混凝土的合同[大全15篇]
随着人们法律意识的加强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编精心整理的混凝土的合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
混凝土的合同1
需方:________(简称甲方)
供方:________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规及长城杯工程的有关技术规范,为规范预拌混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、有关于的规范、标准及技术要求、应提供的资料等
供需双方应以如下有关规范、规程、标准为一切工作的准则:
1. 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)
2. 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ52-20xx)
3. 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)
4. 《混凝土用水标准》 (JGJ63-20xx)
5. 《混凝土外加剂》(GB8087-1997)
6. 《混凝土泵送剂》(JC473-92)(1998)
7. 《混凝土防冻剂》(JC475-92)(1998)
8. 《混凝土膨胀剂》(JC476-92)(1998)
9. 《砂浆、混凝土防水剂》(JC474-92)(1998)
10. 《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119-20xx)
11. 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91)
12. 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)
13. 《混凝土质量控制标准》(GB50164-20xx)
14. 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-20xx)
15. 《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T50080-20xx)
16. 《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-20xx)
17. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20xx)
18. 《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T10-95)
19. 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-20xx)
20. 《预防混凝土工程碱集料反映规程》(DBJ01-95-20xx)
21. 《混凝土碱含量限值标准》(CECS53:93)
22. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)
23. 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-20xx)
24. 《预拌混凝土》(GB/T14092-20xx)
25. 《人工砂应用技术规程》(DBJ/T01-65-20xx)
26. 《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-90)
27. 《预拌混凝土生产管理规程》(DB11/T642-20xx)
28. 《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/T385-20xx)
29. 《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ/T223-20xx)
30. 《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-20xx)
31. 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-20xx)
32. 《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3-20xx)
33. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-20xx)
34. 《北京草桥燃气联合循环热电厂二期综合楼工程施工组织设计》
35.甲方随时提供的其他相关混凝土施工方案
二、甲方承建工程所需的混凝土为预拌混凝土,现委托乙方提供;为使混凝土达到工程质量标准、符合设计要求及有关规定,甲方应遵守如下条款。
2.1.混凝土强度等级(以现场技术人员通知乙方为准):
楼层及部位混凝土强度等级
主楼部分纯地下室部分
基础垫层C15 C15
地下室底板C40p8 C40p8
地下室外墙、车道C40p8 C40p8
纯地下室顶板及梁C40
地下剪力墙及柱C45 C40
地上剪力墙及柱C45-C35
地上梁、板、楼梯C30 C30
圈梁、构造柱、现浇过梁C20 C20
标准构件按标准图要求
后浇带采用高一级的微膨胀混凝土
2.2.预拌混凝土配合比的主要参数要求:
2.2.1.水泥品种、强度等级
混凝土宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级p.O32.5或p.O42.5。优先选用含碱量低于0.55%的低碱水泥。
2.2.2.外加剂
1)抗渗混凝土采用UEA型抗渗剂。
2)非抗渗混凝土采用高效减水剂或泵送剂。
3)冬期施工时,砼防冻剂不应使用以Cl-为主的无盐防冻剂。
4)供方可在满足需方质量要求的前提下自行使用其他外加剂,但必须是北京市建委认证的产品,并且应有准用证、产品说明书、检测报告,并经复试合格。
2.2.3掺合料
1)采用Ⅱ级粉煤灰。
2)供方可在满足需方质量技术的前提下自行使用其他掺合料,但必须有可靠的试验结果。
2.2.4.交货时砼搅拌物的最高温度和最低温度。
最高温度:35℃(夏季)
最低温度:保证现场入模温度不低于5℃。
2.2.5.地下部分的混凝土,碱含量不超过3kg/m3,氯离子含量不超过0.1%
三、预拌砼材料及质量技术要求
1.材料:所有一切材料必须符合相应的规范、规程、标准的规定。
2.水泥用量:用于有抗渗要求的补偿收缩砼的水泥含量应不小于320kg/m3。当掺入掺合料的砼,最小水泥用量为280kg/m3。补偿收缩的膨胀剂掺量不宜大于12%,不宜小于6%,填充用膨胀剂掺量不宜大于15%,不宜小于10%.
3.骨料:
(1)粗骨料最大粒经不宜超过40㎜,泵送高度超过50m时,碎石最大粒径不宜超过25㎜,卵石最大粒径不宜超过30㎜,骨料最大粒径与混凝土输送管内径之比,碎石
最大粒径不宜大于输送管内径1/3,卵石最大颗粒不宜大于输送管内径2/5,,粗骨料应采用连续级配的石子,针片状颗粒含量不宜大于10%;不得使用碱活性骨科。其他要求应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)的规定。
(2)细骨料宜采用中砂,含泥量3%,通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于15%且不大于30%。通过0.160mm筛孔的颗粒含量不应小于5%。其他要求符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20xx)、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146等规定。
(3)拌制混凝土所用的水应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63/89)的规定。
(4)所用外加剂及粉煤灰宜使用同一厂家、同一批的产品。
(5)水泥使用同一厂家产品,砂、石料使用同一产品。
(6)预拌混凝土矿物掺和料宜选用Ⅰ级或Ⅱ级产品,Ⅲ级粉煤灰不得用于结构工程。
(7)泵送混凝土胶凝材料总量不宜小于300kg/m3,泵送混凝土的砂率宜为35%~45%,泵送混凝土水胶比不宜大于0.6,泵送混凝土的含气量不宜超过5%,泵送混凝土的塌落度不宜小于100mm。
3.后浇带混凝土的要求:
后浇带混凝土采用补偿收缩混凝土,其性能处应符合有关相关规定外,尚未符合下列要求:
坍落度要求:抗渗100-140mm;水灰比W/C0.55;所掺的外加剂符合现行有关标准的规定;混凝土的微膨胀和收缩应符合设计要求限制膨胀率的有关规定。
4.坍落度
1)一般混凝土塌落度:140~160mm
2)抗渗混凝土塌落度:100~140mm
四、冬季混凝土的要求:
(1)应优先选用普通硅酸盐水或硅酸盐水泥,水泥标号不低于425号;
(2)最小水泥用量不应少于300㎏/m;
(3)水灰比不应大于0.6;
(4)坍落度要求140~160mm;
混凝土拌制前应对水、骨料进行加热、并做好混凝土运输车的保温措施,保证混凝土运至现场的出机温度不得低于10℃;保证入模温度不低于5℃。
外加剂要求符合环保要求,并在实验合格及环保检测合格后方可使用,且不得使用含有氯离子及氨类物质的产品,应符合《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB18588-20xx)的要求。
五、混凝土运输时间的控制:
为满足在下层混凝土初凝时间前完成上层混凝土浇筑的施工要求,混凝土运输车辆保证连续作业。
混凝土施工采用泵送浇筑,甲方应保证混凝土的浇筑连续进行,浇筑前应提供同配合比无石子的砂浆,数量为1~3m(实际用量由现场技术人员通知为准)。
六、乙方应及时提供的技术资料如下:
(1)混凝土配合比申请通知单、开盘鉴定(开盘鉴定应有32d强度补报)。
(2)水泥备案证明,出厂强度检验报告(28d),进场复试报告)(3d、28d);
(3)砂、石试验报告;
(4)粉煤灰合格证、试验报告;
(5)混凝土所用外加剂的备案证明、出厂合格证、检验报告、使用说明书、性能检测报告、进行复试报告(法定检测单位);
(6)混凝土所用原材料放射性检测报告及混凝土外加剂中有害气体含量的.检测报告;
(7)混凝土所用水泥及外加剂的氯离子含量检测报告,混凝土氯化物含量计算书;
(8)预拌混凝土出厂合格证(混凝土出厂检验28d强度检验报告数值填入预拌混凝土出厂合格证,应在32天之内提供),混凝土试块强度统计、评审纪律,混凝土强度增长曲线。每次混凝土浇筑前,乙方应将混凝土配合比、开盘鉴定、原材料常规检测报告等技术资料随同第一辆混凝土运输车送到现场,并上报甲方技术质量部;技术资料须一式九份,提供原件。
七、其他要求:
(1)每车混凝土应有运输小票,(保证字迹清楚,使用部位准确,栏目填写齐全);
(2)为加强混凝土质量控制,乙方现场应配备技术及生产人员一名,以便及时掌握了解现场的情况。
八、混凝土的验收
1、混凝土运输车运至现场卸料出口为混凝土交货地点,须经验收人员验收合格后,方可卸货。
2、现场由施工技术人员、监理、乙方技术人员组成验收小组,对混凝土运输车内的混凝土质量共同验收;验收人应审核《预拌混凝土运输单》内容,并对混凝土拌合物的工作性进行确认,满足要求时,甲方签字验收、不满足施工要求时,甲方拒收并在混凝土运输单上注明拒收原因。
3、每车混凝土都应检测混凝土坍落度;混凝土坍落度不满足施工要求时,乙方可采取改善混凝土坍落度的有效措施,当满足施工要求时,甲方验收签字;当混凝土塌落度仍不满足施工要求时,甲方拒收并签字确认。
4、混凝土运输过程中不应产生分层离析,并避免遗洒。
九、双方责任及义务
1、甲方责任及义务
(1)根据施工工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其它有效方式向乙方申请所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式和技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货时间计划准备。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。乙方混凝土运输车辆送货到达施工现场后,应安排专人负责调度指挥,保证车辆及随机人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)负责提供现场作业用水及照明。
(4)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土运输发货单所列项目进行验收确认。
2、乙方责任及义务
(1)供货前到施工现场进行勘察同时进行技术交底,以保证混凝土供应的顺利进行;
(2)乙方运送车辆及随机人员进入现场后,必须服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务。
(3)严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,按时供应混凝土;若出现设备故障、停水、停电等原因,应采取应急预案,保障混凝土连续供货;
(4)混凝土运至现场到卸料口前,应承担混凝土质量责任,并对混凝土从搅拌制作至浇筑作业面全程进行质量跟踪管理,塌落度、可泵性应满足施工要求;若混凝土塌落度不满足施工要求时,应由乙方人员负责对混凝土塌落度进行调整,严禁向混凝土罐车内加水;若乙方技术人员不能达到现场,可委托甲方进行调整,调整后的混凝土质量仍由乙方承担混凝土质量责任;
(5)供货时,驻场技术人员应协助甲方试验员共同制作混凝土试块;
(6)合同签订后5天内,应将工程所有原材料的相关资料报送甲方存档,如有材料变动,乙方应提前通知甲方,并做书面申请,及时补报新资料;
(7)混凝土技术资料应及时送交甲方,不得以任何理由作为迟交资料的理由,因资料报送不及时给予甲方造成的损失,由乙方承担全部责任;
十、其他
1、在合同履行过程中,因先后履行抗辩权终止合同或执行中有变动,应提前7天书面通知对方。
2、经甲乙双方签字确认的预拌混凝土技术合同与买卖合同具有同等法律效力。
3、未尽事宜,由双方协商另行约定提出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、违约责任,甲乙双方未按本合同约定履行义务,应按《中华人民共和国合同法》规定承担其违约责任。
5、争议解决方式,本合同项下发生的争议,双方应协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,应按照下列第种方式解决:
(1)向人民法院提起诉讼;
(2)向仲裁委员会申请仲裁。
6、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式4份,甲方3份,乙方
1份,具有同等法律效力。
买方(签字):________卖方(签字):________
住所:________住所:________
法定代表人:________法定代表人:________
电话:________电话:________
委托代理人:委托代理人:________
电话:________电话:________
现场联系人:现场联系人:________
电话:________电话:________
签订时间:________签订地点:________
混凝土的合同2
甲方:
乙方: 车号:
为了加快公路建设进度,确保安全生产,甲、乙双方建立沥青混凝土运输劳务关系,明确甲、乙双方的责任和义务,经双方协商,达成如下协议:
一、甲方有义务为乙方的运输提供相关条件并及时解答乙方的各种咨询。
二、乙方每天应按规定时间到我处过磅室报到,迟到一次罚款50元。未经甲方同意许可,不得无故缺席或参加其它运输,否则,视为放弃参加运输,本协议自动解除。
三、乙方每天报到后需对车辆进行检查,必须保证车辆的车况完好。如车辆故障需停驶检修,应提前通知甲方,以便甲方及时调整。
四、运输车辆每次使用前后必须清扫干净,车厢板上涂一薄层油水(1:3)混合液,以防止混合料粘结车厢,但不得有余液积聚在车厢底部。
五、从拌合机向运料车上装料时,应多次挪动车辆位置,平衡装料,减少混合料离析、洒落。
六、运料车至现场后,应听从现场人员指挥,将车辆有序停放。在将混合料卸入摊铺机时,应将料车平稳地倒在摊铺机料斗中间,距摊铺机约10c左右时停下、卸料,严禁料车撞击摊铺机。
七、乙方应对车辆及时检修保养。若在运输途中发生故障维修时间超过2小时造成摊铺材料报废,乙方应负责赔偿全部损失(沥青混凝土材料400元吨)。
八、乙方应加强对沥青混凝土运输途中的保护,自备蓬布等覆盖设备用于对材料的保温、防雨,遇有恶劣天气情况及时覆盖。
九、由于乙方原因造成所承运的沥青混凝土缺失、泄露或处置不当造成损失,由乙方按照400元吨价格赔偿甲方。
十、乙方在运输中,应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及国家有关安全生产的`相关规定,严守操作规程,杜绝安全事故发生。若乙方车辆出现安全事故而引起的一切法律责任和民事责任由乙方自己负责,甲方概不承担任何责任。
十一、甲方根据工作和车辆运输情况,可随时解除本协议,解除协议时应提前1天通知乙方。
十二、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
混凝土的合同3
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国国民法通则》、《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规规定,甲、乙双方协定一致,订立本合同:
1、甲方将 工程所需混凝土有乙方供应,总方量约为: a;3;。
2、混凝土标号及价格如下表:单位: 元a;3;
3、付款与结算方式:
4、商品混凝土数量确认以乙方的电子磅称称重为准,按混凝土(2400㎏a;3;),砂浆(1500㎏a;3;)重量折合成方量进行结算,甲方可随时抽查(整车误差300㎏);如超过误差按相应比例扣罚商砼款(甲方也可到乙方泵房现场进行监泵)。
5、甲方每次需商砼时提前24小时通知乙方,乙方负责按计划向甲方提供混凝土,如出现停电、天气变化及非人为因素等不可抗拒的原因无法进行正常生产,乙方应提前通知甲方,由甲、乙双方协商解决。
6、乙方每次供货应出具发货单(一车一单),作为商品混凝土接受及所有权转移和结算的依据;商品混凝土到达甲方工地后,甲方应积极配合乙方车辆卸料,因甲方原因导致混凝土在工地停留时间过长,因此造成的混凝土质量问题由甲方负责;对运送到工地的混凝土按相应的规范进行施工操作,施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料,如不按相应的规范进行操作,或自行添加材料,出现任何质量问题由甲方负责,乙方不承担任何责任。
7、甲方负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,负责提供安全的工作环境及条件,并保证施工现场运输车辆、施工机械及人员的安全;甲方负责提供现场所需的交通、供水、供电、照明等必要的条件;因混凝土运输、搅拌、泵送、浇注等原因造成的施工现场及周边扰民问题,由甲方负责解决。
8、甲方如需具有资质实验室的配合比和相关资料,乙方制安混凝土方量为甲方提供相关的混凝土原材料的批量报告资料;乙方必须保证商砼的整体质量、强度合格,如发现质量问题乙方承担全部责任;现场试块由甲方自己抽混凝土制作、养护、检测,费用自付;甲方应制定养护措施,加强混凝土养护,因养护不当造成混凝土强度不够、裂缝等缺陷由甲方负责;在28天强度实验报告作出后,任何一方认为混凝土有质量问题,均应立即书面通知对方,并经双方确认后由乙方承担全部损失,否则即认定为乙方供货符合合同约定的质量标准。
9、违约责任
(1)、甲方未按合同约定期限结算和付款,乙方有权停止混凝土供应,且甲方应按欠款额的日千分之五向乙方支付滞纳金。因此给乙方造成的损失由甲方承担。
(2)、因乙方不能按甲方要求时间供应混凝土,所造成的工程停工损失由乙方承担。
(3)、乙方提供混凝土的质量不符合本合同约定的,甲方应在24小时内通知乙方,乙方应在得到甲方通知后24小时内改正,因改正不及时造成甲方损失的.,由乙方承担全部责任。
(4)、若单方违约,承担合同总价的15%违约金。
(5)、因甲方原因造成的工程停工的,甲方应在乙方最后一次供货后 日内支付乙方所有货款;逾期甲方应按日千分之五向乙方支付违约金。
10、甲方停用混凝土30天以上的,应在停用第40天将所欠乙方全部货款结清。
1
1、解决争议办法
甲乙双方在履行本合同中如发生争议,应由双方协商解决;如不能解决,向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
1
2、其他
(1)、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字盖章后生效。
(2)、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致后可变更补充,否则任何单方面修改条文均视为无效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
混凝土的合同4
需方: (甲方):
供方: (乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上,就本工程商品混凝土采购事项进行协商,达成并签订如下合同条款,由双方共同遵守履行。
第一条 甲、乙双方的主体资格
甲方
企业法人营业执照注册号:
组织机构代码证代码:
施工企业资质证书号:
税务登记证号:
乙方
企业法人营业执照注册号:
组织机构代码证代码:
税务登记证号:
第二条 工程概况
工程名称:
工程地址:
建设单位:
结构形式:
建筑面积:
总 高 度:
运 距:
第三条 商品混凝土价格和计量
商品混凝土单价:
以上商品混凝土单价为施工现场入模价(不含税,含税每立方加壹拾元),包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模,其中泵送价格为15元/m3(如不采用泵送应扣减);还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等;
合同总量和总价款:
合同总数量暂定为 m3;
合同总价款暂定为 元。
计量:结算数量依据施工图纸及变更签证计算,不扣减钢筋,混凝土用量损耗已包含在上述款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。
第四条 质量标准和质量责任认定
混凝土的质量执行《预拌混凝土》GB/T14902-20_、《预拌混凝土技术规程》DB21/T1304-20_。
混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》GBJ107。
混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。
甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应立即书面通知乙方,双方进行技术处理。若有争议,应委托铜川市质检站进行鉴定,确定质量责任,双方按确定结果承担各自责任。
第五条 原材料控制
水泥选用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于,初凝时间不小于45分钟,终凝时间不大于10小时,水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》GB175-20_要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。
乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。
为保证混凝土外观颜色一致,乙方应保证使用同一种水泥和添加剂,确需变更时,须征得甲方书面同意;
粗骨料采用粒径为5-25mm的连续级配碎(卵)石,针片状颗粒含量不大于10%,含泥量不大于1%,泥块含量不大于%;
细骨料采用中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不大于1%,砂率应控制在40%左右;
粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-20_;
外加剂必须是经过有资质的检测部门检验并附有检验合格证明的'产品,质量应符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-20_;
甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查,乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查,对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改,如因乙方原因造成质量隐患,乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。
第六条 混凝土预拌和运输
混凝土拌合必须均匀、颜色一致,不不得有离析和泌水现象;
混凝土的运输必须使用搅拌车,至施工现场的时间应控制在1小时内卸料完毕,当气温高于30。C时或运输距离较远时应采取缓凝措施;
混凝土的运送频率(供料速度)应保证施工现场需要,确保混凝土浇筑的连续性,乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方,经确认后实施。
第七条 质量检验
预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验,检验的项目、标准按国家规范要求执行;
乙方负责按规定对所供混凝土进行出厂检验,并向甲方提交混凝土出厂质量证明书;
甲方负责交货检验,检验由监理单位主持,建设单位和甲乙双方共同参加;
混凝土运输至施工现场后,首先按《混凝土拌和物理性能实验方法》(GBJ80-85)进行坍落度检查,坍落度应在《预拌混凝土》(GB14902-20_)规定的允许偏差范围内,现场坍落度检查记录应以监理单位签字为准,若混凝土塌落度不合格,甲方有权退货。严禁在运输途中和施工现场向混凝土内任意加水;
混凝土塌落度检验合格后,甲乙双方和建设监理单位共同取样,由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养28天,送铜川市质监站进行试压并出具评定报告,评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格,乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第八条 交货及签收
乙方交货应满足工程需要,为保证及时供应,甲方应提前24小时以电话方式通知乙方,并在混凝土浇筑12小时前(特殊情况为4小时)向乙方发出《商品混凝土委托单》,委托单应载明甲方所需混凝土强度等级、塌落度、数量、施工部位、施工时间、入模方式等;
混凝土运至施工现场开始浇筑时,所有权转移至甲方;
乙方按甲方要求运至施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方原因致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,损失由甲方承担;
甲方应派专人 在施工现场对浇筑前的商品混凝土质量等进行检查验收,如有异议,应及时与乙方协调解决。如因乙方原因给甲方造成损失,乙方赔偿给甲方造成的直接或间接损失;
混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等,并加盖乙方印章。
第九条 结算方式及付款期限
支付流程:乙方提交申请--项目部审核进度和数量—工程部审核数量—采购部办理支付手续—财务部支付;
支付节点及比例:
基础至0米,乙方出具收据后14日内支付已完工程量的70%;
此后,每八层封顶,乙方出具收据后14日内支付当期已完工程量的70%;
主体封顶并验收合格后,乙方出具收据后14日内支付当期已完工程量的70%;
工程竣工验收合格后,乙方出具全额发票后56日内结清余款;
乙方提交申请时,应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。
结算:
主体封顶后3日内,乙方应向甲方提交以下完整技术资料:
(1)预拌混凝土出场质量证明书;
(2)水泥的合格证及检测报告;
(3)外加剂、掺和料的合格证及检测报告;
(4)砂石料的检测报告;
(5)预拌混凝土配合比;
(6)按规定提供抗压、抗渗检验报告。
主体封顶后7日内,乙方向甲方提交完工结算资料;
甲方收到乙方提交的技术和结算资料后,14日内审核完毕或提出修改意见。
第十条 双方的责任及权利
甲方责任及权利
应保证作业现场场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并安排专人负责现场调度指挥;
负责提供现场作业用水、照明;、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。
严格按国家标准要求施工,不得自行添加水、外加剂等材料,以确保工程质量;
乙方原因不能按时供应混凝土,甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。
乙方责任及权利
供货12小时前到施工现场了解相关情况,向甲方索取《商品混凝土委托单》,以确保混凝土供应的顺利进行;
混凝土搅拌车辆及随车人员进入现场,应听从甲方负责人员的统一调度指挥,提供优质服务;
严格按照甲方提供的《商品混凝土委托单》将混凝土运送到施工现场,保证满足需要,因自身原因造成延误给甲方带来损失,应赔偿给甲方造成的全部损失。确有特殊原因不能按时供应混凝土时,应提前8小时以书面方式通知甲方并征得甲方同意;
自觉接受甲方、建设、监理单位的检验检查和取样,如有问题,应积极配合解决,并承担自身原因给甲方造成的损失;
解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调,并承担费用。
第十一条 违约责任
合同订立后,甲方或乙方中途无故解除合同或终止合同时,将视为违约,违约方应按未履行数量的10%向对方支付违约金;
如甲方逾期付款的,每逾期一日,应按逾期付款额的万分之二向乙方支付逾期违约金,直至付清逾期付款额为止;
乙方不能按时供应混凝土,也不按约定通知甲方,造成甲方不能按时浇筑混凝土超过2小时,乙方应按本次需要混凝土价款的10%支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。
第十二条 争议的解决
因解释或履行本合同而发生的争议,双方应协商解决,协商不成的,约定向西安仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 其他事项
由于不可抗力导致本合同无法继续履行,可由双方协商变更或终止本合同;
本合同经双方签字并加盖单位印章后生效,至本合同全部条款履行完毕时自行终止;
未尽事宜,经双方协商一致可另行订立补充协议。补充协议与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;
本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。本合同正文共6页。
甲方(章): 乙方(章):
住所: 住所:
法定/委托代表人: 法定/委托代表人:
混凝土的合同5
建设单位(甲方):_________
施工单位(乙方):_________
一、锦屏镇长新村椿树峁梯田项目道路工程
1、道路工程名称:椿树峁梯田道路工程
2、工程地点:位于锦屏镇长新村椿树峁
3、承包范围:长新村椿树峁梯田工程点上山路
4、合同价款:合同总价_________万元。大写:_________。
5、合同工期:_________
工程总期_________天。
开工日期为:_________年_________月_________日
竣工日期为:_________年_________月_________日。
6工程内容
道路全长711米,宽4米,总方量为2718.8立方米
二、工程质量
乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。
三、付款方法
工程完工后采用报账制,验收后付款。
四、安全责任
1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的.行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
五、双方责任
1甲方:派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。
2乙方:
(1)加强安全生产教育,严格安全生产施工规范。
(2)严格按照要求施工,确保工程质量,按合同规定时间竣工交工。
六、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
七、本合同一式两份,双方各执一份。
建设单位(甲方):_________(公章)
施工单位(乙方):_________(公章)
甲方代表签字:_________
乙方代表签字:_________
_________年_________月_________日
混凝土的合同6
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规规定,甲、乙双方协定一致,订立本合同:
1、甲方将 工程所需混凝土有乙方供应,总方量约为:
2、混凝土标号及价格如下表:单位: 元
3、付款与结算方式:
4、商品混凝土数量确认以乙方的电子磅称称重为准,按混凝土(2400㎏),砂浆(1500㎏)重量折合成方量进行结算,甲方可随时抽查(整车误差300㎏);如超过误差按相应比例扣罚商砼款(甲方也可到乙方泵房现场进行监泵)。
5、甲方每次需商砼时提前24小时通知乙方,乙方负责按计划向甲方提供混凝土,如出现停电、天气变化及非人为因素等不可抗拒的原因无法进行正常生产,乙方应提前通知甲方,由甲、乙双方协商解决。
6、乙方每次供货应出具发货单(一车一单),作为商品混凝土接受及所有权转移和结算的依据;商品混凝土到达甲方工地后,甲方应积极配合乙方车辆卸料,因甲方原因导致混凝土在工地停留时间过长,因此造成的混凝土质量问题由甲方负责;对运送到工地的混凝土按相应的规范进行施工操作,施工操作中不得在混凝土中加水或添加其他材料,如不按相应的规范进行操作,或自行添加材料,出现任何质量问题由甲方负责,乙方不承担任何责任。
7、甲方负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,负责提供安全的工作环境及条件,并保证施工现场运输车辆、施工机械及人员的安全;甲方负责提供现场所需的交通、供水、供电、照明等必要的条件;因混凝土运输、搅拌、泵送、浇注等原因造成的施工现场及周边扰民问题,由甲方负责解决。
8、甲方如需具有资质实验室的配合比和相关资料,乙方制安混凝土方量为甲方提供相关的混凝土原材料的批量报告资料;乙方必须保证商砼的整体质量、强度合格,如发现质量问题乙方承担全部责任;现场试块由甲方自己抽混凝土制作、养护、检测,费用自付;甲方应制定养护措施,加强混凝土养护,因养护不当造成混凝土强度不够、裂缝等缺陷由甲方负责;在28天强度实验报告作出后,任何一方认为混凝土有质量问题,均应立即书面通知对方,并经双方确认后由乙方承担全部损失,否则即认定为乙方供货符合合同约定的质量标准。
9、违约责任
(1)、甲方未按合同约定期限结算和付款,乙方有权停止混凝土供应,且甲方应按欠款额的日千分之五向乙方支付滞纳金。因此给乙方造成的损失由甲方承担。
(2)、因乙方不能按甲方要求时间供应混凝土,所造成的'工程停工损失由乙方承担。
(3)、乙方提供混凝土的质量不符合本合同约定的,甲方应在24小时内通知乙方,乙方应在得到甲方通知后24小时内改正,因改正不及时造成甲方损失的,由乙方承担全部责任。
(4)、若单方违约,承担合同总价的15%违约金。
(5)、因甲方原因造成的工程停工的,甲方应在乙方最后一次供货后____日内支付乙方所有货款;逾期甲方应按日千分之五向乙方支付违约金。
10、甲方停用混凝土30天以上的,应在停用第40天将所欠乙方全部货款结清。
11、解决争议办法
甲乙双方在履行本合同中如发生争议,应由双方协商解决;如不能解决,向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。
12、其他
(1)、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字盖章后生效。
(2)、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致后可变更补充,否则任何单方面修改条文均视为无效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
混凝土的合同7
项目名称:
工程地址:
年 月 日
发包方: 有限公司(以下简称甲方)
承包方: 公司(以下简称乙方)
为了确保“ ”项目(下称项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。
2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。
3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
三、劳务承包方式:
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗
材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用,若每天下班后的落地灰不收集,或收集不干净,超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过部分由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间:
1.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。
1.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为: 元/m2,大写 。
2、基础部份混凝土为 元/m3,大写 。
3、上述结算单价包括混凝土劳务的'人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其它费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、计时工工资:技术工按 元/工日计算,普工按 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕,审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。
(2)乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款,
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理 签字确认;未经甲方项目经理 签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算),若保修期满未产生维修费用,则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费,则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取,则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。
九、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按五百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向
甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定
1、按国家税法规定属隶纳税原则,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。
7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:: 电话: 联系电话:
乙方担保人(签字):
合同签订时间: 合同签订地点: 附件:
1、结帐申请单:
2、工单
3、结帐单:
混凝土的合同8
卖方:__________________
买方:__________________
依照《中华人民共和国民法典》《预拌混凝土》及有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就购商品混凝土事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称
工程地点__________________
二、乙方委托甲方供应商品混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数
甲方所供应的混凝土,其质量应符合国家标准14902-20__《预拌混凝土》、《砼强度检验评定标准》/50107-20__及其所引用的相关技术标准。
三、供货量验收方式:
1、预拌混凝土的供货量,乙方应指定其合法代表人签收甲方的混凝土随车发货单,该发货单作为实际供应混凝土数量的结算依据。
2、乙方可对甲方提供的混凝土量进行随机抽验,数量合理误差在2%以内,抽验费用由乙方承担。大于合理误差,则按本车抽验数量为基数计算本次供砼总量,且抽验费用由甲方承担。
四、结算和付款方式:
1、结算方式:甲方根据乙方签收后的发货单编制结算单,并提供给乙方,由乙方核对后在结算单上盖章或签字确认数量。
2、付款方式:现金或转账支付。
五、乙方的基本权利和义务:
1、乙方应提前二~三天,以提交供货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位,浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知甲方。乙方如遇不可预见的.情况造成混凝土浇筑时间临时变动的,应提前一天通知甲方。
2、乙方应在施工现场为混凝土车辆的运输提供必备的条件,确保施工道路安全畅通,提供必要的用水、照明和停车场地等设施,并安排专人在现场负责调度指挥,确保施工现场运输车辆、施工机械和人员的安全。
3、混凝土搅拌车到达工地后,乙方应在40分钟内办完查验交接手续,由于超时卸料造成的质量缺陷其相应的损失由乙方承担。混凝土浇筑临近结束时,乙方应估算最后车次实际用量并提前一小时告知甲方调度进行数量调控。
4、乙方在工地现场砼试块制作和养护必须规范符合/14902-20__要求。
5、若甲方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或合同约定,乙方有权拒收。乙方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料,如由此产生的质量问题,由乙方承担全部责任。
6、乙方在浇筑混凝土前,模板支撑必须符合安全施工规范要求,如因模板支撑等原因发生事故,一起责任由乙方承担。
7、乙方在工程全部完成竣工验收合格,并通过审计部门对工程决算审计完毕,拿到工程款后必须将所有混凝土款付清。
8、乙方施工操作必须按泵送混凝土施工规范进行。对于泵送混凝土的混凝土楼板、梁,需在振捣和收面后,采用甲方提供的塑料膜及时覆盖保湿,防止混凝土发生塑性收缩裂缝。
六、甲方的基本权利和义务:
1、甲方应建立健全的质量保证体系,严格按国家标准规范生产,根据合同和乙方通知要求,保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务
2、甲方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比,同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。甲方在每次混凝土供货必须按不同混凝土品种等级向乙方提供商品混凝土出厂质量保证书等有关资料。
3、甲方运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从乙方负责人员的调度指挥,提供优质服务。
4、甲方应积极配合乙方对混凝土质量和供应量的抽验,出现争议时,甲方应及时委派相关人员进行协商处理。
5、根据甲乙双方友好协商,甲方自愿为乙方首先垫付商品混凝土款150万元整。
七、违约责任及质量保证事项:
1、由于施工在施工技术、养护等因素造成的工程质量问题,由乙方承担责任。由于甲方混凝土质量不合格,经质量部门鉴定确认后,由甲方承担责任。
2、在正常施工过程中,甲方不得另找违反合同规定的理由拒绝向乙方供应混凝土,乙方有权拒付已购混凝土款,并有权选择另外厂方供货,甲方不得有任何异议。
八、解决争议方式:
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,向当地人民法院起诉。
九、其他事项:
1、本合同所签订的单价为一口价,不再随市场价格波动而调整。
2、本合同一式三份,甲方持两份,乙方持一份。
3、本合同如有未尽事宜,双方应积极协商订立书面补充合同。
4、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效,
甲方:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
混凝土的合同9
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,依据《中华人民共和国合同法》有关规定,就甲方向乙方提供混凝土泵租赁一事达成一致,为明确甲乙双方责任、权利和义务,签订以下合同条款:
一、租赁标的物:
租赁标的物:混凝土泵壹台及其配属零部件、附属设备、工具。
二、租赁期和租赁结算方式:
1、自________年____月____日至________年____月____日止合计_______天。超过约定使用期仍继续使用的,自动视为按本合同约定条件续约。
2、设备租赁费:
(1)按每天元结算。
(2)入场所时乙方须向甲方支付元,做为工程保证金。
3、设备使用时间,每天工作_____小时
三、双方责任和义务:
1、在施工现场,乙方应做好甲方设备的保护工作。
2、水、电由乙方负责供应。
3、乙方有义务协助甲方操作手,做好设备的维护保养工作,配件、修理保养,保证泵车的技术状态良好。
4、甲方提供泵车操作工,负责操作工的所有相关费用和支出。保证操作人员培训到位。
5、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方泵车作抵押转租或转交他人使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
6、若因乙方所提供的安全设施及防护力不强,或违章指挥造成的`泵车及操作人员的安全事故由乙方付全责。
7、在合同终止前,乙方必须提前十五天告知甲方,以便双方作好续约或终止合同的相应准备,并且依据本合同条款双方做好租金结算工作。
8、混凝土泵每月需要3天时间进行维护和保养。
四、违约责任
1、乙方必须按约定支付租赁费,延迟支付按500元/天计算违约金,租赁费仍按实际发生量计收。
2、因乙方维护、使用和维修不当,造成甲方车辆损失或损坏的,甲方有权要求乙方赔偿。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签约时间:签约时间:
混凝土的合同10
需方(全称):
供方(全称):
签订地点:
一、总则
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就“中铁五局贵阳逸都国际项目”需用混凝土标砖供应事项协商一致,订立本合同。
二、质量要求
供方须向需方提供合格混凝土标砖。
三、物料供应地点及方式
供货方负责将混凝土标砖按时送到需方工地(贵阳逸都国际项目部)指定地点。
四、验收记量方法
需方采用现场清点,不合格混凝土标砖,需方予不计量。
五、物料需用计划的提交及供应
本合同签订后,需方根据工程施工需要提前20日向供方提交混凝土标砖的需要时间、数量,供方应按照需用时间及时组织货源并按时进行供货。
六、合同价款
1、本合同价按每块大混凝土标砖0、34元每块,小混凝土标砖0、24每块,当市场价格变化时,供需双方皆有权提出价格调整,根据市场行情共同协商。如一方不予接受,另一方有权解除本合同。
2、本合同价格为供方运输到工地的价格。
七、物料货款结算方式
供方按照需方需用计划要求,送货到需方指定地点,需方验收合格,在每月1日结算上月所供货物,结算后30日内支付本月结算货款的70%。以此结算方式,余款30%供货完毕工程竣工后支付完毕。
八、其他事宜
1、需方应保证施工现场送货道路的.畅通安全,以便送货车辆能够按时顺利进入料场;送货车抵达工地后,需方协助供方及时进行卸车。
2、本合同如生纠纷,由双方协商解决,协商不一致,可提请工程所在地人民法院解决。
3、本合同一式两份,供、需双方各执一份。
4、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章或手印即时生效,合同责任与义务完成并结清经济往业后即告终止。
5、提供合格发票。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
混凝土的合同11
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为了保证双方的合法权益,供需双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同严格履行。
一、工程项目
1.1 工程名称:丁字镇园区路二期拓宽道路工程
1.2 工程地点:位于丁字镇园区路
1.3 承包范围:总平面图中C1标段中B、C线道路混凝土工程。
1.4 承包方式:包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款: 单价 28元/m (综合单价包干)
1.6 质量标准:合格。
1.7 工 期:工程总日历工期 7 天。具体开工日期以电话通知为准。
二、技术标准及图纸
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、长沙市相关技术标准、规范;
三.双方权利和义务
3.1 甲方的权利和义务
3.1.1、甲方负责人姓名:
甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3甲方主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2按合同约定支付工程款。
3.2 乙方的权利和义务
3.2.1 乙方负责人姓名:
乙方负责人代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
3.2.2乙方主要工作:
3.2.2.1 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.2做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合甲方和监理单位进行质量检查。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B、.工程量按实结算
五、工程价款的支付
5.1 工程完工后,甲方向乙方支付至合同总价的 50%;
5.2 工程经甲方、监理竣工验收交付使用后,支付至工程结算总价的'95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担。
六.安全文明施工
6.1乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.1乙方在工程具备竣工验收条件前24小时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
八.违约责任
8.1甲方违约:
8.1.1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2乙方违约:
8.2.1 因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按3000元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
8.2.3如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
九、争议
在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效; 10.2甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、本合同如有未尽事宜,双方友好协商补充,补充条款作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同共2页,一式三份,供方一份,需方两份,每份具有同等法律效力。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
混凝土的合同12
承租方:____________________________
出租方:____________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙_向甲方承租设备特签订本合同。
一、机械设备
名称:_________________________
型号:_________________________
数量:_________________________
概况:_________________________
二、设备使用地点及工程项目
本租赁设备仅限于在___________________,用于_____________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有租赁设备的所有权。
2、乙_仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为乙_配备该设备操作手______人,由乙_负责食宿,由_____方负责该设备操作手工资。
五、租赁期限及租金结算方式
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙_将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙_继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时,每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。
设备的租赁费按月租结算___________元/月,________元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
3、经甲乙双方商定,甲方收取乙_设备保证金_______________元,作为履行本合同的保证。
4、乙_向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自始租日起,每_________天向甲方交付一次租金,租赁期满后,甲方应将保证金余额退还乙_。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用
1、设备的进场费由乙_负担,退场费由甲方负担,乙_应在设备退场前七天通知甲方。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙_负担。
3、设备在租赁期间内由乙_使用,乙_应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修费用在________元以下的由乙_负担,维修费用在_________元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。
4、在工作过程中,乙_若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工________天以上的部分乙_应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙_承担。
七、甲方的义务
1、为乙_提供性能良好的设备。
2、设备进入乙_施工现场后,甲方机手应服从乙_施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙_施工现场的规章制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工。
4、甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月或租期结束将此表交乙_单位签字盖章,并以此表计算租金。
八、乙_的义务
1、乙_负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全,如因乙_原因造成设备的'损坏、丢失,其损失由乙_赔偿。
2、乙_不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间,乙_应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失,乙_仍应按合同约定支付停机期间的日租金。
4、乙_应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
九、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙_不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则由此造成的损失由乙_承担赔偿责任。
3、若乙_未按合同规定期限支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备,每超一天乙_应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作为违约金。
十、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交_______仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同壹式_____份,甲乙双方各执___份,双方签字盖章并在甲方收到乙_月租或预付定金后生效。
承租方:_________________________
法定代表人:_________________________
委托代理人:_________________________
地址:_________________________
电话:_________________________
开户行:_________________________
签字日期:___________年____月___日
出租方:_________________________
法定代表人:_________________________
委托代理人:_________________________
地址:_________________________
电话:_________________________
开户行:_________________________
混凝土的合同13
甲方(供方):_______________
乙方(购方):_______________
根据《合同法》,甲乙双方本着“诚实可信,平等互利”的原则,经双方协商同意,就乙方向甲方购买混凝土多孔砖,订立以下条款共同遵守:
一、产品名称和单价:
1、轻质多孔砖:规格390×190×190,容重900kg/m3,强度等级U为2.5,到工地价为2.5元/块;
2、标砖:规格190×90×50,强度等级U为75,到工地价为0.26元/块。
以上单价为不含税单价。
二、交货地点、方式:甲方负责运输到乙方施工现场(_______________商贸物流城02-15土建项目)由乙方指定的场地下车并堆砌整齐。
三、验收标准:同时满足国家现行质量强制标准和项目所在地地方标准,以相关检验单位检验为准。
四、结算方式及期限:
从甲方供货之日起,每月25日进行结算。结算后三个工作日内支付当月结算金额的50%。余款在_____年_____月_____日前一次支付。
五、甲乙双方的权利和义务
1、甲方必须严格按照相关标准几何尺寸生产。
2、如经甲乙双方在现场抽样,甲方的供贷产品达成到规范要求的质量要求,给乙方造成的所有相关损失和相关部门的.罚款均由甲方承担一切经济费用,并视为甲方违约按违约处理。
3、甲乙双方签订合同后,甲方必须保证乙方每月所需要的产品数量。
4、该合同单价为一次性定价,不论市场价格的波动,双方对些单价不作任何调整,直至甲方供完乙方该项目所需要的全部产品数量。如甲方未按时按量供货,3日内不送货到乙方场地按违约处理,乙方有权把每月的结算余款作为乙方的赔偿,合同自动中止。
5、甲方各种型号成品砖送到乙方现场,乙方现场抽样检查,数量少于送货单的数量时,乙方有权把此前送的批次产品均按抽样所少数量的双倍扣除。
6、送样检测报告为u3.5map,390×190×190砖现场随车抽样必须达到mu2.5以上。标准砖强度达到75以上。
六、本俩一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
七、合同有效期限:乙方该项目竣工为止。
甲方名称:_______________(盖章)
乙方名称:_______________(盖章)
甲方代表:_______________(签字)
乙方代表:_______________(签字)
日期:_____年_____月_____日
混凝土的合同14
承租方:
出租方:
甲、乙双方在平等自愿的基础上,就混凝土输送泵租赁的有关事宜达成如下协议:
第一条:租赁物
名称:拖式混凝土输送泵。
型号、数量:80型地泵按甲方施工要求至少能满足两处同时浇筑砼台。
配套设备:输送泵管、管卡等。使用地点:_________地块工地,甲方工地负责人:。
第二条:租赁期限
租赁期限为整个工程主体结构施工工期内,包括施工后期需要泵送的零星砼。
第三条:租赁费、付款方式
1、所有泵送砼每立方米泵送费按
2、砼工程量计算依据,根据现场实际完成的泵送砼工程量。
3、付款方式:租赁费:实行每浇筑十层梁板支付完成工程量的80%,工程全部砼浇筑完成后三个月内结清余下的工程款。付款方式:□√现金、□支票支付。
第四条:甲方责任
1、按照双方约定时间安排乙方泵车进场,乙方设备进入施工现场后,甲方应选择安全地点,做好防护措施,保证操作人员及设备的安全。不得指挥泵工违章作业。
2、甲方有义务对乙方进行配合,及时进行工程量确认及结算等,浇筑体积或面积较大或有不同部位同时浇筑而一台泵无法满足施工需要时,应至少提前两小时告知乙方,乙方有义务满足甲方施工要求。砼浇筑完成后,及时对输送泵周围的落地砼进行清理,并将地面清洗干净。
3、甲方提供乙方泵送所需的水、电及照明。
第五条:乙方责任
1、乙方人员进入现场,必须服从现场施工管理人员的指挥安排,遵守施工现场的各项规章制度。注意机械设备的保养、维修,以保证在使用时不出现故障,如在施工过程中出现故障而又无法及时排除,乙方应无条件立即采取换泵等应急措施,否则造成的一切损失都由乙方承担。泵输送泵的清理、保养、维修、看护由乙方负责,并负责向国家上缴应缴的费用。
2、乙方不得无故停止砼的泵送工作或罢工,并应在甲方提前通知砼泵送时间前泵车进入现场并准备就绪。若有影响甲方正常施工的,按情节严重处以每次200~1000元的罚款,罚款从当月工程款中直接扣除。
3、乙方负责泵车的进出场及就位,负责泵管的'安拆工作,甲方应派人配合。
4、应保证现场的泵车能满足甲方随时的混凝土浇筑,泵车数量应满足至少能有两台泵车同时浇筑砼,不得耽误甲方的混凝土浇筑计划。
5、若因泵车损坏维修超过四小时以上,延误我司浇筑砼,乙方应立即调换一台好的泵车,否则我司有权要求乙方赔偿因延误工期及材料损失的费用。若因泵车问题发生连续堵管,乙方应赔偿所造成的材料浪费及工期延误损失。
第六条:租赁机械设备安全事故责任:
1)、甲方在承租乙方的砼输送泵期间,非甲方原因,乙方砼输送泵及人员所发机械或安全责任事故,由乙方自己承担。否则因甲方原因导致机械设备发生的一切事故或损坏均由甲方承担责任和损失。
2)、因不可抗力造成的安全事故,由甲乙双方协商确定经济损失和分摊办法。
第七条:设备、货物损坏的双方责任的界定
1、乙方应提供符合国家有关规定的合格质量的泵管,正常施工过程中,泵管出现爆管的由甲方负责派人清理;若因泵管质量差或管壁厚度过薄发生的爆管,则由乙方负责并赔偿材料损失。
2、施工过程中若由于泵车出现故障造成堵管,乙方负责派人清理,所造成的材料损失按市场价赔偿甲方。
第八条:
1)、乙方应指派名称职的设备机长负责砼输送泵的操作使用和日常保养》
2)、乙方进入施工现场人员应遵守乙方制定的相关制定,服从工作安排。
3)、乙方为砼泵配置的砼泵的钢管,软管、管卡条件,应满足工地现场所需,所有管件进出场时应附清单并有我项目部人员登记。因爆管或其它原因损坏的管件应及时收集到我方指定位置并进行清点登记以便及时补充。
4)、乙方负责机械设备的故障性修理,并承担砼泵车正常使用中发生的修理费,非正常使用导致的故障由甲乙双方认定的责任方承担。
第九条:
本合同如发生争议,由双方协商解决。如协商不成,双方同意提交洛阳市仲裁委员会仲裁。
第十条:
本合同一式两份,双方签字或盖章之日起生效。
第十一条:
本合同所有条款甲乙双方履行完毕后自动终结。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
混凝土的合同15
承租方(以下简称甲方):
出租方(以下简称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方承租设备特签订本合同。
一、机械设备进场时概况
二、设备使用地点及工程项目
本租赁设备仅限于在 用于 工程。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、 乙方拥有租赁设备的所有权。
2、 甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、租赁期及租金结算方式:
1、 自租赁期满,甲方将设备交给乙方办理退场手续,租赁期间原则上每天平均工作时间为 8 小时。
2、 双方协商每天搅拌机使用租金为人民币大写:
3、 本搅拌机甲乙双方确认估价 壹万捌仟元 整,由于甲方资金不足,现缴来机械押金人民币大写 元,小写 元。
4、 如造成机械丢失或损坏,乙方可向甲方要求赔付机械全额估价和已使用期间租金
五、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用
1、 双方商定设备的.进出场费用由甲方全部负担,甲方应在设备退场前5天通知乙方来检查设备。
2、 设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担,设备进场前乙方保证设备满油,退场时甲方保证设备满油。
3、 甲方须保证设备使用过程中的清洗工作,交回时设备必须內膛无渣,否则扣500元或清洗干净。设备损坏必须修复如初。
六、双方的责任及义务
1、 甲方的责任及义务
A、 乙方设备在施工现场的看护。
B、 甲方不得强迫机手违规操作或超负荷作业。
C、 必须聘用拥有取得相应资格证书的熟练人员操作该机械,如发生人员伤害及财产损失有甲方全权负责。
2、 乙方的责任及义务
A. 甲方使用设备期间不得强制收回设备(除甲方拖欠乙方机械使用租金)。
B 乙方不得在甲方使用机械设备期间调整租金。
七、违约责任
1、 甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、 在租赁期间,未经对方同意,不得在租赁设备上随意增加或扣除部件,甲方不得对租赁设备进行转租或抵押,否则由此造成的损失由责任方承担。
八、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交仲裁委员会,根据仲裁的有关规定程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费应由败诉方承担。
九、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同一式两份(每份三页),甲乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【混凝土的合同】相关文章:
混凝土合同05-31
混凝土的合同06-04
混凝土购销合同02-22
混凝土购买合同03-06
混凝土运输合同03-06
混凝土销售合同03-06
混凝土供货合同03-07
混凝土采购合同03-08
混凝土供应合同03-04
混凝土施工合同10-17