工程合同模板【优秀14篇】
在人们的法律意识不断增强的社会,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编整理的工程合同模板,希望能够帮助到大家。
工程合同模板 篇1
甲方:
乙方: (经销商)
为共同开拓市场,充分发挥双方的经营优势,在平等互利的基础上组建稳定、高效的市场网络,经甲乙双方友好协商,本着公平、公正及双赢的原则特签订本协议,以便双方共同遵照执行。
本协议仅确定双方合作关系,销售协议另行签订。
第一条 协议事项
1、甲方同意乙方建设美的 专卖店,经营以下产品:
□ 制冷电器 □ 厨卫电器 □ 微波电器 □ 精品电器 □ 生活电器 □ 环境电器
2、美的专卖店名称为______________ __________,编号为 ,门店详细地址为________________________________________。
3、乙方承诺在第二条所列地点开设美的专卖店,店内只能经营美的产品,实际经营面积不得低于 平方米,用于制作美的门头的面积不得低于 平方米;甲方给予空壳样机(仅部分型号热水器)、产品单页、宣传海报、终端物料等相关宣传资料,并不定期给予赠品、促销活动支持。
4、乙方承诺向甲方首次打款提货人民币 元(大写) ,购买美的电器产品用于产品出样及经营(打款标准为每米1万元),并交纳展台制作押金人民币 元(大写) ,交纳押金标准视制作规模而定,押金待乙方完成甲方双方约定销售目标后,自动转为货款,可用于正常产品提货。
5、乙方承诺向甲方为乙方唯一供货商,并在指定区域内销售,保证不发生跨区域销售及低价行为,如有窜货和非甲方渠道进货行为发生,将没收押金,并予以处罚。
第二条 协议有效期
1、本协议有效期自________年________月________日至________年________月________日止。本协议约定的年限满后,乙方愿意继续合作,应在本协议规定有效期结束前3个月向甲方提出,经双方同意后可续签协议。
2、协议有效期结束后,乙方不得继续使用美的 专卖店品牌形象及授权牌。
第三条 资源支持
1、甲方承诺在接到乙方通知后十天内为乙方出具美的专卖店装修效果图,并在时间条件允许下,按乙方要求时间前完成装修。
2、乙方承诺向甲方出具相应房屋、经营证件及相关经营资料。
3、乙方承诺在最终装修效果图确认后,双方在效果图上签字(复印件、传真件同样具有法律效应),且在总装修效果图确认签字后,不得再提出任何更改要求,否则甲方有权没收展台制作押金;情节严重时,甲方有权取消乙方专卖店经营权利,并扣除提货额的10%作为对甲方的赔偿。
第四条 权利与义务
1、乙方承诺自行办理营业执照,并承担经营投资及盈亏的行为。
2、乙方承诺合法经营,如乙方经营行为违反国家法律法规的,责任全部由乙方自行承担。
3、甲方承诺给予乙方提供店面形象设计、销售指导、推广宣传和业务培训等方面的支持,乙方应按照甲方的要求进行专卖店形象维护、销售、培训及推广宣传活动,如乙方承诺经营行为损害美的品牌或甲方利益的,甲方有权向乙方索赔。
4、乙方承诺协议有效期内在美的专卖店内不销售除“美的”品牌电器外任何品牌的任何产品,如专卖店内有其他品牌电器展示、销售的,一经发现必须在2日内将其他品牌的产品清除,若逾期不改的,甲方将视乙方违约,甲方有权终止协议,取消乙方专卖店经营资格,同时甲方有权拆除并撤出广告制作的展台展柜、样机等相应配套资源。
5、乙方承诺将甲方提供的促销物料支持只用于美的专卖店甲方指定的美的电器产品的促销。如乙方将甲方促销物料及资源未用于专卖店内美的`产品,甲方有权要求退还,并有权向乙方赔偿。
6、美的专卖店内的展台、展柜、样机、授权牌以及其他物料归甲方所有,乙方应妥善保管不得损坏,否则,甲方有权向乙方索赔。如双方停止合作或乙方因特殊原因将专卖店关闭,甲方有权收回以上物料。
7、如专卖店装修开业 年内,乙方对专卖店进行迁址,则乙方有义务及时通知甲方,且新店必须由乙方自行出资,按照甲方专卖店标准进行装修,新店未装修或不符合甲方标准的,甲方有权没收押金,并有权将已支付该专卖店的装修费收回。
8、如乙方在开店 年内将专卖店关闭或店内有其他品牌的产品经营,甲方有权没收押金,甚者通过法律手段索赔等方式收回已兑现的专卖店装修支持费及其他支持费用。
9、乙方在开业期间违法甲方渠道管理规范中要求的,发生窜货、低价行为的,按照规定处罚 元。
10、甲方拥有展台、展柜广告制作的最终拥有权。
第五条 违约责任及争议解决
1、因乙方存在:违反协议中的条款、违反国家法律或法规、经营指标恶化、严重经营过失、损害美的品牌形象、损害甲方利益等行为,甲方有权终止本协议的权利,并在由乙方承担由此引起的一切损失的同时,甲方有权向乙方索赔。
2、本协议未尽事宜,以双方销售协议为准,或另行协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
代表人身份证号码:
年 月 日 年 月 日
工程合同模板 篇2
承包方(以下简称乙方):钢筋工程承包班组
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸中基础分部±______以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:徐云根承包钢筋加工制作分项工程;朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价
以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。
三、组织领导
1. 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2.乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3.乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4.合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2) 负责工地现场的.工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3) 提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4) 保证材料供应(材料运至现场______米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2.乙方责任:
(1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行(施工技术验收规范)。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的(安全管理暂行规定)(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
(4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
工程合同模板 篇3
甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部
乙方:
经过甲、乙双方友好协商,甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程
包给乙方施工,为了确保工程顺利进行,现特签定协议
如下:
1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责,厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。
甲方为乙方提供室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。
2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补,如采用黑水泥大面积刮顶棚,每套罚款100元。
3、乙方必须按图施工并建立安全网络,确定专职安全保卫管理人员,甲方进行相关的安全教育。
4、高空作业必须系安全带,进入作业区必须戴安全帽,不得违章施工,野蛮施工。
5、施工中的各项管理工作,由乙方施工组长 负责,由甲方监督,如发生安全事故,责任全部由乙方负责。
6、乙方在保证安全的前提下,保质量、保时间完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。
7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。
8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的`,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理出场,本协议失效,情况严重的移交公安机关处理。
9、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
10、工期至 20xx年12 月20日
11、付款方式:每月付工人生活费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不及时,不到位,由甲方安排修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。
乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。
备注:施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工
甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部
乙方:
年 月 日
工程合同模板 篇4
甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要,现双方本着公平互惠、诚实信用的原则,就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜,经协商一...
甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要,现双方本着公平互惠、诚实信用的原则,就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜,经协商一致,达成协议如下:
一、_________省_________市国有资产管理局(以下简称国资局)现依法授权甲方向乙方出售乳品公司资产,乙方在_________市人民政府(以下简称_________政府)提供优惠政策的前提条件下,同意购买该资产。现双方议定资产整体出售价格为人民币_________万元。该价格包括甲方转让的全部资产价款及乙方应向土地管理部门缴付的国有土地使用权出让金,以及在转让过程中应由乙方承担的一切税费。
二、乳品公司资产包括如下:
1.位于_________省_________市_________街_________号,地号为_________的_________平方米国有土地使用权,使用年限_________年。
2.座落于_________省_________市_________街_________号的乳品公司院内平方米房屋所有权。
3.现存于乳品公司上述厂址内所有机器、设备、设施(包括设备资料及所有原公司档案资料、备品备件及办公用品)。设备、房屋清单明细详见_________年_________月_________日_________市审计事务所双审验字_________年_________号验资报告之所附关于_________市_________乳品总公司的资产明细,其中被评估资产确认明细表_________页,被评估资产确认汇总表_________份。
4.乳品公司所属“_________”牌、“_________”注册商标。
三、原_________乳制品总公司在本合同签定前所发生的一切的债权债务(其中包括欠职工工资、社会统筹保险金及税费)不在本次协议签定的转让资产以内,由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷,由甲方予以处理,如影响乙方正常经营,由甲方承担相应的赔偿责任。
四、甲方保证以上转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封,并且甲方对该资产拥有完全的所有产权。如发生由此引起的相应有关所购资产产权及协议签字前所有乳品公司一切纠纷,由甲方负责处理,并承担由此所造成的乙方损失。
五、在本协议签定后,乙方并将约定第一期款项到位后,甲方承诺在十五日内负责为乙方办理新成立_________乳业有限责任公司相关的工商登记注册、税务登记、卫生许可证、银行开户、用电、用水过户、土地使用权变更登记,及国资局划拔整体资产划拨单、环保等新公司权属无争议及生产经营所需相关证照,并注销原_________市_________乳制品总公司工商、税务、土地等相关产权登记。
六、_________市政府提供的优惠政策:
1.乙方新设企业自投产之日起享有以下税费优惠政策:
水资源费_________年不征收。
环保涉及收费项目,除国家明令禁止的项目外,由环保部门负责办理环保手续,涉及环保治理的,从低从宽收取费用。
保证满足乙方所需水、电等能源供应,同时保证单位价格为当地最低水平。
有关税收的优惠条件以合同协议附件_________为准。
(5)享受_________市最新优惠政策。
2.奶源保证供应方面,_________市政府承诺:
贷款发展地方奶牛饲养业,扶持奶源,建立固定、集中的享有独家收奶权的奶区。首先保证为乙方新办企业日提供生产用原料鲜奶_________吨以上,若达不到上述标准,_________市政府负责补偿由此造成的经济损失。但如市场发生变化,导致乙方新办企业收奶量在日收奶量_________吨上下浮动_________%时,乙方新办企业应提前_________天书面通知依收奶协议约定的._________市政府有关部门予以具体调整。收购价格随行就市。
1 2 3
负责协调处理乙方新办企业与其他企业间因奶源供应方面发生的问题,如出现其它企业有垄断性倾向、恶意挤压或以不正当的手段争购奶源时,_________市政府应依法干预制止,保证乙方新办企业以合理价格收购奶源,该合理价格应以哈尔滨及周边地区同期平均收奶价为参考价确定。政府应支持乙方依法维护自己的合法权益。
_________市政府组织有关部门与乙方签定鲜奶供应协议(协议见附件_________)。
3.负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。
4._________市政府允许乙方对所受让的资产进行利用和再开发:
由于占地面积受限、建筑物设计布局老旧,乙方在经营过程中需要扩大发展,在_________境内扩(新)建工厂需要征用土地时,_________市政府承诺以最优惠的政策和配套条件为乙方提供。
由于现厂址所处地理位置,乙方根据生产经营需要,在适当的时候可以改变土地使用功能,并享有再开发收益权,但需向当地政府有关部门办理相关手续。
以上优惠政策_________市政府召集有关主管部门协调落实,并以市长办公会议纪要形式予以确认。
七、付款期限及资产转让交接手续。
1.本协议签定后,乙方将第一期款项_________万元付至_________市国有资产管理局。
2.待新设立_________乳业有限公司成立后企业改造试车正式投产同时日产鲜奶达_________吨时,乙方向甲方付第二期现款_________万元。
3.甲、乙双方共同承认的甲方银行贷款_________万元。双方约定,待_________有限公司正式运行后,甲方按排由银行与新公司另签订新的一年期以上的转贷合同,乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本,在三年内付清本金及利息。
4.收购乳品公司金额款项_________万元的剩余款每_________年付一次,_________年内全部付清(另有还款明细)。
5.如甲方能帮助乙方在银行办理一年期以上贷款,其中_________%付给甲方做为冲低收购款,另_________%由乙方使用,全额利息由乙方支付。有关权证转让手续由甲方负责办理,乙方配合(工本费由乙方负责)。资产清点工作双方共同进行,甲方应提供资产明细清单,清点应有书面记载,以上工作在协议签定_________天之内完成。
八、其他约定
1.为保护和促进_________市经济建设发展和维护经济稳定,乙方承诺在新设立企业时在同等条件下优先安置原企业职工,新设立_________乳业有限公司具有独立用工权。
2._________总公司对外签订的三份资产租赁合同自本协议生效之日起即终止,由乙方新办企业与原承租方另行签订租赁合同,合同主要内容按原租赁协议基本不变。如遇乙方新办企业迁址或扩建厂房,租赁合同即行终止,具体办法依新签定协议为准。
3.乙方在付给甲方_________万元后,另投入_________万元对设备进行改造、维修。
九、违约责任
本协议生效后,双方均应诚信履约,如有任何一方违反协议约定,应当承担违约责任。
1.如甲方不能依法转让资产,并在约定期内办理完相关合法资产凭证,则甲方应按资产转让总额_________%承担违约责任。
2.甲方应保证有关奶源协议的落实,如由于未能落实影响乙方正常经常,则甲方应按乙方正常收奶量价格按天数赔付乙方。 (1)(2)(3)
3.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项,如仍不能交付,则乙方按同期应付额_________%计赔损失。
4._________政府应保证乙方奶源的供应,如有违约,应承担违约责任。
十、本协议设附件七份,附件是本协议不可分割的组成部分,也是本协议生效的必备条件,附件包括:
1.国资局出具的授权甲方转让国有资产委托书。
2.转让资产明细清单。
3.土地使用权属证明(权证和土管局证明)。
4.房屋产权证明(权证和房管局证明)。
5._________市政府市长办公会议纪要。
6.有关税收的优惠条件。
7.鲜奶供应协议。
十一、本协议的履行地约定为乙方所在地和甲方所在地,若因履行本协议发生纠纷不能协商解决,则提出异议的一方可选择其中一个履行地为管辖地向法院起诉。一方起诉后,另一方约定履行地自动取消。
十二、本协议未尽事宜及需变更事项,经协商后以补充协议形式确定,补充协议与本协议具有同等效力。
十三、本协议正本一式_________份,双方各执_________份,副本_________份,相关部门各执_________份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鉴证单位(盖章):_________
_________年____月____日
工程合同模板 篇5
发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________
承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部 (1997)92 号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1 、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2 、装饰施工地点:____区 ( 县 ) ______路______弄 ( 村 ) ______号____楼______室。
3 、住房结构:__________房型________房______厅______套,施工面积______平方米。
4 、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5 、承包方式:__________ ( 包工包料、清包工、部分承包 ) 。
6 、总价款:¥________元,大写 ( 人民币 ) :__________
其中:
材料费:____________,人工费:____________
管理费:____________,设计费:____________
垃圾清运费:____________,税金 (3。41%) :________
其他费用:____________
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7 、工期:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、关于材料供应的约定:
1 、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2 、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3 、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4 、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1 、本工程执行 dbj08—62—97 《住宅建筑装饰工程技术规程》、 db31/t30—1999 《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2 、本工程由______方设计施工方案。
3 、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4 、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5 、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》 ( 详见附件见 ) 后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6 、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7 、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续 ( 详见附件《工程质量验收单》 ) 。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞
、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1 、工程款付款方式列下表:
付款时间
付款百分比
签订合同之日付1000 元,第二次付款时扣除
合同签订后,开工前二至五天65%
施工过程中,工期进度过半30%
竣工验收5%
增加工程项目
签订项目变更表时付款100 %
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2 、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3 、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》 ( 详见附件七 ) ,保修期从竣工验收签章之日起算。
4 、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1 、甲方工作:
(1) 甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的.家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2) 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3) 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2 、乙方工作:
(1) 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2) 指派________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3) 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1 、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____ % 支付违约金。
2 、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______ % 向甲方支付违约金。
3 、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) 由甲方负责并担责任。
4 、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) ,由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1 、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2 、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_____________市仲裁委员会申请仲裁、_________人民法院提起诉讼。
将不选定的解决方式划出 )
九、合同的变更和解除:
1 、合同经双方签字 ( 在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证 ) 生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款______ % 支付违约金,并办理终止合同手续。
2 、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定:
十一、本合同一式 _____ 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方 ( 签章 ) : 乙方 ( 签章 ) :
委托代理人: 法定代表人:
住址: 地址:
电话: 电话:
邮编: 邮编:
签订日期: 年 月 日
签订地点
工程合同模板 篇6
甲方:_____________
乙方:_____________
根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况,双方就集成吊顶安装承包事项协商一致,为保证质量和工期,订立本合同,以期共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:_____________
2、工程地点:_____________
3、工程内容:_____________
4、承包方式:包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。
二、材料质量、工期要求:
1、安装完成时间:乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程,保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。
2、材料质量标准:乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品,吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工,铝扣板厚度不小于0.5mm,吊顶颜色及效果由甲方确定。
3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品,乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。
三、合同价款:
集成吊顶固定综合单价为:____________
LED灯(随灯配电线):_______________
总价约为(人民币):_________________元;大写:_______________元
注:已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用,除此之外甲方不再承担任何其他费用。
3、最终总价以实际完成工程量结算。
四、付款方式:
合同签订后5日内,甲方支付10000元(大写:壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场,甲方、监理验收后,甲方支付20000(大写:贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程,甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。
五、双方责任:
甲方:
1、按合同规定支付工程款。
2、提供乙方施工所需的水、电源接点。
3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。
乙方:
1、按甲方规定的时间完成所有工程量,保证工程质量达到国家相关验收标准。
2、自行负责材料的运输及保管工作,承担施工期间发生的'水、电费用。
3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工,施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担,与甲方无关。
4、乙方提供材料相应的质保资料,如甲方检查发现乙方材料与样品不符,乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。
5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。
六、其他:
本合同如发生争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方:_____________乙方:_______________
代理人:___________代理人:_____________
_____年_____月_____日_____年_____月____日
工程合同模板 篇7
工程名称:_________
委托单位:_________
设计单位:_________
设计编号:_________
合同编号:_________
建设单位(甲方):_________
设计单位(乙方):_________
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称、规模、投资额、建设地点
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。
二、甲方的义务
1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
1.乙方必须在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技术设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_________年_________月_________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的.附件,详见附件。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六、奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七、其它
_________。
八、本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
九、在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(盖章):_________ 设计单位(乙方)(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
1._________设计项目收费表。(略)
2._________工程设计补充协议书。(略)
工程合同模板 篇8
合同编号:
委托方:
受托方:
一、委托方委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称:XXX项目。
工程地点: 。
建设单位: 。
咨询业务内容:
1、设计阶段概算;
2、编制施工图预算或工程量清单,标底,投标报价;
3、向委托人提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。
二、双方约定的由委托方提供的工程造价资料及提供时间
于 20xx 年 4月 28 日前交付以下资料;
1、本工程的施工结构图纸;
2、本工程的招标文件;
三、工程造价咨询单位根据委托方提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务,于 20xx年 4 月 30 日之前向委托方交付咨询成果报告。
四、双方约定的收费标准
本工程的咨询费用按 ¥1000.00 元收取。
五、工程造价咨询单位的义务
1、在履行本协议期限内,帮助委托方实现预定工程造价咨询目标,公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规,努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。
2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前,不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和委托方书面授权之人联系,未经授权人允许,不得和除委托方单位之外的任何人透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定,委托方将追究由此造成的损失并追究其法律责任。
六、委托方的义务
1、委托方应当在双方规定的期限内,无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料,并对提交的时间、进度、质量负责。若委托方提交资料延期,则工程造价咨询单位咨询工期顺延。委托方对提交资料的'真实、合法、完整性负责。
2、在履行协议期限内,委托方授权选派一名熟悉业务,知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表,为实现工程造价咨询目标,予以配合,提供依据、证据。
七、工程造价咨询单位的责任
工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向委托方提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。
八、委托方的责任
委托方应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容。
九、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项
十一、本协议书正本一式贰份,具有同等法律效力,双方各执壹份。双方签字盖章后生效。
委 托 方:(签章) 受 托 方:(签章)
法定代表人或委 法定代表人或委
托代理人:(签字) 托代理人:(签字)
签订日期: 签订日期:
工程合同模板 篇9
工程名称:______________________
工程地点:______________________
合同编号:______________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:________________________
设计人:________________________
签订日期:______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二0_______年____月
发包人:____________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________
发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________
第七条费用
7.1双方商定,本合同的`设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
工程合同模板 篇10
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定,结合芦医庙商贸新村开发具体情况,为加快新农村建设进度经双方协商一致,订立本补充协议。
一、补充协议如下:
1、甲方自建开发的50亩土地,现正在建设的房屋由甲方负责建设完工,剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图,乙方按甲方提供的`图纸按甲方要求施工。
3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工,乙方每施工完一期,按成本价给甲方,由甲方销售给本村村民,施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款,并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按 600 元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋,不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施,由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定,产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《 》相辅相成,如有抵触,以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜,双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲 方:
乙 方:
签订日期: 年 月 日
工程合同模板 篇11
甲方:湖南省建筑工程集团总公司
乙方:
为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保每一个作业人员的生命安全,促进施工顺利进行,双方特签定以下协议书。
一、 工程概况及劳务工作范围
1、本工程名称为成都市双流县华阳镇华龙大道。
2、各劳务班组工作范围以甲方现场管理人员实际划定图纸区域为准,包人工费及材料损耗和安全、文明施工等。
二、 管理目标
1、现场杜绝死亡重伤事故发生,杜绝因乙方原因造成的重大损 失事故事件发生。
2、年负伤率控制在0.2%以内。
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内100%达到,杜绝隐患。
4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在规定时限内100%达到。
5、乙方必须保证达到甲方指定的安全文明施工目标。
6、乙方必须确保总包方CI战略要求。
7、乙方确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查,并完成甲方指定的文明施工目标。
三、用工制度
1、各施工班组及个人须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例,必须遵守甲方拟订出的规章制度。如果乙方违反上述规定和相关规定造成的事故事件等经济责任及法律责任,均由乙方承 1
担,因此而造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、所有工人必须具有当地政府所规定要求的相应证件(身份证)的复印件,并交由劳务队办公室存档,否则因乙方违反本规定出现的任何案件、事故、事件所造成的经济责任及法律责任均由乙方自行承担。
四、安全生产要求及管理制度
1、各作业班组及作业人员按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力造成本人和他人事故的责任和因此而产生的费用由各作业班组及个人全额承担。乙方作业人员或班组若发生意外的伤害及其他事故,费用在1万元以内由乙方负责,超过一万元部分根据责任和情节划分承担费用比例,属违章操作产生费用由乙方承担。
2、各作业班组及作业人员严禁在未经甲方同意的情况下搬动或破坏现场一切安全防护措施,如经发现每次给予50~500元的罚款,并自行对其进行恢复,且因此产生的一切费用由乙方承担。
3、各作业人员必须持证上岗,否则不视为我劳务公司作业人员,发生任何事故我公司概不负责。
4、各工种作业人员严禁动用与本工种无关的任何机械,即使是本工种人员使用与本工种相关的机具,也必须由作业班长正确指导或进行规范交底后方可操作,否则出现任何安全事故,由该作业班组或作业人员自己负责。
5、各工种作业人员入场一律接受三级安全教育。如果作业人员有变动,各作业班组长应如实在劳务办公室注册,新增加的作业人员按规定进行三级教育,考试合格后方可上岗,否则不视为我劳务公司作业人员,由此发生的一切事故,一律由各作业班组或个人承担全额责任。
6、凡特殊工种作业人员,必须满足特殊工种技术的需要,并持有效证件,否则不能上岗。
7、各作业班组及作业人员必须虚心接受甲方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成各项罚款等损失均由作业班组及个人全额承担。
8、各作业班组及个人必须接受我劳务公司和上级主管部门定期 2
和不定期的安全生产检查,发现一个处理一个,绝不手软。
9、各作业班组及作业人必须接受检查出的不符合安全生产的隐患,整改必须及时,否则严惩。
10、各作业班组自带的各类施工机械设备,必须是合格产品,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠,且主动找各工种管理人员验收,否则出现任何机具事故一律由各作业班组全额承担责任。
11、各作业班组及作业人员如果发生意外的伤亡事故,由各作业班组长以最快捷的方式通知劳务公司各分管工种管理人员或现场负责人,向其报告事故的详情。再由作业班长亲笔陈述事故详书交于我劳务队现场负责人,由现场负责人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救医治的相应措施,否则由各作业组自行全额承担责任。工伤费用在200元以内,由班组自行承担,200以上视实际情况,按责任划分来分担。
12、凡作业班组及个人出现任何安全事故隐瞒不报,做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的后果均由作业班组及个人全额承担。
13、我劳务公司对各作业班组及个人执行安全工作奖罚制度:各作业班长要教育和约束自己的职工,严格遵守施工现场及劳务公司拟定的各项安全制度,对遵章守法者给予表扬和奖励,对违章作业,违章指挥,违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
14、每个作业班组及个人必须采取一切严密的符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人及他人安全和健康的危险情况,并且保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险,否则对作业班组及个人严格处罚。
15、凡各作业施工组及个人在视线黑暗或不明亮的地方进行施工,必须具备照明灯,否则不准施工,违规出现安全事故,全额由作业班组及个人承担责任。
16、对不符合安全规定的作业班组及个人,甲方管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,方可施工,否则加倍处罚。
17、无论哪个作业组的作业人员上岗必须戴好安全帽,系好帽带绳,否则分别罚款30元、10元,在借支或领工资中扣出。
18、任何作业人员若有癫痫病、痴呆病、高血压、聋和有其它养 3
身病及未愈病人严禁上岗,否则出现的任何安全事故一律由各作业班组及个人全额承担责任。
19、凡作业班组及个人私拉乱接电源,无插头插座野蛮使用通电线路进行施工,违反有关用电安全规定,其发生的任何安全事故全额由作业班级及个人承担责任。
20、严禁作业人员攀越围墙壁,或向围墙内外抛物,若门卫、保安人员及管理人员发现一律视偷盗行为处理,并予以罚款。
21、所有的作业人员在临边作业必须系好安全带,必须将绳钩挂在高过头部约20公分的部位,如果是佩戴不挂钩视为不系安全带处理,一次性罚款50元。
22、所有的砼工必须掌握准确的接管方法,在接管是不小心被管扣、泵管落地砸伤手和脚,操作人员不能站在起吊的泵管下面和对着出料口,不能将泵管、管扣卸放在外架和临边,如若发生类似不正确操作行为而引发的一切安全事故,全额由本人承担。
23、严禁把木枋当跳板使用,造成安全事故所产生的一切费用自行负责。
五、现场文明施工管理制度
1、各作业组及作业人员必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,无论在设施,现场布置,人员管理方面都要符合CI战略的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰,安全帽等进行统一管理。
2、各作业班长及作业人员必须按甲方要求堆码、吊运,清运材料,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防水污染,防道路阻塞和垃圾清运等措施,如果施工班组及个人有违反此规定的,按情节进行处罚50元以上。
3、所有作业人员必须遵守保安、门卫制度,工人及作业班长举止要文明,行为要规范,对人有礼貌,切忌上班喝酒,寻衅闹事,打赤脖,穿拖鞋,若被管理人员发现一个处理一个,绝不姑息,并且有此行为而发生的一切事故均由作业班组及个人全额承担责任。
4部位必须工完场清,如经检查发现和被他人控诉没清场属实者,必须予以100元以上的经济处罚,并清理完善达标,如果被劳务公司派人 4
清理,清理费在该班该组中加倍扣出。
5长材短用,以大代小,超量估算,只要是具有浪费材料的行为予以杜绝,一经发现予以100元以上的处罚,如果态度不端正可以从严处理。
6、凡本公司职工有发生打架现象,双方各罚500元,凡造成此事故产生的医药费,首先由双方作业班组及个人自行承担医疗费医治,医治终结后,再根据事由划分责任进行不同比例承担医药费用。
7、凡在施工区域大便者,一经发现或被人检举属实,处500元以上罚款,处罚金额在该作业班组中扣出。
8居为本人或本组使用,一旦发现决不讲情,在该组或个人予以500元以上的处罚,如果造成打架和其它损失一律由当事人或作业班组全额承担一切责任。
9、凡属公司制度的管理办法,针对作业班组的事项,作业班长无可非议地承担相关责任和有关费用,管理办法与此协议有同等的法律效力。
六、材料成本的控制
1、材料的节约,本现场内不能长材短用,大材小用乱锯一条木方50元的罚款,模板按100元一张罚款,希各班组要计划下料,不能有偷窃和浪费,各班组不能把木方,模板拿入宿舍内,一经发现按损失费予以赔偿。
2、螺杆、螺帽、三型卡,3%消耗以外的照价赔偿,圆钉,圆丝消耗控制在0.075kg/m2,如有超量的班组按市场价赔偿,运输包括现场的水平及垂直运输,不能因为塔吊和材料有打架,闹事的现象,必须服从现场管理人员调解,各班组当天做的工作面,其材料做到料尽场清,如没有清理,从模板单价款项中扣出。
七、进度质量管理制度
1、主体结构部分必须达到国家验收评定优良等级。
2、进入本施工场地,必须首先熟悉图纸,对不明确的.地方必须找劳务队管理人员进行函接,如盲目施工,没有按图纸施工者,其工、料费全部由各班组承担一切损失,并给予50——100元的处罚。
3、各班组施工完后,必须进行自检、互检、交接检并做好有关 5
记录,合格后方可要求项目部及甲方有关人员进行验收,对不进行以上检查的或记录事实不符合要求的验收,每次罚款50——100元的处罚。
4、项目部或劳务队管理人员检查模板不合格,需要重新加固校正的,各班组必须服从无条件的反工,如拆模后发现有胀模,爆模的现象,严惩并给予50——200元的罚款;梁、柱、阴角有漏浆现象,按每平米5——10元进行处理;梁柱接头,外墙楼梯和电梯井,无明显的接差,如出现穿裙、胀模,按每处50——200元的处罚,并自行处理,若不及时处理由我队派人处理,用工费从作业班组扣出。竖向结构垂直度必须控制在1.5mm以内。
5、墙体的丝杆控制在见方或等于455—500以内,竖向木方不得大于150的间距,剪刀墙必须上、下背一道挂口木方,保持墙体感光,独立柱不能大于500螺杆加固,墙柱必须以满堂架连接形成一个整体,保持墙体和柱的固定性,满堂架立杆间距不能大于800—900,水平间距不能超过1.8米以内,必须要有扫地杆连接,如不按照规定的班组,必须进行100元以上经济处罚并勒令返工整改,如不听从的勒令退场,并只按工程量的40%结算。对质量合格的按协议结账,按协议工程款的80%结算。
6件的安装和拆除,凡是在各班组范围内的都由各班组负责,如有班组在半途中要求退场的,必须提前一层楼要向劳务队管理人员函接,否则不予以结算。还有只支模未拆模的按劳务队交好混凝土的60%结算,外边柱、墙必须预埋螺杆于首层标高下3—5公分埋设加固螺杆。
八、承包单价与结账方式
1、在协议承包范围内,乙方应完成规定的全部工作内容,且施工质量验收优良、工期、安全、文明施工等均达到项目要求,根据工程图纸及设计要求变更按实际工程结算。
2、模板从标高±0.00米至屋顶花架顶标高,价格按砼接触面积(包含○1塔设满堂架和梁平杆必须符合规范, 元/m2;○2支梁、柱、墙、板、预留洞、呼叫盒安装 元/m2;○3模板加固符合规范, 元/m2;○4未交砼之前各作业面楼层清理及堆码, 元/m2 ○5看模, 元/m2;○6拆模和钢管上的扣件 下 完 及 全 部 清 6
理, 元/m2;○7宿舍内卫生(包括公司或上级部门检查,而整理宿舍等 元/m2);○8安全生产(包括安全帽绳未系好,临边作业未系好安全带等,一月内各班组累记违章次数不超过3次) 元/m2,○9每层传递材料元/m2;○10 若各作业班组不配合放网线及控制线、元/m2;○11/m2; 12○/m2;)综合包干价共元/m2 筒体、旋转楼梯、球顶比其他部位的单价高(含支模架搭拆)。注明:以上综合包干单价所包含的任何一项内容如未达到甲方要求,将在结账时从总单价中扣除;±0.00米以下统一按图纸划分的部位难易程度 元/m2。
3、班组发生的计时工,必须当天办理签证手续。
4、中途退场的按决算,不做屋面的按本层面积扣拆模费 。
5、结帐方式:
①结算:甲方每月按乙方所完成的整层实完的工程结算,必须由项目签发的施工任务单为依据,项目质量及完工等工期,文明施工,安全达标。按所完成的工程一月后一次付给乙方的工资,甲方给乙方输入银行卡领取工资,乙方承包范围内的工程未完成,就要求退场,甲方不予以给乙方结帐。
②主体完工后工资在一月以内甲方可一次付给乙方的工资。 ③由于建设单及项目资金原因分阶段付款时,乙方必须保证与甲方保持同步,不准有停工事故发生,如有类似情况,甲方有权清出现场,并且只按已完成的工程总量的40%结账。
根据劳动法规定:进入劳务公司作业的职工,必须按劳务公司的有关规定完善相关手续(如:入场安全教育、签订劳动协议、签订技术规范交底、交纳身份证复印件等)。在中途离开劳务公司,需办理工资委托书,没有完善以上相关手续者,则不视为我劳务公司作业人员,上班者出现的一切事故我公司概不负责,并对领取工资一律按完善相关手续的名单为准,否则我公司不予以发放工资。
各作业班组增减人员,必须经过劳务公司允许,否则视为不属于我公司作业人员。
九、班组职责管理制度
1、乙方必须组织技术过硬的木工人员进场,每个员工必须持带的复印身份证交到劳务队,否则不予以借支生活费。
2、必须遵守甲方所规定的制度,服从甲方统一安排。小型电动工具(含手电锯、电钻手电创都由各作业组自行承担)。
3、遵守甲方所规定的作息时间,按时上班,对无故不上班的个人或班组一次性罚款200元以上。
4、乙方必须按照施工预算领用材料,要注意材料不得长材短用,大材小用,不得浪费、偷窃。如有浪费或偷窃,按损失费加倍赔偿。
5、甲方砼浇注时,必须派专人看守模板,甲方不另计工资,对无人看守的模板者,罚款50元/次以上。
6、乙方人员在三天以内自动退场或被甲方辞退,不予结账,甲方不承担任何费用。
7、乙方进场时,必须自备五天的生活费,从第六天起由甲方提供每人每天10元生活费。现金借支每人每月必须在50元以内,但是按月发工资者,从发工资的第二个月起一概不搞零用借支。
8、项目部与劳务队只提供楼层主控线,所有网线及控制线,剪力墙焊定位撑,由各班组承担。
9、若乙方质量多次不达标,甲方有权要求乙方中途退场并只按工程量80%结算。
对以上所包含的所有内容在乙方签字过后,均视为乙方已充分理解并认可。
甲方:湖南省建筑工程集团总公司
乙方代表:
乙方作业人员:
签订时间: 年 月 日
工程合同模板 篇12
发包人:
承包人:
经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议:
一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。
二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。
三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时,按承包人当月完成产值(以发包人和监理人认可为准)的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。
四、承包人完成本工程主体(钢筋混凝土工程)至设计施工图正负零时,发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至十层时(含地下室三层)发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至二十层时(含地下室三层)发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至三十层时(含地下室三层)发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。
五、承包人垫资修建部分工程款,发包人按垫资额(以发包人和监理人认可为准)的80%分五次支付承包人。第一次,承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至十层发包人支付20%。第三次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至二十层发包人支付20%。第四次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至三十层发包人支付20%。第五次,承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。
六、承包人垫资部分工程款,发包人支付工程款:第一次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至十层(含地下室3层)发包人支付土石方工程款总款20%。第三次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至二十层(含地下室三层)发包人支付土石方工程款总款20%。第四次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)至三十层(含地下室3层)发包人支付土石方工程款总款20%。第五次,承包人完成主体(钢筋混凝土工程)竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。
七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。
八、质量保修期满两年,发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年,发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年,发包人返还承包人质量保证金15%,此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。(发包人返还质量保证金时,扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。)
九、发包人每支付承包人工程款时,承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。
十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人,审计报告双方认可后,发包人在4个月内完成工程余款的`支付。
十一、本工程平基土石方,土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算,土石方运距按双方认可运距计算,其他按定额及文件规定计算。
十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后,其施工期达到或提前施工组织设计规定工期,发包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工验收前15日,承包人提供该工程全套竣工验收资料。
十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价,其他计价定额和调差文件本工程均不采用。
发包人(盖章):
法人代表(盖章):
年 月 日
承包人(盖章):
法人代表(盖章):
年 月 日
工程合同模板 篇13
甲方:
乙方:
根据“典”和“建筑安装工程承包合同条例”等有关规定规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程性质:建筑工程主体模板制作安装(含辅助材料)
四、工程范围:施工图、设计修改联系单、图纸会审纪要范围内的的模板制作安装与拆除、支模架搭设与拆除等。
五、承包内容:模板制作、安装与拆除;支模架搭设与拆除;进场材料的卸货;材料的场内运输与吊装;拆卸材料按标化要求的清理(包括余砼铲除、铁打拔除、扣件拆卸、铁丝去除)与堆放;工程质量、安全、文明施工的管理。
六、承包价格:按施工图的建筑面积,合计㎡,每平方米为元,承包总价为(¥元),面积决算时不作补平方,按以上总平方计算。施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整,在总价包干内甲方不作补偿,赢亏由乙方自负。
七、材料、机械的提供:甲方提供模板、方木、钢管、扣件、地下室的止水螺杆及到各楼号的二级配电和提升降、塔吊,其余材料(包括电缆、电线、灯具、铁丝、铁钉、穿墙螺杆、塑料管等)、施工机械、施工工具、施工器具由乙方自己采购、保管和使用,费用由乙方自己负责。
八、甲方的基本职责
1、及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题,检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。
2、及时做好各楼号的定位及楼层结构放线工作。
3、及时采购和供应乙方所需的原材料,保证乙方不停工待料。
4、 提供临时仓库一间。
5、搭设适当的木工加工棚,并派人员接好电源和配电箱。
6、施工现场24小时供应热水。
7、制定进度计划,统一协调劳动力的安排和班组之间的关系。
九、乙方的基本职责
1、乙方应配备与工程进度、质量、技术相适应的劳动力队伍,并配备管理人员不少于四人,配备至少一名测量员配合甲方放线,保证工程进度、质量、安全、文明施工能达到甲方的要求,,为保证进度,在允许作业的时间范围内,应不分白天黑夜和晴雨天气,该作业的无条件出门作业。
2、支模用钢管、夹头及方木、模板到达工地后必须由乙方卸货,归类堆放甲方指定地点,并堆放整齐到位。
3、按施工图、联系单、施工规范及现行验收规范施工,确保工程质量。
4、施工每一项每天必须及时做好落手清工作,包括各部们验收检查工作前的清理工作。
5、有设计变更的`,乙方必须无条件按设计要求施工完成,增加或减少工程量均不计或不扣。
6、密切配合各个工种、工序的交接工作。
7、节约材料,不得发生模板乱放、乱锯行为,合理使用。需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。
十、人员管理
1、乙方必须配备足够的作业人员,确保工期按时完成。
2、乙方采纳人员必须年满18周岁以上和60周岁以下,健康状况适应建筑工程,不符和上述条件,乙方不准采纳,也不准在工地住宿,无视劝阻而继续滞留工地,甲方有权处以乙方50元一天一人的经济处罚。
3、符合第2条进行作业人员,均必须有身份证,外出务工证和计划生育证,乙方在进场时,必须持身份证和一寸照片4张以及相应的费用,到甲方办理登记手续,凡外来人员由甲方统一负责向当地派出所办理暂住证,乙方承担暂住证费用,凡不到甲方登记而在工地上施工的人员,一旦被甲方(项目部)及相关部门查到,责任全部由乙方承担;凡不到甲方登记或不接受甲方的安全教育(包括交底),视为非本工程施工人员,若发生安全事故,责任全部由乙方承担。
十一、安全、文明施工
(一)、甲方做到:
1、在醒目位置悬挂或张贴安全制度,安全标语牌和禁令标志。
2、外墙脚手架和用电设施达到规定要求,并通过验收。
3、临边和通道的维护。
4、对乙方进行安全技术交底和安全上岗教育,制定相应的管理制度。
5、检查、督促乙方屡行安全制度纠正违规落实安全措施。
6、制定相应的文明生产、文明生活公约。
(二)、乙方必须做到。
1、乙方成员均必须佩证上岗,上岗证由项目部制作,正确使用个人防护用品,认真落实防护措施。
2、乙方成员均必须自觉地参加公司、项目部、班组安全知识三级教育,并接受考试,考试不合格者不能上岗作业。
3、乙方成员均必须严格遵守安全制度和服从项目部以及上级的安全指令。
4、安全防护设施,不得擅自拆动,如需拆动必须经安全员审查并报项目部同意,但应有其它有效的防护措施。
5、遵章守纪、安全无事故有奖,违者处罚。
6、自觉搞好包干区域内的环境卫生,不得在工地内住宿人员(管理人员除外)。
7、高处作业衣着灵便,禁止穿硬底和易滑的鞋靴,高处临边或悬空作业时,如无稳固的立足点或可靠的保护措施,均应扣挂好安全带。
(三)、安全责任
本工程安全目标为确保__市“安全生产,文明施工”双标化工地,争创_省双标化工地。如因乙方原因导致“安全生产,文明施工”评定失分的,乙方必须由此造成的损失;若有乙方成员在施工操作过程中,不符合安全规范要求施工的、甲方设置的安全围护乙方自行拆除的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的不分事故责任所大小,均由乙方自行承担;如甲方与乙方共同责任致的安全事故,则应分析责任大小,协商解决。安全达不到安全规范及违反操作规程的,扣除全额安全保证金。
(四)违章处罚
乙方必须遵守甲方的各项规章制度,甲方有权对乙方违章进行经济处罚,罚款金额按下列条款执行,罚款直接从生活费中扣除。
1、未戴好安全帽扣好帽带的,罚款20元/次,(如有特殊人员在操作中不方便戴帽时,安全帽必须放在旁边,否则按不戴者论处)。
2、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和赤膊上班的,发现一次不管天气炎热罚款10元/次。
3、吊篮乘人,罚款乘座者50元/次,开机者50元。职工家属带小孩进入施工现场,发现一次罚100元。
4、酒后上班或行凶闹事打人,待查明原因后,按情节轻重,对首先闹事者罚款500元后,再进行调解处理,情节严重者送公安机关处理。
5、乱排大小便的罚款500元,通报检举者,进行奖励500元。
6、在工地的任何部位自行煮饭、烧菜的,任意进食堂内自行煮饭、烧菜的,私自开设小食堂及使用电饭锅、电炒锅、煤气灶、热得快、电热毯的,罚款500元/次。
十二、工程质量和进度。
1、工程进度:必须根据甲方工程节点控制要求的工期内完成模板工程,如乙方原因使工期延误的,则予以每天20__元人民币的罚款。
2、工期要求:乙方施工进度必须要在甲方安排的工日内完成。根据进度要求,配足人员,确保下道工序按时施工。如因模板工程延误造成下道工序无法按时施工,将按停工天数进行处罚,罚金每天20__至4000元,直接从施工保证金中扣除。如乙方未能达到项目部的进度计划要求,严重延误工期的甲方有权组织其他人员进场施工,其工资(现场实际工资)按双倍工资支付,并直接从乙方工程款中扣除,如因无法按质量要求和工期要求完成而中途退出,将只能按已完工程量的60%计算工程款(包括甲方提出的退场)。
3、质量要求:必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》20300-20__及优质工程的要求。如质量达不到本条款扣总建筑面积每平方米5元作为罚款,并扣除全额质量保证金。若施工过程中及完成后发现质量问题,致使返工的,乙方必须无条件地赔偿直接或间接的全部经济损失(包括人工费、材料费)。
4、乙方根据甲方施工总进度计划、落实足够的施工人员,编制和安排各项分工明确的计划报甲方(项目部)。
5、施工过程中,乙方必须严格按现行的施工规范施工,如乙方出现以下情况之一,甲方施工员和质量员有权对乙方处500-5000元的罚款:
1)施工时没合理排板,乱锯乱割,大材小用造成材料浪费的;
2)漏浆、炸模、垂直度、平整度、尺寸偏差、支模架强度等质量问题甲方或监理提出不整改的或整改不力的;
3)未按规范要求擅自拆模或未经甲方(项目部)同意擅自拆模的;
4)因乙方原因造成返工或材料损失,由乙方承担一切经济损失;并给予500至5000元的罚款。
5)未按甲方统一安排、管理擅自施工的;
6)与其它工种未密切配合的;
7)同一质量问题监理工程师通知单中或监理例会上连续三次提到的;
8)在施工时未及时清理材料或未做好落手清工作屡教不改的;
9)模板拆除后还有残余模板或铁丝留在砼表面,甲方或监理连续二次提出未整改的。
十三、付款方式:
1、月生活费按实际当月完成工程量的50%付给,每月15日发放。
2、主体验收合格后付到总价款的85%;
3、竣工验收质量达到本合同第十二款第2条的要求后全额付清。
十四、其它事项:
1、不得乙方转包给其他人,如有转包发现,按完成工程量的50%结帐退场。
2、乙方成员如打架闹事或其他违法乱纪,除赔偿损失外,甲方有权处罚乙方经济罚款500-5000元,情节严重的,送司法机关处理。
3、乙方向甲方交安全、质量、进度保证金,保证金金额为承包总价的3%计取(质量1.4%,安全0.8%、进度0.8%计取);如违反以上安全、质量、进度分别扣除全额保证金。
4、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,签字后生效;承包款结清后自动废除。
甲方(盖章)乙方(盖章)
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
__年__月__日__年__月__日
工程合同模板 篇14
甲方:________________________________(以下简称甲方) 乙方:________________________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任,根据工程具体情况,本着平等互利的原则,双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称:________________________________
2、 工程地点:________________________________
3、 工程承包方式:包工包料
4、工程概况:本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接,该河道部分河段落因长期未清理,河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的`堆积淤泥清理,确保船只正常通航。
二、 工程内容
清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥,工程量约__________________立方米。
三、 工程造价
工程造价为:(¥__________________ 元)。本工程项目为一次包干价,超支不补
四、 工程期限
工程开工日期: ___________年___________月___________日工程竣工日期:___________年___________月___________日
五、 质量要求
工程质量标准:
六、 付款方式
工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 ___________% 。
七、双方责任
1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地
2、 乙方:向甲方提供工程报价 。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工,因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。
4、其它未尽事宜由双方协商解决。
5、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。
甲方单位名称:___________(盖公章) 法人代表:___________ 委托代理人:___________
乙方单位名称:___________法人代表:___________委托代理人:___________
___________年___________ 月 ___________日
(盖公章)
【工程合同】相关文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同05-22
工程工程合同模板07-26
[精品]工程工程合同06-04
工程工程合同(精)05-26
有关工程工程合同03-22
【精选】有关工程工程合同03-28
工程工程合同[必备]06-25
合法的工程工程合同01-27
关于工程工程合同04-14