水电安装合同大全[15篇]
在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的水电安装合同，希望能够帮助到大家。
![水电安装合同大全[15篇]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac01.jpg)
水电安装合同1
工程名称：____________
甲方：___________（发包人）
乙方：___________（分包人）
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法：
1、承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方提供，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）
2、工作范围：
（1）工程上的主体预埋（包括强弱电）
（2）水电安装（供水，排水，依据图纸施工到位）（强弱电主线入户）
（3）消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。
（4）材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方____元。按图纸设计和甲方要求施工，中途如果有变更则另行计价。
4、总承包面积平米（建筑面积按图纸实算）
二、开工日期：
_________以现场通知为准
工程进度：按甲方要求，总工____天，基础、主体阶段跟着土建进度走。
三、质量上：
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
甲方驻工地代表
1、甲方驻工地代表姓名：
2、职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。
甲方工作
甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：
1、负责与业主的联系，组织重大经济谈判；
2、负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；
3、负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；
4、定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调；
5、提供施工现场的`施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；
6、提供乙方人员食宿场地；
7、负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；
8、甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；
9、保证春节前乙方工人工资能及时发放；
10、及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
六、乙方驻工地代表
1、乙方驻工地代表姓名
2、职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。
七、乙方工作
乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
1、编制施工方案，并经过甲方代表批准；
2、按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；
4、按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。
八、付款方式
结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。
1、按节点进度支付工程款：±0。000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%，地下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；
2、工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%；剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足剩余5%为质量保证金（三个月内付清）
九工期延误：
1、对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：
2、有大的设计变更工程量增加较大时；
3、不可抗力；
4、乙方施工项目对工期造成影响时；
5、方代表同意顺延的其它情况。
6、格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。
九、补充条款：
1、在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准；
2、如因甲方所供材料不及时工期顺延。
本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。
十、此合同一式三份
双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
发包人：_________分包人：____________
法定代表人：_______法定代表人：____________
委托代表人：_______委托代表人：____________
开户银行：________开户银行：____________
账号：___________账号：____________
日期：__年______月______日日期：__年______月______日
水电安装合同2
甲方：__________（发包一方）
乙方：__________（承包一方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程的地点：
2、工程的承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同的价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料的供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的.材料是伪劣的商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅的装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑的装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产的各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：1）、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2）、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3）、水电施工穿墙、打孔、切割；4）、开关插座面板安装；5）、小五金的安装；6）、后期灯具的安装（水晶灯另计）；7）、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）
___年___月___日___年___月___日
水电安装合同3
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙双方本着平等自愿的原则，经协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：水电安装
2、工程地址：
3、内容：
(1)、电：包括：穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头
(2)、排水、空调排水
(3)、给水(从表计到户)
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的`材料。
(5)、如预埋管堵塞太多，一切由甲方负责。
二、工程承包款：给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式：
第一次付款：排水安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第二次付款：线路安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款：给水工程完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款)：以上工程验收合格后，甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。
四、违约责任
甲方须按期支付款项。若超过期限，甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电安装合同4
甲方：
乙方:
甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
1、工程名称： 商丘市宋城路景观绿化带工程
2、工程地点： 宋城路 睢阳大道--星林路
第二条 承包范围及内容
1、承包范围
（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。
给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；
（2）景观电气照明、动力配电
范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容
单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。
（3）本项所有各种井的砌体及安装所有用工。
2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。
第三条 质量技术要求
1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司
知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。
3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。
4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。
第四条 承包方式
包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责承担。
第五条 合同工期
1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，
2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：
（1）甲方未能履行本协议规定之责任。
（2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。
（3）在施工生产过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。
（4）人力不可抗拒因素。
第六条 单价及合同总价款
1、合同综合单价
包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。
2、合同总价
本承包工程暂定合同总价为人民币（大写） 肆拾贰 万元整，￥：（小写） 42万元。
第七条 乙方责任人
合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承担责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。
第八条 甲方责任
1、在开工前，向班组提供必需的施工图纸。
2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。
3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。
4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。
6、负责代办班组生产工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。
7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。
第九条 乙方责任
1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的'管理规定，加强安全教育，加强现场管理，认真落实措施，确保安全及文明施工。
2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。
3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。
4、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表，经甲方批准后严格实施。
5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。
按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。
6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。
8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。
10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。
11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承担赔偿责任。
第十条 安全要求
1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，采取必要的安全防护措施，认真执行安全技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，杜绝违章生产、违章作业。
2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
3、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严重后果者由乙方自己负责；杜绝重大安全事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。
4、工伤事故及其他安全事故， 由乙方承担责任，发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。
5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%
水电安装合同5
甲方： （以下简称甲方）
乙 方： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲方全面实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分离的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的项目管理下承担施工工作。
双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工面积： 平方米（按实际施工面积计算）。
二、工程承包范围
承包范围：
三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。
1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计? 个点（不包括税收）。
2、根据本合同取费结算，材料按市场价；
3、甲方提供材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；
4、甲方提供总包合同一份。
四、工程工期
开工日期：根据总包合同。
竣工日期：根据总包合同。
五、质量标准：承包范围内确保符合总包合同要求。
乙方按照国家《建筑安装工程施工及验收范围》施工，验收执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。
六、水电暖合同价款：工程造价按20xx年版《山西省建筑工程消耗量定额》、《山西省安装工程量定额》、《山西省建筑工程20xx年价目表》及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充解释及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工?? 元／日，按规定的类别计取。其余材料执行《忻州市工程建设标准造价管理》参考价格。如《标准造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。
七、图纸
甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套
八、甲方驻现场代表为：
九、乙方驻现场代表为：
十、甲方工作：
10．1甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；
10．2向乙方提供临时设施，由乙方搭建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；
10．3对乙方施工的工程进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、安全防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐蔽等。提出改进意见，限期改正落实，进行验收。
10．4组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理工程拨款。
十一、乙方工作
乙方应按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。服从甲方项目部的领导，遵守甲方制定的项目施工管理等一切制度。
11．1按照施工组织设计做好各项施工准备工作，及时组织成建制的劳务队伍，按进度计划组织实施，并负责做好本项目的所有资料报表，确保工期按期完成。
11．2严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量。
11．3按时向甲方提交工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月计划报表一式两份，并附下月施工作业计划。
1 1．4按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好安全防护工作，接受甲方和政府主管部门的安全监督管理和检查，如安全不符合要求造成罚款，由乙方承担负责安全施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切安全事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。
1 1．5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品保护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在准备正式施工前，必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否则，甲方有权不允许乙方进入施工场地。
11．6在合同规定的'保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进行承担维修。注：乙方未按时到达维修场地，甲方派人维修，维修费用在质保金中扣除。
十二、施工进度
乙方必须按工期要求及批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。
如因乙方原因未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种原因造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的工程量 %的工程款，余下工程款及质量、安全保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。
十三、质量与验收
13．1乙方应认真按照标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，则由乙方承担责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。
13．2隐蔽工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐蔽，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。
13．3竣工验收按《建筑安装工程质量检验评定标准》验收，经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方提供竣工图纸叁套。
十四、安全施工
14．1乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生安全事故，由责任方负全部责任。
14．2发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报的，则按地方及甲方内部双方规定给予经济处罚，并承担由此造成的一切后果。
十五、合同价款结算与支付
15．1结算方式：1、正负零以上乙方完成 框架，甲方于? 日内支付乙方已完工程量的?? %的款，以后每? 层进度付已完成工程量的 ％的款，验收合格后? 日内付至工程总造价的 %的款，审计完成后两个月内完成工程总造价款的 ％的款，余 %作为质保金，按国家规定返还。
15．1．1执行本合同
15．1．2结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。
15．2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算依据，否则不予认可。
15．3乙方己上交给甲方的工程保证金 万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。
15．4工程付款执行本合同的同等付款条件。
15．5甲方向乙方工程款支付方式为现金支付，乙方向甲方提供材料发票及人工工资单，差额部分不提供发票
十六、材料、设备、机具供应
16．1材料由乙方提供，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不及时影响工程进度，分清责任，由责任方承担责任和费用。
十七、工程保修
工程质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立维修办公室，随时为住户提供及维修，其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修，否则甲方委托他人维费从保修金中扣除。
十八、争议与违约
18．1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调节，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。
18．2一方违约所造成的损失由责任方负责。
十九、其他
19．1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。
19．2乙方积极配合甲方做好科技发展工作，科技试验的推广利益共享。
19．3甲、乙双方投保内容双方各按规定
二十、本合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍然生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。
二十一、 本合同质量安全保证金 万元人民币，合同当日付 万元合同定金，余下保证金进场 日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电 话：
电 话：
地 址：
地 址：
水电安装合同6
甲方：
乙方：
根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。
一、承包范围
宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。
二、承包形式：实行包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。
三、工期要求：自20xx年11月1日进场施工至20xx年12月1日完工，共计791个日历天。
四、质量要求：确保工程质量达到《建筑工程施工质量验收规范》优良标准。
五、计费标准：按20xx年安装预算定额人工费98%计取(其中人工费包括脚手架搭、拆费、高层增加费、调试费等)。机械设备由乙方自备甲方补助机械费贰万伍仟元整给乙方包干使用，零星辅材(切割片等)由乙方自行负责采购。
六、付款办法：
1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80 %支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85 %，待审计后付清价款的95 %，验收第一年后再付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。
2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。
3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。
七、付款程序
1、乙方根据双方签定的《劳务分包合同》将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。
2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。
3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。
4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。
八、工程结算
乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，20xx年人工费标准按定额内人工费的98%结算。
九、奖罚
(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。
(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的.5%作为罚款。
(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。
(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。
(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3‰以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者，每人次罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。
(6)劳务管理：
a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。
b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。
(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200~400元罚款，并限期改正。
(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。
(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博等“五害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。
(10)在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。
十、其它
1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。
2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。
3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照《中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和《中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。
4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。
6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。
十一、合同的生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：乙方：住所：
法定代表人：
或委托代理人：
年月日：
水电安装合同7
发包方：_______（以下简称甲方）
承包方：_______（以下简称乙方）
依照《合同法》有关规定，甲方将位于_______的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着平等、自愿的原则，经甲乙双方协商一致订立本合同。
一、工程基本情况
1、工程位置：
2、工程名称及量预估（竣工后按实际面积核算）
车棚：约平方米。合同总金额约为人民币_______元（大写：_______），后附预算明细。
二、施工期限
施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、付款方式
自车棚全部竣工验收合格后10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后，甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金，待工程竣工验收合格满一年后，若工程无质量问题，甲方再予支付乙方。
四、工程质量和验收
1、质量要求：乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程，结果应符合制作安装行业国家规定的标装。
2、制作和安装要求：非机动车车棚安装牢固，在风雨等荷载作用下不受任何破坏。
五、甲乙双方的权利义务
（一）甲方权利义务
1、甲方有义务按约定支付工程款。
2、甲方有义务配合乙方施工，并提供施工中所需水、电等。
3、甲方有权对乙方施工过程进行监督，当乙方施工违法或不符合同约定时，甲方有权提出异议并责令乙方改正。
（二）乙方权利义务
1、乙方负有安全保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他原因造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等，由乙方负责赔偿。
2、非机动车车棚保修期为一年，乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护，确保车棚安装稳固、正常使用。相关的检查和维护、维修费用由乙方承担。
3、乙方在施工中有权请求甲方作好协调工作。
4、乙方安排的施工及维修人员若发生工伤事故，相关的法律责任由乙方自行承担。
六、违约责任
1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同，否则擅自提出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金，并且对方有权要求继续履行合同。
2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定，应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金，并负责无条件继续施工或返工直至符合合同约定。在继续施工或返工期间，乙方还应按合同总金额的'日万分之五向甲方持续支付违约金。
3、若乙方不按本合同履行维护责任，因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿，且甲方有权没收质保金。
4、若甲方迟延向乙方支付工程款，甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。
七、争议解决方式
本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他约定
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以便相互监督履行。
甲方：_______法定代表人：_______
乙方：_______法定代表人：_______
_______年_______月_______日
水电安装合同8
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（2）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的`工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；
2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
水电安装合同9
甲方：
乙方：
为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：
一、承包工程内容：
乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的'小型施工机具及用具均由乙方自备。
二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。
因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。
三、工作要求：
乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。
四、施工安全
在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。
五、工期要求：
乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。
六、价格结算
乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。
七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。
甲方签字：乙方签字：
________年________月________日
水电安装合同10
甲方：
乙方：
为了确保水电工程预留预埋，安装顺利完成，按照标准规范要求完成施工任务的总体目标，同时为明确甲乙双方在施工过程中的'权利、义务及经济责任，经双方协商，本着平等互利互惠的原则签订本合同。
双方共同遵守：
一、工程名称，岷东城区棚户区改造（二期）工程。号楼标准层（富牛镇）。
二、号楼标准层水电图所有预留预埋 及二次安装，消防及预留预埋，由乙方承接。
三、乙方不含制作盒子、泡沫、套管。
四、工程单价：每平方 元，标准层面积最终劳务方结算为准，其中含进度、安全奖 元／㎡。
五、木工程付款方式以工程劳务和重庆达康签定的工程劳务，分包合同为准。乙方不准因为工资没有到位闹事或停工，乙方必须写承诺书。
六、乙方如半途退场，保证金不退还所有人工和工资，不给以结算，作为违约金，（不退，不结算）并且还要赔偿甲方一切损失。
七、签合同时，乙方须交保证金肆仟元整，主体六层，完工退还。
八、乙方不准任何理由（天气热或其它原因）跟不上进度。
九、乙方安全责任，进入施工现场，必须严格遵守各类规章制度和操作程序，如乙方任何罚款都由乙方承担。
十、乙方承包后，自负盈亏，风险自担，文明施工，工完料清。
十一、乙方承包后，工具、机械自带。
十二、安全事故：有劳务方买建安险，若发生意外（事故），除保险合同赔偿的费用外，甲方将以乙方的安全奖励 元／平方米作为赔偿，不足部份由乙方补足，节余的安全奖励由乙方领取，若无安全事故，则安全奖励 元／平方米全额领取。
十三、停电、下雨等人力不可抗拒的自然因素，甲、乙 双方各自承担责任。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方 各执一份。未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同自双方盖章、签字之日起生效，至财务结算清账目终止。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话
年月日 年月日
水电安装合同11
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：
第一条：劳务（包工）施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。
4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。
第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。
第四条：甲、乙双方责任
(一)甲方责任：
1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：
1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的'前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。
第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。
第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
第七条：补充事项
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
年 月 日
水电安装合同12
发包方：___________（以下简称甲方）
承包方：___________（以下简称乙方）
由甲方承建的___________。根据工程的具体情况，遵守平等、自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方将本项目的水电安装工程分项承包给乙方，为了保证双方责、权、利和义务关系，保证质量、安全和进度，满足甲方与建设单位签订的工程总承包合同完全履行。依照《》、《》及其他有关法律、法规，双方就本项目建设工程分包事项达成协议，签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、结构类型：___________。
4、承包总建筑面积：约___________m2。
第二条承包方式与范围
1、承包方式
___________项目，采取包工包料方式承包。即由乙方承担水电安装所使用一切材料、人工、机具、安全防护等（安全帽由甲方项目部统一购置、费用由乙方承担）费用。
2、承包的范围
___________工程水、电安装工程全过程的工作。
第三条承包价款及工程量计算方式
本工程项目按以下计价依据计价后，依建设单位结算审定的总价为基数，支付甲方管理费、税收、及业主要求的优惠%等计费比例合计后，为承包总价：
1、经审查通过的设计施工图；
2、定额依据：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20xx）；
《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（20xx版）；
《福建省建筑安装工程费用定额》（20xx版）；
3、机械台班单价：按照福建省建设厅发布的施工期间各季度福建省施工机械台班单价平均值；
4、施工期间泉州市各月份材料信息价格平均值；
5、材料信息价格：安装工程材料参考《20xx泉州工程造价管理》、《20xx年福建工程造价信息》材料价格；
6、与定额计价相配套的现行政府红头文件；
7、本工程劳动保险费、风险费及工程排污费不计算；
8、本工程税金按___________%计算。
9、主要材料品牌：
镀锌钢管及焊接钢管：衬塑钢管：
电工PVC套管、UPVC排水管：PP—R给水管：
开关、插座：配电箱、柜元器件：
电线、电缆：
阀门：长应急灯：
卡箍管件：火灾报警设备：
风机：风口及风阀：
主要材料购置时必须先提供样品、报价，报甲方项目部批准、签证后，再行采购；未批准、签证采购的材料，甲方不予认可，由此发生的一切经济损失由乙方承担。
10、工程量计算相关说明：
⑴、照明、插座的线管采用UPVC塑料管；
⑵、除了空调插座，套房内其它插座管线盒取消；
⑶、照明公共部份按图计算，套房内除了阳台灯具按图外，其它套房内灯具均按大平底灯头及40W普通灯泡算，卫生间排气扇及其管线盒不计；
⑷、给水管从水表箱至用户用水点单层按PP—RDN20管，复式按PP—RDN25管。每房暂按10米另加一个普通速开水龙头计算，其余支管不计；水表前给水管按衬塑钢管计算；水表按普通螺纹水表计算；不包括水表箱。
⑸、所有卫生洁具均不计算；
⑹、电施中电气总进户只计预埋管，不包括管内电缆；
⑺、因设计不一，生活排水管、雨水管及空调冷凝水管均按UPVC排水管计算；
第四条付款方式
1、本工程按月结算工程进度款，乙方必须在每月22日前，向甲方报送经甲方现场管理人员认可的实际完工工程量报告；甲方在15个工作日内，确认并支付完工工程量____________%的工程进度款；工程验收合格，交付建设单位后，工程支付到已完工工程量的____________%；全部工程项目完工，建设单位结算后支付到____________%；预留结算款的3%作为工程质量保修金，保修金返还按照建设单位规定执行；
2、支付工程款时乙方提供等额（人工费部分提供收据，材料、机具部分提供税务有效）。工程进度款中，人工费按____________%计算。
3、每次进度款分两次支付，其中第一次支付当次应付进度款的40%，予以发放工人工资；每月发放工资时，甲方监督发放，工资发放表签名必须是工人本人；4天内工人无异议后，再将此次工程进度余款付清。
第五条工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到国家、地方、行业现行施工及验收规范优良标准。
2、乙方必须无条件接受甲方对工程质量的检查、监督工作，无视甲方提出的质量整改要求，抵制、不听劝阻的，每次罚款____________元，并对甲方认为不能配合管理的人员，乙方应予以辞退。若因施工质量不能一次通过验收，整改时间超过____________小时，每次罚款____________元，超过半天罚款____________元，超过1天罚款____________元；若第二次复验仍未能通过，加倍处罚；若3次或三层不能通过验收，乙方应无条件退场。乙方工程尾款作为违约金归甲方，履约保证金不返还。
3、本工程项目所有材料必须经甲方验收合格后，方可使用。
第六条施工工期
1、根据甲方项目部安排的月、周施工进度计划的时间、期限，保证按质、按量、按期或提前完成所有本项目的施工任务。
2、乙方接到施工任务单后，认真研究制定，完成施工任务的施工方案，编制工、料、机、施工进度实施计划表，书面报告完成施工任务建议、意见，报栋号长、项目经理审批后实施；
3、若由于乙方施工人员素质不高，技术力量不强，人力不足等原因，未能按施工进度计划完成，并报验的，每延误____________小时罚款____________元，每延误____________天罚款____________元。
4、若因图纸变更、连续停电4小时以上、暴雨及不可抗力的原因造成的停工，经甲方现场负责人及项目经理签字认可，工期顺延。
5、因乙方安装施工工艺、质量，不符合设计或施工规范要求、误读图纸等造成的施工时间延误，工期不顺延。
第七条甲方的`责任
1、负责下达施工任务书；协调业主、监理、施工班组及有关部门的工作关系；负责乙方的施工工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度执行的指挥、监督与管理。
2、提供乙方一套完整的施工图纸、设计变更资料及其他相关的技术文件。
3、负责施工技术方案、规范、规程、安全的交底。
4、按施工平面布置图提供施工用水、电接点（接点以外部分工料费由乙方负责）；提供垂直运输机械。
5、按本合同约定支付工程款。
6、有权要求乙方更换甲方项目部认为不称职的施工人员。
7、为乙方提供施工场地。
第八条乙方责任
1、乙方的工人进场后（包括施工过程中的每批工人），乙方必须向甲方项目部报工人花名册、计生审验证、身份证、施工员证（相关人员）复印件及两张一寸近期免冠照片，由甲方项目部统一办理上岗证、暂住证（费用由乙方承担）；乙方每个工人进场必须与甲方签订劳务合同，否则，甲方不予确认其属项目部参与施工人员。
2、乙方在施工过程中，必须严格按有关安全操作规程进行操作，必须遵守现行施工技术规范、规程，按照设计要求和甲方的技术交底要求施工，并对进场员工进行安全、技术教育。
3、乙方必须配备至少3名，具有足够能力的施工技术人员跟班作业。
4、乙方负责承担工人工资发放责任，并如实填报工资表，凡因工人工资原因，向甲方闹事或向有关部门投诉的，每次罚款____________元。
5、甲方有权监督乙方发放工人工资，必要时，甲方有权按乙方提供的工人工资表，从乙方进度款中直接代乙方发放工人工资。
6、乙方人员不得随意动用和破坏现场非乙方的各种设施、设备、材料，如确需使用，必须经甲方有关负责人同意，方可使用，如有损坏照价赔偿。
7、对施工质量连续跟踪控制、检查，每一施工工序完成后，班组长及技术人员必须进行自检，达到优良后报甲方项目部复核、检查，合格后方可移交下道工序。
8、乙方场内所有材料、机具自行保管、看管。
9、乙方所用的机具必须符合安全生产要求，电线、电缆必须符合施工用电安全要求。
第九条工程质量管理制度
1、本工程质量要求为优良工程等级，乙方在施工过程中必须严格按照验收规范及有关规定施工。乙方完成实物产品，必须达到顺利交付验收，若不能顺利交付验收，其发生返工等一切费用由乙方负责。
2、凡质量不优良者，必须返工，返工造成的一切人工、材料等损失由乙方负责。
3、乙方未与甲方协商达成一致意见，擅自停工的罚款____________元，擅自退场的，甲方有权把乙方的工程尾款作为违约金没收，以弥补下步工程的损失。
第十条生产管理制度
1、项目部由项目经理负总责，生产经理、技术负责人、工长、质检员、安全员、材料员、预算员、财务组成，各职能人员统一服从项目经理领导，分级管理，服从安排，听从指挥。
2、乙方应根据所承担的任务配备足够的施工力量，保证施工任务准时、按质、按量完成。
3、项目部制定和公布的各项规章制度及遏制质量通病、整治施工环境的处罚，是工程质量和安全文明施工的保证措施。违反者一律受到处罚，由甲方开出罚款通知单交乙方，到每次拨付工程款时一并扣除。
4、属本工程范围内的不计认何计时工，各种材料的装卸，由相关工种负责，乙方不得以任何理由推辞。
5、乙方施工必须服从甲方统一调度，若乙方施工人员不听从甲方指挥的或甲方发现乙方施工人员不能胜任本岗位工作的，甲方有权责令乙方进行岗位调整或辞退。
第十一条施工安全
1、乙方必须无条件严格按照现行施工安全操作规程、甲方项目部制定的安全生产责任制、安全技术交底规定施工，严禁违章作业，杜绝安全事故发生。若由违章，按相关规定处罚。
2、施工前乙方应做好施工人员的安全思想教育，交待安全注意事项，做好安全技术交底工作并做好交底记录。
3、乙方施工人员必须无条件配合甲方做好，施工现场的安全工作，工人进入工地必须戴安全帽、工作卡，不准穿“三鞋”，一旦发现，每人次罚款50元。
4、施工前应认真检查作业环境，发现不安全因素，必须纠正处理后方可进行施工作业。
5、凡发生工伤事故者，事故费用在____________元以内者，由乙方自行解决，并承担其费用；超过____________元者，超过部分按责任分担，同时由甲乙双方配合保险公司等部门进行解决；因乙方的原因引起的机械（物击）伤人及其它重大伤亡事故者，乙方应承担其一切损失、赔偿责任和相应的法律责任。若出现乙方不及时、主动处理安全事故者，甲方有权直接处理，所发生的费用乙方承担。施工场外的一切事故，由乙方负全责，承担一切费用。
第十二条文明施工
1、乙方施工使用的机具、材料等，按甲方指定的地点放置整齐，不得堵塞施工道路，做到当日工完料清，保持场地整洁有序。
2、各楼层、各处的余料及时清理到甲方指定的地点放置整齐。
3、工人不得在工地及生活区随地大、小便，乱丢垃圾，违反者每人次罚款____________元。
4、乙方份内的文明施工不达标的，甲方责令限期整改达标，仍未整改的，甲方有权派员整改，所发生的费用由乙方承担。
第十三条治安及计划生育
1、乙方要对本班组员工加强管理教育工作，严格遵守国家政策、法令和省市有关规定，严格遵守甲方和建设单位的各项规章制度。
2、严禁违法犯罪人员和违反计划生育人员进入工地，一经发行，除报送有关部门处理外，乙方全部承担相的应法律和经济责任，并视情节每人次处500元以上的罚款。
3、乙方人员不许在工地、工地生活区酗酒、闹事、赌博和外出闹事，违反的罚款____________～____________元，不听管理人员劝阻立即改正的加倍罚款；不服管理甚至打、骂管理人员的每人罚款____________～____________元（发生医疗费时由乙方承担），触犯法律、治安管理条例的送派出所处理，所造成的后果由乙方承担；乙方人员发生、参与打架斗殴的，不管是否有理无理双方各罚款____________元，乙方负责医疗等一切费用。
第十四条合同履约保证金
本合同约定的协议条款，采取履约保证金制度。履约保证金金额为人民币万圆整；自本合同签订日起5日内，乙方必须将履约保证金足额汇入甲方账户，本合同生效，否则甲方有权另选承包人。履约保证金返还，地下室顶板混凝土浇筑完成，返还圆整；主体结构验收合格后水返还圆整，电安装工程全部竣工验收后30天内还清；返还履约保证金时，扣除违约及罚款金额后，余款返还。
第十五条其他约定
1、若乙方未按泉州市劳动管理规定，聘用施工人员、办理相关手续，受到有关部门处罚的，乙方全部承担有关部门处罚费用，被甲方检查发现的每人次罚款____________元。
2、乙方不得在工地内私自搭盖房间，发现立即拆除，并处每间____________元罚款。
3、甲方在工地现场提供一间办公用房，一间宿舍，水费由甲方承担，电费每间宿舍每月15度，超过部分电费，按1。5元/度由乙方承担。其他用房由乙方自行解决职工食、宿，其水、电费由乙方承担。绝不允许施工班组开，在工地及生活区开小灶。
5、本工程项目乙方不得转包他人，若发生转包视为乙方违约弃权，甲方有权终止合同。
6、乙方合同签订人，必须全过程在施工现场，配合甲方管理工作。如未经甲方同意擅自离开本工地，每次罚款____________元，开会迟到半小时内罚款____________元，迟到半小时以上罚款____________元，不参加工地会议罚款____________元。
7、严禁使用“三炉”，严禁不按安全用电规定用电，违反的每人每次罚款____________元。
8、乙方的安全帽，由项目部统一购买，购买费用由乙方承担。
9、因工地抢修供电、供水设施、设备，需要乙方派员协助时，乙方应无条件选派，得力员工参加抢修任务。
10、乙方不得向现场管理人员行贿，如经发现给予贰拾倍的处罚。
11、本合同所有罚款金额，属乙方人员的统一从乙方工程款中扣付。
第十六条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
本合同一式____________份，甲方执____________份、乙方执____________份，均具有同等效力，本合同至付清所有承包款时失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电安装合同13
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
因工程建设需要，甲方建筑安装总承包施工水电施工工程内的安装工程劳务分包给乙方，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况：__________
1、工程名称：__________
2、工地地点：__________
二、承包内容：__________
承包范围：__________水电安装工程（施工蓝图、工程联系单、设计变更）。________________以上结构主体工程、装饰工程、附属工程的水电预埋、安装进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸、一切配合和设计变更等内容。
1、基础及主体工程：防雷接地、水电预留、预埋。（防雷：避雷引下线焊接、均压环焊接、卫生间等电位焊接、电梯井、强电井、阳台栏杆、铝合金门窗防雷接地抽头焊接等工作。强弱电：按工程联系单、施工蓝图或设计变更进行管线、盒、箱的预留、预埋及桥架洞的预留等工作。给排水：雨、污、废、空调、给水、立管洞的预留，水井至住户给水管道的压槽等工作）。
2、装饰工程：防雷接地：屋面接闪器（避雷带）、外露金属管道及铁构件的防雷接地焊接、卫生间等电位盒安装、阳台栏杆、铝合金门窗、桥架、电器设备防雷接地焊接。强弱电：二次配管（线盒、电箱安装二次开槽凿洞补槽补洞及场地清理工作）、开关、插座、灯具、配电箱（动力及照明）、桥架、管内穿线、电缆敷设（电缆头制作安装、电缆穿剌线夹安装，从配电房至楼层的电缆安装）安装及调试等工作；公共部位的灯具、桥架、开关、插座、电箱等电气设备安装。注：如弱电管内不穿线但是管必保证畅通。给排水：污、废、雨水管道至室外污水井及雨水井。排水管道安装、地漏、雨水斗、卫生间二次排漏、洁具安装。给水从一期接入。管道安装、阀门、水表等安装工作。排水管道均按规范要求做通球实验。给水均按图纸设计要求做压力实验。给水管道在穿墙穿楼板时必须加装套管。水井、电井的封堵、二次修洞补洞（排水管道补洞必须保证不渗漏）等安装工作。
3、附属工程：生活区、施工现场的临时水、电、消防管道的安装（现场须配备专职现场水电工，服从项目部领导安排）施工材料及设备的装卸等甲方需要安排施工的工作。
4、所有管孔预埋、凿毛、填灌、清理工作；所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。施工现场必须工完场清。生产垃圾随时清理不得置留。
5、施工规范及常规要求；此价承担因设计变更、工程联系单引起的工程量增减及返工返修工作。（因乙方施工不当返工的材料将从工程进度款中扣除）
6、弱电工程：电气管线的预埋等。
7、强弱电线缆从屋面或户内安装到地下室总配电室。
8、给水从户内安装至地下室连接；排水从屋面安装到室外第一个排水检查井
9、一切水电安装过程用到的机具、手工机具、防护用品、焊机、切割机、砂轮机、手磨机、电锤、钻孔机具及施工器具耗材等由乙方负责。
三、结算单价及付款方式
1、承包方式：包工包料（部分材料）、包工期、包质量、包安全文明施工、包交工、包施工机械。
2、承包工程的计量方式：按施工建施蓝图的建筑面积以平方米计算。
3、承包价格：以建筑面积元/㎡（大写人民币贰拾元整）。
4、付款方式：按照水电施工完成内容分阶段（主体框架预埋、防雷阶段按元/㎡；砌体阶段预埋安装、屋面防雷、以及防雷接地焊接安装完成按元/㎡；给排水安装按元/㎡；余下工作按元/㎡），每次进度款申请乙方按以上阶段申请，甲方按实际完成的85%进行拨付工程进度款。中途不付款。每月施工人员生活费由乙方自行解决。全部工作完成后，经甲方等验收合格后，按完成工程量结算总价95%进行拨付工程款，整体竣工验收后按工程结算总价98%拨付，余下2%待交房壹年后无息付清。
四、甲方责任：__________
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质检员、现场负责人、工程负责人签字后由公司财务进行发放。
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定及时发放工程款。
5、解决乙方施工人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面的指导、监管。
6、如乙方提出申请，甲方可提供技术方面的支持。
7、甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱，提供焊接用的焊条、防护罩。
五、乙方责任
（一）质量责任
1、工程质量等级要求：一次性验收合格。
2、坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工。确保工程达到约定的要求。
3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点。及时对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格按照操作规程及规范施工。确保施工符合验收标准。
4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能进行下道工序施工。
5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板。（不能做的除外）。经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。
6、乙方在施工期间必须节约用料。一经发现浪费现象将按材料价格的10罚款。罚款将从进度款中扣除。材料用量超过预算用量的一定比例。超出材料量将从工程款中扣除
（二）工期责任：
1、乙方必须按照甲方的工期计划，认真编制施工作业计划，安排足够的劳动力每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期。确保甲方的关键工序，关键工作。和突出性的检查、验收提出的工作。
2、在下列情况下工期可顺延（经签证）。不可抗力的`自然灾害。叁个工作日以上的停电、停水。
3、因乙方施工人员不足或施工人员技术水平不过关造成施工工期延误或质量不符合要求。甲方有权采取分项分包。乙方无条件服从。分项分包工程款将从此价款中扣除。
（三）安全生产、施工责任：__________
1、本工程安全文明施工目标为：__________市级文明示范工地。
2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并认真执行，严格落实，确保施工安全。
3、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定，做到安全生产，文明施工。
4、乙方在现场各班组长，每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底，并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施，确保职工生产安全。
5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施，一经发现立即给予严厉处罚。对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。
6、严禁带家属、小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿。如发生以上情况每人每次罚款200元，由此发生的一切后果由乙方承担。
7、乙方必须严格按照甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾和生活垃圾，如发现工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱扔乱放每次罚款200元，以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。
8、乙方有责任按甲方要求保证生产区、生活区的卫生及良好秩序。执行甲方的相关规定9、禁止打架、骂人等不文明现象。如发生上述行为，每人每次罚款200元～500元。造成后果的乙方必须承担一切责任。
9、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理。施工中严格按照安全施工规范要求施工。如因乙方施工不遵循安全规范要求或野蛮施工，造成安全事故，所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任，如乙方逃避则所有费用在乙方工程款中扣除。
10、乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
（四）其它责任：
1、乙方必须按照当地政府有关规定支付劳务人员工资。禁止拖欠。甲方有权检查、监督乙方的职工工资发放情况。乙方不得对甲方隐瞒真实情况。如有隐瞒甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响。甚至影响到招标时。甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施（1至2万元）。
2、乙方任何人不得以任何理由顶撞、辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员。更不得拒绝相关人员的监督与管理。
3、乙方必须遵守甲方各级代表、现场施工员、质量员、安全员、现场负责人。按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。
（五）违约责任
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任。
（1）甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时。
甲方未按本合同第三条1、2、3、4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不承担违约责任，拖延的工期顺延。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：__________
因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期计划的。每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金。
乙方的施工达不到合同约定的质量要求。乙方必须反工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误由乙方承担。
乙方不履行本合同第四条第三款1、2、3、4、5条款之约定义务时，甲方有权根据情况对乙方作出（50元/次）以上的罚款。造成后果的由乙方承担一切损失，并应赔偿甲方的信誉损失（5000～20000）元/次。
乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取得力措施进行整改。甲方有权派人员突击抢工。所发生的一切费用由甲方承担。同类情况发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款，其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。
（5）如乙方进场人员违反合同质量约定，三次整改仍达不到合同要求的，甲方有权解除本合同，并只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款，乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。
（6）施工期间如由于乙方原因自动退场的，甲方只支付乙方实际完成工程量的60%分包价款。
（7）一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款。情节严重者报公安部门处理。
（8）由于乙方原因，造成甲方工程管理目标不能实现（如优质结构、文明工地等）时。结算单价降低5%至10%，同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失（如为优质而增加的施工措施费用及其他）。
（9）为取保工程质量。双方约定乙方不得将工程转包。如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
（10）乙方所拖欠的农民工工资及其他债务均与甲方无关。如因此发生纠纷（或投诉）对甲方信誉或经济造成损失时，其损失应由乙方全部承担，并按纠纷（或投诉）次数每次赔偿甲方的信誉损失1000~5000元，产生严重后果（指连带甲方被行政部门处罚）时，乙方赔偿甲方10000元/次，乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同约定的付款要求。
（六）其他约定
1、甲方提供临时宿舍、床铺、食堂设施，由乙方自行管理，所发生的水电等项费用由乙方自行承担。乙方如有损坏必须按购买价赔偿。员工生活用品自理。如甲方统一发放安全帽其费用在乙方工程款中扣除。
2、甲方及时与当地派出所联系，为乙方办理暂住证费用由乙方承担。
3、乙方代表、乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假，特殊情况应向项目部电话请假，并按时回岗。不经批准或不提出书面申请就离岗，一次罚款200元。
4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通，否则每发现一次罚款200元，造成后果由乙方承担责任及经济损失。
5、双方确认，均以充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务。签订合同时系双方真实意思表示。不存在任何隐瞒或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认涂改（或单方面修改）无效。
（七）有关事宜
1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订时，乙方的签字（责任人）必须是本人，不得代签。
3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字即生效。合同内容履行完成合同自动解除。
甲方（章）：__________乙方（章）：__________
甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________
地址：__________地址：__________
电话：__________电话：__________
_______年_____月_____日_____年_____月_____日
水电安装合同14
甲方： (发包方)
乙方： (承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：。
3、工期： 年 月 年 月 日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：
1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：
1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；
2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。
7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。
8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，
以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的'材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔；
工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。
2、第二笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。
3、第三笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。
4.第四笔；
管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。
5.第五笔；
所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元
6.第六笔；
工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。
7.第七笔；
工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。
5、后期灯具及洁具的安装；
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；
7、乙方承包内容：板安装。
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条 全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条 其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)
日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日
水电安装合同15
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：_________。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;
第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙水电安装合同范本方工程总价15%，即_________美元整;
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;
第6期：在工程验收合格后，甲方付设备安装合同范本给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时电梯安装合同范本完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监门窗安装合同范本工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正钢结构安装合同范本确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的'材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款工程安装合同范本之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证电气安装合同范本工程质量良好一年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或安装施工合同范本与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养--锅炉安装合同范本乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一年，每六个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ 签订地点：_________签订地点：_________
【水电安装合同】相关文章：
水电安装合同03-02
水电安装合同经典03-26
安装水电合同06-03
水电安装合同03-11
(推荐)水电安装合同08-05
水电安装施工合同04-15
水电安装劳务合同05-29
（优秀）安装水电合同06-03
水电安装劳务合同02-25
车间水电安装合同04-08