垫资协议合同(实用)
在社会发展不断提速的今天,人们运用到协议的场合不断增多,签订协议可以使双方受到法律的保护。大家知道协议的格式吗?下面是小编整理的垫资协议合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
垫资协议合同1
甲方:
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为公司代垫资人民币,只用于,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件:,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为年月日至年月日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的',乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额:固定收益,金额为:¥.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险)。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰份ニ方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜ニ方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
___年___月___日
垫资协议合同2
编号:______________________
甲方:______________________
乙方(借款人):______________
身份证号:__________________
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)__________________元整(小写:__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写:__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的`贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤____________;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
甲方:__________________
乙方签名(指印):________
身份证号码:____________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期:______________
垫资协议合同3
供货方: (以下简称甲方)
需货方: (以下简称乙方)
担保方: (以下简称丙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材,即为违约),否则,甲方视乙方违约,
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前 天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的'价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式:
1、钢材交货地点为:
2、乙方授权本公司工作人员名字 ,身份证号码 ,工作人员名字 ,身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限:
1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止,()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资 吨钢材,以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %,剩余 %的货款累计到满 吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了
吨货款,该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付;期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于 吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 %的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。
垫资协议合同4
出卖方(以下简称甲方):__________
买受方(以下简称乙方):__________
中介方:__________房地产经纪有限公司
经办人(以下简称丙方):__________
甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方房产,签署了《房地产买卖合同》及其相关法律文件,现甲、乙、丙三方就此房产交易的垫资及其担保事宜达成如下协议,以兹三方共同信守。
第一条事项
甲方于__________年__________月__________日以房屋作为抵押,向银行__________分行__________支行(简称原贷款银行)借款共计人民币__________元,甲方预计在本协议签订之日尚有人民币(大写)__________元借款未还清。
现甲方将房屋出售给乙方,经三方协商一致,由乙方出资元为甲方垫付偿还银行贷款,该笔款项在甲方,后将垫付款全额还给乙方,甲方不能履行向乙方的还款责任时。
第二条服务项目及其付费标准
乙方为甲方提供垫资服务,服务费:人民币__________元(垫资额超过20万的,加收超出部分的3%的服务费);
丙方承诺能完成甲乙双方相关房屋产权公证及按揭贷款相关业务,甲方向丙方支付__________元整(壹万贰仟元整),该笔费用包含所有后续业务费,此后不再向中介交费。
甲方应于签署本协议的.当日支付完毕乙方、丙方服务费共人民币(大写)壹万伍仟元整。
第三条三方责任及违约责任
甲乙双方应积极配合丙方完成房屋交易手续,相关责任同《房屋买卖合同》一致。
若丙方未按约定完成导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并由丙方支付垫资款项利息(以同期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。
若甲方或乙方违反本合同及其他相关合同所约定事项,导致交易不成功的,甲方须全额返还乙方垫资款项并支付垫资款项利息(以同期商业贷款基准利率计算),丙方收取的担保服务费应予退还甲方,守约方的一切经济损失由违约方予以赔偿。
第四条其他
1、因本垫资及服务费事宜所引起的或与此相关的任何争议,三方应协商解决。协商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议如有调整其他合同内容之处,以本协议为准。
4、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:__________
身份证号:__________电话:__________
乙方:__________
身份证号:__________电话:__________
丙方:__________
经办人:__________电话:__________
签订日期:__________年__________月__________日
垫资协议合同5
甲方: 乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为 公司代垫资人民币 ,只用于 ,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件: ,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的`帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额: 固定收益,金额为:¥16000.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险) 。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰
双方各执一份自双方
双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字: 乙方(法人)签字:
年 月 日 年 月 日
垫资协议合同6
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的'前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
垫资协议合同7
甲方(出资人):_________________有限公司
乙方(借款人):_________________公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币____________元整,只用于支付____________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三代垫资期限为自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四_________________乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的.,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五_________________本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章:_________________
乙方(代表)签章:_________________
________年_______月_____日
垫资协议合同8
甲方(垫资方):____________________
住所:____________________________
身份证号码:______________________
联系方式(手机):___________________
银行账户:________________________
乙方(借资方):____________________
住所:___________________________
身份证号码:_______________________
联系方式(手机):___________________
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的.所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定,自然人之间的借款未约定利息的,视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的,其利率不得高于法定限制。相关法律规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于_______________________________
乙方还款方式为:乙方应于________________________________
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:
____________________________________________。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,在没有任何担保的情况下,建议乙方提供相关的财产证明。
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买_______每__元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): ____乙方(签字、盖章):____
签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日
垫资协议合同9
上诉人(一审原告):
仲 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
被上诉人(一审被告):
李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
赵 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案,不服无锡市 区人民法院于20 年 月 日作出的(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,现提起上诉。
上诉请求:
1、请求依法撤销(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,对本案予以改判,判决李 、赵 配合办理过户手续,将涉案房屋登记到上诉人仲 名下;
2、本案一、二审的诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由:
此致
无锡市中级人民法院
上诉人: (仲 )
20 年 月 日
垫资协议合同10
甲方:____
乙方:____
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人:____
证人:____
垫资协议合同11
甲方(发包方):
地址:
法定代表人:
身份证号:
联系电话:
乙方(承包方):
地址:
身份证号:
联系电话:
甲、乙双方为有效开展生产经营,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,特订立本合同。
第一条合作事项
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经
营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况
(一)名称: ;
(二)地址:;
(三)经济性质:;
(四)法定代表人: ;
(五)年生产能力:;
(六)采矿许可证号:;
(七)爆破许可证号: ;
(八)生产情况(或建设情况):第三条 承包期限
本合同约定的承包经营期限为 年。即从 年 月日起,至年 月 日止。期限届满需要继续承包的,双方另行协商,乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条 承包方式
(一)甲方将自己拥有的采石场发包给乙方,甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通,乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售,乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
(二)承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核 算承包经营费用各自承担。
第五条 承包单价和支付方式
(一)承包工程单价
1、土石方承包生产单价人民币/立方,此承包单价以石灰石硬度为准,当土石硬度高于石灰石,单价另算。
2、大理石承包单价:乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5-1.0米长条石人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元;长条石为1.5-2米单价为人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元;2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方(开采条石设备甲方投入)的单价标准(该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)
3、付款结算方式:甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准);甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款,该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
(二)保证金及支付标准和反还模式
1、保证金为人 ,其中土石方场地为人民
币 ,生产大理石场地人民币 。
2、合同签定后工人进场,乙方先交拾万元的信誉金给甲方,进场正常施工。甲方满足每天( 小时一班)生产量土方达到 立方,大理石条石达到 立方以上,乙方补足人民币 元(壹佰万元整)保证金,如生产量达不到,乙方不向甲方支付保证金,进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金,甲方应在乙方井场安全生产个月后,开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条 甲方的权利与义务
(一)甲方的权利
1.甲方有权维护砂石场及公司的利益不受损害。乙方在生产经营 中有危及砂石场及甲方公司声誉及其他利益的,甲方有权要求纠 正或予以制止;
2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
(二)甲方的义务
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项,不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路,均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐,甲方向乙方先行垫资采购油料,价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担,并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购,此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备,并且不存 在法律瑕疵;如乙方进场后,因甲方证照原因,造成乙方不能按时生产或减产损失的,甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权;
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作,发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾,如3日内不能调解好矛盾的,甲方应该承当乙方人员的`误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务
(一)乙方的权利
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权;
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产;
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
(二)乙方的义务
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行;
2、乙方应当自行组建生产队伍,健全劳动用工制度,严格 劳动安全管理,并应接受甲方的监督检查;
3、严格按照本合同的约定;
4、对承包期间产生的劳动用工成本(包括保险费用)及安全事故承担责任;(一)在本合同履行过程中,经双方协商一致可以变更或解除合同;
(二)在本合同履行过程中,如遇国家政策发生重大变化,或者 发生不可抗力致合同目的不能实现时,可以变更或解除合同。
第九条违约责任
(一)1、合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,否则,应当承担违约责任;以保证金的基准,加倍赔付责任。
2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期间提出和乙方解除合同。如甲方要单方解除合同
的,除赔偿双倍保证金外,还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
(二)任何一方违约,守约方可以解除合同,造成损失的,还 可要求赔偿。
第十条场地问题
(一)甲方平场地平完交予乙方。
(二)乙方自行平场地,甲方负责平整场地所有费用。 第十一条 补充协议
本合同未尽事宜,甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条 争议解决方式
在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应尽量协商解决。协 商解决不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条 合同的生效本合同一式贰份,甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同, 双方各执一份。
甲方(盖章)乙方(签字):
董事长(签字): 代理人(签字):
签订时间: 年 月 日 签订地点:篇二:劳务承包合同
务承 包
年月日
垫资协议合同12
甲方:
乙方:
根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
一、产品名称:
柴油。
二、质量要求:
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
三、供货方式
乙方随时可以联系甲方送油。
四、产品价格:
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
五、售后质量保证
在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。
六、货款的支付与结算
1。乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。
2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款
七、甲乙双方的权利与义务
1。在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0。3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。
2。甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。
3。甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。
4。甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的.柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。
2。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
垫资协议合同13
甲方:___________________________
乙方(借款人):__________________
身份证号:____________________
鉴于乙方拟向_________银行_________支行(以下简称为” 贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
(一)垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB______________) 甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:__________________
账号:__________________
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放到以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出犋划款授权委托书:
户名:__________________
账号:__________________
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将2方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲防有权利按垫资金额的_________% (千分之____________)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
(二)乙方贷款事项
2.21乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB___________________)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足Z方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
(三)保证及违约责任
3.1亿方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受_________市_________区法院的`强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;方也可凭借款借据向_________市_________区法院申请支付令, 乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
(四)通用事项
4.1其他约定(如无需填写"本项空白”)
4.2下列第_项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤__________________。
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖璋之日起生效。
甲方:__________________
乙方签名(指印) :__________________
身份证号码:__________________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期:__________________
垫资协议合同14
甲方:王某
乙方:蔡某
丙方:张某
鉴于:甲、乙、丙三方发起设立了北京某某餐饮管理有限责任公司,公司注册资本1000万元,甲方认缴资本560万元,乙方认缴资本240万元,丙方认缴资本200万元。公司正式成立前,甲、乙、丙各方均有垫资,经友好协商,各方对公司各股东前期垫资作如下处理:
一、垫资情况
1.甲方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下:
时间
支出项目
金额
凭证号
2.乙方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下:
时间
支出项目
金额
凭证号
3.丙方垫资人民币 万元整。
垫资时间、金额及用途如下:
时间
支出项目
金额
凭证号
二、垫资票据的提供及责任
各股东将上述垫资的原始凭证及相关资料的原件全部交由公司财务入账或交公司档案保管,因票据或资料不全导致的责任,均由各股东自行承担,与公司无关。
三、垫资的认可
各股东对本协议的.签署表明:对本协议第一条列明的自己和他方的垫资时间、金额、支出项的认可,并确定本协议第一条列明各项支出均用于公司成立或运营过程中。
四、垫资的财务处理
各股东一致同意将上述各方垫资转为各自在公司的认缴资本,不足部分由各股东按照确定的出资时间补足。
五、本协议由公司财务部门具体负责实施,因公司财务处理需要,与本协议不一致的。以公司财务处理为准。
六、本协议自各方签字之日起生效。本协议一式四份,三方各持一份,公司存档一份。
甲方签字:
乙方
丙方 签字:
年 月 日 年 月 日
垫资协议合同15
甲方(出资人):_________________商贸有限公司
乙方(借款人):_________________销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的.0。5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
【垫资协议合同】相关文章:
垫资协议合同06-01
垫资协议书02-22
垫资协议合同15篇(经典)06-01
资项目合同05-12
贷资施工合同02-21
垫资借款简单合同02-24
人资部工作总结08-24
人资专员自我介绍03-22
农村三资工作总结08-26