劳务合同

时间：2024-06-19 14:13:15 合同我要投稿

劳务合同（汇总15篇）

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

劳务合同（汇总15篇）

劳务合同1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲方招聘用乙方为职工，双方根据《中华人民共和国劳动法》和《______省劳动合同管理规定》等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同，建立劳动关系，并共同遵守履行。

　　一、劳务协议合同期限

　　(一)甲、乙双方同意按以下第______种方式来确定本合同期限：

　　有固定期限：从______年______月______日起到______年______月______日止;合同期限为______年______个月;

　　无固定期限：从______年______月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止;

　　以完成一定的工作为期限：从______年______月_______日起至_____________工作任务完成时止;并以________________为工作任务完成并终止合同的标志。

　　(二)双方同意本合同有效期的前________个月为试用期。

　　二、劳务协议工作内容

　　(一)乙方的工作岗位(地点、部门、工种或职务)：___________________________。

　　(二)乙方的工作任务或职责：_____________________________________________;乙方必须按质按量完成甲方正常安排的生产(工作)任务。

　　三、劳务协议劳动报酬

　　(一)乙方试用期间的工资标准为：_____________元/月。

　　(二)试用期满后，甲方根据本单位的工资制度，确定乙方执行以下第______种工资形式：

　　计时工资：乙方的工资由以下几部分组成：________、________、________、_________、________、_________乙方正常工作情况下的最低工资标准为______元/月。

　　计件工资：乙方正常工作情况下的基础工资为________元/月，其余按乙方岗位计件单价及完成情况计发。

　　岗位工资：乙方的岗位工资标准为______元/月;如乙方的工作岗位调整，按新岗位所对应的工资标准执行。

　　其他工资形式。具体办法在本合同第十二条中明确。

　　(三)甲方每月定期以货币形式支付乙方工资;甲方的工资发放日为每月_______日。

　　(四)甲方安排乙方加班加点，应按《劳动法》第四十四条规定支付乙方工资。

　　四、劳务协议社会保险和福利待遇

　　(一)社会保险

　　甲、乙双方按照国家和省、市有关社会保险的规定参加退休养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险，缴纳社会保险金;

　　乙方患职业病或因工负伤，治疗期间或医疗终结后的工伤保险待遇按国家和省、市工伤保险规定执行;

　　乙方患病或非因工负伤，其医疗待遇和停工治疗期间的病假工资和疾病救济费按______市医疗保险规定和甲方的规定执行;

　　乙方因工或非因工死亡的丧葬补助费、供养亲属抚恤费、救济费、一次性抚恤金、一次性优抚金、生活补贴、供养亲属死亡补助费等，按国家和本市有关规定由社会保险机构和甲方分别计发。

　　(二)福利待遇

　　甲方应为乙方提供以下福利待遇______________________________________。

　　五、劳务协议劳动保护和劳动条件

　　(一)工作时间

　　甲方经批准，根据乙方的工作岗位确定乙方执行以下工作时间制度：

　　(1)标准工作时间：乙方每天工作______小时，每周工作______天，每周总工作时间不超过______小时;具体工作时间由甲方统一安排;

　　(2)不定时工作：乙方的工作时间，由甲方根据乙方工作岗位的职责要求灵活安排;

　　(3)综合计算工作时间：乙方的工作时间在______月/年内综合计算，但每天总的工作时间不超过______小时。

　　在本合同期内，如乙方的工作岗位依法变更，按新工作岗位确定乙方的工作时间。

　　甲方如安排乙方加班加点，应按《劳动法》第四十一条的规定执行。

　　(二)休息休假

　　甲方保证乙方每周至少休息______天;

　　乙方依法享有法定的节日假、公休日假、年休假、探亲假、婚丧假、产假和计划生育假等有薪假期;

　　甲方在工作日、休息日安排乙方加班加点，可给予乙方同等时间补休，但补休后不再支付加班工资;无法安排补休的，甲方应按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资。

　　(三)甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定，为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件，切实保障乙方在生产、工作中的安全和健康。

　　(四)甲方按国家有关规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培训以及其他的业务技术培训，实行持证上岗制度;乙方应参加上述培训并严格遵守其岗位有关的安全法规、规章、制度和操作规程。

　　(五)乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并可向有关部门检举、控告。

　　六、劳务协议劳动纪律

　　乙方应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

　　七、劳务协议劳动合同的变更、解除、终止和续订

　　(一)甲方因签订合同时所依据的客观情况发生变化，或者乙方因个人原因，要求变更本合同条款的，必须提前七天书面通知对方，经双方协商一致后，可以变更本合同的相关内容。

　　变更劳动合同，双方应签订《变更劳动合同协议书》。

　　(二)有下列情况之一的，符合条件的一方可以单方面变更本合同的相关条款：

　　本合同订立时所依据的法律、法规已经修改或失效;

　　;

　　(三)经甲、乙双方协商一致，可以解除本合同。

　　(四)乙方有下列情况之一的，甲方可以解除本合同;

　　在试用期内被证明不符合录用条件的;

　　严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度，符合开除、除名、辞退条件的;

　　严重失职，营私舞弊或泄露商业秘密，对甲方的利益造成重大损害的;

　　被依法追究刑事责任的`。

　　(五)有下列情况之一的，甲方有权解除本合同，但必须提前______日以书面方式通知乙方，方可办理解除劳动合同手续：

　　本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经与乙方协商不能就变更本合同达成协议的;

　　乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作;

　　乙方不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任的。

　　(六)甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，确需裁减职工而与乙方解除本合同的，必须按照国家、省、市有关企业经济性裁员规定所确定的程序进行。

　　(七)乙方有下列情况之一的，甲方不得依据以上第(五)、(六)项规定解除本合同：

　　患职业病或因工负伤，医疗终结后被确认为丧失或部分丧失劳动能力的;

　　患病或负伤，在规定的医疗期内的;

　　女职工在孕期、产期和哺乳期内的;

　　符合法律、法规规定的其他情况的。

　　(八)有下列情况之一的，乙方可以随时解除本合同：

　　在试用期内的;

　　甲方不按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

　　甲方以暴力、威胁或限制人身自由等非法手段强迫乙方劳动的。

　　(九)除上述第(八)项规定外，乙方解除本合同，应当提前______日书面通知甲方，超过______日甲方应当办理解除合同手续。

　　乙方依前款规定解除本合同，给甲方造成经济损失的，应当赔偿甲方的以下经济损失：

　　(十)符合下列条件之一的，本合同即告终止(有固定期限的合同除外)：

　　1本合同所确定的工作任务已经完成;

　　(十一)除本合同另有规定外，任何一方解除或终止本合同，没有提前______日通知对方或通知时间不足的，应当按相差的天数，以解除或终止合同前______个月乙方的日平均工作为标准，支付赔偿金给对方。

　　(十二)解除或终止合同后，甲方应当在______日内办理终止或解除劳动合同手续。

　　八、劳务协议经济补偿金(医疗补助费)和生活补助费的发放

　　(一)甲方按照本合同第七条第(三)、(五)、(六)项规定解除本合同，应按《违反和解除劳动合同经济补偿办法》(劳部发〔______〕______号)及本市的有关规定支付乙方经济补偿金或医疗补助费。

　　(二)乙方个人非因甲方的原因而解除合同的，甲方可不发给经济补偿金。

　　(三)本合同期限届满，甲方不与乙方续订合同的，应按《______市劳动合同管理规定》第三十一条第一款的规定支付乙方生活补助费。

　　乙方在甲方提供的劳动报酬和劳动条件不低于本合同终止前的标准的情况下，不与甲方续订劳动合同的，甲方可不发给生活补助费。

　　九、劳务协议违反劳动合同的责任

　　(一)甲、乙双方有下列情况之一的，应当承担违约责任：

　　甲方违反本合同规定，单方面解除本合同的;

　　乙方未经甲方同意，擅自离职的;

　　乙方有本合同第七条第(四)项第点情况的;

　　;

　　(二)双方同意以下列方式承担违约责任：

　　违约金。一方违约，应支付违约金___________元;

　　赔偿金。违约金不足以赔偿对方损失的，还需支付赔偿金。赔偿金按违约方实际造成的损失计算。赔偿损失的范围包括：

　　(1)________________________________________;

　　(三)符合下列条件之一的，违约方可以减轻或免除违约责任：

　　违约行为是因不可抗力造成的;

　　十、劳务协议因履行本合同发生争议的解决办法

　　双方因履行本合同发生争议，应先协商解决;协商不成的，可自争议发生之日起______日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解，或自争议发生之日起______日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、劳务协议本合同的条款与国家和省、市新颁布的法律、法规、规章不符的，按新的法律、法规、规章执行。

　　十二、劳务协议双方需要明确的其他事项

　　甲方：(盖章)______________乙方：(签名)______________

　　日期：______年____月____日日期：______年____月____日

劳务合同2

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装

　　2、建设地点：西藏当雄

　　一、施工内容：

　　按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)

　　三、施工工期：

　　开工时间：_______年_______月_______日，完工时间：_______年_______月

　　四、工程费用：

　　1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

　　2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。

　　3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。

　　4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。

　　五、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。

　　2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。

　　3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。

　　六、工程验收与保修：

　　1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。

　　2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。

　　3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。

　　4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。

　　七、工程款拔付与结算：

　　l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。

　　2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。

　　3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。

　　八、甲乙双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、协调有关单位的配合工作。

　　2、负责该工程的.全面组织、管理、工程竣工验收。

　　3、负责工程款拔付与结算。

　　4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。

　　(二)乙方责任：

　　1、提交施工组织设计及施工进度计划;

　　2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;

　　3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查;

　　九、施工安全：

　　1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。

　　2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。

　　十、环境保护：

　　1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。

　　2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。

　　十一、保险：

　　除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。

　　十二：违约责任：

　　1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。

　　2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。

　　十三、附则：

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。

　　2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。

　　3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。

　　4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：______________乙方：______________

　　年月日：_____________________

劳务合同3

　　发包方：(以下称甲方)

　　承包方：(以下称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》结本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

　　第一条工程内容

　　1、工程名称：

　　2、工程承包方式：包工不包料，包工期、包质量、包安全。

　　3、承包范围：

　　第二条合同价款及结算方法

　　工程款：砌体180元/M，砼____元/M

　　工程量计算：完工后以据实计算。结算方式另行约定3 3

　　第三条工程质量

　　1、按国家颁发的《建筑安装工程质量检查评定标准》检查验收合格。不合格的产品，乙方必须返工，返工造成的费用由乙方自理。甲方将对浪费的材料进行200﹪的罚款。

　　2、服从甲方对材料限额领料制度，严禁超领，浪费现象。乙方必须确保每天工完场清，如发现有过夜砂浆、干水泥、隔夜砂浆等，按原价的5倍罚款。

　　第四条合同工期

　　1、合同工期：自____年____月____日至竣工验收。

　　2、本合同工期以甲方施工进度计划要求为准，乙方施工进度必须满足甲方总体进度要求，以甲方进度计划安排为标准，乙方无条件按甲方计划要求执行。

　　第五条双方责任

　　1、发包方工作责任

　　负责施工现场材料的供应，提供施工电梯、搅拌机等施工机械，并与其他工种的关系协调及其它事宜，负责技

　　术、质量、进度等。

　　2、承包方工作责任

　　承包方派为驻工地代表，保证24小时在现场，有特殊情况向发包方工地代表请假。服从发包方现场管理人员统一管理，遵守公司及项目部的规章制度，做到文明施工。承包方负责施工中的除发包方提供以外的'所有施工机具。严禁乙方对本工程施工项目进行转包，一经发现甲方有权终止合同。

　　第六条付款办法

　　工程款支付：另行协商约定。

　　第七条安全

　　乙方应严格按安全技术规范和操作规程进行施工，因自身违章操作，野蛮施工所造成伤及自身和他人的一切安全事故，乙方应承担全部责任，甲方概不承担连带责任。

　　第八条争议

　　本合同签约生效后，双方必须认真执行，本合同具有法律效力，如有争议可以和解或请主管部门调解，一方不愿和解或调解不成，可向本工程所在地的人民法院起诉。

　　第九条合同生效与终止

　　本合同双方签字之日生效，双方约定的工作完成自行终止。

　　发包方：

　　承包方：

　　____年____月____日

劳务合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》和《山东省劳动合同条例》等有关法律、法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订苯劳动合同，并共同遵守本合同所列条款。自本合同生效之日起，乙方为甲方的职工，确立劳动合同。

　　一、劳动合同期限

　　合同期限为固定期限,期限为年 / 个月，自年月日至年月日止。

　　二、工作内容

　　1、甲方在合同期内安排乙方从事工作(工种)。

　　2、合同期内因生产、经营工作需要，甲、乙双方可以协商变更乙方的工作岗位，但必须依照规定，填写变更劳动合同协议，经双方签字盖章后生效。甲方指派乙方从事其他临时性、特殊性工作，要征得乙方同意。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　1、甲方必须遵守国家的法律、法规和政策，建立健全职工代表大会制度和其他民主管理制度。

　　2、甲方根据本单位工作需要，为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动保护用品，提供保障乙方安全、健康的劳动环境。

　　3、按照《劳动法》和国务院的有关规定，合理安排乙方的劳动时间和休息休假制度。

　　4、有下列情况之一的，乙方有权拒绝接受甲方安排的工作任务。

　　(1)经国家有关部门确认，劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害职工身体健康的。

　　(2)违反国家法律、法规，侵害国家、集体和个人利益的。

　　(3)违反操作规程的。

　　四、劳动纪律

　　1、乙方必须自觉遵守国家法律、法规和企业的规章制度，服从甲方的领导、管理和教育，积极完成本职工作任务。

　　2、积极参加甲方组织的政治思想、职业道德、业务技术、安全生产、遵纪守法等方面的教育和培训。

　　五、劳动报酬及支付方式与时间

　　1、根据本单位实际情况和本岗位需要，实行月(日)工资制度。月(日)工资元。

　　2、根据国家、省有关规定，甲方向乙方按月支付工资，工资发放日为每月日，最迟不得超过两个月，否则视为拖欠。按规定为乙方交纳有关社会保险。

　　3、甲方支付给乙方的工资按《劳动法》、《山东省劳动合同条例》和《山东省企业工资管理暂行规定》的要求，不得低于当地最低工资标准。

　　六、劳动合同终止或解除的条件

　　1、劳动合同期满，甲乙双方劳动关系即行终止，并办理终止合同手续。双方协商同意续签劳动合同，须在合同期满前续订并办理续订手续。

　　2、甲乙双方协商一致，劳动合同可以提前解除。

　　3、乙方有下列情况之一的，甲方可以解除劳动合同。

　　(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(2) 严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;

　　(3) 严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(4) 被依法追究刑事责任的。

　　4、有下列情况之一的，甲方可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知乙方：

　　(1)乙方患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作;

　　(2)乙方不能胜任工作、经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

　　5、乙方有下列情况之一的，甲方不得解除劳动合同：

　　(1)劳动合同期限未满，又不符合本合同第六条2、3、4、5项规定解除劳动合同条件的;

　　(2)患职业病或因公负伤致残，经劳动保障部门认定工伤并经劳动能力鉴定委员会鉴定为伤残五至十级的;

　　(3)患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的;

　　(4)甲方拒绝为乙方交纳社会保险费的;

　　(5) 女职工在孕期、产期和哺乳期间的;

　　(6)法律、行政法规规定的其他情况。

　　6、乙方解除劳动合同，应当提前30天以书面形式通知甲方。

　　7、有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同：

　　(1)在试用期间的';

　　(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

　　(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

　　(4)甲方强迫乙方集资、入股或者缴纳风险抵押性财物的;

　　(5)甲方低于当地人民政府规定的最低工资标准支付劳动者工资报酬的;

　　(6) 法律、法规规定的其他情况。

　　七、有下列情况之一的，当事人可以终止履行劳动合同

　　1、经双方协商一致的;

　　2、劳动者涉嫌违法犯罪，被公安、国家安全或者司法机关限制人身自由的;

　　3、发生不可抗力的;

　　4、法律、法规规定的其他情况。

　　八、违反劳动合同的责任

　　本合同签字盖章生效后，甲、乙双方必须严格履行。任何一方违约应承担违约责任，给对方造成经济损失的，应当按国家、省有关规定给予经济补偿和赔偿。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、本合同自签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人(签字、盖章)：

　　乙方(签字)：

　　签订合同时间：年月日

劳务合同5

　　出租方：（以下简称甲方）

　　身份证号码:

　　承租方：（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　甲方同意将位于作为仓库出租给乙方使用，在平等、自愿、协商的基础上，甲乙双方达成如下协议：

　　一、仓库租赁期限：自年月日至年月日止，期限为五年。

　　二、租金、押金及付款方式。

　　（1）第一年至第四年每月租金叁仟元整（￥3000.0元），押金叁仟元整（￥3000.0元），半年交一次租金（￥18000元）；以后乙方在每半年到期时必须7天内交半年租金，如乙方逾期不交，甲方有权终止合同，押金不退；未租满五年，押金不退。

　　（2）第五年月租金上浮原租金的20%。

　　三、双方的.责任

　　（1）甲方租赁仓库给乙方必须是合法经营，如乙方违法经营，甲方有权收回仓库，押金不退，由此造成的一切后果由乙方负责。

　　（2）乙方可装修仓库内部，但不得损坏不锈钢大门及窗，不得改变房屋架构，不得破坏房屋承重墙及柱子，如损坏，由乙方承担相应责任（如赔偿责任等），乙方如不承担相应责任，甲方可通过提起法律诉讼维护权益；水电、门锁、开关损坏由乙方负责更换、维修好。

　　（3）在承租期内，乙方不得擅自将仓库转租给第三方。

　　（4）租期满后，如乙方不续租，乙方不得擅自将已装修好的瓷砖及其他装修物件损坏。

　　四、租赁期间，乙方使用该仓库所产生的一切费用（包括水电费）均由乙方负责，与甲方无关。

　　五、合同期满后，甲方如果继续对外租赁本仓库，在同等条件下，乙方享有优先承租权，乙方必须在合同到期前30天与甲方商议签订新租赁合同，否则按自动弃权处理，甲方有权另行安排。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　手机：手机：

　　日期：日期：

劳务合同6

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条：合同目的

　　甲方聘用乙方在xx建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工)，双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。

　　第二条：聘用工种聘用期

　　甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。

　　第三条：工作任务和时间及工资支付方法

　　1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月xx元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水(xx元到xx元人民币)，可甲方负责乙方的吃住。

　　2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。

　　3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。

　　第四条：旅费及交通费

　　甲方负担乙方从xx到xx国的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。

　　第五条：安全责任

　　甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。

　　第六条：乙方责任

　　乙方到xx国必须遵守当地的.法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。

　　乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责)。

　　乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。

　　第七条：任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。

　　如在工作当中有其它更改或增加的事项，甲乙双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　20xx年xx月xx日

劳务合同7

　　用人单位及项目聘用负责人（简称甲方）：__________

　　劳动者（简称乙方）：__________

　　根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲、乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则，制定以下协议：

　　一、甲方聘用乙方在____市____区______街道______安置房______项目施工现场做______职务，在该项目在甲方指定负责人的具体领导下开展工作。

　　二、聘用时间为________年____月____日至________年____月____日为止，如因工作需要，中途甲方也可以将其另调它处工作，乙方必须服从甲方的工作分配，在聘用施工期间年薪按______元人民币（包括一切费用在内），平时支出生活费元月，根据完成工作业绩，有奖、有罚（项目部有明细）剩余款项聘用到期一次付清。

　　三、甲方职责：甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育、思想教育和业务指导培训，在施工现场必须按照国家建筑施工安全生产规定，采取必要的安全措施，使其业务技术不断提高，甲方必须认真履行本合同约定的内容，按时支付生活费，乙方伙食和手机费由甲方提供。

　　四、乙方职责

　　1、遵守国家法律法规。服从甲方领导，严格执行甲方及项目部的各项管理制度，积极完成分配任务，否则甲方有权辞退，并按出勤月基本工资70%结算解聘，与甲方不存在任何关系；

　　2、因工作失职未按正常操作，未按甲方要求违反甲方制度，给工程质量、安全甲方造成损失的.，自愿接受处罚和赔偿经济损失及承担法律责任；

　　3、如因工作安排不当，管理不善，致使现场混乱，材料浪费，工期延误，要承担相应的经济责任；

　　4、乙方必须按照甲方要求坚持每天考勤制度，每月出勤不低于28天，如外出必须经过甲方项目部的负责人签字批准，否则出现一切后果由乙方自负；

　　5、会计、印章、劳务、材料员，因非正常工作操作程序造成损失、失误、错帐的负责全额赔偿；

　　6、资料员未按正常工作要求进行资料保管，造成资料丢失和损失的，按该份资料价值赔偿。

　　五、本合同一式两份，甲乙方各执一份，自签字之日生效。

　　六、乙方承诺：服从甲方安排，遵守项目部各项规章制度及薪酬，全心全意为项目部工作。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　_____年____月____日

劳务合同8

　　签劳务合同的主要情况是，不具备劳动合同主体资格的人不可以签订《劳动合同》；已领取养老金的退休人员；退休返聘人员；已与其他单位建立劳动合同关系的兼职人员；企业内退人员等。如与以上人员建立劳动关系，就只能签立《劳务合同》。临时用工也可以是劳务合同。

　　劳务合同是作为独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间就有关提供和使用劳动力问题而订立的协议。

　　劳务合同是民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议，劳务合同不属于劳动合同，从法律适用看，劳务合同适用于合同法以及民法通则和其它民事法律所调整，而劳动合同适用于劳动法以及相关行政法规所调整。

　　劳务合同是民事合同，是当事人各方在平等协商的'情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议，劳务合同不属于劳动合同，从法律适用看，劳务合同适用于合同法以及民法通则和其它民事法律所调整，而劳动合同适用于劳动法以及相关行政法规所调整。

　　劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还有保险及其他福利待遇；而劳务关系中的自然人，一般只获得劳动报酬。

　　劳务合同的主体既可以是法人、组织之间签订，也可以是公民个人之间、公民与法人组织之间，一般不作为特殊限定，具有广泛性。

　　但公司普通员工最好签订劳动合同，能受《劳动法》保护，适用最低工资标准、购买保险等，对普通员工更有利。

劳务合同9

　　上诉人(一审原告)：_________________身份证号：_______________

　　住所地：_________________

　　被上诉人(一审被告)：_________________

　　※※保险销售服务(上海)有限公司

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话：________________

　　上诉人因与被上诉人劳动合同纠纷一案，不服无锡市※※区人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》，现提起上诉。

　　上诉请求：_________________

　　1、请求依法撤销(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》，对本案予以改判;

　　2、请求判决被上诉人支付拖欠的工资6万元、支付未签订书面劳动合同的双倍工资5.4万元、支付违法解除劳动关系的赔偿金1.2万元、支付上诉人工作期间业务发展费用报销款9107.53元，合计：_________________￥135107.53元

　　3、本案诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉理由：_________________

　　一、关于《※※保险股份有限公司审计工作底稿》、《20__年预算表-管理营运费用》认定错误。

　　一审中查明：_________________蔡※※为被上诉人的高管，职务为市场总监兼业务管理部负责人;王※※系被上诉人工作联系人，公司的多份文件中皆列明其身份。

　　被上诉人一审提交的关于与蔡※※解除劳动合同的《协议书》载明：_________________双方劳动关系自20__年4月30日起协商解除，而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※签署，蔡※※签署的行为属于职务行为，对“工作底稿”中的内容的确认系代表被上诉人的确认。

　　王※※于20__年11月1日转发的电子邮件，附件为“_____20__年预算”(含《20__年预算表-管理营运费用》)，邮件正文中说到：_________________“根据董事长11月1日的会议精神，20__年度的预算略有变化，以这套表式为准”，该预算表在上诉人与蔡※※的邮件往来中也进行过确认，显然，该预算系公司行为，此后上诉人又从被上诉人处用优盘再次拷贝下这个预算表，打印后作为证据在一审时提交。

　　上述两份证据原件系被上诉人持有，被上诉人对工作底稿及预算表中的内容予以否认，违背了禁反言原则及诚实信用原则，是滥用抗辩权的行为。同时，依据最高院民诉证据规则第75条规定：_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”。

　　一审法院却认定上诉人不能提交原件，承担举证不能的责任，显然是未查明事实，枉法裁判。

　　二、关于上诉人的工资标准认定错误。

　　一审法院直接采用无锡市最低工资标准作为上诉人的.工资标准，事实未查明事实，法律适用错误。

　　一审中被上诉人提交的证据《直销营业部负责人岗位聘任协议》及《保险营销员合同书》，经查明因被上诉人未签署盖章，还未生效。而上述预算表中的“20__年度预算编制说明”第3条“管理费用中的人事费用是指从事行政管理责能人员的工资总额，包括各类社保、公积金及计提的三金”，预算“项目明细”中又列出了“员工工资”、“劳务用工费”、“负责人津贴”、“业务发展费”等一系列组成内容及标准。

　　但一审法院却以两份未生效的合同来确认上诉人的收入组成，并要求上诉人对其进行举证，全然不顾上诉人的双重身份——“营业部负责人”兼“保险营销员”，并对公司作出并确认的预算表中关于上诉人的收入组成及标准不予理涉，裁判严重错误。

　　上诉人一审中主张了自己的工资标准，同时，上述工作底稿及预算表中明确记载了上诉人开始两个月工资为￥6000/月，此后为￥12000/月。但被上诉人对此均不予认可。

　　依据最高院民诉证据规则第6条“在劳动争议纠纷案件中，因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任”，依法应当由被上诉人举证是否发放工资及发放金额。

　　同时，劳动部《工资支付暂行规定》第6条规定：_________________“用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单”。

　　因此，劳动者工资支付凭证的制作和保存是用人单位应承担的一项法定义务，该项法定义务不因任何事由而免除，一审法院应当根据上述规定要求用人单位提供劳动者的工资支付凭证，以查明劳动者真实的工资收入及标准。

　　最高院民诉证据规则第75条规定：_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”。

　　综上，一审法院依法应当推定上诉人主张的工资标准成立。

　　三、被上诉人违法解除双方的劳动关系，上诉人依法应获得经济赔偿金。

　　一审法院未查明事实的情况下得出“无证据证明双方劳动关系解除”的结论，同时也以此结论作为不支持经济赔偿金的理由。

　　上诉人一审诉讼中主张是被上诉人违法解除了双方的劳动合同关系，因为被上诉人停止了设立之中的无锡营业部，同时也未向上诉人提供其他工作岗位，事实上解除了双方的劳动关系;一审中，被上诉人的答辩时甚至认为双方自始就没有建立过劳动关系，并且被上诉人提交的证据之一《关于※※保险公司销售服务(上海)有限公司停止经营的通知》也载明：_________________“各分支机构所有员工停止上班，并按有关规定办理相关离职手续”，由此可见，被上诉人提交的证据也证明了上诉人的主张是属实的、无争议的。一审法院却武断的作出判断。

　　显然，一审法院未查明事实，适用法律错误。

　　四、被上诉人应当向上诉人支付上诉人垫付的应报销业务费用。

　　一审中，上诉人要求被上诉人报销垫付的业务费用，被上诉人不予认可。

　　但是，上述工作底稿中被上诉人已经明确上诉人已经将票据提交被上诉人，且对用途及发生时间进行筛选，剔除不能报销的费用后，确认应报销款项为￥9107.53元。同时，被上诉人一审中提交的证据之一《工作了结的说明书》中也载明了上诉人垫付的业务费用未得到报销，说明被上诉人对此事实是认可的。

　　上述工作底稿审计的事项是“资产负债审计”，通俗的说就是被上诉人对外的负债，被上诉人拒绝支付报销的款项，也就是不履行债务，则应当出示报销款项已经支付给上诉人的证据，因为垫付业务费用发生的票据原件已经由被上诉人一方持有。

　　一审法院仍然以上诉人未提交业务费用的相关票据为由驳回上诉人要求获得报销款的请求，显然是错误的裁判。

　　一审法院在案件事实未查清、法律适用不当的情况下，就草草驳回上诉人相关诉请，实在是有失法律之公允;为维护上诉人的合法权益，特上诉至贵院，以求得到一个公正的判决。

此致

　　无锡市中级人民法院

　　上诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

劳务合同10

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依据国家劳动法律规定、与工程发包单位的劳务分包合同和项目部的实际，经甲乙双方平等协商一致，自愿达成如下协议：

　　一、合同期限

　　1、以完成项目中所从事的工种任务为期限

　　2、合同期限：自20______年____月____日至20______年____月_____日

　　二、工作内容

　　甲方安排乙方从事__________项目安全管理工作，乙方应当积极完成甲方分配的工作任务。

　　三、劳动报酬

　　甲方支付乙方的最低工资不低于工程发包方单位或者甲方所在地的最低工资标准。

　　乙方的工资支付办法为：平时预发生活费，每年春节前结算当年工资。

　　四、劳动保护

　　甲方应当在乙方进入施工现场地前对乙方进行入场施工安全教育和必要培训。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后方可持证上岗。乙方在劳动过程中应严格遵守劳动安全卫生规程的操作规程，遵守工程发包单位的相关规定和甲方的相关规定。出现工伤事故，乙方同意按上海市外来从业人员综合保险规定处理，工伤期间乙方月工资按上海市上年度外来从业人员综合保险交费基数的职工月平均工资即每月2100元支付。护理费、营养费及其它一切伤残补助费，根据伤残鉴定结果，按综合保险规定处理，乙方承诺不提出其它任何超出综合保险规定以外的索赔要求。

　　五、工作时间

　　根据建筑行业特点，双方约定参照工程发包方单位实行综合计时工作制。

　　六、合同解除

　　1、合同期限届满即可终止执行。

　　2、乙方在工作期间有打架斗殴、偷窃等违法行为的，有严重失职对甲方或工程发包方单位造成经济损失的，严重违反甲方或工程发包方单位施工现场管理规定和劳动纪律的，被公安机关立案侦查或被追究刑事责任的，不能满足岗位技能要求的，甲方随时解除本合同。

　　3、甲方以暴力、威胁、监禁或者其他非法手段强迫乙方劳动的，甲方不能提供安全的`劳动条件或不能按照本合同约定支付劳动报酬，乙方可以解除本合同。

　　4、乙方擅自离岗，连续三天不上班，本合同即行终止。

　　5、不论何种方式解除或终止劳动合同，甲方均不支付经济补偿。

　　七、争议处理

　　发生劳动争议，双方应当先行协商解决，协商不成的，应当向工程发包单位或甲方单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　八、双方约定的其他事宜

　　本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方（盖章）：______________

　　乙方（签字）：_____________

　　日期：_________年_____月_____日

　　甲方：___________

　　乙方：__________性别：______居民身份证号：______________________________

　　电话：__________________家庭地址：________________

　　鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

　　第一条本协议期限为。本协议于_____年_____月_____日生效，至_____年_____月_____日终止。

　　第二条乙方承担的劳务内容，要求为：单位电路检查维护，下水保障畅通，卫生检查，停车场车辆摆放管理。

　　第三条甲方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第一条、第二条约定的劳务内容、要求、为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

　　第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：每月元（含税），每月10号之前支付上月劳务报酬，全年元。

　　第五条乙方依法缴纳个人所得税。

　　第六条发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

　　第七条甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前一周通知另一方即可。

　　第八条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。

　　第九条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。

　　第十条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。

　　第十一条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）日期：年______月______日

　　乙方（签章）日期：年

劳务合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，经甲、乙双方友好协商，就_______________________________有关事项达成如下协议：

　　一、委托地址:

　　________________

　　建筑面积：____平方米

　　二、委托内容

　　1、生活用水系统；

　　2、消防系统；

　　3、生活污水处理系统；

　　4、照明系统；

　　上述事项的日常维护，事故应急处理。上述事项的大修项目，在同等条件下，甲方优先考虑委托给乙方。

　　三、委托要求：

　　1、乙方应确保所委托设备正常工作运行；

　　2、乙方在接到报修通知后，应在2个工作日内恢复设备的正常运行。

　　四、委托期限为：

　　____年____月____日到____年____月____日

　　五、委托费用：

　　委托采用包工的方式（材料费用按实际市场采购发票结算）。大写：贰万元整。

　　六、付款方法：

　　合同签订后，甲方在3天内一次性支付合同总价款给乙方（维修材料费用在维修结束后7天内，乙方凭发票及维修记录至甲方报销材料费用）。

　　七、甲方的权利义务：

　　1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。

　　2、做好工程设备、设施及维修材料、维修工具交接的前身准备工作，全面配合乙方顺利开展维护、保养等工程服务工作。

　　3、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并将检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录，及时告知乙方。

　　4、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚，给甲方造成的不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工程人员。

　　5、按本合约中规定的付款方式、金额、时间按时支付委托费用。

　　八、乙方权利义务

　　1、本合同一经签订，乙方应提交针对用水系统、消防系统、污水处理系统、照明系统维护方案，配备专业技术人员，并做好设备的维护工作。

　　2、乙方应全面遵守甲方制定的`各项规章制度及日常行为规范，热心周到为甲方服务。

　　3、有完整详细的维修维护记录。

　　4、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见，甲方应认真研究并书面形式回复，甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失，乙方不承担责任。

　　5、报修工作因乙方长时间不能解决造成的后果，由乙方负责。

　　6、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及设备、财产损失，由乙方全额赔偿。

　　7、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部的维修维护记录资料。

　　8、如不可抗力协商同意终止。

　　九、本协议一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方各持贰份，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　（代表签字及盖章）

　　____年____月____日

劳务合同12

　　甲方：__________

　　法定代表人：__________

　　乙方：__________

　　身份证号：__________

　　为了维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿，协商一致的原则，签订如下补充协议：

　　一、甲方在录用乙方后，同时为其解决户口的问题，乙方必须为甲方服务________年。

　　二、乙方因本人原因不能为甲方服务________年的.，须按每月_____元赔偿金计算，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方作出赔偿。

　　三、甲方为提高公司员工的业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的岗位，为甲方服务。

　　四、乙方因本人原因不能达到服务期的，一年的须按每月_____元赔偿金计算，两年的须按每月_____元赔偿金计，三年的须按每月_____赔偿金计，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方做出赔偿。

　　五、本补充协议作为劳务合同的附件，与《劳务合同》同时生效。

　　六、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________

　　乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　电话：_______________________

　　电话：___________________________

　　传真：_______________________

　　传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

劳务合同13

　　甲方：

　　名称：

　　地址：

　　性质：

　　法人代表：

　　乙方：

　　姓名：

　　性别：

　　年龄：

　　文化程度：

　　籍贯：______市______县______（区）乡______（街办）

　　现住址：

　　身份证号码：

　　导游证号码：

　　甲方因工作需要，招（聘、雇）（乙方）为导游员。甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国劳动法》和《旅行社管理条例》、《导游人员管理条例》及国家、省有关法律、法规规定签订本合同，确定双方劳动关系，并共同遵守执行。

　　一、合同期限（本合同期限按下列第_____种类型执行）

　　1、本合同为有固定期限的劳动合同。合同期从_____年____月____日起至_____年____月____日止，共_____年（_____月）。其中试用期从_____年____月____日至_____年____月____日止，共_____个月。

　　2、本合同为无固定期限的劳动合同，试用期从_____年____月____日至_____年____月____日止。

　　3、本合同从_____年____月____日起至完成（工作、工程）止。

　　二、工作内容

　　甲方安排乙方在岗位，负责工作（根据工作需要，经双方协商，可变更工作岗位）。

　　乙方在合同期内，按本岗位职责要求，完成甲方安排的正常导游工作任务。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　1、甲方必须建立和健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。

　　2、甲方应按国家、省有关规定对乙方进行培训教育，乙方从事导游服务时必须经过专门培训并取得导游员资格。

　　3、乙方必须严格遵守旅游法规、规章、制度和操作规程。

　　4、甲方按国家、省有关规定和标准，按月为乙方向社会保障机构和失业保险机构缴纳养老保险基金和失业保险基金。乙方按规定应由个人缴纳的保险基金，由甲方按月在乙方工资中代为扣缴。

　　5、乙方因工负伤，甲方应积极负责治疗，直至医疗终结；治疗期间为乙方据实支付医疗费，按月支付工资；伤愈后安排乙方从事力所能及的工作。致残待遇按国家、省规定执行。

　　6、乙方患病或非因工负伤医疗期和女工孕期、产假期、哺乳期以及乙方符合计划生育子女劳保医疗等各种待遇按国家、省、市规定标准执行。

　　7、乙方因工伤或因病死亡的丧葬费、遗属津贴等，由甲方按国家、省、市规定标准支付。

　　8、乙方的周休假、节日假、探亲假、年休假、产假以及婚丧等各种待遇，甲方必须按国家、省规定执行。

　　四、劳动报酬

　　1、甲方根据乙方从事导游员业务，确定乙方工资按以下工资形式执行。但在法定工作时间内，乙方应得的工资不得低于旅行社所在地最低工资保障标准。计月工资。乙方试用期工资元；试用期满乙方工资元，其中：基本工资_____元，津贴。奖金另定。

　　2、甲方应逐年提高乙方的工资水平。

　　3、甲方于每月_____日为发薪日，甲方无故不按时支付乙方工资的，应自拖欠之日起，支付乙方工资总额%拖欠金，直至支付工资之日止与工资一并发给乙方。

　　4、非因乙方原因所致的停止导游业务期间，甲方应按国家、省有关规定执行。

　　五、劳动纪律

　　甲方应根据国家、省有关规定，建立和完善各项规章制度。乙方必须严格遵守国家和江西省的各项法律、法规以及甲方各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，积极完成导游服务工作任务。

　　六、劳动合同解除的条件

　　1、经甲、乙双方协商一致，本劳动合同可以解除。

　　2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本人：

　　（1）乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不从事由甲方另行安排的工作的；

　　（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作；

　　（3）劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

　　3、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同：

　　（1）因工负伤并确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

　　（2）患病或者负伤，在规定的医疗期内的'；

　　（3）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

　　（4）法律、行政法规规定的其他情形。

　　4、乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

　　5、有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同：

　　（1）在试用期内；

　　（2）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　（3）甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

　　七、违反劳动合同的责任

　　任何一方违反劳动合同规定，给对方造成经济损失的，应根据后果和责任承担经济赔偿责任和相应的法律责任。如因不可抗力原因造成不能履行合同或者一方受损害的，可不承担责任。

　　八、双方协商约定其他内容

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

劳务合同14

　　聘用方：（以下简称甲方）

　　受聘方：

　　（以下简称乙方）

　　甲方为规范和加强集体三资管理，促进村（社区）集体经济持续健康发展，根据上级相关部门年度工作部署，经甲方研究决定聘请乙方法律工作者同志为我村（社区）在新的一年里提供法律服务帮助，协助我村（社区）清理各类历年来的合同并分类处理，该完善的要完善，该催缴的催缴，该补签的补签，该解除的解除，该走司法途径的.走司法途径，根据需要参与本集体经济组织重点项目的洽谈与拟定合同，重点协助清理：

　　1、承包、租赁费过低，显失公平的合同；

　　2、期限过长或无期限的合同；

　　3、合同履行不及时或未履行的合同；

　　4、承包、租赁方不按合同及时缴费；

　　5、承包方或承租方不按合同约定合法经营，擅自改变租赁物或承包地经营用途；

　　6、承包、租赁等合同的签订不规范；

　　7、有承包或租赁事实，未签订书面合同；

　　8、签订合同未经过村民（股民）代表大会讨论通过；

　　9、其他不规范的合同；

　　10、对村（社区）规民约股份经济合作社章程的修改和完善；11、协助调处重大民事纠纷；

　　12、帮助追索债权款。

　　甲方根据乙方相关规定，付给乙方法律服务劳务费每年人民币元，民事诉讼代理费可另行减半收取。