(推荐)垫资合同
随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的垫资合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
垫资合同1
垫 资 协 议
垫资方：
借资方：
保证方：
借资方为购买坐于 房产，向垫资方申请借款，
并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源：。
2、还款方式：。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人
有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理（公证处办理委
托公证）。
第八条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的'，可向济南市仲裁委员会申
请仲裁，或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充
规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）
地址：
电话号码：
借资方：
地址：
电话号码：
保证方：
地址：
电话号码：
签约日期： 签约地点：
垫资合同2
甲方：____
乙方：____
经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式：____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。
协议人：____
证人：____
垫资合同3
发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目
（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧
（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。
（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
（一）开工日期：20xx 年5 月 26日
（二）竣工日期：20xx年 11 月26日
（三）合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
（一）合同价款依据
1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
（二）工程结算
1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：
A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。
B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。
2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为：
（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。
（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。
（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
（一）乙方采购材料及要求
1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。
2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
（二）周转材料及机械租赁：
乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。
（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。
（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。
（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的'任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
（一）甲方职责
1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
（二）乙方职责
1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。
7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。
8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。
11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。
14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。
17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
（一）甲方
未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。
（二）乙方
1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。
2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。
2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
第十三条
1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。
甲方单位：乙方单位：
甲方代表：乙方代表：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
垫资合同4
发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）
承包方（全称）： （以下简称乙方）
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；
4。装修工程为2年；
5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的'支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年月日年月日
垫资合同5
甲方：(借款人):身份证号：
乙方:（借款人）：身份证号：
鉴于乙方拟向______银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）______拾______万______仟______佰______拾______元整（小写：RMB ______）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名：______；账号：______；
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名：______；账号：______；
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天，垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意，可延期一个月，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的'‰（仟分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）______拾______万______仟______佰______拾______元整（小写：RMB______）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；
3.2乙方向甲方提供位于______市______（房产证号：______房______字第______号）的房产作为本次垫资的抵押物（甲方在抵押期间保管本房所有手续，可以作为乙方违约后的起诉证据）。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务，甲方有权将本房产在通知乙方的情况下，委托拍卖行进行公开拍卖，乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续，拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用（垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费，包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等）后，剩余钱款归乙方所有。
3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）
4.2下列第______项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：
①委托融资申请表；②债务声明书；③抵押房屋所需资料；④借款借据；⑤ ______；
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字并按指印之日起生效。
甲方：
身份证号码：
电话：
地址：
乙方签名（指印）：
身份证号码：
电话：
地址：
见证人：身份证号码：电话：
签订日期：______年______月______日
垫资合同6
甲方（垫资方）：_________
乙方（借款方）：_________
经友好协商，甲方、乙方、就房产买卖及垫资赎楼事宜达成如下协议：
第一条垫资内容
1、乙方与卖方于____年__月__日签订《房地产买卖合同》，卖方将坐落于市之房地产（房地产证号为：）转让给乙方。由于在房地产过户的同时，乙方必须向卖方支付全额房款，而乙方自有资金不足，需要甲方提供垫资服务，以便完成该房产的交易。
2、甲方同意为乙方提供垫资服务，垫资金额为____元人民币（小写：___元）。期限为____个月，从甲方支付垫资之日起至乙方全额清偿甲方垫资款、利息、罚息等相关款项之日止。
第二条费用的约定
乙方同意向甲方支付垫资服务费为_____元人民币（小写：____元），乙方应在签订本合同的同时，一次性支付给甲方。
第三条甲方的权利义务
1、在甲乙双方完全履行本合同的规定义务的前提下，甲方承担本合同垫资责任。
2、在乙方的全权委托下，甲方按委托公证所确定的委托权限办理房地产转让登记、银行按揭贷款、抵押登记备案、资金监管、产权过户等相关手续。
第四条乙方的权利义务
1、乙方应按合同约定支付垫资服务费，并按法律规定和本合同的约定向有关部门支付房地产转让过程中的各项税费。
2、乙方须全权授权甲方为其办理房地产转让登记、银行按揭贷款、抵押登记备案、资金监管、产权过户等事宜（须办理不可撤销的委托公证，委托权限以经过公证的委托书为准）。
3、乙方同意在甲方将垫资款存入乙方指定的银行账户后，由银行对该银行账户内的资金进行资金监管，监管资金以双方约定的`金额为限（双方与银行另行签订资金监管协议，作为本合同的附件）。卖方的房地产产权过户到乙方名下的同时，甲方同意资金监管银行按资金监管协议的约定将监管资金支付到卖方的银行账户。
4、乙方同意用以下方式支付甲方垫资款：一次性付款，乙方在房产过户后日一次性付清甲方垫资款。银行按揭贷款，乙方在房产过户后用该房产作抵押向银行按揭贷款付清甲方垫资款。
第五条风险的承担和违约责任
1、乙方应当全部履行房地产买卖合同，同时承担因解除或未履行房地产买卖合同而对本合同造成的任何影响所产生的全部风险和责任。
2、乙方如不能按期偿还甲方垫资款，每逾期一天，应向甲方按借款总额的支付违约金，同时，甲方有权对乙方的房地产行使优先处分权。
3、本合同有效期内，如乙方与卖方的房地产买卖交易不成，乙方应当在资金监管银行按资金监管协议的约定将监管资金退还到乙方指定的银行账户的当天，将该监管资金退还给甲方，偿还垫资款，乙方不得对退款账户申请挂失。否则，乙方应支付甲方相当于垫资款总额30％的违约金。
第六条争议与解决
双方因本合同发生的任何争议经各方协商解决，经协商无法达成一致的，双方同意选择以下第种方式解决：
（一）合同各方同意向合同签署地仲裁委员会申请仲裁；
（二）合同各方同意向合同签署地的人民法院提请诉讼；第七条附则本合同书一式二份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方（签名或盖章）：____
签约日期：____年__月__日
乙方（签名或盖章）：____
签约日期：____年__月__日
垫资合同7
出卖人：合同编号：
签约地点：
买受： 签发时间： 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间
第三条 计重方式：（1）理论计重（螺纹钢、圆钢）检斤计重（线材）
第四条 检验标准、方法、地点及期限。
(一) 买受人以出卖人提供的交货清单为数量验收依据，验收数量与交货数量有异议的，
买受人应在提货当日向出卖人提出异议（书面），并保持货物原状，经双方协商一
致后解决。
(二)买受人提货后，自行复检，如有质量异议，应保持货物原状，并在提货之日起五
日内向出卖人提出异议（书面）。 第五条 标的物所有权自买受人提货时起转移，所有权转以后，毁损、灭失的风险责任由买受人承担，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第六条 本合同标的分批执行的.，买受人需在提货前 2日内向出卖人提交购货清单。 第七条 交货地点为 买受人工地 运费每吨60元由 买受人 承担， 第八条 结算方式、时间、执行下列第 3.4.5 项。
(一) 现款提货。 (二) 买受人预付元，日内结清。 (三) 买受人与提货后， (四) 货款结算以现金、银行方式进行结算。
(五) 其他事项：自每次货物到达之日起开始，并
每吨加收3 元资金占用费，如超过 30 天未结清，按每吨每天加收 5 元 资金占用费；先期500吨由出卖人从第一次供货之日起垫付30天，从第31日起每吨每天3元资金占用费从第61日起每吨每天5元资金占用费直至付清所有货款及资金占用费。
第九条本合同终止条件：
(一) 合同履行完毕。
(二) 买受人如果不能按约定期支付货款，出卖人有权停止供货，并要求买受人付清所
有货款及资金占用费。
第十条 违约责任：执行以下 2 项。
(一) 双方约定有定金的，按照定金规则执行。
(二) 如果买受人不能按约定履行付款义务，按未履行价格的千分之三每日承担违约
金。
(三) 其他约定事项
第十一条合同有效期，执行以下 项。
（一）自 年 （二）本合同仅限与完工。
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列方式解决：向当地人民法院起诉。 第十三条本合同即日起生效。 第十四条 其他约定事项：
(一) 出卖人所供货物价格以发货当日我的钢铁网价为准。
(二) 如出卖方无违反合同，需方只能与本公司建立供求关系，不得与其他公司发生供求关系。
(三) 未尽事宜由双方协商解决。
垫资合同8
甲方：____________
乙方：____________
经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式：垫资____________万元。只限垫支壹年内还____________万元。其中____________万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。
协议人：____________证人：____________
甲方：____________乙方：____________
____________年______月______日
垫资合同9
上诉人(一审原告)：
仲 ，女，汉族，19 年 月 日生，身份证号：
住所地：
被上诉人(一审被告)：
李 ，男，汉族，19 年 月 日生，身份证号：
住所地：
李 ，男，汉族，19 年 月 日生，身份证号：
住所地：
赵 ，女，汉族，19 年 月 日生，身份证号：
住所地：
上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案，不服无锡市 区人民法院于20 年 月 日作出的(20 )苏02 民初 号《民事判决书》，现提起上诉。
上诉请求：
1、请求依法撤销(20 )苏02 民初 号《民事判决书》，对本案予以改判，判决李 、赵 配合办理过户手续，将涉案房屋登记到上诉人仲 名下;
2、本案一、二审的诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由：
此致
无锡市中级人民法院
上诉人： (仲 )
20 年 月 日
垫资合同10
钢材供应合同
需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司
供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下：
一、 工程名称及地点： 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部
二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
1、 物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
2、 规格型号：以需方预算规格为准。
3、 预算钢材数量：（ 1000吨 ）
三、 数量、运输、验收规定
1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
2、 未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合格。
四、 钢材价格及付款方式规定.
第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的.钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，直至结清所欠款项。
第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。
五、 违约责任界定
1、 经双方协商，甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清，每次甲方需现款转账支付货款（甲方若使用银行承兑汇票付款，愿意承担为此产生的贴现利息），超过三天（3天）后未结清，乙方有权停止供货，结算款应每天每吨加收3元违约金，直至结清。
2、 乙方所供钢材如出现不合格产品，应积极地做出调换该批产品的工作，不得影响甲方的正常施工，否则视为违约，应承担该批产品总值的千分之二的违约金。
3、 甲、乙双方在履行本合同时，甲方不得擅自购进他人钢材，否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人，向乙方提供上述人员的身份证复印件，指定收货人为： 身份证号： ，打欠条人： 身份证号：，对账人： ，身份证号：。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
七、 争议的解决。
1、
2、 双方如有异议，可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同，应立即付清所欠款项，并支付合同违约金拾万元整。
八、 其他事项
1、
2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。
注：1、本合同签订地点为郑州市。
2、自发货之日起生效。
3、甲方付清货款后本合同自动作废。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
代表人： 代表人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：年月 日签订时间：年 月 日
垫资合同11
合同编号：
垫资借款合同
签署时间：
年 月
日
敬请注意
为了维护您的利益，请您在签署本合同前，仔细阅读如下注意事项： 1：您已阅读本合同所要条款，并已悉知其含义：
2：您已确保提交的有关证件及资料是真实，合法，有效的： 3：您已确认自己有权在本合同上签字：
4：您已确知任何欺诈，违约行为将承担的相应法律后果： 5：您将本着诚实，信用的原则，善意签订并依约履行本合同： 6：请您使用钢笔，毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人：（甲方） 住所：
身份证件名称及号码： 电话：
垫资人：（乙方） 住所：
身份证件名称及号码：
甲方向乙方申请垫资借款，乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
1：垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币（大写）________________元（小写）______________元。
2：垫资借款额度有效时间：
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%计算，若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同，责任由甲方承担。
3：还款方法
垫资借款到期后，甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4：垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保：若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意，并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一，甲乙双方主要权利和义务 （一）甲方主要权利和义务
（1） 甲方有权要求乙方按合同约定垫资：
（2） 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约
定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3） 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和
有效性：
（4） 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
（二）乙方的主要权利和义务
（1） 按照本合同约定按期足额提供垫资款，但因甲方原因造成迟延的除外： （2） 对甲方提供的有关个人资料予以保密： （3） 乙方有权了解，核实有关甲方身份和家庭财力状况，有权要求甲方提供相
关文件资料：
（4） 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款，乙方有
权全程陪同。
二，违约及其违约处理 （一）违约情形
甲方发生下列任一情况，均构成违约：
（1） 甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的： （3） 甲方丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同：
（4） 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及
其他法律纠纷，足以影响其偿债能力：
（5） 甲方转移资产，以逃避债务的：
（6） 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务，或乙方发现甲方有其他拖欠
债务的行为的：
（7） 甲方违反本合同，约定的'其他义务：
（二）违约经济措施
（1） 处分抵押/质押财产，实现抵押/质押权。 （2） 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用（包括但不限于诉讼费、
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等）由甲方承担。
三，合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。
四，合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协
商不成，按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会（仲裁地点为______________），按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五，合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
六，通知
本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七，合同文本分数
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，声明条款
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人（签字）：
年 月 日
乙方或其授权代理人（签字）：
年 月 日
垫资合同12
甲方（发包方）：
地址：
法定代表人:
身份证号：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
身份证号：
联系电话：
甲、乙双方为有效开展生产经营，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条合作事项
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经
营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况
（一）名称： ；
（二）地址：；
（三）经济性质：；
（四）法定代表人： ；
（五）年生产能力：；
（六）采矿许可证号：；
（七）爆破许可证号： ；
（八）生产情况（或建设情况）：第三条 承包期限
本合同约定的承包经营期限为 年。即从 年 月日起，至年 月 日止。期限届满需要继续承包的，双方另行协商，乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条 承包方式
（一）甲方将自己拥有的采石场发包给乙方，甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通，乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售，乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
（二）承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核 算承包经营费用各自承担。
第五条 承包单价和支付方式
（一）承包工程单价
1、土石方承包生产单价人民币/立方，此承包单价以石灰石硬度为准，当土石硬度高于石灰石，单价另算。
2、大理石承包单价：乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5-1.0米长条石人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元；长条石为1.5-2米单价为人民币/立方起，长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元；2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方（开采条石设备甲方投入）的单价标准（该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)
3、付款结算方式：甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准)；甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款，该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
（二）保证金及支付标准和反还模式
1、保证金为人 ，其中土石方场地为人民
币 ，生产大理石场地人民币 。
2、合同签定后工人进场，乙方先交拾万元的信誉金给甲方，进场正常施工。甲方满足每天( 小时一班)生产量土方达到 立方，大理石条石达到 立方以上，乙方补足人民币 元(壹佰万元整)保证金，如生产量达不到，乙方不向甲方支付保证金，进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金，甲方应在乙方井场安全生产个月后，开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条 甲方的权利与义务
（一）甲方的权利
1.甲方有权维护砂石场及公司的利益不受损害。乙方在生产经营 中有危及砂石场及甲方公司声誉及其他利益的，甲方有权要求纠 正或予以制止；
2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
（二）甲方的义务
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项，不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路，均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐，甲方向乙方先行垫资采购油料，价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担，并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购，此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备，并且不存 在法律瑕疵；如乙方进场后，因甲方证照原因，造成乙方不能按时生产或减产损失的`，甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权；
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作，发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾，如3日内不能调解好矛盾的，甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务
（一）乙方的权利
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权；
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产；
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
（二）乙方的义务
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行；
2、乙方应当自行组建生产队伍，健全劳动用工制度，严格 劳动安全管理，并应接受甲方的监督检查；
3、严格按照本合同的约定；
4、对承包期间产生的劳动用工成本（包括保险费用）及安全事故承担责任；（一）在本合同履行过程中，经双方协商一致可以变更或解除合同；
（二）在本合同履行过程中，如遇国家政策发生重大变化，或者 发生不可抗力致合同目的不能实现时，可以变更或解除合同。
第九条违约责任
（一）1、合同生效后，甲、乙双方应严格履行合同，否则，应当承担违约责任；以保证金的基准，加倍赔付责任。
2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期间提出和乙方解除合同。如甲方要单方解除合同
的，除赔偿双倍保证金外，还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
（二）任何一方违约，守约方可以解除合同，造成损失的，还 可要求赔偿。
第十条场地问题
（一）甲方平场地平完交予乙方。
（二）乙方自行平场地，甲方负责平整场地所有费用。 第十一条 补充协议
本合同未尽事宜，甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条 争议解决方式
在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应尽量协商解决。协 商解决不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条 合同的生效本合同一式贰份，甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同， 双方各执一份。
甲方（盖章）乙方（签字）：
董事长（签字）： 代理人（签字）：
签订时间： 年 月 日 签订地点：篇二：劳务承包合同
务承 包
年月日
垫资合同13
甲方(借资方)：____________________
身份证号码：______________________
联系电话：________________________
联系地址：________________________
银行账户：________________________
乙方(垫资方)：____________________
身份证号码：______________________
联系电话：________________________
联系地址：________________________
风险告知：填写完整的个人单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：_____________________
2、工程地点：_____________________
3、工程范围：总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间：定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式：_________________________。
6、承包内容：_________________________。
二、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_______天。
三、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
四、工程造价：本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的___%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙_方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的'前提下，优先考虑使用。
六、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金___万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章)： 乙方 (签字、盖章)：
签订日期：___年___月___日 签订日期：___年___月___日
垫资合同14
垫资方：___________
借资方：__________
保证方：__________
借资方为购买坐于房产，向垫资方申请借款，并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理，并请作为保证人，经三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借资用途：__________
第二条借资金额：__________
第三条借资费用：__________
第四条借资发放形式：__________
第五条借款期限：
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源：
2、还款方式：
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理(公证处办理委托公证)。
第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的`，可向济南市仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方：(公章)__________借资方：__________保证方：__________
地址：__________地址：__________地址：__________
电话号码：__________电话号码：__________电话号码：__________
垫资合同15
甲方：
乙方：
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为 公司代垫资人民币 ，只用于 ,专款专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要单据文件： ，完全由甲方掌控此垫资款。
三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额：固定收益，金额为：￥16000.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险）。
六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的`，甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条，将乙方移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。
七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
八：本协议一式贰份双方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字： 乙方（法人）签字：
年 月 日 年 月 日
【垫资合同】相关文章：
垫资合同06-08
垫资协议合同06-01
垫资协议合同【经典】06-03
【热】垫资合同06-08
垫资协议合同(实用)06-01
垫资合同【精选15篇】06-30
垫资协议书02-22
垫资协议合同15篇（经典）06-01
垫资协议合同经典[15篇]06-03
垫资协议合同(精选15篇)06-01