钢结构安装合同

时间：2024-06-11 09:54:42 合同我要投稿

钢结构安装合同

　　在当今不断发展的世界，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的钢结构安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢结构安装合同

　　钢结构安装合同篇1

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：±0.000以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。

　　四、承包方式：包工包料

　　五、合同总价款：大写：元整;小写：￥：元整。

　　六、付款方式

　　1、甲方在合同签订后大写：万元，小写：￥：元整;

　　2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写：万元整，小写：￥：元整;

　　3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款：大写：万元整，小写：￥：元整;

　　4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写：万元整，小写：￥：元整。

　　七、工期与质量

　　1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。

　　2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。

　　3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　八、双方工作

　　1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并承担其全部费用。

　　2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。

　　3、在施工过程中，如甲方工程变更，必须以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方承担乙方停工损失，甲方按合同总金额的1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。

　　2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的.质量或其它问题均由甲方负责。

　　3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。

　　十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、其它约定事项

　　1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。

　　2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效，双方将合同条款履行完毕后自行终止。

　　3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十三、补充条款

　　1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导;

　　2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理，遵守甲方规章制度;

　　5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不承担任何费用;

　　6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并提供施工图两套。

　　甲方：乙方：

　　住所：住所:

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理：委托代理：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

　　钢结构安装合同篇2

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方委托乙方完成工，总面积（重量）约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：_______

　　2、工程内容：_______

　　第二条：安装施工付款方式

　　1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。

　　2、工程单价：按照计算（税前）。

　　3、安装施工总费用约，大写

　　4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费元，大写。

　　5、元作为进度款，大写

　　6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：元大写元

　　7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

　　8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

　　第三条：质量控制、安全生产、其他要求

　　1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。

　　2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。

　　3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。

　　4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。

　　6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

　　7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。

　　8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

　　9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

　　10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。

　　第四条：施工工期

　　1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。

　　2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。

　　2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；

　　2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的'；

　　2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；

　　2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风

　　2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；

　　2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；

　　2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的

　　第五条：维修期

　　一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。

　　第六条：争议违约

　　1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

　　2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。

　　第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人：_______

　　电话：_______

　　地址：_______

　　日期：_______

　　钢结构安装合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，现甲方将贵州省毕节天利气体有限公司钢结构厂房工程以包安全、包安装、包质量、保进度的形式承包给乙方·为了明确双方各自相互权利，遵循平等、自愿和诚信的原则，订立如下合同条款，双方共同遵守执行·

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：贵州省毕节天利气体有限公司钢结构厂房

　　2、工程地点：毕节市

　　二、工程范围及价格

　　1、建筑面积、合同单价及价款·一号厂房

　　（1）围边744·12平方米，单价15元/平方米，合计金额11161·8元·

　　（2）屋面1123·2平方米，单价21元/平方米，合计金额23587·2元·1+2合计34749，大写人民币叁万肆仟柒佰肆拾玖圆整·

　　二号厂房

　　（1）围边373·2平方米，单价15元/平方米，合计金额5598元·

　　（2）屋面920平方米，单价21元/平方米，合计金额19320元·1+2合计24918，大写人民币贰万肆仟玖佰壹拾捌圆整·

　　三号厂房

　　（1）围边343·14平方米，单价15元/平方米，合计金额5147·10元·

　　（2）屋面814·05平方米，单价21元/平方米，合计金额17095·05元·1+2合计22242，大写人民币贰万贰仟贰佰肆拾贰圆整·

　　四号厂房

　　（1）围边638·98平方米，单价15元/平方米，合计金额9584·7元·

　　（2）屋面1085·60平方米，单价21元/平方米，合计金额22797·60元·1+2合计32382，大写人民币叁万贰仟叁佰捌拾贰圆整·五号厂房

　　（1）围边245·92平方米，单价15元/平方米，合计金额3688·8元·

　　（2）屋面199·65平方米，单价21元/平方米，合计金额4192·65元·1+2合计7881，大写人民币柒仟捌佰捌拾壹圆整·钢结构工程款总计：34749+24918+22242+32382+7881=122172元·大写人民币壹拾贰万贰仟壹佰柒拾贰圆整·

　　2、安装范围包含：工程预埋、主体钢架、外围檩条、屋面彩板、墙面板、门、彩瓦收边包角、门窗包边等所有±零以上的及图纸中所包含的钢结构工程，不含任何土建，窗户由甲方所采购塑钢窗的供货方安装·（以上内容不包含部分可划掉，另行用手写如下：

　　4、安装承包价格：合同价格包括所用工具和生活费用，含机械吊装费·

　　三、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按施工图纸要求施工，服从甲方现场管理人员指挥，执行甲方管理人员的指导和监督，把好质量关·

　　2、乙方在主构件进场前应做好预埋件的安装，预埋件安装完毕后须符合图纸尺寸、标高全部无误，否则乙方必须无条件整改好，并由甲方施工代表审核方可·

　　3、主钢构进场，吊车卸货时要注意不得导致构件或连接板件变形，安装前如构件上沾有黄泥或其他污物必须先擦拭干净后方可安装，如有构件表面生锈必须补漆后再安装，所有螺栓必须拧紧；

　　4、彩瓦进场，卸货时须注意不得有人为或设备损坏，安装屋面瓦时不得人为踩踏破坏，屋面瓦安装完毕后须整理现场不得留有螺钉或其他零碎东西，墙面瓦安装后要整洁美观，不得人为拆坏，所有彩瓦安装完毕后必须做清洁工作，保证瓦面干净整洁·

　　5、屋面安装过程中对最容易漏水的地方要格外注意，做好防漏措施·

　　6、若发现人为的问题对质量造成影响，安装队必须承担全部责任·

　　四、工程付款及结算

　　1、所有工程现已安装完毕，验收合格后，再付至安装总款的95%，计人民币116063·4元·大写人民币壹拾壹万陆仟零陆拾叁圆肆角·

　　2、余留5%质保金，计人民币6108·6元，作为工程保修金，保修期为12个月，到期如无质量问题，一次性付给乙方·

　　五、违约处罚

　　1、乙方在施工时，达不到业主和监理验收，造成返工所需费用由乙方自负·

　　2、乙方在签定协议之后，中途退缩、怠工、有意人为误工，甲方有权不予结算并且不支付任何安装工程款·

　　六、争议解决条款

　　本合同如有未尽宜，双方应友好协商，补充合同条款解决·双方签订的.补充条款与本合同有同等的法律效力·如前后内容有矛盾的补充合同协议规定为准·因本

　　合同引起或与本合同有关的任何争议导致双方不能达成一致时，任何一方可向工程所在地诉讼·

　　七、本合同有效期自双方签订盖章之日起完工所有款项付清之日·合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款5%的违约金·

　　八、本合同一式贰份，双方各执壹份，签字生效，依此为凭·

　　甲方：乙方：

　　工程部代表人：施工班长：

　　年月年月

　　日日

　　钢结构安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《合同法》和《劳动法》的相关规定，双方本着平等互利的原则，甲方将

　　安装工程，安装施工发包给乙方，具体相关适宜如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、施工工费：

　　二、双方职责：

　　1、甲方负责将主付材料提供到场，并承担所有材料在施工中的'运输。

　　2、乙方负责根据图纸进行安装，负责施工中所有施工安全，因不规范施工造成

　　的安全责任，由乙方全部承担。

　　三、施工支付：根据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥元)

　　四、保修期限：一年

　　五、补充条款：

　　按甲方提供图纸保质保量严格施工。

　　六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，

　　付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：地址：电话：时间：

　　乙方代表：地址：电话：时间：

　　钢结构安装合同篇5

　　候机楼发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　按照《经济合同》及其相关条例的精神，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商达成协议如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：新疆机场集团库车城市候机楼

　　2、结构：钢结构

　　3、地点：库车县文化路与友谊街交汇处

　　4、施工量：约为100吨

　　5、质量要求：按国家有关钢结构工程质量验收标准验收，一次交验合格。工程质量保修期为一年，保修期内出现的质量问题，乙方应按国家有关保修条款负责及时解决。

　　二、承包范围形式：

　　1、工程范围：钢结构施工图纸上所有设计工程量

　　2、承包形式：本工程以每吨7800元，已含(材料、制作、安装运输、吊装除锈、损耗、辅材等费用，重量以设计理论重量为准)的形式承包本工程。

　　3、工程总价：本工程以计算总吨位为准，工程总价暂定约为78 万元整。

　　三、质量与验收标准：

　　乙方保证质量完成施工任务，安全施工。遵守甲方的有关规章规定要求，工程完工后由甲方按照双方约定的质量标准进行验收。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　四、付款方式：

　　合同签订后甲方付乙方(30%)预定金，钢结构货到甲方工地付到(50%)，钢结构完工甲方付到(90%)，工程验收合格1个月内付清全款;具体加工时间以甲方通知为准。

　　五、其他有关事项：

　　1、为确保工期，乙方在接到甲方进行现场施工通知后及时进场，按合同要求期限按时交付工程。

　　2、乙方在施工期间，严格按照国家质量管理规定和甲方要求施工，若因质量不合格造成反攻的'责任和经济损失由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工中应严格按照国家和地方有关规定和法规以及甲方制定的安全生产规章制度，积极配合行业安全人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方安全措施不力不按标准要求施工或违章操作造成安全事故的，其责任和经济损失由乙方自行承担。

　　4、乙方负责吊装安装期间一切安全责任事故及费用。

　　六、合同补充条款：

　　1、所用材料含税票已抵扣钢结构工程中部分工程税金。

　　2、乙方要提供钢结构所有主材及辅材质量合格证、出厂合格证。

　　3、进场材料如需复检费用由乙方承担。

　　4、所有钢结构件的防火涂料乙方不负责。

　　未尽事宜双方进一步协商解决。

　　本合同一式陆份，甲乙双方各持三份，双方签字盖章后生效。甲、乙双方应严格按照本合同执行，若违反按照合同法执行。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　钢结构安装合同篇6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：钢结构的制作、安装。

　　2、面积： 1728 ㎡(以实际验收面积为准)。

　　3、技术要求：以甲方确定的`图纸为准。

　　4、其它要求：无

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程单平米造价为人民币 380元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。

　　2、付款方式

　　1主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款(50%) ，累计支付工○程款。

　　2工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后,交付甲方使用。剩余工程○款(50%) 即人民币。预留作为质保金(六个月内结清)。

　　五、甲乙双方负责事项

　　(一)甲方负责事项

　　1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。

　　2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。

　　3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　4、按合同约定，按期付款。

　　(二)乙方负责事项

　　1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。

　　2、按合同约定,按期完工。

　　3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。

　　六、工程验收

　　1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。

　　2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。

　　3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：

　　代表人签字：

　　开户行:

　　帐号:

　　电话:

　　乙方(盖章)：

　　代表人签字：

　　开户行:

　　帐号:

　　电话:

　　_______年_______月_______日

　　钢结构安装合同篇7

　　发包方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程地点、面积、价格

　　1.工程安装地点：______建筑机械有限公司1#2#钢结构厂房。

　　2.工程面积______平方米。

　　3.本工程安装工资承包价21元/㎡，合计价款：叁万贰仟伍佰零捌元整(￥：32508元)。

　　二：承包方式：

　　1.本工程包工不包料，乙方协助甲方采购钢结构厂房所用材料。

　　2.承包内容包括预埋件、钢结构主梁、屋面系统、墙面系统、行车梁等安装，按图施工。

　　3.本工程安装设备工具承包方自理。

　　4.土建工程、水电、门窗安装不在承包范围内。

　　三、付款方式

　　1.钢结构工程主体安装结束甲方付工程款50%为16254元。

　　2.屋面系统和墙面系统安装竣工，验收合格后，甲方付工程款45%为14629元。

　　3、本工程款5%为1625元，为工程质量保证金，一年后无息结清。

　　四、双方责任

　　1.工程安装质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2.因承包方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的`违约责任为每天三千元计算赔偿发包方的损失。发包人对工期逾期的索赔应在工程完工后3日内提出。

　　3.发包方材料延误供应不及时，导致乙方安装工程停工三个日作日，甲方赔偿乙方三仟元。承包方对工期延误的索赔应在工程完工后3日内提出。

　　4.承包方安装期间，安全责任乙方自负。

　　五、本合同自双方代表签字，即签字当天生效。

　　六、未尽事宜，双方另行商定。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　钢结构安装合同篇8

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。

　　一、承包范围

　　甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

　　二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护)，至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)；安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)；文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；原材料送检试验费用。

　　本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　四、付款方式

　　工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。

　　五、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

　　2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

　　3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。

　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理)。

　　六、乙方责任

　　1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。

　　3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。

　　9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。

　　10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　11、质量缺陷的经济责任

　　12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

　　13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的.福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。

　　七、施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　八、工程保修

　　1.保修范围、期限：____壹年____

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　九、保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　十、争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　十一、不可抗力

　　1.按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　十二、合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。十三、合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　十四、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

　　十五、合同生效

　　本合同双方约定签字后生效。

　　合同签订时间：______________ 合同签订地点：______________

　　甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：______________

　　甲方电话：______________ 乙方电话：______________

　　钢结构安装合同篇9

　　发包人：

　　承包人：

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程内容：

　　二、工程承包范围

　　包工、包料土建、水暖、电器人工

　　三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：

　　四、质量标准：合格

　　五、合同价款

　　六、组成合同的文件

　　安装合同书中标通知书

　　技术文件图纸工程量清单预算书

　　特别条款

　　七、工程师

　　发包人委托监理工程师，职务，职权。

　　工程师下达指令应由其本人签字以书面形式交项目经理。

　　八、项目经理

　　姓名：职务：职权：

　　九、发包人的工作

　　1、办理土地征用、拆迁补偿、平整土地等工作，将施工所需水、电、连接至施工现场，保证施工需要。

　　2、

　　3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输通畅。向承包人提供施工场地的自然状况及地下管线资料，并对资料的.真实性负责。

　　4、以上工作可由发包方委托承包方办理，费用由发包方承担。

　　十、承包人的工作

　　1、根据发包人的委托，完成施工图纸设计与工程配套设计，费用由承担。

　　2、根据工程需要负责安全保卫工作，遵守交通，施工噪音以及环境保护和安全生长等管理规定。

　　十一、工期延缓

　　以下原因造成工期延缓，工期相应顺延。

　　发包人未按照约定提供工程图纸与开工条件。发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款。设计变更、工程量增加。一周内非因承包人原因停水、停电，造成停工累计超过8小时。不可抗力因素。

　　工程师收到报告3天内予以确认，不予以答复或不提出修改意见，视为同意顺延。

　　十二、合同价款与支付

　　总价款为( )。发包方与( 年月日)支付承包方( 元)，与( 年月日)支付承包方( 元)，与( 年月日)支付承包方( 元)，与( 年月日)支付承包方( 元)。发包方逾期支付的按同期贷款利息计算。

　　十三、材料设备供应

　　1、

　　2、发包方供应材料、设备一览表：承包方采购材料，提供设备(发包方不得指定供应商) 十四、工程竣工验收与结算

　　1、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后天内组织验收。且在验收后天内认可或提出意见。

　　2、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后天内不组织验收或验收后天内不提出修改意见，视为验收报告被认可。

　　3、发包人收到承包人竣工验收报告后天内不组织验收，以次日起承担工程保管以及一切意外责任。

　　十五、竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交结算资料，发包人收到阶段资料后天内进行核实，给予确认或提出意见。否则，视为同意。

　　十六、发包人收到竣工结算资料后天内无正当理由，不支付工程款，从第天起按同期贷款利率支付拖欠工程款型利息。并承担违约责任。

　　十七、工程分包

　　十八、遇不可抗力可解除合同、变更合同。

　　十九、担保条款

　　二十、保险条款

　　二十一、违约责任

　　总造价( )%

　　二十二、补充条款

　　甲方：乙方：年月日：

　　钢结构安装合同篇10

　　钢结构工程承包合同书

　　合同编号

　　甲方(发包方):

　　乙方(承建方):福建东日钢结构工程有限公司

　　甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方本着平等、公正、互利的原则,经双方协商一致签订本合同,以便双方共同遵守:

　　一、工程概况:

　　1、工程名称:;

　　2、工程地点:;

　　3、工程内容:;

　　4、工程形式:乙方包工包料(按甲方提供图纸施工)。

　　二、技术规定:

　　工程技术标准采用行业以及相关规范标准。

　　三、合同金额:

　　本工程总造价为人民币。本工程造价不含税,不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。

　　四、付款方法:

　　(一)合同签定后支付工程款的30%作为定金,工程款

　　(二)钢结构材料进场后支付工程款的20%,工程款;

　　(三)钢结构主骨架安装完成支付工程款20%,工程款;

　　(四)钢结构彩瓦进场付工程款15%,工程款;

　　(五)工程完工付工程款12%,工程款

　　(六)余款3%为保质金,半年付清。

　　五、双方责任:

　　1、甲方责任:

　　乙方进入施工现场之前应做施工场地的`清理,平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、协助看好场内的材料及工具,协助

　　施工人员进入场所,按合同之相关规定及时支付乙方工程款,确保工程顺利进行,对乙方已完成的工程进行验收,如因甲方原因造成乙方施工停滞,则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。

　　2、乙方责任:

　　按合同要求及时组织人员进场施工,自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱,负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等,以及施工所用的材料、施工设备,必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工,不得擅自修改,按期保质完成合同工程,如发现质量问题必须返工让甲方满意为止,如因乙方原因造成甲方施工停滞,甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题,保证甲方的正常使用,并长期免费提供技术服务。

　　六、安全责任

　　乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工。

　　七、违约责任:

　　合同自签定后如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失,并加罚违约金工程造价的10%。

　　八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效,本合同一式二份,双方各执一份,依照为凭,工程完工付清工程款后自动生效。

　　九、未尽事宜,甲、乙双方另行商议。

　　甲方:高州市金石矿业有限公司

　　乙方:福建东日钢结构工程有限公司

　　签约人:

　　地址:

　　20xx年xx月xx日

　　钢结构安装合同篇11

　　甲方（发包方）：__________

　　乙方（承建方）：__________

　　甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方本着平等、公正、互利的原则，经双方协商一致签订本合同，以便双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：__________；

　　2、工程地点：__________；

　　3、工程内容：__________；

　　4、工程形式：__________（按甲方提供图纸施工）。

　　二、技术规定：

　　工程技术标准采用行业以及相关规范标准。

　　三、合同金额：

　　本工程总造价为__________人民币。本工程造价不含税，不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。

　　四、付款方法：

　　（一）合同签定后支付工程款的__________%作为定金，工程款

　　（二）钢结构材料进场后支付工程款的__________%，工程款__________；

　　（三）钢结构主骨架安装完成支付工程款__________%，工程款__________；

　　（四）钢结构彩瓦进场付工程款__________%，工程款__________；

　　（五）工程完工付工程款__________%，工程款

　　（六）余款3%为保质金，半年付清。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　乙方进入施工现场之前应做施工场地的`清理，平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、协助看好场内的材料及工具，协助

　　施工人员进入场所，按合同之相关规定及时支付乙方工程款，确保工程顺利进行，对乙方已完成的工程进行验收，如因甲方原因造成乙方施工停滞，则对乙方造成损失作合理、相应的补偿。

　　2、乙方责任：

　　按合同要求及时组织人员进场施工，自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱，负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等，以及施工所用的材料、施工设备，必须按甲方确认提供的施工图中所注明材料用料施工，不得擅自修改，按期保质完成合同工程，如发现质量问题必须返工让甲方满意为止，如因乙方原因造成甲方施工停滞，甲方有权做出相应处罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题，保证甲方的正常使用，并长期免费提供技术服务。

　　六、安全责任

　　乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　合同自签定后如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失，并加罚违约金工程造价的10%。

　　八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效，本合同一式二份，双方各执一份，依照为凭，工程完工付清工程款后自动生效。

　　九、未尽事宜，甲、乙双方另行商议。

　　甲方：__________乙方：__________

　　签约人：__________签约人：__________

　　地址：__________

　　______年______月______日

【钢结构安装合同】相关文章：

安装钢结构合同05-19