劳务分包的合同

时间：2024-06-02 11:56:57 合同我要投稿

劳务分包的合同(荐)

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的劳务分包的合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

劳务分包的合同(荐)

劳务分包的合同1

　　1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。

　　3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故(除第三方原因)由乙方负全部责任，并承担所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。

　　5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤，在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员重伤，在包干结算价中扣除元/人次;对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。

　　1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。

　　2、乙方须严格按照甲方企业形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并接受甲方检查。

　　3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出(按元/工日扣除)。

　　4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款元，其他每人次罚款元)。

　　1、甲方为乙方提供生活和生产临建。包括管理人员住房，办公室，工人住房若干，工人食堂;生产临建等。

　　2、乙方员上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方承担。

　　4、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。

　　6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场。

　　7、按合同的约定结算及支付劳务费用。

　　8、负责配备安全防护设施、安全帽(劳保用品由乙方负责)。

　　9、甲方负责购买工程人身意外保险，如甲方不购买人身意外保险，且乙方不负责工地上一切意外事故责任。

　　乙方职责：

　　乙方指派为现场负责人，并配备项目技术人员、管理人员5人以上。

　　1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

　　2、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。

　　3、配合甲方做好隐蔽工程签证工作。

　　4、负责配合甲方施工员控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。

　　5、承担因工伤事故所发生的所有费用(以本合同第十条4款为准)。

　　6、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。

　　1、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款元。

　　2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生产区。违反本约定罚款元/人次。

　　3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款元。

　　4、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失。

　　5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。

　　6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。

　　7、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全'及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。

　　8、因停水、停电、甲方机械设各故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。

　　9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过⒉小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂其它工作，经甲方确认后给予实际务工人员每人每天元的生活费。如甲方任何原因造成停工，甲方应负责付给乙方每人每天元的生活费。

　　10、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，工作服(如果需要)费用乙方负责。

　　11、此合同单价不包含各种税费，甲方不代扣乙友任何款项。

　　12、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。

　　13、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。

　　14、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后30天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为：根据乙方所完成的工程量，乙方在结清款项后必须及时清退员工，付双倍履约保证金。

　　15、如合同签订后一个月内未开工，且乙方付甲方保证金按3%的'利息付给乙方。

　　1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。

　　2、本合同―式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体结构劳务承包达成以下协议，并严格履行。

　　2、本工程所有模板支、安、拆。

　　3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。

　　1、按建筑面积170元/㎡,屋顶花架算一半。

　　2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。

　　1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至 90%，双方进行结算，10%的余款待一个月内付清。

　　2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价±2%不再调整，超过±2%按定额直接费调整超过部分。

　　一、本工程质量标准为主体结构合格工程。

　　二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。

　　三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范，精心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时，工料由乙方负责，甲方视现场实际情况给予乙方罚款。

　　一、本工程主体结构工期为天。

　　二、若因乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工，工期顺延。

　　三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必须保证连续施工一周以上。

　　一、施工现场安全文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。

　　二、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，正确使用安全防护用品，严格遵守安全操作规程，定期召开安全生产会。

　　三、按照安全文明施工要求施工时，出现的意外工伤安全事故，在伍仟元人民币内(￥5000元)由乙方负责，超过￥5000元的(总包方赔偿的除外)由乙方负责30%责任以经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。

　　一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供应、质量安全等工作必须遵照规定。

　　三、乙方对工作人员进行法制和安全教育，严禁偷拿现场物品，发现一次给予所拿物品十倍罚款，情节严重则交有关部门处理。

　　一、合同签订后，乙方应积极准备，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲方有权终止合同，另行组织施工队伍。

　　二、乙方承包的工程项目不得转包，否则甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。

　　三、在施工过程中，经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。

　　四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的经济损失，非乙方原因甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　一、甲方负责与建设单位、监理单位、质监站等部门沟通。

　　二、甲方有权监督乙方工人工资发放情况，乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表，每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。

　　三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。

　　一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成部分。

　　二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程竣工并结算完毕后自动失效。

劳务分包的合同2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为更加明确甲、乙双方的责、权、利，并利于指导本项目工程施工阶

　　段的管理及后期劳务费的结算，现除甲、乙双方签订《A(B)座工程劳务承包合同》外，另作补充协议，望甲、乙双方共同遵守：

　　一、劳务承包工程工作范围：

　　㈠，基础、地下室及主体工程：

　　1，桩间土夯实及150mm厚褥垫层。

　　2，基础、地下室及主体工程施工阶段：

　　主要包括室内外回填土，钢筋加工、制作、绑扎安装(包括翻样);模板加工制作与安拆、砼的浇筑与养护;施工阶段的预埋、预留及二次植筋;施工阶段的配合放线;地下室及主体所涉及到的雨篷、栏板、女儿墙、空调板、飘窗及窗套等构件;地下室及主体工程能为装修所考虑的一次性施工成型的装饰线、滴水槽线等工作。(不含防水工程)

　　㈡其它：

　　1，外架的搭拆及"三宝"、"四口"等安全防护：

　　主要包括钢管油漆、搭设、张网、铺架板及主体完工后的拆除工作;"三宝"、"四口"及安全通道所需安全防护设施的加工制作与安装搭设等工作。

　　2，其它还包括各种机械的就位配合，保养和维护及各种机具维修时的配合用工;所有进退场的材料、机具等的装卸车;施工现场各种标志、标识牌的挂拆及其它不可预见性的零星用工。

　　二、劳务承包合同价款：

　　1，A ( B) 座工程±0.000以下(含室内外回填土)按建筑面积：元/m2。

　　2，A ( B) 座工程±0.000以上主体工程按建筑面积：元/m2。

　　三、甲、乙双方协定：

　　乙方投入本项目的工程劳务施工前必须一次性向甲方提交现金伍万元整作为质保抵押金，待主体完工后由甲方一次性返还乙方。

　　四、乙方承诺(甲方遵照执行)：

　　1，质量：乙方确保本项目A(B)座工程基础及主体工程质量内控达到"AAA" 等级，并达到*市"雁塔杯"质量等级，若未达到甲方要求的质量等级，乙方愿意接受甲方以劳务总承包款 2%的罚款。

　　2，工期：乙方确保本项目A(B)座工程工期达到甲方制定的施工进度计划要求，若乙方未按甲方要求的.工程进度计划完成施工任务，乙方愿意接受甲方按每拖延壹天工期以劳务总承包款0.5‰的罚款。

　　3，安全：乙方积极接受甲方的各项安全管理制度和安全教育工作，确保不发生任何伤亡事故，若有发生，一切责任由乙方负责。

　　4，文明施工：乙方严格按照省级文明工地标准进行施工，确保达到甲方要求的省级文明工地要求，若未达到，乙方愿意接受甲方以劳务总承包款3%的罚款。

　　5，乙方严格按照甲、乙双方签定的各项文件进行施工，服从甲方在施工中的各项管理制度。

　　五、甲、乙双方将本着"重信誉、守合同、信守承诺"的原则，将本项目工程按期、保质、保量完成全部施工任务。

　　六、本协议从甲、乙双方签定之日起执行，其与合同同具法律效力，望甲、乙双方共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　年月日年月日

劳务分包的合同3

　　承包人：(简称甲方)

　　劳务分包人：(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;

　　二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。

　　三、劳务报酬

　　1、本工程的劳务报酬金额约为;

　　2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。

　　四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

　　五、质量标准

　　1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》

　　2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

　　六、施工验收及工程量的确认

　　1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　七、双方责任和义务

　　1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：(1)在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：;(2)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;

　　2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;

　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审;

　　4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;

　　5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　6、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量;5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责;6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间)，有事须向甲方提前请假;7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的.成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

　　八、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据;2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延;3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　九、违约责任：由过错方承担违约责任。

　　十、争议：

　　在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

　　十一、合同有效期及份数

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止;

　　2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　____年____月____日

劳务分包的合同4

　　委托方（以下简称甲方）：_________________

　　施工方（以下简称乙方）：_________________

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的刮白装修工程（以下简称工程）的.有关事宜，达成如下协议：

　　一。工程地址：_________________

　　二。工程内容：_________________

　　三。委托方式：_________________采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　四。工程工期：_________________

　　1、开工日期：_________________（以乙方工人开工算起）。

　　2、竣工日期：_________________（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如自然灾害及不可抗力除外。

　　五、工程总造价：_________________（人民币）每平方_____________元，面积按照图纸国家统一规范计算。

　　六、付款方式：_________________

　　工程开工付款_____________元，竣工后甲方应付清工程款，即（人民币）元。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　七、违约责任：_________________合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　八、争议解决：_________________双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　九、合同效力：_________________本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　_____年_____月____日

　　乙方：_________________

　　签订日期：_________________

劳务分包的合同5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着平等互利，公平竞争，诚实信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及工作内容：工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。

　　1、地下部分：土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

　　2、主体工程

　　（1）主体结构混凝土工程：混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。（甲方只提供塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料；其他一切辅助工具、用具、用品由乙方负责；所有砼工的工作量由乙方负责）。

　　（2）砌筑工程：施工图范围内的全部砌筑工程。包括基础砖胎膜的砌筑、图纸范围内的所有砌筑工程的放线、确定皮数杆、砌筑、砌体材料的运输

　　四、施工工期：

　　开始工作日期：具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。

　　五、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理：劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失，5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后，项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。

　　六、食宿由乙方自行安排（住宿由项目部提供住房后，费用在结算时扣除），乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

　　七、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的安全保卫、临时设施，三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内，由承包人自行完成和承担。

　　八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的.施工计划不能按期完成时做如下处罚：

　　1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

　　2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调10%。

　　3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，

　　九、承包单价及付款方式：

　　1、承包单价：

　　（1）砌筑实心砖（120）元/m3。

　　（2）砌筑实心砖（240以上）元/m3。

　　（3）砌筑加气砼块（120及120以下）/m3。

　　（4）砌筑加气砼块（120以上）/m3。

　　（5）砌筑空心砖（120及120以下）/m3。

　　（6）砌筑空心砖（120以上）元/m3。

　　（7）内墙抹灰（梁板柱墙）/m2。

　　（8）天棚刮水泥浆（达到验收标准）/m2。

　　（9）外墙抹灰（含雨棚线条等）/m2。

　　（10）砖地模及无标准抹灰/m2。

　　（11）基础至主体商砼浇筑元/m3。

　　（12）人工清基及平整夯实元/m2。

　　（13）屋面找坡、保护层、面层元/m2。

　　（14）卫生间防水、保护层填充等元/间。

　　（15）厨房防水及保护层等元/间。

　　（16）楼梯踏步抹灰/m2。

　　（17）临时工棚砌筑元/m3。

　　（18）临时墙面地面抹灰/m2。

　　2、结算方式

　　（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

　　（2）主体结构封顶发包人对单项工程进行验收，验收达到质量标准后，甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%，剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

　　（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

　　（4）乙方应按月提供考勤情况。

　　十、税费管理费用：劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等，只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

　　十一、本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，签字盖章后生效。工程完工，款项结清后失效。

　　甲方（盖章）：负责人（签字）：

　　负责人（签字）：乙方（盖章）：

　　年月日

劳务分包的合同6

　　甲方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　地址：_________________

　　乙方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　地址：_________________

　　鉴于：_________________甲方拟在_________________市县范围内投资建设太阳能光伏电站项目并获得该项目相应的政府规定的所有补贴，现甲方有意委托乙方在居间服务范围内为其开拓市场，寻求项目机会,提供技术及商务服务;乙方有意接受该委托，全力为甲方提供居间服务。双方对于共同开展光伏电站项目的`开发与运作，达成如下协议。本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。

　　2、协议期间和居间服务范围

　　2.1协议期间：_________________

　　本协议有效期自_________________年_________________月_________________日起至_________________年_________________月_________________日止,共计_________________年。

　　2.2提供居间服务地域范围：_________________ 2.2.1居间服务的光伏电站项目名称：__________________________________体项目;项目选址：_________________;光伏电站性质(渔光互补);拟装机容量：_________________≥100兆瓦。

　　2.2.2居间服务事项：_________________

　　(1)取得有权主管部门对光伏电站项目的备案文件并确保电站项目被有权主管部门列入当地_________________年光伏项目建设规模指标中(指标规模≥100);

　　(2)取得电力主管部门同意项目电力接入意见批复;

　　(3)取得项目具备开工建设的全部手续，包括但不限于环评、水保、压矿、维稳、安评、防洪评价、规划许可、建设许可、开工许可、送出线路规划批复、电网接入方案及审批意见等手续(以当地电价补贴实际需要为准);

　　(4)取得电价核准文件、入网许可，完成调度协议及购售电协议的签署，并协助甲方取得发电业务许可及相关价格补贴批文。

　　三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　地址：_________________

　　乙方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　地址：________________

　　签订日期：_________________

劳务分包的合同7

　　发包人（以下简称甲方）

　　承包人（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期：

　　（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。

　　（二）、合同工期：

　　1、开工时间以开工报告日期为准。

　　2、完工时间

　　第二条：工作内容及设备：

　　1、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。

　　2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。

　　第三条：工程固定价格费用包干范围：

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353—20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格（含人工费）。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。

　　第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%，工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。

　　第七条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第九条：工程质量：

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的`质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200—10000元。

　　第十条：安全施工：

　　（一）、安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）、安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）、事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十一条：其它：

　　1、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　2、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。

　　4、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十二条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）

　　代表人（签字）

　　乙方（章）

　　代表人（签字）

　　合同订立时间：年月日

劳务分包的合同8

　　工程承包人：消防工程有限公司 (以下简称为“甲方”)

　　劳务分包人：劳务安装工程有限公司 (以下简称为“乙方”)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于集团实业有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码： C5114061270051

　　发证机关：市城乡建设规划局

　　资质专业：水暖电安装作业分包

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：消防工程

　　工程地点：土门十字

　　分包范围：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、泵房及水箱系统、气体灭火系统

　　提供分包劳务内容：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、泵房系统、水箱、防排烟控制系统。

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：年8月14日，结束工作日期：年月日

　　4、质量规范、标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须符合下类规范要求：

　　(1)___________________

　　(2)___________________

　　除达到上述要求外，还须符合国家现行有关消防设施安装规范、规则、规定、质量标准等要求。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包。

　　6、总(分)包合同

　　6.1、工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件

　　6.2、劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　7、图纸

　　工程承包人应在劳务分包工作开工5天前，向劳务分包人提供图纸壹套，以及与本合同工作有关的标准图壹套。

　　8、项目经理

　　8.1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为职务：经理。

　　8.2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务项目经理，现场技术带班负责人，安全施工、材料保管负责人。

　　9、工程承包人义务

　　9. 1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　9.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　9.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　9. 4、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　9.5、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备;

　　9.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　9.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，组织工程交工验收，办理工程竣工结算工作。

　　10、劳务分包人义务

　　10.1、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　10.2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　10.3、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　10.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　10.5、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　10.6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　10.7、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　10.8、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　10. 9、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　10. 10、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　10. 11、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　10. 12、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。

　　消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　10. 13、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。

　　11、安全施工

　　11.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　11.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　11.3、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前lO天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　11. 4、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人自行购买。

　　11. 5、劳务分包人施工开始前必须为现场施工人员办理人身意外伤害险。

　　12、事故处理

　　12.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　12.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　13、材料、设备供应及保管使用

　　13.1、劳务分包人应在接到图纸后、材料设备清单，与现场核对并经双方确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;货到现场需要劳务分包人卸车的，劳务分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　13.2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善、施工不合规范，发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　13.3、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证予以报销或者直接打款给供货商。

　　13. 4、在材料设备安装过程中，劳务分包人必须记录不同楼层实际使用材料设备量，做好完工材料设备核对工作。如有管材、线材损耗超出材料设备最总核算5%，超出部分由劳务分包人自行承担。

　　13.5、劳务分包人在施工工程中，需要补充增加的'材料，必须报工程部，说明用途，不可以自行提材料，自行提材料产生费用由劳务分包人自行承担。发现假报材料，作为它用处20倍罚款。

　　14、劳务报酬

　　14.1、本工程的劳务报酬采用不同工种劳务计件单价计算，劳务报酬暂定为￥3795460元，清单附后。

　　14. 2 、本工程实际结算以现场施工量为准。

　　14. 3、付款方式按每月工程量80%支付，安装调试完成后付合同价款的15%，工程承包人应在工程完工后三个月内组织有关部门验收，不组织验收者视同验收，()工程余款在消防验收合格一个月内一次性付清。

　　15、施工变更

　　15.1、施工中如因总承包方原因对原工作内容进行变更的，由劳务分包人首先通知工程承包人，确定工程量并与发包方办理变更签证后再行施工，劳务报酬按最终工程变更量结算。

　　15.2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　15.3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分人承担，延误的工期不予顺延。

　　15.4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　16、施工验收

　　16.1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。

　　但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　16.2、全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修一年，一年以内因施工质量造成系统无法正常工作的，由劳务分包人负责维修，费用由劳务分包人自行承担。

　　17、违约责任

　　17.1、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日1000元的违约金。

　　17.2、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金10000元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　17.3、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付1000元的违约金;

　　(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付合同价款金额贰倍的违约金;

　　(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金10000元。

　　17.4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　18、争议

　　18.1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第(2) 种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向___ 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　18.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止合同工作;

　　(4)法院要求停止合同工作。

　　19、禁止转包或再分包

　　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

　　20、不可抗力

　　20.1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　20.2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料

　　20.3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　21、合同解除

　　21.1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　21.2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　21.3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　21.4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　22、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　23、合同份数

　　本合同一式二份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份。

　　24、补充条款

　　__________

　　25、合同生效

　　合同订立时间：年8月14日

　　合同订立地点：消防工程有限公司

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　甲方：(公章) 消防工程有限公司乙方：(公章) 劳务安装工程有限公司

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

劳务分包的合同9

　　发包方（以下简称甲方）：身份证号：

　　承包方（以下简称乙方）：身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》和《劳动法》等相关法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，在平等互利的原则下签定本合同。

　　第一条

　　工程概况工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：承包方式：

　　第二条

　　甲方责任

　　1、提供该工程施工图纸一套；

　　2、提供机具、机械；

　　3、负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施；

　　4、负责技术监管，发现问题及时解决；

　　5、甲方提供给乙方住宿一间。

　　第三条

　　乙方责任

　　1、严格按照工程的总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方提供书面图纸为准，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，需要返工一切须乙方负责；

　　2、根据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成；

　　3、遵守业主、监理、总包方的现场管理制度，违反规定责任由乙方自行承担；

　　4、按施工健全规范的规定采取事故预防措施，确保施工安全和第三方安全，由乙方造成的安全事故，均由乙方承担一切发生的安全事故，与发包方无关；

　　5、消防管道压力试压要求到达 MPa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。

　　第四条

　　工程期限施工时间为：年月日至年月日。

　　第五条

　　工程价款及付款方式

　　1、按每个喷头点位元/个计价，不做下支管，含层楼以上立管。

　　2、付款方式

　　（1）按月进度（日）结算支付，号支付；

　　（2）进场后日内支付乙方生活费万元；

　　（3）工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款；

　　（4）价款支付方式：现金。

　　第六条

　　违约责任

　　甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。

　　乙方：合同生效后，必须按合同约定的`条款履行职责，因自身原因造在工程质量及工期延误，由乙方负责。

　　第七条

　　其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方本着诚实、信用、互惠互利的原则协商解决；

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效；

　　3、本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

劳务分包的合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　为加强工程建设的安全管理，确保施工作业的安全生产，根据市场经济的需要及业主的要求。甲方在经过认真研究后制定此协议。双方在签订《建设工程施工劳务分包合同》同时，经协商签定本协议。

　　一、签定劳务施工合同时签定相应的施工安全质量合同。

　　二、工程安全抵押金收费标准：按合同总价的 ‰收取。工程首次结算扣除安全抵押金的50%，余额50%在工程款结算一半时扣除。

　　三、安全抵押金其中的20%将由甲方检查考评后使用。奖励各协作队伍分管的领导、专职安全员及在施工过程中对安全工作成绩斐然的先进集体和个人，其余80%押金，将根据安全考评的实绩在工程结束后再返还。

　　四、安全考评以施工现场工地的定期检查和平时巡检相结合，凡被考评单位未达到有关规定或接到安全隐患整改通知在期限内未及时整改者，将根据有关安全生产奖罚条例对其做出处理。捐款与业主捐除甲方的相同，从安全抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。

　　五、安全考评达到优良级，评分在80分以上的'队伍，在工程结束后奖励1000元以上，考评为合格级(70-80)不奖不罚，考评来合格的单位(60-70分)将扣除安全抵押金10-30%，考评在60分以下的队伍，将扣除安全抵押金50%

　　六、安全检查评分标准执行J6J59-49《建筑施工安全检查标准》。此标准覆盖不全的，可参照执行工程所在地的《施工安全评分检查标准》。

　　七、风发生安全生产事故的责任队伍，所有捐款与业主扣除甲方的相同，从安全抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。

　　八、本协议与合同具有同等法律效力。

　　九、本协议一式肆份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：(盖章)

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

劳务分包的合同11

　　甲方：_____________(下称甲方)

　　乙方： _____________(下称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它的有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已同项目发包人已经签订施工总承包合同，现就劳务分包事项协议达成一致，特订立本合同。

　　1.劳务分包人资质情况：

　　资质证书号码：_____________

　　发证机关：_____________

　　资质专业及等级：工业与民用建筑工程施工(三级)

　　复审时间及有效期：_____________

　　2.劳务分包工作对象及提供劳务内容：

　　工程名称：_____________

　　工程地点：_____________

　　分包范围：按照甲方与建设单位所签《建设工程施工合同》及其相应文件所约定的建设工程相关的安全防护及装饰脚手架工程组织劳务施工。即根据设计施工图、设计交底、设计变更及相关规范和施工方案、措施等进行的安全防护及装饰脚手架工程施工。

　　提供分包劳务所承包的内容：

　　(1)全部建筑工程外围全封闭防护架、网，“四口五临边”防护架、网、栏杆，装饰用施工脚手架、网，楼层水平防护平台、挂网，施工临时吊运平台，施工临时爬梯，文明施工有关宣传标牌等相关工程的预留预埋、搭设、维护、加固及拆除。

　　(2)所施工范围内工程用材料的上下车、二次转运、加工、油漆、材料清理回收维修堆码。施工作业面的文明施工达到有关规定要求。

　　(3)除钢管、扣件、跳板、安全网、彩条布等主材和塔吊、人货电梯、手推车、电锤等大型设备和用具外，所施工范围内工程用油漆、铅丝、铁钉、油漆刷、塑料桶、扫把、棉纱、手套等低值已耗材料以及安全帽、安全带、安全绳、扳手、钉锤、锯子等简易手持工具。(其中商场，A2、B2幢转换层9.0M标高以下的工程不包括以上材料，由甲方提供。)

　　(4)合理使用甲供材料和设备，不得人为浪费和损坏，扣件损耗率约定为1%，钢管报损率为0.2%，超出约定损耗率外的材料，按超出部分总量的50%由乙方照价赔偿，扣件5元/个(不分种类)，钢管14元/米。未经许可不得切割钢管，否则处以1000元罚款。

　　3.分包工作期限：

　　开始工作日期：以甲方通知为准。

　　总日历工作天数：440天。因乙方原因造成工期延误，每延误一天接受甲方1000元合同违约金。因甲方原因或其它原因造成工期延误，责任不由乙方承担，工期相应顺延。

　　4.质量标准：

　　工程质量按甲方同发包单位签订的总承包合同有关质量及甲方要求质量约定、国家现行的有关施工验收规范和有关质量评定标准，乙方所分包工程质量必须达到重庆市“市级文明建筑工地”评定标准。

　　5.甲方应在劳务工作开工 10 天前向劳务分包人提供有关图纸、资料，乙方应认真熟悉相关资料，并配备相关标准图集规范，充分作好分包工程的各项准备工作。

　　6.甲方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为周卫东，乙方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为谢有志。

　　7.甲方的义务：

　　(1)提供承包方作业人员住宿及搭伙方便。

　　(2)提供作业人员相关材料机具、防护用品。

　　(3)对作业人员进行入场教育和安全技术交底，并形成签字手续。进场人员与项目部签定层层安全责任书。

　　(4)对承包方的日常管理进行监督，协调解决施工中的各种配合问题。

　　8.乙方的义务：

　　(1)严格执行国家现行有关的施工规定，操作规范、规程，遵章守纪，切实执行施工组织设计和单项施工方案。

　　(2)服从发包方的日常管理和对质量、安全文明、进度等的管理要求(附项目部有关管理制度)。

　　(3)加强内部管理，健全相关制度，设立专职安全员、质检员，对承包范围内的项目工作和安全管理负全面责任。

　　(4)爱护发包方所有机具、设备和成品，不得随意和人为浪费材料，损毁物件。

　　(5)由于承包方工作不到位或自身管理原因发生的质量、安全事故，由承包方负全部责任，承担相关全部费用，并赔偿发包方经济损失。

　　9.安全施工与检查

　　(1)确保防护工作项目自身符合安全有关标准要求。

　　(2)确保参加作业人员作业安全，不违章作业、严禁冒险作业、带病作业、酒后作业。

　　(3)作业人员必须持证上岗，未经培训和无一定施工经验不能上岗。

　　(4)不得因防护不到位而引发安全事故。

　　10. 承包方文明施工要求(1)材料堆码整齐、布置有序、标识清楚。

　　(2)所有材料整洁、无污染，外观美观。

　　(3)作业面工完场清，工完料尽，无杂物，清洁卫生。

　　(4)作业面挂牌标识，标识齐全标准，符合贯标要求。

　　(5)安全文明施工要求的工作内容，其费用均包括在承包价格中，发包方不另行支付任何费用。

　　11.事故责任及处理

　　(1)发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门和甲方。乙方在施工过程中，发生自身或伤及他人的伤亡事故，其责任和费用均由乙方全权负责(除由于应甲方提供而未提供安全防护设施材料用品的以外)。如甲方已按合同约定提供安全防护材料用品，而乙方未按要求实施到位，发生事故，乙方仍然负责由此而带来的相关责任及费用，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　(2)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　12. 材料节约

　　该工程在施工中，材料不得浪费使用，领出库房的材料，应合理保管，合理使用，超出定额消耗的材料由乙方负责，如乙方材料浪费过大，甲方对乙方要进行经济处罚，由乙方赔偿材料浪费的双倍金额。乙方所使用材料每批应提交材料计划单报审。甲方提供的施工用具，乙方应妥善保管和爱护，不能人为损坏和丢失，否则应照价赔偿相关损失。

　　13. 工程单价及结帐付款

　　(1)裙房部分(商场，A2、B2幢转换层9.0M标高以下)的工程按单项工程计量计价，具体方式详附表。

　　(2)塔楼部分(A2、B2幢转换层9.0M标高以上)的.工程，按其外墙防护架所封闭的楼层建筑面积计算，综合单价为8.20元/m2，其中已含质量、进度、文明施工奖0.50元/m2，如果没有达到有关要求，则每平方米处以0.50元罚款;已含施工安全管理、材料及责任费为1.00元/m2。建筑面积计算按重庆市九九定额有关规定执行。

　　(3)付款方式：按工程完成量(搭拆等全部内容完工)的70%进行结帐，其它30%为质量、安全保证金，待承包范围的内容全部按要求完成后结帐支付。工资支付采用支票形式，按要求提供建安发票。

　　14.施工机具、周转材料供应

　　(1)甲方提供给乙方使用的机具、设备，性能应满足施工的要求。安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料等甲供材料或设备按时运入现场，保证乙方施工需要。

　　(2)施工机具、设备交付乙方时应办理交接手续，并交待安全操作规定和规程。乙方应设专人使用、管理和保养，确保甲方的机具设备的完好，否则造成损坏应赔偿。15.施工变更

　　(1)施工中如发生对已施工工作内容进行变更，甲方应提前五天以书面形式通知乙方，并提供相应变更的图纸、核定单及说明，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行需要的变更：

　　a.改变工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　b.增减工程量;

　　c.改变施工时间和顺序;

　　d.其他有关工程变更需要的附加工作。

　　(2)因变更导致劳务报酬的增加及造成乙方损失，由甲方承担，延误工期相应顺延。

　　(3)施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变动。由乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不顺延。

　　(4)因乙方自身原因导致工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　16.施工验收

　　乙方应确保所完成施工项目的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方收到乙方报告后及时对乙方的施工成果进行验收。如甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

　　17.施工配合

　　(1)乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按发包人或行政主管部门要求进行涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　(2)乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工现场内第三方配合时，甲方应积极配合。

　　18.违约责任

　　甲乙双方必须按本合同约定执行，如有违约，由违约方负责赔偿另一方违约金(双方协商)。

　　19.乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再发包给他人，否则乙方应依法承担责任。

　　20.甲乙双方全部履行合同义务、劳务报酬价款支付完毕本合同即告终止。

　　21.本合同正本两份，由甲乙双方各执壹份;本合同副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　22.补充条款

　　本合同未尽事项,由甲乙双方协商解决。

　　23附裙房计价表。裙房计价表

　　合同签订时间：_____________

　　甲方：_____________ 乙方：_____________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

劳务分包的合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，且乙方已充分了解施工现场环境条件及工程情况后，为了确保安全、优质、顺利地完成工程项目施工，双方按照互惠互利、优势互补的原则，经友好协商，就承建滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程中爆破施工，达成一致意见，订立本施工合同。

　　第一条、施工范围及内容

　　1、工程名称：滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程。

　　2、工程地点：枣庄市滕州市。

　　3、工程范围：岩石爆破、倒运、机械回填整平。

　　4、工程承包内容：

　　? （1）爆破相关审批手续办理（包括爆破单位管理费及其它相关费用）；

　　? （2）爆破点上层覆盖土开挖、运输至指定区域；

　　? （3）爆破器材、物资购买和保管，爆破布孔、打眼、准备炸药及装药，准备及添充填塞物，安爆破线，封锁爆破区，爆破前后的检查、爆破、清理危险岩石、撬开及破碎不规则的大石块，修理工具，爆破作业面清理等相关石料开采的所有作业工序；

　　? （4）爆破石方装运、推平，整理修坡；

　　? （5）场内临时道路施工期维护。

　　? （6）石料开采、运输、回填施工所需的一切机械设备和人员。

　　第二条、承包方式

　　1、本合同工程项目实行单价承包。

　　2、由乙方包人工、包施工机械设备、包安全生产、包工程质量。

　　第三条、合同单价

　　1、爆破石方（含税）综合单价为元/m3（不含税）。

　　2、非爆破区挖运土石方至指定地点堆填，整理修坡（运距2km以内）综合单价为元/m3（含税）。

　　3、乙方负责办理分包工程所有税务事宜，开据发票。

　　第四条、工程数量

　　按甲、乙双方现场确认验收合格的工程数量为准。

　　第五条、合同工期及调整

　　1、合同工期

　　乙方分包工程工期为 4个月。乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织设计和工程进度计划组织施工。

　　2、工期延误

　　承包人应在甲方通知后，立即进场组织施工。因乙方原因造成的甲方的节点工期或总工期的延误所导致的建设单位、监理对甲方的罚款、索赔、赔偿等，由乙方负责并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　第六条、设备、人员及费用的承担

　　1、乙方按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工达到的相应要求。并由乙方提供为达到设备使用性能和保障能力而必备的修理保养人员。

　　2、设备使用的一切费用已包含在工程施工合同单价之内。

　　3、乙方确保进场设备具备国家相关法律法规规定的安全性能和装置及相关的安全防护措施，并提供相应的施工安全应急预案。

　　4、甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任，由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。

　　5、乙方应按山东省有关部门规定为其属下的全体人员及机械设备购买相关保险、费用由乙方负责。

　　6、乙方为完成工程施工所发生的人员和机械设备等一切费用已包括在合同单价中（甲方提供的设备除外）。

　　7、由于乙方不按施工规范操作、野蛮施工、爆破所用相关材料现场储存管理混乱等原因，造成安全事故引起的一切后果由乙方负责。

　　8、乙方应承担的各项费用或罚款，由乙方直接支付或在乙方的工程结算款中扣除。

　　第七条、施工管理

　　1、甲方施工管理

　　1.1 工程开工前甲方负责向乙方提供设计图、技术资料和施工技术交底，并给乙方下达工程施工形象要求与月施工进度计划。

　　1.2? 协助乙方进行施工现场总体布置规划。

　　1.3 甲方有行使对乙方的施工指挥调度权、施工管理权、质量环保安全管理监督权；当施工进度滞后，甲方有权要求乙方增加人员、设备和提出措施保证施工进度要求，乙方不得拒绝。

　　1.4 乙方违章作业、不服从指挥，甲方有权制止施工、停工整顿,乙方对此造成的一切后果承担所有责任（包含法律责任）。

　　1.5 当乙方无视施工技术规程、规范和质量标准，野蛮施工、工艺粗糙,爆破造成新的危岩体，从而使治理区域超出设计治理范围，回填量增加，甲方有权要求乙方停工整顿和更换作业人员，乙方还应承担相应的一切责任和损失。

　　1.6 乙方不得分包或转包。如甲方发现乙方有分包或转包情况，有权要求乙方限期清退分包或转包队伍，并自行清结相关债务，解除合同，同时追究乙方的违约责任。

　　1.7 甲方负责向乙方施工人员提供临时办公及住宿。提供水、电的生活设施。

　　2、乙方施工管理

　　2.1 乙方必须按甲方月进度计划的要求、施工强度组织施工，提供满足施工需求能力的人力、设备资源确保工程总工期目标。开工前，必须书面向甲方提交劳动力清单及工期保证措施。

　　2.2 乙方必须按甲方提供的设计图纸、文件和适用的施工技术规范、规程和质量标准等组织施工管理，严格施工程序和施工工艺，在工程中发生质量事故、质量缺陷必须返工返修达到设计的质量标准，所发生的费用和工期延误损失由乙方承担；由此延误了总工期，应承担相应的经济处罚。

　　2.3 乙方的负责人应确保常驻工地指挥生产的时间每月不得少于25天，离开工地须甲方项目经理批准。

　　2.4 乙方的施工管理、技术负责人及关键岗位、特种作业人员调离或调整，应及时通知甲方。

　　2.5 乙方有权拒绝甲方施工管理人员的违章指挥。

　　第八条、安全生产

　　1、乙方须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、爆破安全规程（GB6722-20xx）等相关法律法规施工。

　　2、根据本工程特点，乙方严格爆破参数控制选择，采用设计要求的爆破方式，严禁随意更改设计，严禁使用自制炸药，爆破施工采用的所有材料的申报、领取、存储、使用、销毁等都必须符合第1条相关法律法规的'规定，否则造成的一切后果由乙方承担。

　　3、乙方在爆破前应全面了解存在的风险，做好现场安全巡查警戒，按要求设置警戒线；安排专职警戒人员，防止外来人员进入爆破安全距离以内。采取有效的安全防护措施，控制爆破震动、飞石、冲击波等方面的危害影响。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　4、乙方必须保证进入作业面的工作人员的岗前安全培训。开工前和每项工程前必须对全体员工分工种进行安全知识教育培训，安全技术交底。

　　? 5、必须保证进入作业面的工作人员安全着装及安全防护（费用已含在项目单价中），采取相应的安全措施，设专人监护。

　　? 6、特种作业（操作）人员，必须经过法定部门安全技术培训，经考试合格持证后上岗。

　　? 7、乙方应认真落实职业健康安全方针，加强职业防护，在有危险性的施工生产区域作业，有可能造成机械伤害、倒塌、爆炸、触电、中毒、窒息、设备毁坏等各类生产事故时，乙方应主动制订安全防范措施和应急安全预案。

　　8、乙方负责购买建筑施工人员团体意外伤害保险及附加建筑施工人员团体意外伤害医疗保险，保险费已包含在承包单价中。

　　9、乙方必须服从甲方的安全管理和监督并承诺遵守甲方的各项安全管理规定和奖惩制度，如违反甲方规定和制度，根据甲方的奖惩规定接受甲方的相应处罚。

　　10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按隶属关系立即上报所属上级并通知甲方，按隶属关系组织事故处理和进行善后工作，事故所发生的一切费用由造成事故的责任方承担。甲乙双方对事故责任有争议时，应由双方协商解决。

　　11、乙方施工人员严禁在施工现场打架、斗殴，对于现场打架、斗殴人员，每人每次罚款500元从乙方工程款中扣除。并承担相应经济、法律责任。

　　12、乙方负责所有与分包工程有关的技术、安全资料的编制整理，上报甲方。

　　第十条、工程计量、结算与支付

　　1、在施工前，甲、乙双方应对具体工程范围区域进行地形断面、剖面或地形原状进行测量，爆破区上方覆盖土和强风化岩石清理后，经双方负责人签字、盖章确认，并作为结算时的计量依据。

　　2、在工程竣工后，有设计图的部分按设计图，其他的按甲、乙双方现场负责人对具体工程施工内容进行地形断面、剖面或地形原状进行测量，并经双方负责人签字、盖章确认，作为最终结算时的计量依据。

　　3、结算时通过两次地形断面、剖面或地形原状测量的结果、并依据设计图纸进行计算土石方实际完成的工程量，因乙方施工不当造成的超出设计范围的工程量不予计量。

　　4、每个月（即每月的28日）按实际工程量（经甲乙双方现场测量签认的工程量）结算月进度款，并于甲方收到建设单位支付工程进度款后的七个工作日内支付乙方 %的工程进度款。

　　5、乙方按甲方所发联系函内容及设计图纸完工后，建设单位、监理和甲、乙双方按规范标准共同验收，验收合格后一个月内付清结余款项。

　　6、甲方如在乙方正在施工且未验收的工程内施工其他配套工程时，甲、乙双方必须现场对已具备验收的工程进行验收签字认可合格后方可施工，如因工程需要，确实需进行配套工程施工，乙方必须配合，对于非乙方原因造成的质量问题，乙方不负责任，但乙方必须负责返工修复，费用由甲方或责任方承担。

　　第十一条、合同解除与终止

　　1、若发生下列情况之一，甲方有权单方决定解除合同，所造成的一切后果和责任均由乙方承担。

　　1.1 乙方原因工期严重滞后，在甲方规定的赶工期限内仍达不到要求；

　　1.2 乙方原因发生质量或者安全事故，拒绝返工、整改或者返工、整改验收不合格；

　　1.3 出现本合同其它约定解除情形的。

　　2、若发生下列情况之一，合同自然终止，双方互不追究违约责任：

　　2.1 因不可抗力，导致合同无法履行；

　　2.2 甲方与建设单位合同终止或项目取消；

　　2.3 因工程设计变更导致合同内容不存在。

　　第十二条、附则

　　1、本合同经甲、乙双方法人代表或法人代表委托代理人签字并加盖单位公章后生效。且双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将本合同的任何权利和义务转让他人。

　　3、甲方有权监督乙方员工工资发放情况。乙方应及时发放所雇员工工资，并按期向甲方提供其员工工资发放清单。如果乙方无故拖欠员工工资，甲方有权利用乙方工程结算款予以代发，乙方无异议并应积极配合。甲方因乙方拖欠员工工资受到当地劳动部门处罚，由乙方承担由此造成的一切损失。若损害甲方形象的，将按1万元/次给予乙方经济处罚。

　　4、本合同未尽事宜，应经甲乙双方协商达成共识后补充修订，发生合同纠纷时，应尽可能协商解决；双方协商不能解决的向项目所在地申请仲裁或起诉。

　　5、合同双方应对合同内容保密，未经对方许可，不得泄露给第三方，违者应对泄密造成的一切后果承担责任。

　　6、本合同一式四份。甲、乙双方各持二份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：? 法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　电话：开户行：

　　传真:?? 帐? 号：

　　? 电? 话：

　　传? 真:

　　? 年月日年月日

劳务分包的合同13

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就

　　工程的劳务分包事宜协商一致，订立本合同。

　　1.名词解释

　　1.1业主：

　　1.2主合同：甲方与业主签订的(合同编号： )

　　1.3监理人：

　　2.劳务工作范围及提供劳务内容

　　工作地点：

　　劳务工作范围：

　　劳务内容：

　　3.分包工作期限

　　计划开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日。

　　4.质量标准

　　按主合同有关质量的约定，本合同工作必须达到质量评定

　　等级。

　　5.技术资料

　　5.1甲方在收到业主提供的与本合同工程相关的技术资料后2日内，向乙方提供　1 套(份)相关技术资料。如乙方需要更多份数，应自费复制。

　　5.2乙方对甲方提供的图纸及技术文件负有保密义务，该义务不因分包合同的终止而终止。

　　6.项目经理

　　6.1乙方应委派具有组织能力、有项目管理经验的人员担任项目经理。乙方项目经理的委派和更换应征得甲方同意。

　　6.2乙方委派的项目经理为，身份证号：。

　　7.甲方的权利与义务

　　7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同和本合同。

　　7.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　(1)在业主提供场地后向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

　　(2)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，乙方须与甲方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护。

　　7.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资用量计划表并按要求上报业主，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　7.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要。

　　7.6按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。

　　7.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7.8甲方从乙方工程进度款中扣除 %作为乙方的安全、文明施工、环境保护和水土保持保证金，并按季度考核返还。

　　7.9对乙方拖欠的人工费、设备费等费用，甲方有权代付和直接从应付劳务报酬中予以扣减。

　　8.乙方的权利与义务

　　8.1不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人。

　　8.2对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责。

　　8.3组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。乙方须将其员工名册(含员工基本情况：姓名、性别、身份证号码、资格证书及编号、拟从事的工作/工种等)在本合同签订后5日内报甲方备案;乙方员工发生变化的应在3日内报甲方备案。同时，在本合同签订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。

　　8.4乙方所聘劳务工人的工资由甲方代发，因此，每月办理结算时，乙方须向甲方提交上月的乙方外聘劳务工工资结算明细表，该明细表须各劳务工签字加按手印确认。

　　8.5为便于工资的发放，乙方聘用的劳务工人进场后，乙方须在甲方指定银行为其办理银行卡，并报甲方备案。

　　8.6乙方聘用的从事安全、质量及特种设备操作等人员必须持有相应的资格证书或操作证。

　　8.7未经甲方授权或允许，不得直接与业主、监理人及有关部门联系。

　　8.8根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月作业计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

　　8.9严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业，确保工作质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;自觉遵守法律法规、部门规章及甲方制定的现场管理制度。

　　8.10自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其设备、材料保管及使用、操作人员证件等情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;认可甲方的管理规定，接受甲方按管理规定对乙方进行的处罚。

　　8.11按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　8.12按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;若乙方拒绝向甲方提交资料，甲方有权暂停支付乙方的劳务报酬，因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

　　8.13做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　8.14妥善保管、合理使用甲方提供的机具及其他设施。

　　8.15服从甲方指令和甲方转发的业主及监理的指令。

　　8.16除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　8.17在不能完全履行合同时，按甲方要求增加投入，以确保进度、质量和安全，并承担由此增加的成本。

　　9.水、电及临建设施

　　9.1供水

　　甲方负责将供水管线接至乙方工作面附近并装表计量，剩余管线由乙方自行安装并承担费用。水费按元/m3计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除;

　　9.2供电

　　甲方负责将供电管线接至工作面附近并装表计量，剩余管线由乙方自行安装并承担费用。电费按元/kW.h计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除;

　　9.3除生活住房外，其他生产生活设施由乙方自理。

　　10.安全施工、检查和防护

　　10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方、业主、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力等原因造成事故的其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　10.3甲方有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。

　　10.4乙方应加强班组安全管理，遵章守纪，开展危险源识别和防控等活动，并保证活动记录齐全。

　　10.5乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事先应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。防护措施费用由甲方核定后承担。

　　10.6实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方必须执行甲方制定的安全防护措施，相应的安全防护措施费用含在合同价格中。

　　10.7乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由甲方委托乙方采购，费用由甲方核定后承担。乙方采购的的安全保护用品须经甲方验收合格后方可使用，验收不合格的，由乙方进行退还并承担费用。乙方应将发放记录报甲方备案。

　　11.事故处理

　　11.1发生人身伤亡及其他安全事故，乙方应当立即报告甲方，由甲方按照有关规定上报有关部门，同时按国家法律法规对事故进行处理。

　　11.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　12.保险

　　12.1乙方必须为其聘用的人员购买意外伤害保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲方存档。

　　12.2乙方必须为其聘用的人员办理工伤保险，承担保险责任，确保甲方免受赔偿、诉讼等损失。

　　12.3保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，避免损失扩大。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险公司索赔，另一方给予积极配合。

　　13.材料、设备供应

　　13.1本工程的.主要材料由甲方提供(详见附1)。乙方应当于每月25日前向甲方提交下月的材料的需求计划。需求计划应当包括材料的种类、数量以及供应的时间等。

　　13.2乙方从甲方领取材料时应当遵守甲方的有关管理规定，否则甲方有权拒绝提供，由此造成的工期延误及其他损失由乙方承担。

　　13.3除13.1款规定的主要材料外，其他材料均为低值易耗性材料或周转性材料，由乙方负责购买，费用已包含在乙方的劳务单价中。

　　13.4本工程的主要设备由甲方提供(见附2)，其他小型设备、机具由乙方自备。

　　13.5乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，或使用中浪费，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。乙方领用的材料超出甲方规定限额的部分，视为乙方浪费，乙方向甲方承担赔偿责任，赔偿数额标准按照甲方采购价格或市场价格(两者中取较高者)加运输、卸车、保管费用计算。

　　14.劳务报酬

　　14.1本工程的劳务报酬按确认的合格劳务工程量乘以单价计算。

　　14.2劳务工程量清单(附3)中的单价已包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用，在本合同实施期间不作调整。

　　14.3劳务工程量清单中的工程量为预计劳务工程量，结算以经过甲方审核的合格工作量为准。乙方不得因实际工程量与预计工程量的不同而要求增加费用。

　　15.劳务工程量的计量

　　由乙方按甲方规定的时间及表样，将完成的劳务工程量及相应资料报甲方，经甲方审核后作为对乙方的结算依据。若乙方申报资料有遗漏，视为乙方已经放弃对该部分工程量要求甲方结算并支付工程款的权利。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程计量签证或证明必须按照甲方管理程序由甲方负责人或明确授权的人员签字确认，其它具体施工和管理人员的签证或证明均为无效签证，不能作为工程计量的依据。

　　16.劳务报酬的中间支付

　　16.1本工程无预付款。

　　16.2甲方在每月10日前按甲方审核批复的工程量与乙方办理进度结算。若乙方未能在每月10日前提交相关结算资料，视为乙方放弃该期结算，该期乙方完成的工程量在下一结算周期进行结算。

　　16.3进度款支付按以下办法进行：

　　(1)进度款金额的确定。进度款金额=(乙方当期经甲方确认的产值-应扣费用-当期综合保证金+上期综合保证金-质保金)。其中，应扣费用指依本合同规定应予扣除的费用，如：水电费、设备或房屋租金、税金、甲方代付或预支款、对乙方罚款等;当期综合保证金为乙方当期产值的5%，至下次结算时乙方的质量、进度、安全达到合同要求时，全额无息支付给乙方;质保金按主合同规定的比例扣除。

　　如甲方审核确认的工程量与业主不一致的，甲方有权根据业主审核确认的工程量相应调整与乙方的结算数额，下同。

　　(2)进度款支付时间。甲方在收到业主相应款项后的14日内支付当期进度款。付款前，乙方应向甲方开具同等金额的正式、合法发票。

　　(3)进度款付款方式。每期进度款由甲方直接汇入乙方的单位帐户(开户行： ;帐号： )

　　17.施工验收

　　17.1乙方应确保所完成工作的质量，并符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及相应的资料，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7日内向业主申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与业主间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　17.2质量保证金的返还。业主将质保金支付给甲方后，甲方在28日内将乙方的质保金余额无息支付给乙方。质保期内发生质量问题，属乙方分包的劳务作业责任的，乙方应负责无偿修复，乙方未在规定时间内修复或修复一次后仍不能满足要求的，甲方有权扣除质保金并自行安排修复;质保金不足以支付修复费用的，可以向乙方追偿。

　　18.施工配合

　　18.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，并不因上述配合而向甲方提出工期损失和费用要求。

　　18.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方可以配合乙方工作或协助乙方获得第三方配合，因此发生的费用由乙方承担。

　　19.劳务报酬最终支付

　　19.1乙方应在完工后14日内向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。

　　19.2乙方未按本合同规定提交结算资料的，甲方有权不予支付工程价款，且视同乙方未能如期完工，由乙方按20.4(1)的规定承担违约责任。

　　20.违约责任

　　20.1当发生下列情形之一时，甲方应承担违约责任：

　　(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬;

　　(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情形。

　　20.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按中国人民银行规定的活期存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

　　20.3甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

　　20.4当发生下列情形之一时，乙方应承担违约责任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工、不能满足节点工期要求或逾期履行其他合同义务的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失;

　　(2)乙方施工质量达到主合同的最低标准但不符合本合同约定的质量标准的，应向甲方支付元的违约金;

　　20.5乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

　　21.索赔

　　21.1甲方根据主合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，按甲方要求保管并出示相应资料，以便甲方充分行使索赔权。乙方对其工作范围的变更和索赔资料负有收集和保管义务。若因其工作疏忽而未能取得相关索赔或变更的资料给甲方造成的损失，由乙方承担责任。

　　21.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件、征地移民影响等根据主合同可以索赔的情形，应在索赔事项发生后7日内向甲方报告并提交相应的资料，以便甲方向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应将索赔所得扣除甲方为此发生的成本后(或扣除 %后)支付给乙方。若业主未支持甲方的索赔请求，则乙方无权要求甲方进行支付。若乙方放弃了该项索赔，仍不能免除乙方按期向甲方提供索赔资料的责任。

　　21.3乙方应在完工后14日内向甲方提交完工申请单，逾期提交的，将视为违约，每逾期一日，按20.4条的规定承担违约责任。乙方提交完工申请单后，无权以任何理由再向甲方提出索赔。

　　22.合同解除

　　22.1因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

　　22.2甲方支付劳务报酬不足应付劳务报酬的70%连续达48日的，乙方可以停止工作。停止工作超过48日甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

　　22.3乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

　　(1)未能在规定的期限内完成工作内容(含节点工期)逾期达　　天以上的，或质量不符合甲方和业主、监理要求，经返工后仍达不到要求的;

　　(2)未能按照甲方要求及时组织人员和设备机具进场作业的;

　　(3)严重违反甲方管理制度的;

　　(4)发生债务或纠纷，不能偿还和及时解决，导致施工无法正常进行，或导致阻工、使甲方涉诉等情形的;

　　(5)不按时发放劳务人员工资引起上访的;

　　(6)法律法规规定的其他可以解除合同的情形。

　　22.4甲方认为乙方违约并正式发文提出解除合同后，乙方有不同意见的，应先按甲方要求退场，保证工程施工不受影响，然后再依本合同约定的争议处理方式解决。

　　22.5如在乙方没有完全履行本合同义务之前，因业主将主合同解除或取消本工程项目，甲方应通知乙方解除本合同，双方互不承担责任。如乙方违约导致甲方对业主违约是主合同解除的原因之一，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失;如乙方无违约行为且主合同解除的原因是甲方造成，则因主合同解除给乙方造成的损失由甲方负责赔偿，但甲方赔偿最高不超过本合同未履行部分金额的10%。

　　22.6合同解除或完工后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求组织人员对其施工现场进行清理，否则甲方有权自行清理，费用从乙方劳务报酬中扣减。乙方应按甲方要求及时将人员、设备退出施工现场，不得以任何理由拖延，否则每延迟一日承担元的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的损失。合同的解除，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　23.合同终止

　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并履行完保修义务后，本合同即告终止。

　　24.担保

　　24.1乙方按以下方式向甲方提交履约担保：(在选择项的□中√)

　　□按合同签约金额的 %向甲方提交甲方认可的银行履约保函。

　　□按合同签约金额的 %向甲方提交履约保证金。

　　□履约担保金额万元，分期在支付给乙方的工程款中扣留。

　　乙方未按时提交履约保函的，甲方有权将本合同工程另行发包。

　　本合同工程完工，乙方提交完工结算资料，甲方按本合同约定支付完工结算款后28天内，甲方退还乙方提交的履约保函或履约保证金(无息)。

　　合同期内，如乙方违约，甲方有权从上述担保中扣除相关违约金、赔偿金，因甲方扣除导致履约担保数额减少的，乙方应在收到甲方通知后10天内补足。如应乙方违约导致合同被甲方解除的，甲方有权没收履约保函、保证金。

　　24.2甲方在每月结算款中扣留 %作为乙方劳务工工资发放担保，累计达到万元后不再扣留，每季度结算一次。如果在季度周期内未发生乙方拖欠劳务工工资的，则在季度周期结束后次月全额无息返还账面保证金余额。如果在合同执行过程中发生乙方拖欠劳务工工资或乙方当月工程进度款少于甲方代付的乙方人员工资费用，甲方将从扣留的保证金中先代为垫付，并从下一个月的结算付款中扣留补足保证金总额。

　　24.3乙方保证甲方免于承受因乙方原因所引起的损失、索赔以及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿等。

　　25.争议处理

　　25.1甲乙双方因本合同而产生的任何争议，应当通过友好协商的方式解决，协商不成的，可向南宁仲裁委员会提交仲裁。

　　25.2发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　26.双方的联系方式

　　26.1 甲方的联系方式：

　　26.2 乙方的联系方式：

　　26.3 双方确认，上述联系方式中的地址、电话、邮件等是真实、有效、可送达的。如上述联系方式不准确、有变化等导致通知无法送达，或者一方拒收的，均应视为通知已有效送达该方，由此发生的法律后果及责任由该方承担。

　　27.合同其他条款

　　27.1本合同经双方代表签字及盖章并办理24.1条约定的担保手续后生效。

　　27.2本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等效力。

　　27.3 本合同附件如下：(在选择项的□中√)

　　附：1.甲方供应材料一览表 □

　　2.甲方提供施工机具、设备一览表 □

　　3.劳务工程量清单 □

　　4.劳务人员名册 □

　　5.乙方自带设备机具、材料清单 □

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　签订日期：签订日期：

劳务分包的合同14

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

　　劳务分包方(乙方): _________________________________

　　为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：______________________________

　　4、质量要求：合格

　　5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故

　　6、建筑面积和工程量：总建筑面积约11041.26平?方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。

　　二、劳务承包内容与范围

　　1、劳务承包方式：包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采

　　用大活包形式。

　　2、劳务承包范围及工作内容：

　　2.1. 人工费：

　　2.1.1. 结构王体：基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。

　　2.1.2. 砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。

　　2.1.3. 粉刷：宰内抹灰(毛而)、地坪(毛而)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

　　2.1.4. 现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

　　2.1.5. 文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜一下的材料)、用水的'管理及维护保养、现场垃圾活运等。脚手架：按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网；硬防护，加固件，跳板等)。

　　2.1.6. 配合其他承包方进行的预埋(装饰预埋件除外)。

　　2.2. 施工机械工具费：

　　2.2.1. 主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。

　　2.2.2 辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。

　　2.3材料费：

　　2.3.1 周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。

　　2.3.2. 小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。

　　2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜；施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

　　3. 承包内容中不包含的项目及材料

　　3.1. 不包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程(水、电、暖、消防、电梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。

　　3.2. 不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。

　　三、劳务分包资质情况：

　　1、营业执照：

　　2、资质专业及等级：模板、钢筋壹级，止各资质证编号：

　　4、安全生产许可证编号：

　　四、工期、质量、安全

　　1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。

　　2、工程质量标准为合格(以质量部门评定的工程质量为准)。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　日期：___________________

劳务分包的合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了建立企业内部协调、稳定劳动关系，明确甲乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，本着平等、互利、自愿、诚实、守信用的原则，甲乙双方同意签订合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：嘉盛溪畔美域#楼

　　2、工程地点：郑州市上街区许昌路与金屏路交汇处

　　3、承包工程范围：

　　4、工程质量：合格优质工程。

　　5、合同工期：有效总工期天。

　　6、承包方式：包工、包耗材，见清单，生活自理。

　　二、工程内容：

　　土建装饰承包内容，嘉盛溪畔美域#楼住宅楼土建、装饰工程、建筑施工图。图纸、图纸会审纪要及变更、抗震审核土建装饰。放线、植筋(含胶)、砌筑、二次浇筑(全部工程)、内墙粉刷、外墙粉刷、地面清理、地面、楼面、屋面(全部工程)、平屋面(全部工程)、斜屋面造型、露台(全部工程)、散水、外墙磁砖、楼梯间(全部工程)、公共部位、坡道(全部工程)搭拆内外架(施工所用脚手架)、所有零星粉刷、批顶(除公共部分及外墙涂料以外工程)、所有与人防相交以内主楼装饰工程、机械安拆、提升机基础、地下室施工坡道、坡道土方回填夯实、室内回填土及分层夯实至标高、小院围墙及台阶(全部工程)、所有工具及小五金(含扎丝、铅丝)、开提升机司机及管理人员、等等(全部内容)。不含内容：除[(1)防水、(2)铁艺、(3)门窗、(4)外保温、(5)涂料(公共部位及外墙部位)、(6)水电承包项]、以外全部工程由乙方负责施工。

　　三、工程量计算：

　　按#楼图纸封面全楼总建筑面积m2结算，#楼每平方米按元计算，此价格内已包括所有劳动力的一

　　四、工程质量标准

　　乙方必须严格按照图纸、图集、现行的施工规范及现行的强制性标准、条文和现场施工方案进行施工，质量达到合格优质标准，如达不到合格优质工程按总面积每平方米扣除壹元。

　　五、安全文明施工及生产责任

　　施工方必须严格执行国家有关劳动安全法令进行施工，加强安全教育，不得违规强制指挥施工，保证安全生产，文明施工，工地必须达到文明标准化工地，如达不到标准化工地，每平方米扣除壹整元。

　　六、乙方责任

　　1、乙方需有专人负责清理现场和厕所，但不计费用(其人员由甲方调动)，做到文明施工。

　　2、现场、道路硬化，基坑周围雨水的防护及基坑排水等工作。"三保四口五临边"的安全防护，安全通道、各种工作棚、上料平台的搭拆及安全网的正确安装与维护，并挂标识牌，要做到安全生产，配合现场文明检查整改，(包括安全站、文明办、监理提出的整改意见必须完成)。如出现各种罚款由乙方自理。

　　3、负责提供工人所需安全帽、安全带、胶鞋、手套等劳保用品。自备小型施工机械及工具，电缆、电线及灯具小五金(详见附表)。

　　4、乙方必须看懂图纸，配备专职技术员一名、安全员一名、和专业班组长数名。把所有管理人员名单上报甲方，并对工人技术交底及安全教育，负责材料用量计算，合情合理不得有多余材料浪费，否则，按市场价格折合给乙方。要保持

　　5、所用的'模板、方木、钢筋，乙方必须经过精密计算，不能乱裁、乱扔、乱用。

　　6、甲方的施工进度(除散水外、12月底全部)必须按时按质按量完成。

　　7、农忙期间必须保证正常施工，不得影响工程进度。

　　8、乙方在施工过程中各种报验，乙方自检合格后提前申报给甲方，甲方报监理后，准许下道工序施工后方可施工。如未经许可，不得进行下道工序。如施工质量部分存在质量问题，又不积极进行整改，除采取经济处罚外，并强制整改直至合格，由此造成的工期延误，经济损失由乙方承担。

　　9、乙方所用的机械、(钢筋制作机械、提升机)、等及材料领取后自行保管，对各种机械设备要认真保养好(不包括扣件，但要修理后使用)，完工后如有丢失或人为损坏，从工程款内按机械设备、材料原价扣除，如出现偷盗现象，按此物价的五倍罚款，并再罚款壹千元，送公安机关处理。

　　10、乙方必须积极配合，因技术原因造成涨模，自行处理、剔凿混凝土、预埋拉结件的清理及割除，必须达到抹灰要求。

　　1l、乙方在施工中每层砌筑、浇注、粉刷、所有浪费的材料按市场价格赔偿。

　　12、乙方负责，装车、卸车、模板堆方，模板起钉、架管分类堆方，现场搭设围墙、伙房、、施工住地、库房等由乙方负责。

　　13、提升机基座、提升机标准节安装、防护。

　　14、乙方负责拆装清理等工作，如由乙方原因造成的各种罚款由乙方负责，甲方不承担责任。

　　15、工程完工后的所有材料清理后堆方成垛。

　　七、甲方责任

　　l、甲方负责提供施工图纸一套，技术交底、工程绝对标高、轴线定位。

　　2、甲方负责工程大型机械，材料供应，钢筋机械，提升机、方木、板材。

　　3、负责现场施工质量验收，进度监督管理协调工作。

　　4、甲方如需乙方人员配合，不在本工程范围之内的人工费，按每人每天捌拾元

　　5、甲方提供可移动主线及配电箱和楼层各-层一个分箱，但由乙方领取看管，如有丢失，由乙方负责赔付。结束

　　八、付款办法

　　乙方付质量保证金整。#楼装饰工程二次结构由乙方垫资至全部装饰完工后，付装饰工程总价的%。内外粉验收合格后付主体工程总价的别%，剩余%工程完工一年后无息付清。每次付款乙方必须出具劳务公司收据(及法定代表人签字)。

　　九、质量与安全制度

　　1、钢筋移位除按要求整改外，每处罚款100元。

　　2、混凝土蜂窝麻面、涨模漏筋，除按要求整改外每处罚款100元。

　　3、空洞除按要求整改外，所用的检测费用、材料由乙方负责，按情况轻重给予经济处罚。

　　4、轴线错位在5mm内，超过5mm每处罚款300元。

　　5、标高控制层高可以大5mm，不可以小5mm，否则，超过数据除修整处理外，视情况轻重给予相应的经济处罚。

　　6、混凝土涨模控制在lOmm内，10mm以上除修整处理外，视情况轻重给予相应的经济处罚。

　　7、墙面垂直度2mm、平整度2mm、地面平整度3mm、房间对角线5mm、开间方正3mm、砌筑加气块水平控制在10mm以内、外墙垂直度2mm、门窗洞口尺寸一致，不超过3mm,外墙面阴阳角门窗洞口(从顶层至底层)上下垂直度不得超过5mm、厨卫间立管部位墙面(从顶层至底层)上下垂直每层不得超过2mm,超过数据除修整处理外，视情况轻重给予相应的经济处罚。

　　8、发现乱裁乱用，给予经济处罚。

　　9、发现工人不带安全帽、不系安全带和工作场地应有安全防护而没有的、穿拖鞋每人每次罚款30～100元。

　　10、打架斗殴、喝酒闹事等不文明现象，甲方对乙方每次处罚300～500元，再给予个人300～500元罚款，造成的损失和不良影响由乙方承担。

　　11、对抗监理、现场指挥人员及指挥部领导的，除进行罚款外，开除出场。

　　12、工期每拖延一天，按工程款总价的0、2%罚款。

　　13、本工程现场人员严禁向外倒卖一切物品，发现一次罚款500元。

　　14、乙方不得擅自停工，如擅自停工，每天罚款5000元。

　　15、如各级主管部门开出罚款，由乙方造成的由乙方承担。

　　16、以上各种罚款，配合监理、施工现场管理办法及招标文件相关罚款进行罚款，各项罚款从工程款内扣除。

　　16、质量保证金退还：如竣工验收后没有质量问题，一次无息退清，如有质量问题从保证金内扣除。

　　17、乙方必须有劳务资质，提供给甲方有效的劳务资质证明并加盖红章。

　　18、工地严禁带儿童进入工地，如带儿童进入工地，出现任何问题一切由乙方自理，甲方概不负责。工地不提供夫妻房，如有此类现象可到外面租房，费用自理。