安装设备合同

时间：2024-07-04 15:04:07 合同我要投稿

[推荐]安装设备合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的安装设备合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

[推荐]安装设备合同

安装设备合同1

　　公司_______________________公司经友好协商，特此订立以下条款：

　　第1条定义验收手册是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。规定资料是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。缺陷或瑕疵是指设备不符合验收手册有关规定之处。现场验收是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。技术规格是指本协议附表。

　　第2条销售主体事项出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：设备技术要求设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。出卖方应于________年____月____日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_______份。由买受方在____日内审议和批准验收手册。本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

　　第3条价格_________________________________________________

　　第4条支付买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项

　　4。1签约后支付总价________%的定金

　　4。2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的________%的货款

　　4。3验收保留款为总价________%的货款，在设备调试合格后第____月内支付。

　　第5条交货与验收出卖方应在________年____月____日前完成设备的安装和调试工作并完成验收手册所规定的各项检测同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。现场验收应在________年____月____日起进行。

　　第6条更改自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的.更换性能。

　　第7条保修出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知____日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

　　第8条其它本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

　　卖方：______________________买方：___________

安装设备合同2

　　业主方：____（以下简称甲方）

　　安装方：____（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。

　　一、合同范围

　　____国际大酒店5台电梯的安装调试（包括安装施工报批及有关安全施工手续）、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费（含专用工具费及备品备件费）等。

　　二、合同金额

　　2．1合同总价款金额为：___元，价格均为含税价。

　　2．2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化（甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外）而有所调整。

　　三、电梯施工图及施工组织计划

　　乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。

　　四、价款支付方式、安装工期

　　4．1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%，乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕，经技术监督部门验收合格，并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后，甲方支付乙方合同总价的50%，同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%，同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金，质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方，质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位，甲方代为修理维护的费用从余款中扣除，并承担因此而给甲方造成的经济损失。

　　4．2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天，乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务，进行井道验收，以确保设备进场后能及时进行安装。

　　4．3乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。

　　五、检验标准

　　双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。

　　六、质量、安全要求

　　6．1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。

　　6．2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故，其所有责任与损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　七、双方职责

　　7．1甲方职责

　　7．1．2甲方负责提供施工用水用电；

　　7．1．3甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。

　　7．1．4甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。

　　7．2乙方职责

　　7．2．1乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作；

　　7．2．2乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用；

　　7．2．3乙方负责向甲方提供全套的`经技术监督局验收合格的电梯资料，包括产品质量证明文件，安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件和说明书，以及设备主件、备品备件和易损零件清单等；

　　7．2．4乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装，如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误，每延误1天罚款500元，并承担由此导致的相关索赔；

　　7．2．5乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用；

　　7．2．6乙方负责保修期内的免费维保工作，在维保期内，如甲方发现电梯故障并通知乙方，乙方须在2小时内赶到现场进行处理，如不能及时赶到现场处理，除一切损失从质保金中扣除外，每次从质保金中扣除300元作为罚款；

　　7．2．7电梯交付甲方使用前，乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员，培训效果需要甲方负责人签字认可，如无签字认可，甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。（如需派人到厂家培训的甲方人员的食宿与差旅费由甲方自理）；

　　7．2．8乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作；

　　7．2．9质保期后，乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具，以保证设备的正常运行。

　　八、违约责任

　　8．1乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付10%的违约金。

　　8．2由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。

　　8．3除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。

　　九、合同生效及其他

　　9．1合同组成及解释顺序。

　　9．2本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。

　　9．3因履行本合同发生争议时，双方应先友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　9．4未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。

　　双方签字盖章确认：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装设备合同3

　　合同编号：___ 项目编号：___

　　合同评审通过签证日期：___ 年月日 (本栏内容由卖方合同管理部门填写)

　　买方(甲方) 卖方(乙方)

　　单位名称：___ 单位名称：___

　　地址：___ 地址：___

　　电话：___ 传真：___

　　传真：___ 电话：___

　　邮编：___ 邮编：___

　　开户银行：___ 开户银行：___

　　银行帐号：___ 银行帐号：___

　　税务登记号：___

　　甲方盖章：___ 乙方盖章：___

　　甲方法定代表人或乙方法定代表人或

　　委托代理人(签字)：___ 委托代理人(签字)：___

　　年月日年月日

　　项目名称：___

　　工地地址：___

　　_注：___1、乙方上述银行及银行帐号为乙方指定账户，甲方付款均应汇入该账户。

　　2、可选项中，选择请在该项前“□”中划“√”，未选请在该项前的“□”中划“×”。

　　根据《中华人民共和国特种设备安全法》之规定，甲方委托乙方智能立体停车机械设备有限公司负责 (项目地址)的 (项目名称)的停车设备安装，现经甲、乙双方协商一致订立以下安装合同条款，并遵照执行。

　　1、停车设备型号、数量及价格(具体规格参数详见附件一)

　　序号型号单价(元/车位)车位数(个)安装费小计(元)

　　1#PSH2

　　合计

　　安装(含调试)价总价(大写)：___ 元整(含税)

　　注：___1.1、本合同总价为机械式停车设备安装的价税合计额，固定包干。

　　1.2、发票类别：___ □普通发票 ?专用发票

　　1.3、清包工，甲供材。

　　1.4、其他事项：___支付每笔款项前，由乙方开具合法等额的发票并提供付款申请函，甲方收到符合要求的发票及付款申请函后支付相应款项;因乙方未提供符合要求的请款材料导致甲方付款延迟的，甲方不承担任何违约责任。

　　1.5、合同合计金额包括安装、调试、检验、技术培训及税费等乙方完成合同项下所有义务所需的全部费用。

　　2、付款方式：___

　　2.1 甲方应在本合同签订之日起7日内向乙方支付本合同总价的 30%，共计人民币元整(￥：___ 元)。

　　2.2 甲方应在距产品交货期和安装进场前10天内支付本合同总价的50%，共计人民币元整(￥：___元)。

　　2.3 甲方应在本合同设备安装调试完毕并通过当地质量技术监督部门验收后且收到乙方按第1.2条约定开具的发票后10天内结清余款，共计人民币元整(￥：___ 元)。

　　2.4 如因甲方原因导致设备进场后不能按期安装完毕超过2个月的，则从安装停滞满2个月之日起视为上述2.3条的余款付款条件已成就，甲方应按本合同约定支付余款，但乙方的安装调试义务并不因此免除。

　　3、货物卸货及保管：___

　　3.1 由乙方负责卸货;

　　3.2 货物运抵合同指定地点后，由乙方妥善保管(如防潮、防盗)，因乙方保管不当，造成设备及相关配件材料遗失，造成的损失由乙方自行承担。

　　4、合同总安装工期

　　本合同停车设备安装总工期为天。如因甲方原因导致延误施工，则合同总工期自动予以顺延。

　　5、安装质量保证

　　由乙方负责安装停车设备，并须通过甲方及当地特种设备安全监督管理部门的验收。

　　安装过程的施工组织和人员施工安全由乙方负责，安装过程产生的人员意外风险及因此造成第三方损失的，除不可抗力因素外，相关责任和损失由乙方承担。

　　6、违约责任

　　6.1、由于非乙方原因，造成乙方进场后停工的，经甲方确认后工期自动顺延;因甲方原因，造成乙方进场后停工的，除工期顺延外，甲方还应向乙方支付违约金，具体计付方法为：___每延误一日，违约金为本合同安装总价的万分之六，但违约金总额最多不超过本合同安装总价的百分之十。

　　6.2、甲方逾期支付本合同第2条约定的各款项，甲方按逾期支付金额的万分之四/日向乙方支付违约金，工期予以相应顺延。逾期超过60日的，超过天数部分，按逾期支付金额的万分之六/日向乙方支付违约金。

　　6.3、如果由于甲方原因造成实际安装日期距机械式停车设备到货日超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调10%，并另行签署补充协议。

　　6.4、除不可抗力外，一方未经另一方书面同意而单方解除合同的，一方须向另一方偿付违约金，违约金为安装总金额的百分之二十。

　　6.5、由于乙方原因导致未能按合同约定工期完成安装的，则按合同总价款的万分之六/日向甲方支付违约金，但违约金总额最多不超过本合同安装总价的百分之十。

　　6.6、由于乙方原因造成甲方设备未能通过当地特种设备安全监督管理部门对停车设备的验收，由乙方负责按照甲方规定期限重新调试，直至再次验收合格，若乙方未能在规定期限内调试完毕并验收合格的，每延误一日，违约金为本合同安装总价的万分之六，但违约金总额最多不超过本合同安装总价的百分之十。

　　6.7、因乙方违约应向甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方有权直接从未付款中直接扣除。

　　6.8、因一方违约，造成的对方支出的争议处理费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全担保保险费等)由违约方承担。

　　7、不可抗力

　　7.1、不可抗力，是指发生了无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、国家政策改制等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等)，以致甲乙双方不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

　　7.2、不可抗力发生后，受影响方应及时将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内向另一方提供由当地权威机构出具的`不可抗力事件证明，受影响方可免责或推迟履行合同内容。

　　8、其他

　　8.1、乙方不得违反安全管理规定进行施工。

　　8.2、乙方严格遵守国家关于安全生产管理规定和安全标准组织施工，做好安全防护措施，消除事故隐患。安装过程中如由于乙方原因导致出现安全事故，所有的经济赔偿和法律责任由乙方负责。

　　8.3、停车设备未经当地质量技术部门验收合格，甲方擅自使用的，应对由此产生的一切后果负责。

　　8.4、本合同设备涉及的乙方的知识产权，未经乙方许可，甲方不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其知识产权产品，或者使用其知识产权方法，否则甲方将承担由此产生的一切法律责任。

　　8.5、双方均不得就任何可能的间接损失或因第三方原因造成的损失向对方提出索赔。

　　8.6、双方确认的送达地址详见合同首页，一经寄送至送达地址即视为送达。各方的联系方式和送达地址需要变更时，应当自变更之日起三个工作日内以书面形式通知对方;未通知的，若对方邮寄送达的，与本合同相关的文件资料包括法律文书邮寄至送达地址即视为送达。

　　8.7、甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　8.8、本合同一式六份，甲乙双方法定代表人/委托代理人签字并加盖公章(合同章)后生效，甲、乙双方各执正本三份。本合同所有条款均为打印文字，不得涂改或手写添加，任何涂改或手写添加行为皆视为无效。

　　8.9、如合同签订之后有所变更须经甲、乙双方协商一致，另行签订补充协议并签字盖章。

　　8.10、与本合同相关的文件均作为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：___乙方：___

　　甲方盖章：___ 乙方盖章：___

　　甲方法定代表人或乙方法定代表人或

　　委托代理人(签字)：___ 委托代理人(签字)：___

　　年月日年月日

安装设备合同4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：__

　　甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《民法典》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条甲方需求配电设备概况：

　　1.主要设备：

　　2.安装设备辅助材料明细：

　　3.设备安装地点：

　　4.设备安装范围：

　　5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

　　第二条供货安装期限：

　　1、双方确认，甲方已经为设备安装提供了必要的基础设施，并按照规定提交了施工安装图纸。在供电公司审核通过后，乙方将进入现场进行设备安装。乙方承诺，在进入现场起计，将在五个工作日内完成供货和安装调试工作。

　　2、如遇到下列情况，工期相应顺延：

　　﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;

　　﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;

　　﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

　　第三条设备价款及安装费用支付：

　　1、工程价款：

　　2、付款方式：

　　第四条所有权保留条款：

　　2、甲方将承担所有因乙方行使所有权而产生的拆卸、运输和诉讼费用，同时亦包括因此而引发的律师费用。

　　第五条双方责任、义务：

　　(一)甲方责任、义务：

　　1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

　　2、甲方将为乙方提供畅通的道路、可用的临时用电设施和材料临时存储场所等。同时，甲方会提供工程现场的地质资料和地下管网线路图，并确保这些数据真实准确。

　　3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干扰，应立即给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。

　　4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。

　　5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的.操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏，甲方自行承担维修责任。

　　6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。

　　7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

　　8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。

　　(二)乙方责任、义务：

　　1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

　　2、乙方及时组织人员施工。

　　3、如果甲方未能按照本合同第三条的规定及时支付工程款项，乙方有权拒绝安装配套设备或不提出验收要求，并行使所有权人的相关权利。

　　4、乙方承诺所提供的设备符合国家质量标准，并按照规定的质量要求进行安装。如设备质量或安装技术不合格，导致验收时需要返工，则乙方将及时返工，并承担由此产生的额外费用。

　　5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。

　　6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

　　第六条设备质量及安装验收：

　　1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

　　2、在设备安装完成后，乙方应以书面形式通知甲方进行验收，并同时准备好竣工资料。双方将共同进行验收，待甲方确认无误后，签发验收合格证书给乙方。随后，乙方需对工程现场进行清理，并办理相应的移交手续。

　　3、如果验收结果不符合甲方要求，乙方应立即组织修理、更换或重新安装，并保证在甲方规定的时间内完成缺陷修补。如果由于乙方原因未能达到约定标准，乙方需承担拆除和重新施工的费用，且工期不得顺延。

　　第七条产品保修、维修、维护约定

　　1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。

　　2、在保修期内，乙方将免费提供技术支持和培训服务，同时承担设备质量问题的免费维修责任。

　　第八条附则：

　　本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：__

　　乙方(公章)：__

　　_年_月_日

安装设备合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　甲方就位于市县公司进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程承包范围与内容：公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(具体内容说附件平面布置图)。

　　四、承包方式及合同价款：

　　承包方式为包工包料，完成本合同约定的承包范围及内容，合同价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整 (含税票)。

　　五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格。

　　六、工期：自年月日起至年月日

　　七、工程款支付：

　　1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元(大写：整)，合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币￥元(大写：玖仟元整)。

　　2、合同价款支付形式为现金。

　　八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助。

　　九、违约责任：在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。

　　十、合同附件：火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。

　　十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成的`，可以向签约地人民法院申请诉讼解决。

　　十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执

　　甲方：乙方：

　　代表人(签字)：代表人(签字)：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订地址：

　　合同签订时间：年月日

安装设备合同6

　　供方单位：需方单位：签订地点：

　　经双方共同一致协商达成以下订货条款：

　　一、需方向供方订购厨房设备一批，供方并负责安装调试。所供产品的名称、型号、价格、产地、数量、金额等详见附件。

　　二、合同总金额￥仟零伍拾元整。

　　三、交货日期、地点：利州区工农镇温泉会所合同签订后于15天内在甲方指定地点交货。交货后

　　四、运输方式：由供方负责运输，费用由供方承担。在运输过程中如发生产品的任何损坏或损毁由供方负责。

　　五、验收标准及时间：

　　1、按合同约定的品名、规格、型号、数量作为验收的标准和依据。

　　2、验收时间：安装调试完毕七天内需方安排验收，设备未验收合格前需方不得使用。

　　3、需方逾期不验收或设备未验收，需方擅自使用三天后，即视为设备需方验收合格。

　　六、结算方式及期限：

　　供方全部货到需方安装点后，支付供方总工程货款的80%即，大写：整。所供设备安装、调试验收完毕后支付厨房设备总工程货款的15%，另把供方交给需方的诚信保证金即：发票，尾款5%作为质量保证金，6个月内如果无质量问题，则将尾款全部支付供方。

　　七、供、需双方的权利和义务：

　　需方的权利和义务：

　　1、需方负责提供安装水、电、气接口。

　　2、需方应该派工地相关负责人配合供方施工和对设备的了解。

　　3、按合同约定的时间支付工程款项。

　　4、有权监督供方的'安装工期和安装质量。

　　5、安装中关于墙体、玻璃等修复装修土建工作，均由需方负责。

　　供方的权利和义务：

　　1、按合同或合同附件规定的名称、型号、规格、数量要求向需方提供符合质量要求的设备。

　　2、供方负责派企业技术人员安装调试所供设备，指导需方人员保养操作流程。

　　3、严格执行合同工期，不得拖延时间。

　　4、安装中关于墙体、玻璃等修复装修土建工作，均由需方负责。

　　八、违约责任：

　　双方任何一方中途终止合同，违约方应向守约方支付总货款的20%的违约金。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　若双方履行合同时发生纠纷，先由双方友好协商解决，不能协商解决的，任何一方可向利州区人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项：

　　1、本合同一式公章支付定金后生效，如有改动条款处须经双方盖章认可，否则改动无效。

　　2、本合同的附件及有关的补充协议为本合同不可分割的部分，双方授权代表签字或加盖公章，具有同等法律效力。

　　十一、其它补充说明：

　　1、在本合同实施过程中需方若要增加其它设备，所增加的设备应独立核算，不能纳入本合同的结算范围之中。

　　2、未尽事宜，经双方友好协商后决定。

　　3、本合同产品保修一年，终身维修。

　　供方需方

　　供方代表人：需方代表人：

　　签订时间：签订时间：

安装设备合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装厨房设备事宜达成如下协议：

　　一、设备名称：详见合同附件。

　　二、安装地址：

　　三、合同总价： 。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

　　四、合同工期：自本合同签订之日起至。

　　五、付款方式：

　　1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50 %预付款;

　　2、工程按期完工并验收合格后,甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

　　六、质量验收标准约定：

　　1、乙方须按合同附件规定的标准供货;

　　2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求;

　　3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷;

　　七、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、严格按合同规定的付款方式付款;

　　2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作;

　　3、自身原因延误工期，损失自行承担;

　　(二)乙方责任：

　　1、严格按合同附件规定的.标准供货并如期交付甲方正常使用;

　　2、免费为甲方提供设备安装、调试;

　　3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳;

　　4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作;

　　八、乙方售后承诺：

　　1、所有设备产品均为全新合格产品并免费保修年(机电部分按国家标准保修;易损件超过质保期的甲方承担材料费，乙方免费更换)，终身维护;

　　2、接到甲方维修电话通知后24小时内到达现场，并及时排除故障;对需更换的配件，48小时内到位更换;对无法修复的产品在保质期内的实行整机更换(甲方原因和不可抗力因素除外);

　　3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

　　九、违约责任：

　　1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方;逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方;逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

　　2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿(甲方原因和不可抗力因素除外)。

　　十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

　　十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同等。年质保期满后自然失效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法人或授权代表人：法人或授权代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订时间：年月日

安装设备合同8

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到：

　　1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装

　　2、建设地点：西藏当雄

　　一、施工内容：

　　按分项例明（按甲方提供设备安装图纸）

　　二、施工工期：

　　开工时间： _______________年_______________ 月_______________ 日，完工时间：_______________ _______________ 月

　　三、工程费用：

　　1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

　　2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。

　　3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。

　　4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。

　　四、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工；甲方按以上规范规程和要求进行验收。

　　2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。

　　3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。

　　五、工程验收与保修：

　　1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。

　　2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。

　　3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。

　　4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。

　　六、工程款拔付与结算：

　　1、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。

　　2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。

　　3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金（为5%）余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。

　　七、甲乙双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、协调有关单位的配合工作。

　　2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。

　　3、负责工程款拔付与结算。

　　4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。

　　（二）乙方责任：

　　1、提交施工组织设计及施工进度计划；

　　2、按施工进度上报工程进度计划（结算）报表及后期工程进度计划表；

　　3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的.出督检查；

　　八、施工安全：

　　1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。

　　2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。

　　九、环境保护：

　　1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。

　　2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。

　　十、保险：

　　除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。

　　十一：违约责任：

　　1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。

　　2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。

　　十二、附则：

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。

　　2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。

　　3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。

　　4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：_______________

　　法人代表：_______________

　　委托代理人：_______________

　　联系电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐户名称：_______________

　　帐号：_______________

　　签订日期：_______________

　　乙方：_______________

　　法人代表：_______________

　　委托代理人：_______________

　　联系电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐户名称：_______________

　　帐号：_______________

　　签订日期：_______________

安装设备合同9

　　甲方：xxx厂法定代表人：厂长

　　乙方：

　　甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：

　　名称规格型号数量安装

　　合计

　　三、完成安装的.期限：

　　从年月日到年月日

　　四、安装的质量要求：

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;

　　六、安装报酬的结算支付时间：

　　七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

　　八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。

　　九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

　　甲方：xxx厂

　　乙方：

　　年月日

安装设备合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经双方友好协商，甲乙双方一致同意签订本合同。为明确甲乙双方的权利与义务确保工程顺利进行，在互惠互利的基础上签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程地点：_________________

　　3.承包方式：_________________主设备甲方提供，辅料由甲方提供，(乙方辅助甲方核算材料及费用)

　　制冷系统安装。

　　工程范围：_________________

　　4.合同总价：_________________

　　付款方式：_________________

　　5.合同工期：_________________货到现场后，制冷设备安装工期天内完成,如遇不可抗力因素工期顺延。

　　6.质保期：_________________自验收合格之日起，整体设备工程质保期。

　　7.质量标准：_________________行业标准。

　　8.甲方的责任和义务：_________________

　　(1)甲方负责主设备材料的供应，乙方在收到材料后签收。

　　(2)甲方提供工程技术做法，乙方严格按照甲方提供的技术要求施工。

　　11.乙方的责任和义务：_________________

　　(1)乙方负责提供辅材(见材料明细单)。乙方负责组织人员、机械按时进场施工。

　　(2)乙方施工人员必须服从建设单位的统一管理，做好现场文明施工。

　　(3)乙方负责做好施工记录和交工验收资料，并协助该工程验收。

　　(4)乙方负责对施工人员进行技术和安全交底。

　　(5)乙方切实做好安全防范措施，并负责安装人员的安全，若发生安全事故由乙方负责，与甲方无关。

　　(6)乙方派为工地代表，处理施工过程中涉及的问题。

　　(7)由于乙方施工中，未按安全要求施工，造成的损失由乙方负责赔偿。

　　(8)乙方负责施工现场的`协调及施工手续的办理。

　　12.竣工验收：_________________按平面图纸、技术说明的有关规范、规定和标准，2日内验收。

　　213.其他

　　(1)本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　(2)合同附件和合同一样具有法律效力。

　　(3)施工现场冷库垃圾由乙方处理。

　　(4)其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________签字：_________________

　　签字：_________________日期：_________________年

　　月日日期：_________________年月日

安装设备合同11

　　建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工程承包范围、承包方式

　　按批准的设计方案和施工图范围内所有内容，主要含以下：

　　1楼消防安装工程：消火栓系统、消防水泵等消防安装工程施工，综合单价包干。(图纸范围内的一切内容)。

　　2、人防地下车库电气、消防、给排水以及通风安装工程：电气设备安装、自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防泵房、给排水系统、通风空调工程行装图纸范围内的一切内容施工，总价包干。(除泵房)

　　3、含消防工程优化设计、审图、消防产品抽样检测、施工安装、系统集成联动调试、系统的第三方检测、承包范围内的设备材料采购保管、竣工图纸的绘制、消防资料的整理归档、竣工移交、质量维修及培训等，并

　　三、合同价款：

　　1、合同价款：

　　金额(大写)： (工程报价清单)

　　2、结算：

　　1)综合单价包干部分，综合单价在合同履行期不因材料(不含甲方指定发包项目)、设备、机械等成本的价格变动而作调增。

　　2)总价包干部分，包工包料，一次包定，后期因价格的变动做以下调整：材差小于5%不做调整，大于5%协商调整。

　　3)暂定工程量部分依据施工图纸按实计算(仅指非总价包干部分)。

　　4)结算资料的递交：

　　(1)工程竣工验收合格后15天内，乙方应将完整的决算资料(包括结算书、隐蔽工程签证、现场签证、相关设计变更资料、竣工图等整套资料原件)按规定程序送甲方预算管理部，以便甲方顺利组织决算工作。因乙方迟延申报决算或不按要求申报决算，致工程款不能按时支付、决算不能按期办理的，责任由乙方自负。

　　(2)所有工程结算须填写工程结算审批表。

　　3、付款方式

　　1)无预付款;

　　2)进度款：按月完工程形象进度造价的80%支付进度款，工程完工并经消防部门验收合格(拿到验收合格证)后支付到合同总价的85%;

　　3)结算款：结算后，三个工作日内支付审定额的95%，付款前，乙方

　　4)保修金：余额5%作为工程质量保修金，质保期一年结束后不计利息一次性退还(无息)。

　　4、其它价款调整因素：

　　1)由于设计变更或设计核定的技术核定单(均须甲方指定负责人)引起的工程量增减或调整的工程量，以及甲方签证(须有甲方现场代表及预算管理部相关人员签字确认并在七日内登记备案方为有效)的工程量，须在签证后二周内报告调整给预算管理部签收，经甲方预算管理部审核后按实调整，逾期不申报或未经甲方预算管理部审核的，变更调价以优惠方式按零决算。不论签证审核过程中是否存在分歧或异议，均不得影响工程实施。分歧过大，需双方如实记录现状，应协商解决。

　　2)施工过程中因甲方原因修改设计，导致工程量增减变动的，可按实际发生的工程量调整相应分项工程价款，并据以办理合同结算;合同范围内的调整项目按报价表单价及优惠比例适用，合同范围外的增加项目，由甲方根据市场行情及综合测算确定后适用于结算。

　　四、合同工期

　　开工时间以甲方开工报告为准

　　施工总天数，竣工日期为工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。在进场前应经甲方确认。

　　3、检测费用及试车费用(包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用)由乙方承担。试车合格后乙方方可继续施工或办理竣工手续。工程质量保修期内，乙方保障设备正常运行，负责对甲方指定人员进行培训并承担费用。乙方在设备交接时应进行技术交底。

　　六、安全施工及非夜间施工照等

　　1、接受总承包单位的.统一管理，满足其它全保卫工作及非夜间施工照明的技术要求。

　　2、对其承包范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理，充分重视施工安全管理工作。

　　3、乙方必须在合同签订的同时，签订安全生产管理协议。

　　七、工程履约保证金

　　乙方签约时应向甲方指定账户汇入元履约保证金，该履约金后甲方支付第一笔进度款时应返还该履约金的50%，余款在工程验收合格后三个工作日不计息返还。

　　八、质量保修

　　1、本工程免费质量保修期限为一年(自竣工验收合格交付后开始计算)。

　　2、维修保养期内，以最优惠的价格为甲方提供设备及备品备件，免费给予更换。

　　3小时后到达现场并及时处理。

　　九、双方的权利和义务

　　甲方

　　1、按时支付工程款。注：如甲方不能按合约支付乙方工程进度款，造成的一切后果由甲方负责。

　　2、工程竣工验收时未能达到本合同约定的工程质量标准，乙方必须按照有关验收部门的要求整改，如果乙方执意不更改的，甲方有权根据实际情况委托第三方进行整改，所发生的费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的工程款中扣除。

　　3，身份证号，负责处理本合同相关事宜。(另附复印件一份)

　　乙方

　　1、乙方必须及时提供施工总进度计划及资金使用等计划。

　　2、及时向建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保按期开工，费用由乙方承担。

　　3、及时向建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保按期开工，费用由乙方承担。

　　4、施工中所需的临时用地、占道、临时用水用电等均由乙方负责办理并承担费用。

　　5、乙方应承担对甲方指定的分包项目的质量、工期、安全文明施工及验收承担全面管理责任。

　　6、乙方必须负责完成凡涉及消防工程、报建、检查、验收等所有工作。

　　7、乙方指定负责人姓名号。

　　十、违约责任

　　1、甲方无正当理由未按合同约定付款或乙方未按合同约定时间竣工验收合格的，每逾期一天，违约方应向另外一方支付合同总价的2‰的违约金。

　　2、施工组织设计未经审定批准即予实施的，视为乙方违约，乙方立即改正并应向甲方支付20xx元的违约金。

　　3、如出现重大的质量、安全问题或进度不能满足甲方要求的阶段性工期时，甲方有权追究乙方违约责任并要求乙方按合同总价款的0.5%支付违约金。

　　4、项目管理人员的管理：

　　1)未经监理和甲方批准，项目负责人不得擅自离开现场。

　　2)乙方项目负责人以下管理人员在施工期间均须专职在岗，不得将其承包的工程转包他人。

　　5、安全文明施工必须按相关规定执行。

　　6、乙方在工程施工期间不得拖欠材料供应商及工人工资。

　　7、本工程竣工验收通过后15日内，乙方应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地。

　　十一、其它约定

　　1、双方约定合同副本份数：一式肆份，双方各执贰份。本合同附件除签名外，手写无效。当合同文本内容发生冲突时，以角签全名的文本为准。

　　2、本合同发生争议，双方协议解决，协商不成，应向瑶海区人民法院起诉。

　　3、相关管理约定按《合肥市工程管理奖惩办法》执行。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　5、本合同签订须由甲方公司指定项目负责人签字，与乙方公司指定项目负责人签字。

　　发包人(公章)：承包人(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　本合同于签订于年月日

安装设备合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：

　　一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。

　　二、工程总费用为_________万人民币（其中基础工程_________万元，设备吊装_________万元，设备安装_________万元）。

　　三、付款方式：施工人员进场付_________万元人民币，主机吊装就位后付_________万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。

　　四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。

　　六、自开工之日起_________个太阳日完工。

　　七、未尽事宜，另行商议解决。

　　八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方_________万元违约金。

　　以上合同经双方签字（盖章）后生效，双方不得违约。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　时间：_________

安装设备合同13

　　发包人：太原xx公司(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《民法典》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备(以下简称设备)采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目

　　2、项目地址：xx省太谷中学校新建学生餐厅

　　二、工程范围

　　1、 xx省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设备等(详见：本合同附件《厨房设备报价单》)的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

　　2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

　　3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

　　三、工程期限

　　双方约定，本工程合同工期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以xxx元天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

　　四、质量保证

　　1、乙方严格按厨房设备报价单aa及厨房设备制作及安装进度表aa中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

　　2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是最佳材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的最高水平，产品坚固、耐用、美观。

　　3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

　　4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料(含软件)和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

　　5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知(口头通知后，应在24小时内补发书面整改通知)，乙方必须在24小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币500元次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币1000元次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

　　五、环保申报

　　乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，政府有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的.业务费用支出由乙方承担。

　　六、交货和保险

　　1、乙方应负责安排海运和或内陆运输，运至甲方指定地点。

　　2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

　　3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

　　4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积()，总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

　　5、乙方提供2套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代3表检查后发现技术资料(含软件)有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方提供短缺、遗失或损坏部分。

　　6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　七、设计深化及修正

　　1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

　　2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正,以提高该工程的整体设计质量。

　　3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

　　4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房平面布置图、厨房电路布线点位图、厨房排风新风图、厨房给水排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

　　5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于xxxx年xx月xx日前完成，并报甲方确认。

　　6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

　　八、安装调试及检测

　　1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

　　2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

　　3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的监督下进行，并取得环保等政府有关部门的检测合格报告。

　　4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

　　九、验收合格条件

　　1、运行结果符合合同要求。

　　2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

　　3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

　　4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

　　5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间(不得迟于出现故障后3天)。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方更换(包括关键的设备)，使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

　　6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

　　7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

　　十、工程验收

　　1、乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

　　2、乙方交接验收时，由甲乙方所有相关人员及xx省太谷中学校相关领导到场，检验各项技术指标符合国家标准及企业标准，产品表面无缺损，试运行无障碍，连续一个月正常运行后方可办理验收手续。

　　十一、质量保证期

　　1、所有材料、设备等在正式验收合格后均需有三年质保期。在质保期内，如由于设备缺陷，材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，乙方应修复并承担甲方由此而产生的一切费用和损失。质保期由甲方代表签发证明确认，从验收合格之日起开始计算。终身维护(若产生更换材料费用只收取成本费用)。

　　2、如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

　　3、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，维修过程中所产生的材料成本费及维修人员的食宿费由甲方承担。

　　4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后一般性设备须在12小时内到场进行维修、更换，运水烟罩须在4小时之内到场进行维修、更换，6小时内完成维修工作，否则视为授权甲方另行安排维修、更换如超过12小时(运水烟罩4小时)甲方有权自行处理,由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由甲方从货款中抵扣，设备款不足以抵扣的，乙方应向甲方补足差额部分。

　　5、质保期结束后,乙方将派技术人员对甲方设备进行每年一次的维护及调试,此过程中所产生的材料成本费及维护人员的食宿费由甲方承担。

　　6、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或

　　第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　7、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照本合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任

安装设备合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　结合实际情况，甲方就监控设备的造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：在原有监控系统下进行维修更换，布线、设备安装及调试。工程范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(方案设计以甲方确认后之方案为准)的形式由乙方承接操作，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，落实整个系统工程所用设备的质量保证及安装和调试，直至甲方依合同规定标准验收合格方为工程整体竣工。

　　一、工程造价

　　1、工程设备配置清单及价格参见附表

　　2、工程总价3420元 (大写:叁仟肆佰贰拾元)

　　二、产品质量

　　1、乙方须按附表1

　　不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　三、售后服务

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的`各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　三、付款方式

　　合同签订后，乙方按照设计方案进行安装，工程竣工后，甲方付全部工程款。

　　四、风险及违约责任

　　因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备，乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款，不得单方面终止合同，如一方不按合同条文执行，另一方所受损失由违约方承担。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　六、本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。

　　七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　甲方：负责人： (公章)

　　乙方：负责人： (公章)

　　年月日：

安装设备合同15

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装;750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)

　　甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的`工具及必要劳保用品。

　　在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。

　　乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。

　　乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕)

　　本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　奖罚条例：在轧机基础施工过程中如超出工期，乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工，甲方奖励乙方每日1000元。

　　违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：