水电站合同

时间：2024-06-04 13:11:31 合同我要投稿

水电站合同（通用15篇）

　　随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的水电站合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

水电站合同（通用15篇）

水电站合同1

　　工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：_______

　　劳务分包人：_______

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商成达一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：_______

　　发证机关：_______

　　资质专业及等级：_______

　　复审时间及有效期：_______

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：_______

　　工程地点：_______

　　分包范围：_______

　　提供分包劳务内容：

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：___年____月____日，结束工作日期：___年____月____日，总日历工作天数：____天。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同；

　　（2）本合同附件；

　　（3）本工程施工总承包合同；

　　（4）本工程施工专业（分）包合同。

　　6、标准规范

　　承包人（全称）：______

　　分包人（全称）：______

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为发包人）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总包合同），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：____

　　分包工程地点：____

　　分包工程承包范围：

　　二、分包合同价款

　　金额：大写：人民币___元，

　　小写：___元。

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于______年______月______日开工；

　　竣工日期：本分包工程定于______年______月______日竣工；

　　合同工期总日历天数为：______天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：

　　五、组成分包合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、中标通知书（如有时）；

　　3、分包人的报价书；

　　4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

　　5、本合同专用条款；

　　6、本合同通用条款；

　　7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

　　8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为分包工程），并在质量保修期内承担保修责任。

　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的'合同价款（以下简称分包合同价），以及其他应当支付的款项。

　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　十、合同的生效

　　合同订立时间：______年______月______日；

　　合同订立地点：____

　　本合同双方约定后生效。

　　承包人：（公章）分包人：（公章）

　　住所：______住所：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　传真：______传真：______

　　开户银行：开户银行：______

　　帐号：______帐号：______

　　邮政编码：______邮政编码：______

水电站合同2

　　发包方：______（甲方）

　　承包方：______（乙方）

　　发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于______年______月______日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额______》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量______万人民币后，每月以工程量的85%结算（以实际工程量为准）。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳______万元人民币双控资金（双方指定人员双控管理）。开工后十日内双控资金解控______万，开工后第二个月再解控______万，作为工程启动资金。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的15%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自双控______万元资金手续完成之日起生效。

　　5、每月的`工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费______万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资______万元工程款的，则承包方向发包方赔偿______万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款______万，提前完工一个月奖励______万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份（其中正本两份，副本四份），发包方执叁份（包括正本一份），承包方执叁份（包括正本一份）。

　　发包方：承包方：____________

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　签字日期：__年______月______日

水电站合同3

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：__________________

　　第一台机组混凝土结构定于_________日浇筑结束；第二台机组混凝土结构定于_________日动工，_________日浇筑完工。

　　_________日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为_________天。

　　四、质量标准：

　　合格，争创优良

　　五、合同价款：

　　贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的.相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。

　　施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。

　　提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。

　　发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。

　　发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。

　　材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。

　　材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。

　　凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。

　　机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。

　　此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。

　　承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额

　　给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。

　　保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：市水电站承包人：水电建设工程有限责任公司

　　住所：____________

　　代表：____________

　　电话：___________

　　签订日期：__年______月______日

　　签订地点：市镇住所：成都段号代表：电话：____________

水电站合同4

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

　　四、合同工期：

　　根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。

　　五、工程内容：

　　1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。

　　2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。

　　六、质量标准及要求：

　　1、工程质量标准：达到合格标准。

　　2、工程质量要求：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。

　　3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。

　　七、工程验收：

　　分段工程竣工_____日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。

　　八、合同价款及工程款支付方式：

　　1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为_____万元。

　　2、结算依据：

　　(1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。

　　(2)定额：建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。

　　(3)估价表：《201_____年_____地区单位估价表》。

　　(4)取费：201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。

　　(5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。

　　3、工程款支付方式：

　　本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的_____%，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后_____日内付到决算总额的`_____%，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无

　　上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。

　　九、甲、乙双方的权利和义务：

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具。

　　2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。

　　3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。

　　4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图，以免施工时损坏。

　　5、乙方的权利和义务：

　　1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。

　　2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。

　　3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。

　　4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例。

　　5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。

　　6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。

　　8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。

　　十、违约责任：

　　1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。

　　2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。

　　3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。

　　4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工_____个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。

　　十二、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_____乙方(签章)：

　　负责人：_____负责人：

　　年_____月_____日_____年_____月_____日

水电站合同5

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的.风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

水电站合同6

　　发包方： (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1、5%，临时工程费用为工程总价的.8%，据实结算。

　　4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。

　　本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签字日期：年月日

水电站合同7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：

　　一、承包内容

　　水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

　　二、承包期限

　　自20_年8月20日起至20xx年8月20日止。

　　三、甲方义务

　　1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

　　2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。

　　四、乙方义务

　　1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。

　　2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。

　　3、乙方对承包标的.享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

　　5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。

　　6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

　　7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

　　8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

　　9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

　　10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

　　11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

　　五、其他事项

　　1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。

　　2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

　　六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

　　七、本合同共一式份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

水电站合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　姓名：

　　身份证：

　　姓名：

　　身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：

　　______________________的运行管理。

　　二、承包方式：

　　甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：

　　甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20_元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：

　　乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：

　　乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的.草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：

　　为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：

　　承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：

　　镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：

　　电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

水电站合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，XXX（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　（一）所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年月日起至20xx年月日止。

　　三、乙方义务及权利

　　（一）义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000．O0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000．O0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000．O0元）。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　（二）权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　（一）义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　（二）权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。O0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的'利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金，全数壹笔存入甲、

　　乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。

　　例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。

　　（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

水电站合同10

　　出让方：（以下简称甲方）

　　受让方：（以下简称乙方）

　　甲方于年间投资万元建设阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（以下简称该水电站），年月日该水电站建成投产联网发电，甲方取得该水电站的产权和经营权。

　　20xx年1月，甲、乙就该水电站的整体转让事宜，经充分协商，达成如下条款：

　　一、水电站的基本情况

　　长岗岭水电站座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭，水电站总占地面积平方米，其中机房占地平方米（位置座落于），，发电组2台（品牌：型号：单机功率：），水轮机2台（品牌：型号：单机功率：），配电柜2个（品牌：型号：），压力管米，水涵洞米（其中至水池米，至水渠米），坡头2个（其中），高压线路米，高压计量表一个等。

　　该水电站于年月日取得可研报告，年月日取得立项批复，年月日建成投产联网发电。该电站投资约为万元，总机容量为 KW。

　　该水电站的征地、立项、建设、经营权、产权手续情况如下：

　　1、

　　2、

　　3、

　　二、转让标的内容

　　1、甲方将座落于阳春市永宁镇横垌村长岗岭水电站（具体厂房、设施、设备情况详见合同附件《长岗岭水电站转让资产移交清单》）的整体产权（包含厂房设施设备、道路、线路等）、经营权转让给乙方，于乙方付清本合同第条的第笔款项给甲方之日起日内将该水电站移交给乙方。

　　2、甲方于年月日前，办理好长岗岭水电站工商登记变更过户到乙方名下的手续，于年月日前，办理好长岗岭水电站房地产登记变更过户到乙方名下的.手续。

　　3、年月日，甲方将其于20xx年9月24日与阳春市永宁镇横垌村《合同书》的权利义务一并转让给乙方，由乙方与横垌村继续履行《合同书》。

　　甲方应于年月日前，与横垌村办理好将《合同书》转让到乙方名下的手续。

　　4、甲方应于年月日前，与该水电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等一切相关手续移交给乙方。

　　三、转让价款和付款方式

　　长岗岭水电站转让总价款万元，分二期支付：1、首期：本合同签订之日，乙方支付甲方定金万元。2、二期：在乙方还清银行贷款消灭水电站的抵押之日起一个月内，乙方付清转让余款给甲方。甲方应在该一个月的时间内为乙方办理好、移交清本合同第二条约定的工商登记及房地产变更过户手续，及相关土地征用补偿、报建、报批、合同等手续，则乙方有权拒绝付款。

　　四、水电站移交的其他事项

　　1、乙方与横垌村的《合同书》约定，每月需支付费元给横垌村，该费用从年月起由乙方负责支付，之前的由甲方负责支付。

　　2、相关费税交至……

　　3、有关水电站联网的事项，今后如需甲方协助，甲方应无条件协助乙方办理。

　　4、水电站有关的债权债务情况及如何偿还。

　　5、……

　　五、甲方责任

　　（1）甲方所转让给乙方的水电站文件、资料、数据、协议等必须真实、准确、齐全、有效。双方签订合同后，甲方应按本合同的约定的时间将上述资料全部移交给乙方。

　　2、该水电站曾抵押给银行贷款元，甲方在收到乙方第笔款项后，时间内，还清银行贷款，消灭该抵押。

　　3、甲方保证其对长岗岭水电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵，还清银行贷款后，不存在抵押等担保，并且不受到任何第三方的追索。

　　六、乙方责任

　　1、转让乙方后，乙方将依据文件、资料、协议等进行承建，自主经营、科学管理、照章纳税、自负盈亏。

　　2、乙方须认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约，按时按约交纳相关费用，遵守乡规民约。做好安全生产工作。

　　七、其他约定

　　1、乙方受让水电站后，自主经营、自负盈亏。

　　2、甲乙双方的任何一方违反本协议的内容、条款，违约方应赔偿另一方所造成的一切经济损失。

　　3、因政府、政策原因致使本合同无法履行，如何处理？……

　　4、甲乙双方应切实履行本合同的条款，对本协议未完善的内容，双方另行协商签订补充协议。

　　5、本合同执行中发生争议，双方应协商解决，协商不成可向人民法院起诉

　　6、本协议自双方签名之日起生效。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　签订时间：年月日

水电站合同11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　公司(以下简称甲方)特委托(以下简称乙方)为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：

　　一、涉及范围包括：

　　1.员工餐厨房(约800平米)

　　二、平面图纸设计阶段：

　　1.平面流程路径布置图根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。

　　2.乙方与甲方、管理公司、设计团队(包括室内设计师)进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。

　　3.乙方将按比例(1：100)编制设备平面布置图。

　　此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。

　　(图纸将采用设计软件编制)

　　4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)

　　三、深化设计阶段：

　　1.待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求。

　　机电图纸包括：.经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;.部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;.各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的'烟罩接驳点点阵图;.各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。

　　2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。

　　四、合约服务费用；

　　1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币：元人民币大写：元整。

　　上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为格式)。

　　2.本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的40作为预付款。

　　3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。

　　4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。

　　5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。

　　五、争议在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。

　　六、本合约正本一式三份，甲方持两份，乙方持一份，均具有相同之效力。

　　以下无正文。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　签字：____________

　　盖章：___________

　　日期：__年______月______日

水电站合同12

　　甲方：（转让方）

　　乙方：（受让方）

　　甲乙双方经友好协商，甲方同意将通门镇罗沙水电站转让给乙方经营，乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题，双方达成以下协议，并严格遵守执行。

　　一、水电站基本情况

　　罗沙水电站坐落于，现有水轮发电机组（100kw）台，厂房间，配套水工建筑物、升压变压器等。（具体点）

　　建议增加：水电站登记相关手续的文件资料，比如法定人，经营登记号等

　　乙方对该水电站的各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后，如发生等问题由_______方承担维修责任。

　　二、水电站转让价格

　　甲方收取乙方罗沙水电站转让金为人民币贰拾陆万元整（26万元）。

　　三、付款方式

　　本合同签订之日起__天内，乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整（3万元）；余款贰拾叁万元整（23万元）在15天之内全部付清。

　　四、甲方权利和义务

　　（一）甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的`相关手续；

　　（二）甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系，转让后与甲方无关。

　　（三）甲方转让给乙方的罗沙水电站文件、资料、数据等必须真实、准确，自双方签订合同后，全部移交给乙方。

　　五、乙方权利和义务

　　（一）乙方对转让后的罗沙水电站享有使用权和自主经营权；

　　（二）乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。

　　六、违约责任

　　（一）乙方未按合同规定时间付清转让金，应偿付违约金万元；

　　（二）甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权，应偿付违约金万元；

　　七、争议解决方式：

　　双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种：

　　（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交郁南县劳动社会保障仲裁委员会仲裁；

　　（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　八、其他事项：

　　本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

　　本合同共一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　身份证号码：身份证号码：

　　地址：地址：

　　盖章：盖章：

　　年月日年月日

水电站合同13

　　签订单位：中国安能建设总公司柳树沟工程项目部

　　中水十五工程局有限公司柳树沟水电站工程项目部

　　签订时间：二○xx年八月二十六日

　　为了保证柳树沟水电站工程建设项目施工顺利进行，我们作为柳树沟水电站工程建设的施工队伍，有责任保证员工在施工中的人身安全不受伤害；有责任杜绝安全事故的发生；有责任保证文明施工。按照《安全生产法》和柳树沟水电站业主及监理单位要求，我们就双方在施工安全互保管理一事，明确各自的责任和应采取的安全防护措施。经协商达成如下协议：

　　一、基本要求

　　1、协议双方都必须在《柳树沟水电站安全文明施工规划》、《中国国电集团公司工程建设安全设施·标志·标识标准化图册》、《柳树沟水电站施工安全监督监理工作规程》等文件要求下展开安全工作，以利于柳树沟水电站安全设施标准化、统一化。

　　2、协议双方应加强对自己职工的安全教育，熟悉现场安全标志的警示作用，保证不违规作业，不破坏对方安全设施。

　　3、协议双方必须依据安全生产法律法规制定安全生产操作规程及各种规章制度，并在施工过程中严格执行，最大程度减少各种违章作业行为发生。

　　4、协议双方要积极配合业主、监理及管理方等上级部门的安全检查、并对查出的问题及时妥善处理。

　　5、协议双方应指定专人建立沟通渠道，在施工过程中应多协商沟通，专责人员休假或调整前，应提前告之对方，并保证通信通畅。

　　二、爆破施工

　　1、爆破施工方（以下简称爆破方）在爆破作业前4小时由质安科长或专职安全员以书面形式填写“爆破作业通知单”通知另一方质安科长或专职安全员，注明爆破时间、部位，征得其同意并签字确认。爆破通知单应抄送监理部。

　　2、爆破方在爆破前半小时必须派专人到对方施工区域进行巡查和警戒，由专职安全员对施工现场进行检查，确定施工人员和机械设备撤离到安全地段后，方可进行起爆。

　　3、被通知方质安科长或专职安全员必须在爆破前1小时及时组织本方施工范围的人员和设备撤离，并由专职安全员到现场确认。

　　4、爆破方在超出通知的`爆破时间仍未进行爆破，暂停放炮，先告知对方情况，在征得对方和监理同意后再进行起爆。

　　5、爆破完成后，爆破方的专职安全管理员必须到施工现场进行检查，确定爆破施工区域确无隐患后，再通知对方进场并解除警戒。

　　6、被通知方在接到爆破方解除警报后，派专职安全管理人员到现场检查并确认无误后，才允许施工人员和设备进入现场施工。

　　三、上下垂直交叉作业

　　1、现场发生上下垂直交叉作业时，上方作业单位必须及时与下方作业单位取得联系，告之上方施工作业项目及可能给下方作业单位带来的安全隐患。

　　2、上方作业单位必须按规范要求设置安全防护设施，施工人员必须具备相应安全知识，并遵守安全文明施工规定。

　　3、上、下方施工单位都必须指定专人进行安全监护，时刻注意施工现场的安全状况，发现险情，现场负责人应立即将作业人员撤离危险区域，并及时向现场或上级安全管理人员或部门报告。

　　4、下方施工单位对上方施工单位在施工过程中，未采取防护措施构成的威胁有建议权和督促整改权，并视其危险程度有权要求其停工，并及时上报业主和监理。

　　5、上方单位因施工需要向下倒碴或吊运物资时，必须提前通知下方施工单位，并有专职的安全监管人员进行监护，因倒碴或吊运物资造成施工道路堵塞，爆破方或物资吊运必须及时对道路进行清理，保证道路畅通。

　　四、人员管理

　　1、进入（穿行）对方施工作业场区时，必须佩戴符合国电图册要求的安全帽，并视对方作业面环境需要，佩戴与其相应的个人劳动防护用品，否则，对方有权拒绝进入其施工场地。

　　2、进入对方施工作业场区时，随身携带的工具、材料等物品不应给对方安全文明施工构成威胁，否则，应采取相应安全措施，在不能保证安全的前提下，不得进入对方施工作业面。

　　3、在穿行过程中不得有违反安全要求的行为发生，避免给对方劳动纪律造成不好的影响。

　　4、施工方应为穿行方提供便利，不得无故阻挠。

　　五、车辆管理

　　1、协议双方必须加强对车辆的检修维护，保证刹车、照明大灯、转向灯、防撞钢梁等安全设备处于良好状态，并在车身粘贴反光条、内部编号，以利于安全行驶和准确识别。

　　2、协议双方聘用驾驶员必须持证上岗，并须加强对驾驶员的安全教育，严格遵守道路交通法规，安全行驶。

　　3、在施工场区行驶时，除要遵守道路交通法规外，还要按场区道路路标行驶，严禁超速和超载。

　　4、进入对方施工场区时，应减速行驶，左右观望，不得损坏对方安全或施工设施，也不得给对方人员安全构成威胁。

　　5、由于借道穿行给对方造成的一切损失由借道方承担。

　　6、施工方应对过往车辆提供通行便利，尽可能满足其机械行驶要求，对违规车辆有权提出建议并要求整改。

　　六、其它事项

　　1、本协议中未明确事宜，协议双方应通过协商解决，并可签订补充协议，补充协议视为本协议的延伸，经业主、监理签字后，具有同等效力，不能解决的问题可通过监理和业主加以协调，协调未果后可依法申请法律仲裁。

　　2、双方有一方违反协议规定，另一方有权向监理、业主举报，经查实后，由监理、业主按《柳树沟水电站安全文明施工规划》中的具体标准实施处罚。

　　3、业主、监理应对本协议的执行情况进行监督和控制，对违反本协议的施工单位，业主、监理部有权视其违约程度处1000元以上的处罚。

　　4、上述条款必须严格执行，并落实到位，任何一方如未按上述条款实施导致发生了安全事故，必须及时上报事故，并依法承担相应法律责任。

　　5、本协议经双方签字后立即生效。

　　6、本协议一式四份，具有同等法律效力，协议双方各执一份，业主、监理各一份。

　　协议签订单位

　　安能公司：

　　安全负责人或安全科长签字：

　　中水十五局：

　　安全负责人或安全科长签字：

　　见证单位

　　长江委监理中心柳树沟监理部：

　　业主安监部：

水电站合同14

　　甲方(发包单位)：____________

　　乙方(承包单位)：____________

　　甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称(工程地点)：

　　工程价____元整。

　　清淤及加固；文星水电站22引水明渠清淤及加固。

　　(清淤固工程)，包模板2300元米。

二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　______年______月______日工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的`前提下求美观。

六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整)；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方：___________(公章)法人代表：____________

　　乙方：___________(公章)

　　法人代表：____________

　　______年______月______日

水电站合同15

　　甲方：

　　乙方：姓名：身份证：

　　姓名：身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：______________________的运行管理。

　　二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的'日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决;若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【水电站合同】相关文章：

水电站合同05-16

水电站合同 水电站合同