。那么，该如何避免这类问题的发生，以保证装修质量?对此，相关业内人士建议，较为有效的办法是事先签订好装修合同，事后做好验收工作，从而保障自己的合法权益不受侵害。

　　第一，正规装修公司在与消费者签订合同的同时，还会签订一份交工时间表，业主除了要求装修公司详细列明工程的进度外，还要约定超时的违约责任，并将延期违约金的比例提高至每天总款项的1%以上，这样可以最大限度地保障自身的权益。

　　第二，合同中会附上一份材料说明单，其中详细标明了所用材料的品牌、规格和质量等级，业主和装修公司都应根据该说明单对材料进行验收，具体验收的项目包括品牌、规格、数量等。如果业主验收的'材料合格，则验收人应在验收单上签字，反之则应拒绝签字，并与装修公司协商解决。

　　第三，对于隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的管线工程和结构工程)，业主必须在装修工人封闭装饰面之前进行验收，其中管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程包括用于固定、支撑房屋荷载的内部构造，具体包括水路、电路、防水等。验收时，业主、工程监理、施工单位负责人都应参与，验收合格且业主签字后，方可进行后续施工。

　　第四，装修公司会在工程竣工验收后结算尾款，为避免出现增项漏项错算等情况，业主验收时要对装修过程中出现的增减项目进行测量和核实，并与装修合同和图纸仔细核对。验收时，应着重检查施工项目是否全部完成、家装设计是否达到预期效果等。验收完成后，业主还应与装修公司签订保修协议。

验收合同13

　　【案情简介】

　　20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。

　　合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

　　【意见分歧】

　　案件审理过程中，存在两种不同意见：

　　第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

　　第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

　　【案例评析】

　　笔者同意第二种意见。

　　根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的'，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

　　虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

　　最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。

验收合同14

　　甲方（业主方）：飞亚达（集团）股份公司

　　乙方（移交方）：中建二局

　　丙方：（接管方）深圳市中航物业管理有限公司

　　为确保飞亚达大厦物业移交验收工作的顺利进行，明确各方的责、权、利关系，保证大厦主体结构安全，满足设施设备使用功能，使物业接管验收工作顺利周全，经认真准备和商讨，甲、乙、丙三方就大厦物业接管验收工作协议如下：

　　一、交接原则与要求

　　（一）原则

　　1、保障业主利益原则；

　　2、安全平稳过渡原则；

　　3、保障按时交付使用原则；

　　4、友好协商、力求完美原则；

　　（二）要求

　　1、确保物业使用安全、功能正常，方便用户；

　　2、设施设备交接万无一失；

　　3、资料交接齐全、条理清晰；

　　二、时间安排

　　大厦接管验收工作自20xx年1月6日起，分三步进行。第一步为丙方护管员进驻大厦，维护大厦公共秩序，实行门禁制度；第二步为甲方及丙方接管验收小组完成质量和使用功能等方面的查验工作，第三部为物品清点(见附件《物品交接方法》)、交接及签署接管验收文件等，时间安排为：

　　1月6日至8日，丙方护管员进场熟悉情况

　　1月8日下午6时，丙方护管员进驻大厦；

　　1月9日上午9时起，大厦实行门禁制度，人员及物品出入执行大厦相关管理制度，详见《大厦出入临时管理规定》等；

　　1月6日至1月10日，由验收接管小组对大厦质量与使用功能等进行查验； 1月10日至15日物品清点、移交、签收等。

　　三、权利和义务

　　（一）甲方权利和义务

　　1、有权要求乙方按建筑规范和设计要求等限时进行整改；

　　2、有权拒绝接收未达到要求的项目及事项；

　　3、负责组织和通知各方人员参与并

　　按《物业接管验收方案》制定的'工作计划

　　按时完成接管验收工作；

　　4、负责督促乙方按时完成整改项目；

　　5、负责协调解决接管验收中各方的意见分歧；

　　6、支持、配合丙方安管人员对违反大厦管理规定的行为进行劝阻。

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、有权按照相关规范对验收意见作出说明和解释；

　　2、有权针对须整改的项目提出改进方案；

　　3、负责指派专人全力配合接管验收小组按照《物业接管验收方案》按时完成

　　交接工作；

　　4、负责及时完成验收小组提出的整改项目；

　　5、遵守大厦相关管理规定，协助丙方安管员对施工人员及各分包方进行管理、

　　约束；

　　6、负责安排接管验收期间各专业的技术培训工作。

　　（三）丙方的权利和义务

　　1、有权从建筑规范、设计要求及物业管理专业角度对验收中发现的问题提出

　　整改意见和建议；

　　2、有权拒绝接收未达到验收标准的项目；

　　3、负责指派专业人员组成验收小组，按照《物业接管验收方案》按时完成物

　　业接管验收工作；

　　4、负责维护大厦公共秩序，防止物品丢失和损坏；

　　5、负责参与整改项目的监督、验收工作；

　　6、负责指派专业管理和技术人员全面接管大厦物业管理工作。

　　签定协议的各方应认真履行协议规定的责任和义务，按照《物业接管验收方案》规定的验收标准开展工作；任何一方如违反本协议规定，不履行协议，并给其他方造成损失的，应负赔偿责任。

　　本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，未尽事宜，三方本着友好协商，有利于顺利完成接管收工作的原则，另行协商。

　　甲方（签章）：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　代表：

　　乙方（签章）：中建二局

　　代表：

　　丙方( 签章）：深圳中航物业管理有限公司

　　代表：

　　签约时间：二〇〇四年一月日

验收合同15

　　甲方：_________（以下简称甲方）

　　乙方：_________（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就共同开发_________市场，由乙方向甲方提供_________专用蓄电池一事，经协商达成一致共识，特签定以下协议：

　　1．技术要求

　　1．1外观

　　蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落；电池外观整洁。

　　1．2型号

　　_________

　　1．3外型尺寸及重量

　　_________（型号）：长（_________±2㎜）宽（_________±2㎜）高（_________±2㎜）参考重量（_________±005㎏）

　　1．4使用环境温度

　　胶体蓄电池在—20℃~50℃范围内能正常工作；普通铅酸蓄电池在—10℃~50℃范围内能正常工作。

　　1．5放电容量

　　单体蓄电池经完全充电后，在温度为25±5℃环境中静置1~4h，以jb/t10262—____标准放电至蓄电池电压1050v终止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　1．6大电流性能

　　1．7安全性能

　　蓄电池经完全充电后，在温度为25±10℃环境中以04i2（a）连续充电5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。

　　1．8耐震性能

　　1．9电池寿命

　　按21方法充电，以jb/t10262—____标准中611的放电要求，循环次数“胶体环保型”不低于450次，“普通铅酸型”不低于350次。

　　1．10端电压及组合一致性

　　配对单只电压130v以上，2节电压差不大于002v；3节电压差不大于004v；4节电压差不大于005v

　　1．11过放电容量恢复性能

　　“胶体环保型”电池开始以jb/t10262—____标准放电至接近0v之后，短接该电池两极24h，再重新充满电。重复上述5次放电、充电、短接后，该电池（组）以jb/t10262—____标准放电至单节105v时，放出的容量应大于标称容量的90%（“普通铅酸型”大于标称容量的85%）。

　　2．蓄电池的使用

　　2．1蓄电池的充电

　　“胶体环保型”“普通铅酸型”电池充电（以4节6—dzm—10电池组为例）：把蓄电池串联形成一个额定电压为48v的电池组，第一阶段：恒流15~18a，电压逐渐上升；第二阶段：电压逐渐上升到588±02v后保持恒定，电流逐渐下降到400±30ma；第三阶段：涓流浮充充电，电压555±05v，电流逐渐趋近于0ma。

　　2．2电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。

　　3．蓄电池的验收

　　3．1验收内容

　　3．1．1外观

　　（1）外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合13条的规定。

　　（2）有正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标志，且标志清晰，牢固。

　　（3）整箱包装的蓄电池应附检验合格证、使用说明书、售后服务保证书，包装外侧应有提醒正确运输的标志。

　　3．1．2性能

　　（1）测量电池的极性，应与正负极性标志相符。

　　（2）开箱后，电池组单节电池的开路电压应不小于130v

　　（3）蓄电池组经完全充电后，静置1~4h，在25±5℃环境温度以jb/t10262—____标准放电至蓄电池组终压420v止，其放电时间不小于130min（允许3次循环）。

　　3．2检验方法