垫资协议合同【集合15篇】
在现在的社会生活中,协议使用的情况越来越多,签订协议是提高经济效益的手段。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的垫资协议合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
垫资协议合同1
甲方(出资人):_________________商贸有限公司
乙方(借款人):_________________销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0。5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的`,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
垫资协议合同2
甲方(垫资方):____________________
住所:____________________________
身份证号码:______________________
联系方式(手机):___________________
银行账户:________________________
乙方(借资方):____________________
住所:___________________________
身份证号码:_______________________
联系方式(手机):___________________
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定,自然人之间的借款未约定利息的,视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的,其利率不得高于法定限制。相关法律规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于_______________________________
乙方还款方式为:乙方应于________________________________
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的.重要单据文件:
____________________________________________。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,在没有任何担保的情况下,建议乙方提供相关的财产证明。
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买_______每__元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): ____乙方(签字、盖章):____
签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日
垫资协议合同3
发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;
4。装修工程为2年;
5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1。属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2。发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3。在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的'工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日年月日
垫资协议合同4
甲方(借资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
银行账户:________________________
乙方(垫资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:_________________________。
6、承包内容:_________________________。
二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。
三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
四、工程造价:本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的___%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙_方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
六、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金___万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的.1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):
签订日期:___年___月___日 签订日期:___年___月___日
垫资协议合同5
甲方:______________
乙方:______________
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米_______元,打橡胶板,工资由_______负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
甲方:_______
乙方:_______
协议人:_______
证人:_______
_______年_______月_______日
垫资协议合同6
甲方(垫资方):
乙方(借资方):
根据《中华人民共和国民法则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为修建马桑坪产业路向垫资方申请借款,双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。
一、借资用途:修建马桑坪产业路(毛坏)
二、借资金额:以实际修路所用资金为准。
三、借款发放形式:甲方预先垫付。
四、还款期限:
五、还款资金来源及还款方式
1、还款来源:以申报政府拨放及村合作社承担。
2、还款方式:一次性还给甲方
六、如逾期则每天被垫资额的2%交纳违约金,逾期不得超过60天。
七、双方责任
1、甲方负责自垫资及修路事宜。
2、乙方负责所修路面所占土地调解。
八、本协议签订之日起生效,如发生纠纷的',经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起即可生效,具有同等法律效力。
甲方(垫资方):
乙方(借资方):
日期:
垫资协议合同7
甲方:____
乙方:____
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人:____
证人:____
垫资协议合同8
甲方:
乙方:
为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。
一、租赁土地位臵、面积、用途
甲方将位于出租给乙方作为经营使用,占地面积为____亩。
二、租赁期限
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金计算标准及交付方法
1、租金计算标准:____元/每亩,在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的权利和义务
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的'经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。
五、乙方的权利和义务
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。
六、违约责任
双方当事人任何一方违反本合同规定条款,则视为违约,甲方违约,必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
七、特殊规定
如遇不可抗拒的自然灾害,造成重大损失,由双方协商解决相关事宜,租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字后生效。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
签订日期:
垫资协议合同9
甲方:普岭乡固周村十二组 李建国
乙方:普岭乡花桥村二组 陶建国
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人: 证人:
二○xx年二月二十日
垫资协议合同10
转让方:_______________(以下简称甲方)
受让方:_______________(以下简称乙方)
甲方现将的土地与乙方合作开发建房,为明确双方的权、责、利,特订协议如下:
一、宅基地概况:宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的良田(约_______________个平方)。
二、合作方式:甲方宅基地与乙方合作开发建房,乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方,另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。
三、付款方式:签订合同付,其余部分待动动工付清元_______________。
四、权利与责任:甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用,乙方享有该条路的永久性使用权,但无所有权,甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的不得无理取闹,遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责,乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量,甲方的两套住房享有乙方房屋的同等权利。甲方不负责所有的`建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电,但所发生的费用概由乙方负责。
五、乙方所给甲方的两套住房,乙方不负责房产证件手续。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
甲方签字:_______________
乙方签字:_______________
________年_______月_____日
垫资协议合同11
甲方:___________________________
乙方(借款人):__________________
身份证号:____________________
鉴于乙方拟向_________银行_________支行(以下简称为” 贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
(一)垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB______________) 甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:__________________
账号:__________________
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放到以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出犋划款授权委托书:
户名:__________________
账号:__________________
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将2方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲防有权利按垫资金额的_________% (千分之____________)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
(二)乙方贷款事项
2.21乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB___________________)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足Z方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
(三)保证及违约责任
3.1亿方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受_________市_________区法院的强制执行,因此所发生的`费用由乙方承担;方也可凭借款借据向_________市_________区法院申请支付令, 乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
(四)通用事项
4.1其他约定(如无需填写"本项空白”)
4.2下列第_项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤__________________。
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖璋之日起生效。
甲方:__________________
乙方签名(指印) :__________________
身份证号码:__________________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期:__________________
垫资协议合同12
甲方: 乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为 公司代垫资人民币 ,只用于 ,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件: ,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额: 固定收益,金额为:¥16000.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险) 。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的.,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰
双方各执一份自双方
双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字: 乙方(法人)签字:
年 月 日 年 月 日
垫资协议合同13
垫资服务协议书
编号: 甲方:
乙方(借款人): 身份证号:
鉴于乙方拟向支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写) 拾万佰元整(小写:RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名: ;
账号: ;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名: ;
账号: ;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过 天,按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的 ‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1 拾 元整(小写:RMB )的'个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的
贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受济南市强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③划款委托书;④借款借据;⑤ ;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
甲方:
乙方签名(指印): 身份证号码:
住址: 电话:
签订日期:
垫资协议合同14
垫资方:_____________
借资方:_____________(抵押人)
保证方:_____________(抵押权人)
借资方为将坐于
房产,解押、重新抵押,解押款________元,重新抵押贷款________元,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条借资用途:_________________
第二条借资金额:_________________
第三条借资费用:_________________
第四条借资发放形式:_____________
第五条借款期限:_________________
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:_____________。
2、还款方式:_____________。
第七条如逾期则每天按垫资额的`2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜,必须合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。
垫资方:_____________(公章)
地址:_________________
电话号码:_____________
借资方:_____________
地址:_________________
电话号码:_____________
保证方:_____________
地址:_________________
电话号码:_____________
签约日期:_____________
签约地点:_____________
垫资协议合同15
发包人:都昌县源生环保科技有限公司 (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目
(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧
(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
(四)工程价款:本工程投资额约 元人民币。
(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
(一)开工日期:20xx 年5 月 26日
(二)竣工日期:20xx年 11 月26日
(三)合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
(一)合同价款依据
1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
(二)工程结算
1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:
A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。
B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2.乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为:
(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则,返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
(一)乙方采购材料及要求
1.应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。
2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁:
乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
1.负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责
1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5.尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。
7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的'水、电管线,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失,乙方应负责赔偿。
8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9.项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。
11.施工现场实行标示牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。
12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复,直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用。
14.搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。
15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,服从业主内部治安、物业等相关管理,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由乙方自行处理。
17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
(一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。
(二)付款方式 本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
(一)甲方
未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任。
(二)乙方
1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罚3000元,限额为10万元。
2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。非乙方责任,乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1.乙方不得将本工程转包,如有发现转包,甲方有权终止合同,并按合同价款10%进行处罚。
2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资,否则,甲方在支付乙方工程款时,有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3.工程竣工后,保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施,同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾,如不按规定时间内完成,乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。
第十三条
1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签定的其它相关协议、合同,与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数:正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份。
甲方单位:乙方单位:
甲方代表:乙方代表:
签约地点:
签约日期: 年 月 日
【垫资协议合同】相关文章:
垫资协议合同06-01
垫资协议合同(实用)06-01
垫资协议书02-22
垫资协议合同15篇(经典)06-01
垫资协议合同(精选15篇)06-01
垫资协议合同15篇【实用】06-03
资项目合同05-12
贷资施工合同02-21
垫资借款简单合同02-24
人资部工作总结08-24