工地的合同通用
随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的工地的合同通用，仅供参考，欢迎大家阅读。
工地的合同通用1
甲方：
乙方：
甲方同意将___的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《民法典》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。
一、渗漏维修范围：
二、选用材料:
1、聚氨酯注浆堵漏剂;
2、环氧砂浆;
3、1500渗透性水泥密实剂;
4、遇水膨胀橡胶止水条;
5、聚氨酯密封膏;
6、c-421聚合物改性水泥基防水灰浆;
7、其它未注明材料
三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)：
1、压力灌注氰凝;
2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;
3、挤注密封膏或安止水条;
4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;
5、喷涂1500渗透结晶密实;
6、涂刷2c-421
四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
五、施工期限：30天，自________年____月____日至________年____月____日止。
六、工程价格及计算方法： 本合同采用总价包干方式，按 元2全费用综合单价计算，总计 2; 合同总金额为： 元。 全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。
七、付款结算方式：
1、本工程完工验收合格且结算后____日内，支付合同金额的70%;
2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水：
①乙方保修后，支付合同金额的10%;
②乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;
3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水：
①乙方保修后，支付合同余下金额的20%;
②乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;
八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围保修 五________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。
九、甲方责任：
1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度;
2、组织对工程交工验收及办理结算。
十、乙方责任：
1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。
2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。
3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。
4、在工程竣工验收后____日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。
5、遵守甲方物业公司的'相关规定及要求。
十一、现场负责人：本工程甲方委派 为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派 为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。
十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。
十三、违约责任
1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。
2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。
3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。
十四、争方解决办法：在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 二 份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(印章)：
乙方(印章)
法人代表：
法人代表
工地的合同通用2
甲方：
乙方：
甲方双方依据《民法典》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工
1、工程名称：浙江xx公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格 本次防水施工为双包方式（包工包料），?此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保 甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。 本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为________年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任
甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
二、施工程序及施工要求
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的.防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及xx公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
三、付款方式 该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
四、附则
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：代表签章： ________年____月____日
乙方：代表签章：_______年____月____日
工地的合同通用3
甲方：____市xx公司
乙方：山东xx公司
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
一、转让项目名称、位置
转让项目：____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区
二、转让项目的土地面积及基本状况
（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。
（二）、基本状况
1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；
2、甲方向村委交纳了部分土地款；
3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。
4、甲方向____市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。
5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。
三、前期事宜约定
1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的`转让范围之内。
2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。
四、转让事宜
1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。
2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。
3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。
五、双方未尽事宜，协商解决。
六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。
甲方：
乙方：________年____月____日
工地的合同通用4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定：甲乙双方就食堂经营事宜经共同协商，达成如下协议：
甲方为乙方免费提供厨房、餐厅、餐具及住宿。水、电、燃料由乙方自行负责。
厂房清洁用品由乙方负责添置，费用由乙言支付。
承包期：自___年__月__日至___年__月__日。(含试用期一个月)。
双方权利和义务
甲方的权利和义务：
甲方按照承包合同规定监督乙方依法经营。履行合同，做好指导和协调工作。
甲方应对乙方的进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生情况进行监督，并且有权要求乙方及时整改不良之处。
甲方应协助乙方维持食堂治安秩序，并加对结员工的教育。
乙方的权利和义务
乙方必须遵守国家和地方有磁的环境和卫生标准，严禁腐烂变质的食品，保持菜肴的新鲜和卫生。
未经允许，乙方厨房员工不得私自携带甲方物品离开，违者将按甲方规章处罚。
乙方必须保持形象、做好餐厅内外环境整洁卫生，餐具必须消毒，甲方可随进检查，并可要求乙方整改。
厨房及餐厅的残渣和垃圾倒在甲方指定的地方，不得乱倒。
乙方要定期清理和疏通厨房的排水沟，厨房、餐厅范围内外的卫生应由乙方负责。保证卫生整洁。
乙方必须每个周未提供下个星期的菜单以供甲方监督。
乙方现场工作人员必须持有健康证，并且在工作间穿戴统一服装。
必须严格遵守操作规程，正当使用厨房的各项设施，因乙方不当操作成意外事故的，责任由乙方负责。
食堂工作人员工资福利均由乙方负责。
督促厨房员工遵守甲方公司的.规章制度、厨房纪律及厂规厂纪，未经许可不得轻易进入厂方各区。
伙食标准
早餐元;中餐元。标准为大荤、素菜。晚餐元，标准为大荤、小荤、素菜。
汤、米饭自助。夜宵元。
结算方式
就餐方式实行定餐制。乙方按甲方每天提供实际用餐人数代餐，甲方提前一天提供就餐人数，并以此作为计算每月餐费的凭证(或由乙方提供餐卡，由甲方进行发放并以餐卡作为就餐依据和结帐依据)。
乙方垫付伙食费月，甲、乙双方每月日为结帐日甲方收到乙方的票据后在5天内一次性结清乙方的所有有关款项。
违约方式
固乙方提供不洁食物造成甲方人员中毒的，经相关部门鉴一，由责任方负责全部责任并承担相应的法律后果。
甲方未按时结清乙方账款的，应承担违约金(比照银行逾期付款处理)。
如乙方因违反合同约定，引起员工不满，甲方有权要求乙方及时整改，如乙方仍不能达到其要求，甲方有权终止合同。
任何一方要终止合同都就提前30天通知对方并协商。如未按规定终止合同的，违约方应承担违约责任。
乙方若有违反合同约定，直接造成甲方经济损失的，甲方有权从乙方垫付的伙食费中扣除相应费用。
争议解决：
本合同未尽事宜，双方应协商解决，协商不成时，可向当地人民法院诉讼解决。本合同自双盖章签字后生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表[签名]：
乙方代表[签名]：
单位[盖章]：
单位[盖章]：
电话：
电话：
日期：___年__月__日
日期：___年__月__日
工地的合同通用5
租赁方(甲方)：
出租方(乙方)：
兹有甲方因工作需要租用乙方铲车和翻斗车，为明确责任和义务，经双方平等协商，特立本合同，共同遵守执行。
一、设备的使用地点及工程情况由甲方当天通知。
二、租赁设备概况
租赁铲车和翻斗车数量由甲方当天工程情况前一天通知乙方，租赁金额铲车每小时250元/台，翻斗车每小时120元/台。
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，租赁方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、乙方的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入甲方指定现场后，乙方司机服从甲方管理
五：甲方的基本职责
1.为乙方司机提供食宿。
2.甲方负责设备在现场的`看护并保证设备、人员的安全。由甲方原因造成的设备损坏或丢失，由甲方负责赔偿。
3.甲方不得强迫乙方司机违章作业或超负荷工作。
4. 乙方在施工期间出现的安全事故由甲方全部承担。
六：结算方式及相关事宜
1、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由甲方承担。
2、租金结算：租赁结束后一次性结算租金。
七 、本合同一式二份，由甲.乙双方各执一份，经双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工地的合同】相关文章：
工地的合同04-16
工地工人合同03-30
工地钢筋合同03-30
工地施工合同02-20
工地劳务合同04-22
工地工程合同04-19
工地运输合同03-01
工地工程合同03-05
工地安全合同08-25