劳务分包合同

时间：2024-06-09 17:59:34 合同我要投稿

劳务分包合同（热门）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的劳务分包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

劳务分包合同（热门）

劳务分包合同1

　　甲方：

　　乙方：工程

　　经甲乙双方协商采用劳务分包，具体协议如下：

　　一、施工项目单价

　　(1)钻孔

　　单价：50元/m。

　　2、压浆

　　单价：280元/t。

　　二、结算方法

　　按实际工作量计量结算。

　　三、甲方责任

　　1、为乙方提供设备、材料。

　　2、对乙方进行技术交底、提供图纸。

　　四、乙方责任

　　1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。

　　2、必须保证施工质量，因质量问题返工费由乙方全部承担。

　　3、必须爱护甲方提供的设备机具，不得随意浪费各种材料。

　　4、所用材料，均由乙方派人到材料库领取，并运至施工现场。

　　5、在施工过程中，乙方必须确保作业人员安全，如发生安全事故由乙方自行承担。

　　6、设备、材料上、下车由乙方负责。

　　7、房租、水电费由乙方负责。

　　五、未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。

　　六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　日期：

劳务分包合同2

　　发包人：

　　承包人：

　　工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程

　　施工地址：罗田县大河岸滚石坳

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况及承包工作内容

　　1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程

　　1.2工程概况：建筑面积

　　1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工

　　第二条合同工期：

　　开工日期20__年20__年

　　第四条合同价款

　　4.1合同价款：按建筑面积确定承包价_____元/平方米，合同总造价为：_____元人民币。

　　4.2对合同价款内容的明确：

　　泥工：含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。

　　第五条合同价款的支付方式

　　5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生活费），第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20__年年底一次付清余款。

　　5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行。

　　第六条安全施工

　　6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　第七条工程质量、验收与保修

　　7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

　　7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　　第八条工期延误

　　8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　　8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的`爆炸、火灾等不可抗力；

　　8.1.2设计变更和工程量增加；

　　第九条文明施工

　　9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

　　9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生，按照14.2.3执行。

　　第十条：承包人自备工具及须知

　　10.1承包人自备工具为：翻斗车、震动泵、铁锹等。

　　10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场（100米内）。

　　10.3承包人自备机具，其维修保养自理。

　　第十二条发包人的权利及义务

　　12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。

　　12.2负责于20__年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　12.4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

　　12.5负责组织工程的验收工作。

　　12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

　　第十三条承包人的权利和义务

　　13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据。

　　13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　13.4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

　　13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

　　第十四条违约责任

　　14.1发包人违约责任

　　14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿。

　　14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款。

　　14.2承包人违约责任

　　14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失。

　　第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。

　　第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。

　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同3

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方)：

　　一承包范围:本工程中木工部分

　　二安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任.

　　三工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期.___天完工清场.如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按( )元罚款，在结算中扣除.

　　四合同价款支付与结算:约定单方造价

　　计算方法：按图纸计算

　　支付方式：主体封顶后半月内付55% 结算：扣除质量保证金年底付清

　　中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工.

　　五质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求.对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任.并处以罚款.

　　六材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的`节俭用料，合理规范拆模，减少材料损失，每次拆模后材料必须摆放整齐.完工后材料分类整理堆放.

　　七甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担.

　　注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款.

　　八本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效.

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人

　　电话：电话：

　　合同签订日期：_____年____月____日

劳务分包合同4

　　发包人：张家界市路桥总公司慈茶公路A01标项目经理部 (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合慈茶公路A01标段工程具体情况，在甲乙双方协商一致的基础上，现就乙方承建本项目施工事项达成如下协议:

　　一、工程概况

　　工程地点：慈利县蒋家坪境内。

　　二、承包内容

　　乙方承建甲方工程项目中路面底基层、基层施工，主要工作内容包括：全部路段水泥稳定层的施工，（1、搅拌水泥稳定层材料的一切机械设备、管线、等材料设备费费用如、中缝模板、钢丝、铁铅，等人工施工费用，4、水泥稳定层的摊铺、找平、及道路维护等人工费用。）

　　三、工程数量

　　工程数量详见施工图，中间计量数量以实际完成并经有关技术部门验收合格产品数量为准。由于变更引起的工程量增减，不改变本协议各项条款的执行。

　　四、工期要求

　　根据本项目工期要求，计划工期20xx年月日至20xx年月日，共天。

　　五、工程质量标准及技术要求

　　乙方必须按照设计文件和国家及行业现行的技术标准、施工规范组织施工。本合同项目必须全部达到国家或行业现行的工程质量验收标准,且工程一次验收合格。乙方必服从建设单位、监理及甲方现场人员的质量监督和管理，确保工程质量。对不服从管理、不按设计文件和规范作业、偷工减料、更换不合格材料等造成本工程质量达不到验收标准者，建设单位、监理及甲方现场人员有权责令乙方无条件返工，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到本合同规定要求。

　　六、承包形式

　　经双方协商，本合同采用固定单价方式承包，单价详见附件1《劳务报酬清单》，合同价格一经确定，不再进行调整。《劳务报酬清单》中单价包含了乙方完成本项目所发生的一切施工费用，包括本项目承包过程中发生的所有人工费、材料费及设备运费及保管费、机械使用及进出场费、小型临时设施费、供电、供水、排水、通风、照明、通信、与工程有关的协调费用、各类差价，管理费、利润及税金(除营业税)、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

　　七、履约保证金

　　乙方在签订本合同前应向甲方缴纳履约保证金大写：整（小写RMB：元）。待本项目末次清算后一个月内无息返还乙方应得的履约保证金余额。

　　八、中间计量及价款支付

　　乙方按规定时间向甲方报送当月工程技术资料及数据，由甲方核实后统一向建设单位报送计量支付报表，在乙方达到计量1万立方米后，甲方可以支付给乙方的工程劳务费用，甲方支付给乙方的.劳务费用比例为 85%，余下部分款项在本合同工程项目交工验收后7日内支付 15% ，一次性全部结清。

　　九、双方的权利和义务

　　（一）、甲方权利与义务

　　1、甲方驻工地机构名称：张家界市路桥总公司慈茶公路A01标项目部，甲方驻工地代表：

　　2、组织供应施工设计图及有关设计文件，编制施工组织设计，进行施工技术交底，下达施工进度计划，组织协调有关各方工作。负责本项目的控制测量、试验检测，负责制定及施工技术、质量、安全、文明施工、物资、计量支付、财务管理等控制管理办法，指导、督促、检查乙方在劳务承包过程中的执行情况。负责本项目竣工文件的编制、收集、归档、整理和上报工作。

　　3、施工过程中，根据工程进展情况，甲方有权对乙方承包范围内的工程作适量调整。当乙方施工进度、工程质量、安全措施不能满足甲方要求时，在结清乙方所完成工程款后,甲方有权另行组织劳务队伍进场施工，乙方无条件退场。

　　4、负责以项目部名义统一购买建筑工程团体意外伤亡保险，费用由甲方全额承担。

　　(二)、乙方权利和义务

　　1、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。乙方驻工地代表(现场负责人)姓名：，身份证号码：

　　2、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　十、违约责任

　　1、因乙方施工原因向甲方进行处罚，甲方则按处罚金额的1~1.5倍对乙方进行相应处罚。

　　2、出现一次重大质量事故，除乙方承担责任和费用外，并处乙方10000元以上违约金；出现一次民工上访事件，则对乙方处以5000元违约金；出现一次伤亡人事故，则对乙方处以10000元以上违约金。

　　3、凡因工程质量、进度、安全、环境保护或其他事件，被新闻媒体曝光，给甲方企业信誉造成影响的，除由乙方采取补救措施外，每发生一次对乙方处以人民币20000元违约金。

　　4、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

　　5、当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥，危及本合同工程质量、安全生产、文明作业、环境保护和社会治安等，甲方有权对乙方责任人实施经济处罚，要求相关人员限期离开现场，情节严重的，交司法机关处理，并对乙方处以10000元以上违约金。

　　6、乙方以甲方及甲方下属单位名义对外发生任何民事行为，视为乙方违约，则对乙方处以10000元以上违约金。

　　7、乙方中途退场，视为乙方违约，甲方除没收乙方缴纳的全部履约保证金外。

　　8、在计量确定的前提下，甲方拖延支付劳务价款给乙方造成损失的，甲方应根据乙方施工各项损失予赔偿。

　　十一、合同纠纷处理

　　本合同在履行过程中，因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；当协商仍不能解决时，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十二、其他事宜

　　本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工程正式验交并办清财产移交手续后，甲方按本合同约定支付完劳务费用后即告终止。本合同正本壹式两份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方：乙方：

　　签订地点：慈茶公路A01标项目经理部

　　签订日期：二〇一七年月日

劳务分包合同5

　　甲方：_________________

　　地址：_________________

　　电话：_____________

　　乙方：_________________

　　地址：_________________

　　电话：_____________

　　现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__________花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：_________________

　　一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量

　　1、内容范围：该工程的.内容范围包括：

　　_________________室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)

　　2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

　　3、工程完成时间：

　　_________年____月____日。

　　4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。

　　二、乙方责任：

　　1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在

　　__________年6月10日前必须完成全部工程。

　　2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。

　　3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　三、本合同工程总值人民币：_________________元，大写：_________________元整。(包开发票) 其中：_________________

　　1、29号楼b座204房室内装修费用：_________________元

　　2、29号楼b座201房室内装修费用：_________________元

　　3、29号楼a座203房室内装修费用：_________________元

　　四、合同结算使用税局统一发票。

　　五、付款方式：_________________ 本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

　　六、保修服务：_________________ 乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

　　甲方：_________________ (盖章)

　　乙方：_________________ (盖章) ________年____月____日

劳务分包合同6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保优质高效地完成福建省莆永高速公路莆田XXA1标段桥梁施工任务，乙方在充分阅读理解A1标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的`基础上愿意承担劳务任务。根据《中中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，结合本工程实际情况和甲方施工任务需要，遵循"平等、自愿、诚信"的原则，经甲乙双方充分友好协商，为明确职责双方达成如下协议，希双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________莆(田)永(定)高速公路莆田段A1标段桥梁工程

　　二、工程地点：

　　_________莆田市秀屿区、北岸境内

　　三、劳务分包工程项目：_________

　　1. K1+203环湾分离式桥(3-30m)

　　2.K1+932.5秋炉中桥(3-25m)

　　3.K4+495.5秋炉大桥(4-25m)

　　4.K5+327.6忠门互通主线1号桥(3-25m)

　　5.K5+823忠门互通主线2号桥(3-25m)

　　6.K6+718忠门分离是大桥(6-30m)

　　7.K8+743.708西园1#大桥(10-25m+3-40m+23.9m+15-25m)

　　8.K9+598.300西园2#大桥(16-30m)

　　9.桥梁变更(假设有)。

　　四、劳务分包工作内容：_________

　　(一)基础工程

　　1.钻孔灌注桩钢筋：_________钢筋笼、检测管制作、安装等。其中：_________钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。

　　2.砍桩头：_________抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等;

　　3.开挖土石方(含水下)：_________开挖、抽水、支撑、防护等措施;

　　4.砼基础：_________模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中：_________商品砼(含费用)由甲方提供。

　　以上工作内容包含所有工序，除明示外，其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。

　　(二)下部工程

　　1.下部结构钢筋：_________除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外，其余场地硬化、装卸车、钢筋制定(含接头镦粗攻牙)。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。

　　2.下部砼(含垫石)：_________除商品砼(含费用)由甲方提供外，其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。

　　(三)上部结构

　　1.T梁预制、安装工作内容：_________除结构钢筋(含钢模板)、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座8中材料由甲方提供外，其余所有工序及费用均包含在T梁预制和安装中。

　　如：_________①钢模板制作、安装及拆除(含钢模板及加工费用);

　　②钢筋制作、安装(含含接头镦粗攻牙、如果有);

　　③钢绞线制作、张拉、压浆(膨胀剂、减水剂、水泥甲方负责)、封锚(含锚具、波纹管安装);

　　④预制场地建设：_________含硬化、底座、砼、龙门吊、架桥机及相关配套设施;

　　⑤临时支座;

　　⑥养护(采用淋喷设施、覆盖土工布养护等措施);

　　⑦T梁出坑、堆放、运输、安装;

　　⑧临时设施费、水电费等;

　　⑨场地清理恢复。

　　2.现浇箱梁工作内容：_________除8种主材(同上)由甲方负责及钢筋制定和钢绞线张拉单独计价外，其余工作内容参照T梁，及包括地基处理(含换填及硬化费用)、满堂支架、贝雷支架(假如需要的话)、支架预压(含预压材料)。除明示外，其余未明示工作内容工、料、机等费用均包含在现浇箱梁砼单价中。

　　3.桥面系(含湿接缝、顿顶现浇、桥面铺装)及防撞护栏工作内容：_________除结构商品砼、钢筋(含预埋钢板)原材料、伸缩缝、泄水管由甲方提供外，其余所有工序及费用均由乙方负责，不再单独计价。

　　4.预制场地特别条款工作内容：_________本项目根据实施性施工组织设计，因赶工必须建设两个预制场，其中：XXX+700~900段;②K7+500~780段。乙方承诺无条件按照甲方要求的日期、规模标准化投入。否则甲方有权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

劳务分包合同7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经磋商甲方将宝应亿丰国际商贸港2＃土建部分工程（所有瓦工、木工、钢筋工及甲方与建设单位合同约定的在本工程中配合其他相关工种的全部施工内容）以大劳务分包的形式分包给乙方施工。为明确各自职责，特订立本合同。具体条款如下：

　　一、乙方承包范围及相关内容

　　1、总体范围及内容

　　①乙方必须完成施工图，建设单位编制预算的统一口径及甲方与建设单位合同约定的全部相关施工内容（不含外墙涂料和节能、防水工程）；施工放线、定位、送检、试验等由甲方负责。

　　②除塔吊、人货电梯这两种大型机械由甲方提供外，其它现场所需的各种中、小型机械及各种施工工具全部（不含外墙涂料和节能、防水工程）由乙方自理。所有现场机械（乙方自供机械的全部施工机械）的操作用工及信号员均由乙方负责提供，且必须持证上岗。

　　③乙供机械的所有机械操作用工及施工管理人员、生产工人的交通、食宿和工资等全部由乙方承担（下同）。

　　④乙方个人的安全防护设施由乙方自理。

　　⑤乙方必须做好成品保护工作；且不得损坏他人的成品，若造成损坏，由乙方赔偿。

　　2、瓦工部分相关承包施工范围及相关内容

　　本工程瓦工部分承包主要施工内容：

　　基坑及坡壁修整、喷浆护坡（含扎钢筋网）、基坑排水、浇筑砼、砌墙、抹灰、砼面及墙面喷浆、养护，室内操作所需活动脚手架自行搭设、拆除；室外脚手板自行铺设、拆除的所有技工及普工，所有相关工种的全部施工内容，梁、柱、顶棚（需抹灰的顶棚）及内、外墙抹灰，散水坡、屋、楼、地面等施工图中所需工作的全部施工内容和本工程中其他相关工种必要的配合等全面工作。设计变更现场签证另计。

　　3、木工部分相关承包施工范围及相关内容

　　（从基坑至屋面的所有木工工程量）对工程结构进行配模制作、安装、止水橡胶带安装、后浇带的钢筋网片制作安装，木工范围

　　内及上述范围内的全部工程由乙方负责施工。包含铁丝、元钉、电锯、铁撬（钢筋甲方提供）、拖线板、三星卡、套管、对拉螺栓、止水螺栓、大刀片、脱模剂等所有辅材（止水钢板、橡胶止水带、套管材料由甲方提供）等全部相关工作。

　　如发生几何尺寸超出应取负差范围乙方负责赔偿甲方材料损失。

　　·相关注意事项

　　（a）认真检查操作面四周和临时防护，安排专人看护，模版拆除后及时整理、刷隔离剂、下脚料回收堆放整齐，合理利用。

　　（b）模版拆除必须按拆模通知书要求的时间实施。

　　（c）主体封顶后所有模板、木方上的铁钉全部拔掉，模板、木方、钢管扣件分离，并分别按甲方指定范围内的地点堆放整齐，如未能做到，甲方安排人员实施，产生的费用由乙方按实际发生的150％承担。

　　（d）地下室施工所用的钢管、扣件、木方、模板等材料必须全部运到地面，按甲方指定地点堆放。

　　（e）木工在模板支撑和铺设加固时必须使用钢管，不准用木方铺设加固，违者，每发现一次罚20xx元。

　　4、钢筋工部分相关承包施工范围及相关内容

　　（1）钢筋由甲方现场提供；钢筋以外的全部材料[如二级配电箱以下的电箱、电线、扎丝、焊条、止水钢板安装、垫块、闪光电焊、电渣压力焊、直螺纹连接（套管由甲方提供）及各种焊接（钢筋工程所需焊接的工作）]工、料费用等凡是金属类的工程除主料钢筋以外的材料和人工全部由乙方承担（全部费用由乙方包干施工）。

　　(2)钢筋翻样、制作、绑扎（含基坑护壁全部工作内容）。

　　(3)浇筑砼时安排专人跟班看护。

　　5、其它相关事项

　　（1）甲方提供的机械、材料全部由乙方负责装、卸及场内、外（塔吊覆盖范围内）运输，并按甲方要求堆放整齐；其费用由乙方承担。

　　（2）甲方提供电源接到工地及二级配电箱，二级配电箱以下由乙方负责，乙方从甲方二级配电箱接电（甲方提供的机械由甲方负责将电源接到机械），其工、料费用由乙方承担。

　　（3）甲方将水源接到工地，乙方从甲方指定的水源点接驳，其工费用由乙方承担。

　　（4）如因甲方原因造成现场停工，甲方补偿乙方工人食宿费用5000元/天。施工现场照明由乙方负责，其工、料费由甲方承担。

　　（5）乙方配备专职水、电工负责施工现场的水、电工作，并切实做到跟班服务，其工资由乙方承担。

　　二、工程价款及支付办法

　　1、本工程按实际建筑面积计算，每平方米性固定包干价。如乙方中途退场，按其实际完成工程量的50％结算给乙方，所造成的.损失，由乙方自行承担。（如有设计变更，现场签证，以实结算）

　　本单价中含乙方所有相关人员的养老保险和医疗保险及福利等全部费用由乙方包干使用。

　　2、付款按施工进度支付，主体结构完成至四层并验收合格付已完成工程量价款的60％，主体结构完成十二层结构并验收合格付已完成工程量的60％，主体结构封顶付已完成工程量的60％，二次结构完工，主体验收合格付至总造价的80％，竣工验收合格付至总造价的95％，留5％作回访保修金，质保期一年后付清。

　　3、甲方必须按约定及时给乙方支付，施工过程中甲方每月每人支付1500元的生活费，乙方必须做好员工的工资兑现工作，如发生农民工闹事或到甲方讨款，处罚乙方1000元/人次（在工程进度款中扣除，下同）。

　　三、施工安全、文明施工

　　1、乙方必须加强全员的安全施工知识教育，切实抓好安全施工工作。

　　2、在施工工程中若发生安全、交通事故及违章作业等不良现象，其法律责任和经济损失概由乙方负责，甲方并视其情节给乙方予以处罚。

　　3、施工人员进场必须戴安全帽，如发现不戴安全帽者第一次处罚乙方50元，第二次处罚乙方100元，第三次处罚乙方200元，三次以上者处罚乙方1000元，并立即清除出场，其金额在乙方工程进度款中扣除（以相片为依据）。

　　4、班组与班组之间要和谐相处、搞好团结、协调配合工作。在工地上不得打架斗殴，违者罚乙方1000元/次。不是同班组人员和另外班组人员打架双方承包人各处罚1000元，乙方并承担其相关责任。

　　5、乙方人员不得偷窃工地上任何东西，如发现乙方人员偷窃，按所偷材料购入价的10倍处罚，必要时交公安机关处理。

　　6、工地设备因乙方责任造成损坏的，乙方按价赔偿并承担采购、运输等费用。

　　7、施工人员饮酒后不准进入施工现场，违者罚款1000元/次，并立即清除现场。

　　8、乙方必须切实做好文明施工工作，做到日做日清，工完料清，若发现做不到位，处罚乙方500元/次（以现场照片为依据）。

　　四、施工进度、工程质量

　　1、施工进度，服从甲方计划安排。

　　2、乙方必须按甲方月进度、周进度计划完成，未能及时完成的视情况而定，是乙方原因，按实际拖延时间罚款5000元/天，因甲方原因赔偿乙方5000元/天

　　3、质量必须达到合格标准，因乙方施工原因工程出现质量问题，建设单位、现场监理发工作联系单，处罚乙方1000元/次、发停工单处罚乙方20xx元/次。如因乙方原因停工通知单达到2次以上或乙方不能胜任，甲方有权责令乙方无条件退场，所完成工程量按50％结算，其损失全部由乙方承担。

　　4、因乙方施工的质量因素给甲方造成损失，乙方负责按实赔偿。

　　5、乙方必须严格按照国家施工和验收规范进行施工，并满足江苏省、扬州市工程质量通病控制标准的要求，如违规、违章施工，甲方查实后从严处罚；若造成后果及经济损失，概由乙方自负。

　　6、乙方负责质量保修期内的保修工作，乙方必须在接到甲方电话（信息）通知后48小时内派人维修，否则，甲方另派他人进行维修，其费用在乙方保修金中扣除，质保期一年。

　　五、人员配置、配合等事项

　　1、乙方必须选派一位有指挥协调能力、有施工经验的技术人员负责本工程，并配备施工员、安全员、质检员、信号员，这些人员均必须持证上岗。

　　2、乙方必须选用具有一定操作技能的人员进场施工，乙方人员在工地产生矛盾等一切事务由乙方自行处理并承担全部相关费用和责任。

　　3、项目部每周召开生产例会一次，乙方负责人必须准时参加，如缺席处罚乙方1000元/次，迟到一分钟罚50元，罚至500元为止。

　　4、带班负责人必须固定，并必须每天在工地指挥生产，有事离开工地必须向甲方项目部负责人请假，同意后方可离开，否则处罚乙方20xx元/次。

　　5、不得录用无身份证、有劣迹、亚健康人员、老人及童工。

　　6、工程不得转包，否则，甲方有权将项目收回另行分包，结账时按实际完成工程量的50％结算给乙方，其损失由乙方全部承担。

　　六、材料管理工作

　　1、乙方施工中对工程事宜要及时与甲方沟通，如需甲方提供材料到场必须提前7天向甲方申报，由甲方项目负责人审核后办理。

　　2、乙方必须参加甲方加强材料管理，杜绝浪费，若造成浪费，由乙方按实赔偿。

　　3、材料节约或超耗奖、赔办法

　　①乙方应在确保工程质量的前提下，狠抓材料节约（乙方参与甲方共同对进场材料进行验收，现场用料以量考核，最终以与建设单位结算的量与价核算）。

　　a、如节约，甲方奖励乙方节约部分的20％。

　　b、如超耗，乙方赔偿甲方超耗部分的20％。

　　②木方及模板材部分不定材料好用指标，但乙方必须注意材料节约，若造成浪费，乙方负责照价赔偿。

　　七、履约保证金

　　乙方在签订施工合同前，向甲方缴纳万元履约保证金，工程主体封顶退万元给乙方，工程竣工交验并达到约定质量标准，将余下万元履约保证金退还给乙方（无息）。

　　八、临时设施问题

　　1、生活、帮区域临设

　　①乙方生活区必须按甲方指定场地搭设，所有生活区临时设施、办公用房、生活用房、照明设施均由乙方承担（包括蒸饭箱、热水器、食堂、宿舍、厕所等）。

　　②甲方办公区域和乙方生活区的临时道路由乙方负责施工，其人工费、机械费由乙方承担。

　　③上述临时设施必须是活动板房（材料为阻燃材料），按省文明工地要求建设。

　　④施工现场的维护墙安装、临时道路及原有道路（因施工需要拆除的道路）修复工作由乙方负责，其人工费、机械费由甲方承担。

　　九、违约责任

　　1、甲方做到按合同约定及时付款；如拖延，对实际拖延部分按月息5％补偿给乙方。

　　2、乙方在确保安全、保证质量的前提下，按时完成施工任务，如有违约行为发生，乙方除仍应继续履行其应尽职责外，并向甲方支付违约金5万元/次，同时承担相关责任。如提前完成，甲方奖励5万元/次。

　　十、其它事项

　　1、乙方本人及乙方的施工员、安全员、质检员（以及特殊工种必须持证上岗）以及各工种负责人必须坚持在施工现场管理，如有特殊情况离开现场，必须向甲方书面请假。如有违反，每发生一次罚款20xx元。

　　2、塔吊覆盖不到位的部分，其相关材料运输的二次转运工作由乙方自行解决，其费用由甲方承担。

　　3、安全帽（由甲方指定品牌、颜色、做到全场统一）等个人安全防护设施由乙方自备。

　　4、塔吊司机和人货电梯及所有机械操作工由乙方负责安排操作人员及信号人员，其人工费由乙方承担。塔吊、人货电梯司机工资由甲方承担。

　　5、乙方食、宿自理，临时用房必须是活动板房（材料为阻燃材料）按省文明工地要求建设。

　　6、乙方生活区的水、电费由甲方承担。

　　7、施工中的所有清理工作和费用均由乙方承担。

　　十一、其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签定补充协议。

　　2、本合同履行中如双方发生争执，应友好协商解决，协商不成可向江苏省高邮市人民法院提出诉讼。

　　本协议一式四份，同等生效，工程保修期满，结清账目后自行终止。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表：__________代表：__________

　　__________年__________月__________日签订于高邮

劳务分包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　为加强工程建设的安全管理，确保施工作业的安全生产，根据市场经济的需要及业主的要求。甲方在经过认真研究后制定此协议。双方在签订《建设工程施工劳务分包合同》同时，经协商签定本协议。

　　一、签定劳务施工合同时签定相应的施工安全质量合同。

　　二、工程安全抵押金收费标准：按合同总价的 ‰收取。工程首次结算扣除安全抵押金的50%，余额50%在工程款结算一半时扣除。

　　三、安全抵押金其中的20%将由甲方检查考评后使用。奖励各协作队伍分管的领导、专职安全员及在施工过程中对安全工作成绩斐然的先进集体和个人，其余80%押金，将根据安全考评的'实绩在工程结束后再返还。

　　四、安全考评以施工现场工地的定期检查和平时巡检相结合，凡被考评单位未达到有关规定或接到安全隐患整改通知在期限内未及时整改者，将根据有关安全生产奖罚条例对其做出处理。捐款与业主捐除甲方的相同，从安全抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。

　　五、安全考评达到优良级，评分在80分以上的队伍，在工程结束后奖励1000元以上，考评为合格级(70-80)不奖不罚，考评来合格的单位(60-70分)将扣除安全抵押金10-30%，考评在60分以下的队伍，将扣除安全抵押金50%

　　六、安全检查评分标准执行J6J59-49《建筑施工安全检查标准》。此标准覆盖不全的，可参照执行工程所在地的《施工安全评分检查标准》。

　　七、风发生安全生产事故的责任队伍，所有捐款与业主扣除甲方的相同，从安全抵押金80%中扣除，如不够将从工程款中扣除。

　　八、本协议与合同具有同等法律效力。

　　九、本协议一式肆份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：(盖章)

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

劳务分包合同9

　　劳务发包方：(以下简称甲方)

　　劳务承包方：(以下简称乙方)

　　为明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。

　　第1条工程名称：及甲方另行安排的工作。

　　第3条工程工期：

　　第4条工程质量标准：合格。

　　第5条安全文明施工：确保安全文明施工，符合国家及地方现行相关规定。

　　第6条合同金额(大写)：暂定元人民币。(税金)

　　6.1 本工程实行固定单价：

　　6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。

　　第7条合同价款的支付

　　7.1 本工程预付款：

　　7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量，并按审定量的80%支付，工程结算完成后，劳务发包方支付工程款至工程结算价的`95%;余款，即工程结算价5%作为质保金，保质满1年后支付。

　　7.3 进度结算只作为进度款支付的依据，不作为最终结算的依据。

　　第8条劳务发包方工作

　　8.1 任命为驻施工现场代表;

　　8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。

　　8.3 负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　8.6 按本合同约定，向劳务承包方支付合同价款。

　　第9条劳务承包方工作

　　9.1 任命为驻施工现场代表;

　　9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;

　　9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，经劳务发包方批准后实施。

　　9.4 严格按施工图纸、设计说明、工程质量检验评定标准精心施工，严格控制每道工序的质量;

　　9.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;

　　第10条保险

　　劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。

　　第11条补充条款

　　第12条争议

　　劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请合同签订地人民法院进行诉讼。

　　第13条其他

　　13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效

　　13.2 本合同一式二份，双方各执一份。

　　13.3 合同签订地点：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同10

　　合同编号：

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程绿化栽植施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各向条款。

　　第一条、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)工程内容：

　　1、工程内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的绿化栽植劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布

　　的相关标准执行，乙方应严格遵守甲方的规定，完成苗木栽植的工作任务。

　　2、本项目工程中所发生的所有工程变更及追加的工程项目和费用。

　　3、工程量清单中的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定（甲方与业主合同）的义务和按图纸、规范履行合同的责任。

　　第二条、合同工期

　　（一）开工日期：/（项目经理定）

　　（二）竣工日期：/（项目经理定）

　　（三）合同工期总日历数项目经理定个月。

　　第三条、合同价款

　　（一）合同总价包含：

　　1）工程量清单中所描述的所有工程项目实际完成内容费用；

　　2）工程施工过程中产生的工程变更及追加的零星工程费用；

　　3）乙方的养护人工费用；

　　4）合同总价=各分项合价扣除本合同规定乙方应向甲方缴纳费用的金额。

　　（二）分项单价：

　　1）在绿化种植期间所发生的整地、起挖、挖树洞、下苗、栽植、修剪、裹干、浇水、保墒、养护等工作内容均由乙方完成。在结算时甲方按照本合同后绿化单价附件给予乙方办理结算（包含起挖、栽植、绕干、支撑，起吊不计算，养护工作按照以下方式计）。

　　2）本合同绿化工程养护，根据双方协商，在种植期间的养护由乙方代为管理，并不计费用。若该同批次进场绿化种植完毕（零星的补植除外）后3个月内建设单位未给甲方办理竣工验收，则自动进入养护期，养护费用按照4.5元/m2计费，时间为栽植养护期后壹年（暂定）。

　　3）本合同后所附绿化单价表，包含种植及养护期间发生的人工费、施工工具、措施费、食宿费以及交通通讯费等其他一切不可见费用，是办理此项工程结算的统一标准。

　　4）乙方需要承担一定的苗木种植风险，乙方对于甲方到场的苗木有权验收，并对于不合格的苗木有权退货。不需要经过施工员的同意，如果甲方项目管理人员同意乙方收货或种植，乙方在结算时必须提供甲方管理人员有效的签字确认手续，否则，甲方视同苗木乙方已验收通过。

　　5）普通苗木，乙方保证成活率，特殊大乔木（20cm以上）或有特殊原因经项目经理及绿化施工员确认的原因造成的情况发生，双方各承担一定风险，但乙方必须保证不低于90%的成活率，若乙方责任心较强，养护管理到位，成活率达到95%以上，甲方将在最终结算时直接给予乙方经济奖励。

　　6）养护期间，不包含以下材料：草绳、杉木棍、营养土、生根剂、伤口涂抹液、薄膜、遮阳网、铅丝、浇水用器具；小型工具、材料为乙方自备，但有反季节以及不适宜当地生长的大乔木在冬季保暖时搭架保暖时，甲方给以乙方补偿一定的措施费，但特殊处理措施及材料申请要经过甲方绿化技工审核。

　　7）不包含吊机、挖机、拖拉机等机械费用；种植期间原则上胸径15cm以上乔木由甲方提供吊机，若却因甲方要求采购苗木土球变大，需要乙方提出申请甲方同意才能起用吊机。

　　8）乙方在施工期间所发生的变更或增加工程费用需经过甲方项目经理确认，甲方以项目经理签字为准。如若出现乙方代为甲方做合同外的'工作内容，甲方按照95元/工日给予签证核算。包含工人每天正常上班的出工时间为9小时，上下班时间根据季节气候的变化，会作出适当的调整，但每天总的工作时间以9小时为准，超出9小时的按加班计算，少于9小时的按时间扣回，如遇加班，男工则按10元/小时计，女工则按9元/小时计。乙方不经过甲方同意不得随意加班，加班的工程量需要乙方事先通知甲方项目部及合约部，如未及时通知，则视加班情况未发生。

　　（三）工程量的确认及确认程序

　　1、所有工程量测量或点工、机械台班的确认方式根据项目管理需要决定。按照如下方式：

　　甲方组织验收计算工程量，施工员、乙方相关人员参与，共同签字确认，后由甲方项目部后由项目部上报到合约部复核；

　　若最终合约部复核确认后的工程量和乙方报量相差3%以上，视情况严重程度，除了扣除多余的工程量外，将给予乙方20xx-10000元人民币经济处罚。

　　2、变更项目、点工、机械台班等工程量确认

　　项目所发生的项目变更、点工、机械台班，由乙方提出确认申请，再经施工员或第一知情人审核签字确认，最终由项目经理审核确认。变更、点工、机械台班等情况发生后，乙方应该及时请甲方项目部确认，原则上在五个工作日内确认完毕，逾期或结算时后补工作量，合约部不与确认。

　　第四条、质量标准

　　(一)乙方必须按园林绿化栽植规范以及甲方的要求，精心组织工人认真工作，加强质量控制，确保栽植效果。栽植养护之日算起的时间为“每批次苗木进场种植完毕后3个月”，养护标准按一级标准执行。

　　(二)在施工中甲方不定期组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工整改，因返工给予甲方造成的材料、人工、机械等各种费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，包括业主的质量罚款，且工期不予顺延。

　　(三)卸车：苗木卸车时要注意保护，因操作不当造成散土球、树干脱皮、树形严重缺冠由乙方承担成活和损失。

　　(四)挖种植坑和放有机肥：种植苗木必须按甲方要求下机肥，放机肥时必须和种植土充分搅拌均匀。

　　(五)浇定根水：苗木种植完成后必须浇透定根水，如发现苗木因缺水或病虫害至死的由乙方承担一切费用。

　　(六)支撑：苗木支撑必须按照甲方要求完成。

　　(七)平整场地：在种植地被及铺草皮前必须经过甲方检查才能进行施工。

　　（八）质保期：一年。

　　第五条、材料供应及机械租赁

　　（一）原则上本工程主要材料由甲方统一采购供应，但确因甲方原因，授权委托乙方代为购买的材料，乙方必须在甲方材料部提供的指导价的基础上购买。

　　（二）由于乙方原因需甲方帮助代购施工零星材料（如施工用的铁锹、刨子等），要报甲方批准，发生费用在竣工结算时一并扣除。

　　第六条、安全文明施工

　　(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

　　(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场人身及设备等安全。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

　　(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责。

　　(四)安全生产目标：不发生人身死亡事故；不发生重大施工机械设备损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大交通责任事故；创“零事故”工程。

　　第七条、双方职责

　　（一）甲方的职责

　　1.负责工程整个施工过程中的与业方之间的协调，对施工安全、质量进度等进行宏观控制和监督检查，确保现场施工顺利、正常。

　　2.按计划及时组织各项甲供材料（苗木）进场，负责本工程项目使用的所有原材料及半成品材料及部件的试验、检验工作。

　　3.负责由业主、监理或质检站提出或要求的所有试验检测项目的检测、检验。

　　4.负责组织业主、监理及时进行中间检查、中间交工验收、中间计量等，以及整个工程项目的竣工验收。

　　5.负责工程资料（即所有的自检资料、鉴定资料、试验测量资料、竣工资料等）的填写、整理、报批、归档等全部工作。

　　6.负责解决施工现场动力用电的供电、施工现场用水到指定位置。

　　7.负责工程款项按合同约定的支付方式及时计量与支付。

　　8.甲方质量部组织检查组对乙方进行控制，施工技术、质量、现场协调管理；

　　9.甲方有权要求更换乙方不合格或违规工人和不称职工地代表。

　　（二）乙方的职责

　　1.将投入本工程的施工人员花名单、身份证及特殊工种操作证复印件报甲方备案。

　　2.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。

　　3.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

　　4.乙方技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场不少于9小时/天对本工程的管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。

　　5.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求。

　　6.负责已完工程的成品保护，场地垃圾清运，修剪枝条的清理。

　　7.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类苗木，在交工验收前负责保养并清理好场地。

　　8.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼，经济纠纷或公安部门的刑事追究等，由乙方自行处理。

　　9.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　10.在本项目工程中，乙方要履行甲方和业主签订施工合同中承包人的全部责任，需要以甲方的名义对外进行经营活动时，需经甲方授权。

　　11.乙方应按甲方和业主签订施工合同中规定的内容和时间提出施工计划、工程计量资料等，报甲方审核并签字确认后方生效。

　　12.点工工作期间，若乙方出现消极怠工现象，乙方要无条件接受甲方处罚。

　　第八条、工程价款的支付与结算

　　（一）乙方办理签认收款手续并提供应付款名单，甲方按乙方提供的应付款名单代乙方支付，乙方必须配合并服从。

　　（二）工程款的支付：

　　1、甲方按照公司标准即按照工人1000元/月.班组长1500元/月.人的生活标准支付给乙方。

　　2、半年度公司结算一次人工费，按照结算后人工费总价的80%支付给乙方。

　　3、当年年底，完工、甲方验收通过并已和业主结算的项目按照结算人工费的95%进行支付。栽植养护之日算起的时间为“每批次苗木进场种植完毕后3个月”，（零星的补植除外），养护标准按一级标准执行。

　　第九条、违约责任

　　（一）甲方：

　　1.甲方未按合同规定的条款履行时，应承担相应责任（本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化或因业主的原因造成不能按本合同履行的除外。）乙方未按甲方要求施工养护，甲方视情况予以罚款。

　　（二）乙方；

　　2.未按本合同工期或甲方项目要求如期完成项目，每拖延一天将处以500元罚款，罚款额不超过栽植总价的15%。

　　3.养护效果不能满足施工规范和监理（或甲方）的要求，出现一次罚500元罚款，罚款额不超过栽植总价的15%。

　　4.施工管理混乱，不听从甲方及业主检查、监督发现一次罚500元，并由乙方返工重做直到达到质量要求，其损失由乙方承担。

　　5.进入施工现场的主要人员、工人、未经甲方同意而擅自离场，发生一次罚款1000元。

　　6.若乙方在合同内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在当批次栽植费支付过程中扣除。

　　7.因乙方原因造成质量、安全和工期滞后或栽植、养护效果达不到甲方要求，甲方有权清退乙方出场，并不予结算，所造成损失的全部费用由乙方承担。

　　8.若乙方不服从管理或有浪费材料情况发生，甲方管理人员一经发现，甲方有权给予乙方200-1000元不等的经济处罚。

　　9.乙方不得随意离开施工现场，更不得以任何理由单方终止合同，若乙方需要终止合同，需要提前一个月以书面的形式通知甲方，否则乙方要承担因其单方终止合同给予甲方造成的所有损失。

　　第十条、争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可由甲方法人单位所在地人民法院处理解决。

　　第十一条、附则

　　1、履约保证金：暂无

　　2、在工程施工过程中产生的工程变更与追加的费用按全约定的方式计量与支付。

　　3、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。补充协议与该合同具由同等效力。

　　4、本合同自签订之日其开始生效，保修期满且工程结算完后终止。

　　5、本合同书一式肆份，甲方执叁份（合约部、事业部、财务部各执一份），乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　身份证号码：

　　地址：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　安全生产协议书

　　总包单位：(章)（以下简称甲方）

　　分包单位：(章)（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　履行甲、乙双方签定的园林建设工程施工专业分包合同

　　(四)工程名称：

　　(五)工程地点：

　　工程内容：绿化种植养护

　　分包范围：绿化种植养护；承包方式：包工不包料

　　进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

　　本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

劳务分包合同11

　　承包人：（简称甲方）

　　劳务分包人：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包内容

　　1、工程地点：

　　2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。

　　3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。

　　二、分包工作期限

　　开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。

　　三、劳务报酬

　　1、本工程的劳务报酬金额约为_________元；

　　2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。

　　四、工程结算

　　工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

　　五、质量标准

　　1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。

　　2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。

　　（2）合理使用周转材料，杜绝浪费。

　　（3）拆除模板应经施工技术人员同意。

　　（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒。

　　（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

　　（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失。

　　（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

　　六、施工验收及工程量的确认

　　1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。

　　2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　七、双方责任和义务

　　甲方责任和义务

　　1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：

　　（1）在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

　　（2）在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

　　2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

　　3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。

　　4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。

　　5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　乙方责任和义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

　　3、投入足够的.人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。

　　4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量。

　　5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假。

　　7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责。

　　8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。

　　9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

　　八、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据。

　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　九、违约责任

　　由过错方承担违约责任。

　　十、争议

　　在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

　　十一、合同有效期及份数

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

　　2、合同一式_____份，由甲、乙双方各执____份。

　　承包人：

　　_____年____月____日

　　劳务分包人：

　　_____年____月____日

劳务分包合同12

　　发包方(甲方)

　　承包方 (乙方)

　　依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

　　第一条工程名称:

　　第二条工程地点：

　　第三条承包范围：

　　第四条承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。

　　第五条工期： 年月日，至年月日。

　　第六条工程质量：

　　1、质量标准：合格

　　2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。如质量不合格，必须返工处理，其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。

　　第七条工程价格：建筑面积————————/㎡，单价，总价万元。

　　第八条工期及付款方式：

　　工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前一天给予的奖励。拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款，其余在整体竣工后一次付清.

　　第九条甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件)

　　第十条乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　5、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　第十一条安全生产:

　　1、乙方必须认真按有关安全施工的制度施工，严格遵守安全操作规章制度施工，严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理，并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理，违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。

　　2、甲方在施工生产中创造安全条件，并且保障安全生产设施齐全;三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。

　　3、甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险，乙方必须服从甲方安全生产管理，乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

　　第十二条材料管理：

　　乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收，严格按甲方提供的'配合比施工，不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的2倍处以罚款。

　　第十一条施工机具管理：

　　1、施工需要的机械设备由甲方按《施工组织设计》配备，乙方根据《施工组织设计》合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作工，严禁无证人员操作特殊设备。

　　2、手续操作工具乙方自行负责。

　　3、甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修，如有人为损坏，乙方负责赔偿。

　　第十三条现场管理：

　　1、乙方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方的领导下组织施工，有关计划、进度、质量、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　2、乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护财产的教育，并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施制止,乙方应承担相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜.

　　3、乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整洁。

　　4、乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。

　　第十四条生活管理：

　　1. 甲方负责提供乙方所需食宿环境(条件)。

　　2. 全部炊事用具由甲方提供。

　　3. 生活用需用品由乙方自理。

　　4. 甲方提供烧柴燃料。

　　第十五条其它：

　　1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

　　2 、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方承担。

　　3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随便变更或中止，如单方随便变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。

　　4、乙方应合理管筹资金，做到专款专用，保证工人工资。如因资金不到位(工人工资短缺)所造成期延误，由甲方负责。

　　5、现场发生临时用工，工资由甲乙双方协商决定。

　　6、劳动保险事故发生的处理等，按相应的劳工法规执行。

　　第十六条未尽事宜，双方协商解决。

　　第十七条合同期限：

　　本合同双方签字盖章后生效，工程全部竣工，办完交工验收手续，结清全部款项后失效。

　　第十八条：全同份数：

　　本合同正本两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同13

　　承包人：（简称甲方）

　　劳务分包人：（简称乙方）

　　一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库；

　　二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。

　　三、劳务报酬

　　1、本工程的劳务报酬金额约为；

　　2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。

　　四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

　　五、质量标准

　　1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级；定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；（2）合理使用周转材料，杜绝浪费；（3）拆除模板应经施工技术人员同意；（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

　　六、施工验收及工程量的确认

　　1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　七、双方责任和义务

　　甲方责任和义务（一）

　　1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：（1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：；（2）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　乙方责任和义务（二）

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责；6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假；7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的`工期延误等所发生的一切经济损失；9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

　　八、施工变更

　　1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延；3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　九、违约责任：由过错方承担违约责任。

　　十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

　　十一、合同有效期及份数

　　1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；

　　2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

劳务分包合同14

　　甲方：_________________（以下简称甲方）

　　乙方：_________________

　　身份证号码：_________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程钢筋分项由乙方实行劳务承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，明确工程质量、安全、进度，经甲乙双方协商达成以下钢筋绑扎分包劳务合同样本内容，双方共同遵守。

　　第一条承包要求及方式

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地址：_________________

　　3、承包形式：_________________本工程采取包工不包料的`分包形式，（扎丝、焊条、扎钩等辅料和钢筋所需机械工具、施工电缆由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。

　　4、工作内容：_________________除屋顶钢结构而外，其余所有钢筋内容，乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日