居间合同

时间：2024-07-05 15:03:49 合同我要投稿

居间合同（热门）

　　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的居间合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

居间合同（热门）

居间合同1

　　（以下简称甲方）_________

　　（以下简称乙方）_________

　　依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。

　　施工承包方：_________

　　居间人：_________

　　工程名称：_________

　　工程总价：_________

　　施工地点：_________

　　一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付______给居间人作为酬金。

　　二、居间酬金付款方式分三交性付清，具体方式（承包方第一次拨款时给付中间费_________%，第二次拨款付中间费_________%，第三次全部付清中间费）。

　　三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。

　　四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。

　　五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。

　　六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。

　　注：

　　1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。

　　2、居间酬金以现金或转账支付。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

居间合同2

　　委托人（承建方）：

　　居间人：

　　工程名称：工程内容：工程价款：

　　一、委托人与建设方或总承包正式签订工程施工合同后，酬金支付方法作为给居间人劳务酬金及生活费、差旅费等费用。

　　二、居间人的酬金在签订合同后第一次支付___元（其中 ___万元不含在居间费用之内）。每月按进度支付给居间人。

　　三、其它：___保证满足车辆的补量，协调工地进展工作，每月进度的追款按时到位。居间人的劳务酬金每立方为___ /m3。

　　四、居间人促成委托人与建设方或总承包人合同成立的'，委托人应按照约定支付报酬。

　　五、如委托人不按时或不支付报酬给居间人时，居间人可持此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。

　　六、居间人也有权委托业主方或总承包方在承建方承建项目的工程款利润部分内代扣给居间人。

　　七、本工程由李传喜承建，工地一切事宜和资金发放开支和债前债后的所有经济纠纷与居间人无关，居间人也无权管制承建方。

　　八、居间人酬金应交纳的个人所得税由委托人（承建方）承担交纳。

　　本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签方或盖章后即生效，酬金支付完毕失效，希双方共同遵守，诚信的原则按期完成木工程。

　　委托人：居间人：

　　身份证号：身份证号：

　　签约地点：签约地点：

　　注：1、委托人委托居间人联系工程建筑业务。

　　2、居间人酬金以现金支付。

　　3、继续承建建设方或总承包方的工程，均按本合同执行，以此支付酬劳费。

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　联系电话：

居间合同3

　　合同编号：_________

　　委托人：_________

　　居间人：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

　　签订地点：_________

　　第一条委托事项及具体要求：

　　_________。

　　第二条居间期限：

　　从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三条报酬及支付期限：

　　居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的_________％或者（大写）_________。委托人应在合同成立后的_________日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的`负担：

　　居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）_________。

　　第五条本合同解除的条件

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：

　　_________。

　　第七条居间人的违约责任：

　　_________。

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第九条其他约定事项：

　　_________。

　　第十条本合同未作规定的，按《民法典》的规定执行。

　　委托人（盖章）：_________居间人（盖章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　电话：_________电话：_________

　　电报挂号：_________电报挂号：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　日期：_________日期：_________

居间合同4

　　甲方(出租方)：(以下简称甲方)

　　电话：传真：

　　乙方(租赁方)：(以下简称乙方)

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：传真：

　　一、乙方因办公之需现向甲方订购租赁由甲方拥有全部物业权益可供出租的位于_______市_______街与_______巷交汇处“_______”第_______层、房号为_______室的房产，租赁面积_______平方米(以下简称“该房产”)。

　　二、甲乙双方同意并确认，该房地产的租赁定价为每月_______元/平方米，乙方所租赁写字间每月租赁金共计。

　　三、甲乙双方同意并确认，在签定本协议书时，乙方向甲方支付相等于一个月租金共计人民币_______元，作为乙方履行本《_______大厦租赁写字间协议书》的定金。

　　四、乙方承诺在签署本《_______租楼协议书》后七个工作日内与甲方正式签定《_______物业租赁合同书》，签定时乙方应将本协议退还甲方，在正式签订房屋租赁合同后，协议书中的乙方已缴定金充抵租金保证金，不足部份由乙方另行支付。

　　五、甲乙双方必须严格遵守本《_______租赁写字间协议书》中规定，如乙方未能在《_______租赁写字间协议书》规定的期限内与甲方签署《_______物业租赁合同书》，即视为乙方自行终止本《_______租赁写字间协议书》并放弃乙方在本协议中规定的.所有权益，乙方已向甲方支付的定金视为乙方对违约的赔偿，甲方有权不予退回乙方已缴付的定金，并有权将该物业另行出租，而无须通知乙方。

　　如甲方在《_______租赁写字间协议书》规定的期限内悔约不向乙方出租本协议第一条规定的房产，即视为甲方违约，甲方必须在违约之日起十五天内双倍返还定金给乙方，本协议则随之作废。

　　六、该房产的用途为办公使用的写字间。

　　七、本协议书在履行过程中如发生纠纷，双方应协调解决。如双方协商不成，可依法向成都市仲裁委员会申请仲裁，或协议签定地的人民法院提起诉讼。

　　八、本《_______租赁写字间协议书》壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　九、本合同的解释权归________有限公司。

　　十、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。

　　甲方(签章)：

　　授权代表人：

　　乙方(签章)：

　　授权代表人：

　　___年__月__日

居间合同5

　　合同编号：________

　　委托人： __________ 签订地点：____________________

　　居间人：___________ 签订时间：_____年_____月_____日

　　第一条：委托事项及具体要求：甲方委托乙方向金融机构和个人安排约_____________万元人民币

　　第二条：居间期限：从____________年_____月____日至___________年_____月____日。

　　第三条：报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的______%或者_____________元。

　　未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；

　　未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要的劳务费___________元。

　　第五条：甲方的责任：

　　1：提供借贷所需的真实材料。

　　2：积极配合办理相关手续。

　　3：维护乙方权益。

　　第六条：乙方的责任：

　　1：充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构或个人审批同意后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为成功；

　　2：全面协调甲方与金融机构的关系。

　　3：维护甲方权益。

　　第七条：甲方须承担的`费用：

　　1、利息

　　2、评估费、公证费、融资费、监管费、及担保费

　　3、在居间合同生效时起甲方预先支付乙方定金__________________元：_________________元。

　　第八条违约责任：

　　1、在合同生效期内任何一方擅自撤销委托视为违约；

　　违约方即需支付人民币_________元给守约方作为违约金；

　　2：出借方贷款审批完毕后在签约后的当日甲方保证支付___%居间服费用给乙方，在放款前一次性全部支付完毕。

　　每延迟一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金：

　　3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的，乙方对此不承担违约责任。

　　第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；

　　也可由当地工商行政管理部门调解；

　　协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：____________

　　提交________________仲裁委员会仲裁；

　　依法向人民法院起诉。

　　第十条其他约定事项：

　　1：本合同甲乙签字盖章后即生效，在履行完毕后自行终止：

　　2：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

　　3：本合同未尽事宜甲乙双方协商解决；

　　4：本合同内容双方均有义务保守秘密，不得擅自对外泄露。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　_______年____ 月____日 _______年____ 月____日

居间合同6

　　甲方：______________________________________

　　乙方（施工责任方）：________________________

　　甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。

　　二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导

　　1。乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2。乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3。乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任

　　1。甲方责任：

　　（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2。乙方责任：

　　（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　（3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　（4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　（5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　（6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　（7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　（8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　（9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　（10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的.时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期____日，按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法

　　（1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　（2）质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知____日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它

　　（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。

　　（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

居间合同7

　　上诉人（原审原告）：_________________张某某，女

　　被诉人（原审被告）：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________某某职务：_________________总经理

　　上诉请求

　　请求贵院依法撤销__________人民法院（__________）民字第某某号民事判决，发回重审或依法改判。

　　事实与理由

　　原审法院认定事实错误

　　1、我与被上诉人存在事实劳动关系。

　　_____年_____月_____日，我到被上诉人处工作，双方未签订书面劳动合同。每天的工作时间是从8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此时间外，还经常再延长工作时间。被上诉人给我办理了工资卡，并发放了我自20__年11月至20__年3月的部分工资，派出所也出具了被上诉人欠我工资的证明。一审法院认定我自主支配自己的劳动，我与被上诉人存在劳动关系是无事实根据的。

　　2、被上诉人提交的考勤表记账凭证是虚假的'，会员卡明表均已涂改，该证据均不能作为定案的依据。

　　被上诉人将不在一个工作地点上班的员工名字混杂在一起，甚至将不再上班的人员名字也写上凑数，考勤表上的制表和考勤人员的签字都不是本人签字，记账凭证没有附有相应的凭证，会员卡办理人员登记表将我的名字故意涂改，显然都是临时应对上诉人的虚假行为。但原审法院竟然无视上诉人的质证意见和要求相关人员到庭质证的申请，无端的采信了被上诉人制造的虚假证据。

　　二审法院适用法律错误

　　1、原审法院无视上诉人工资卡的存在，认定我与被上诉人存在劳务关系，属于适用法律错误。

　　2、原审法院未要求被上诉人承担证明其向我发放劳务报酬的依据及我在被上诉人的工作记录属于分配举证责任错误。

　　3、原审法院未认定我的各项请求金额140630。77元，属于适用法律错误。

　　综上所述，原审法院认定事实及适用法律均有错误，请求贵院依法撤销济宁市中级人民法院（20__）民字第1618号民事判决，发回重审或依法改判。

此致

　　_______________中级人民法院

　　上诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

居间合同8

　　委托方（甲方）：上海XXXX有限公司

　　居间方（乙方）：（身份证号：）

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲方就委托乙方居间促成位于上海市XXXXX之股权收购事宜，经双方协商一致达成如下条款，以资共同遵守。

　　第一条委托事项

　　甲方拟出售位于上海市XXXXX的资产，现特委托乙方作为居间人促成该资产权属的成功交易，交易方式为资产所属企业上海XXXX有限公司100%股权转让。

　　第二条资产概况：

　　（1）资产名称：

　　（2）资产四至：东至江宁路，南至昌平路，西至陕西北路，北至海防路；

　　（3）资产占地总面积XXXX㎡，建筑面积为XXXX㎡（容积率：），建设用地规划性质：商业办公综合用地。

　　第三条双方的权利与义务

　　1、乙方应全力配合甲方做好促成该资产出售事宜的相关配合工作，包括配合甲方收集、提供相关文件资料信息、资信证明以及应由资产受让方提供的各种文件、信息及甲方出售该项资产所需的各种文件等。

　　2、甲方应配合乙方收集提供出售该项资产所需的各种文件、资料、信息。

　　3、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬。并且甲方保证给予乙方的居间费用不被除甲方以外的第三方所知悉。

　　4、甲方承诺一旦该资产的正式转让合同签订，并按照正式转让合同实际收到合同首期款项后，甲方即即应承担向居间方支付服务费的义务。按本合同约定向乙方支付服务费居间报酬的`义务。

　　5、乙方应积极认真地把甲方介绍给资产买方，并及时沟通情况。尽力促成该资产的成功交易。

　　6、乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。委托方与出让方签署合同以后，无论资产转让协议各方是否再变更、终止合同，委托方均应按照合同约定向居间方支付居间服务费用。

　　第四条居间报酬、支付时间及支付方式

　　1、凡是甲方、甲方的关联公司与乙方所引入资产受让人签订正式的股权资产转让合同，即视为乙方已经按约完成居间服务。

　　2、双方经协商确定，该项居间服务的居间方报酬为：甲方与资产受让方合同最终交易合同总价的百分之三计取，居间报酬合同税费由居间人承担。

　　3、居间报酬的支付时间和方式：在甲方与受让方签订正式的资产股权转让合同，并在甲方收到转让合同首期款后的三十个工作日内，甲方应向乙方支付全额乙方居间报酬。

　　4、甲方将居间报酬支付到乙方指定的帐户，由该帐户所有公司乙方向在收取款项前应向甲方提供符合甲方要求的真实有效的发票，否则，甲方有权顺延付款。具体帐户在居间报酬支付前，乙方书面告知甲方。

　　第五条居间活动的费用

　　乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用，均由乙方自行承担，甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。

　　第六条违约责任

　　1、居间成功后，如果甲方未按本合同约定及时支付居间报酬，则甲方除应履行支付该居间报酬外，还应从逾期之日起就延迟支付金额按每日千分之千分之一向乙方支付逾期付款违约金。

　　2、委托方甲方与受让方签订该资产的正式转让合同后，需同时告知居间方乙方。如委托方甲方未告知居间方乙方与受让方签订正式的资产转让合同、股权转让合同及构成委托方甲方与受让方双方实际交易合同的，居间方乙方均有权利依照本协议获取居间报酬。

　　3、乙方对本合同履行期间获知的甲方公司商业秘密、甲方与资产受让方签订的合同内容等均负有保密义务，若乙方违反上述保密义务的，乙方应按甲方的实际损失赔偿。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

　　第七条其他约定条款

　　1、本合同有效期为1年。如果委托方与居间方所提供的出让方在本合同委托期内，未能达成合作协议，即使本合同委托期满后壹年以内，委托方在没有书面告知居间方之前，不应与该出让方进行单方面协商并签订任何转让协议、服务协议、合作协议，否则视为乙方完成了居间工作。

　　2、有效期内，居间方乙方未能促成委托方甲方签订股权转让协议的，委托方甲方不支付任何居间报酬，亦不承担居间方乙方任何费用。

　　3、正式股权转让合同双方当事人的履行合同情况、违约行为等，与居间方无任何法律关系，由该合同的相关当事人自行承担相关法律责任，不影响委托方甲方按本合同约定向居间方乙方支付居间报酬。

　　4、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　5、本合同一式两份，委托方一份，居间方甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等的法律效力。

　　委托方：居间方：

　　授权代表签字：授权代表签字：

　　签订时间：签订时间：

居间合同9

　　居间服务合同

　　出售方（以下简称甲方）：

　　买受方（以下简称乙方）：

　　居间方（以下简称丙方）：北京明翰房地产经纪有限公司

　　第一条 房屋座落：北京市区；

　　第二条甲、乙双方确认该房屋成交价为人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整（￥）。

　　第三条丙方作为提供房屋买卖经纪服务的居间服务公司，提供了如下居间服务：

　　1、鉴于甲方出售房屋之意向，通过自身的信息库、媒体广告等为出售方所售房屋发布广告、进行市场推广，搜寻潜在购房客户信息；

　　2、向乙方推广介绍本合同标的房屋，组织乙方看房勘验，代收、转付乙方定金；

　　3、依据甲、乙双方的共同委托，丙方利用所拥有的市场资源、人力资源向甲、乙双方报告订立合同机会；

　　提供订立合同的媒介服务，促成甲、乙双方订立《北京市房屋买卖合同》及/或本合同；

　　4、在合同履行期间妥善保管甲乙双方交付的各种证件、资料；

　　5、根据本合同的约定，协助甲乙双方签署《交易资金监管协议书》或《交易资金自行结算证明》；

　　6、甲、乙双方在签订本合同之日，丙方可收取甲、乙双方交付的权属变更、贷款申请等所需资料，协助甲乙双方办理抵押登记或注销、贷款申请、税务登记、权属转移登记等相关事宜。

　　第四条相关费用标准及支付期限、方式

　　1.甲方应承担的`居间服务费：

　　□提供房屋交易信息服务费，

　　□代办上述房产的权属过户费，人民币1500元

　　2.乙方应承担的居间服务费：

　　□提供房屋交易信息服务费，

　　□代书费

　　□代办上述房产的权属过户费，人民币1500元

　　甲方实际须支付费用共计￥元；

　　乙方实际须支付费用共计￥31080 元，（乙方同意支付甲方费用：□是， □否）。

　　上述费用双方应于签署本合同的当日支付。标的房屋交易过程中须缴纳的土地出让金、营业税、契税、印花税等费用，甲、乙双方根据政府主管机关的有关规定缴纳。乙方申请贷款所产生的相关费用，如律师费、评估费、保险费、公积金贷款担保费等，由乙方承担并向相关机构交纳。

　　第五条甲、乙、丙三方一致同意

　　1、甲方应当在签署本协议之日将相关权属变更、贷款所需全部资料交付丙方。

　　2、本协议签署后，甲方已实际收取了乙方支付的定金贰万元，定金在甲乙双方办理完权属变更后抵充房款，乙方支付的定金经由丙方划转给甲方的，丙方仅承担提供划转服务的义务，不是交付定金或收取定金的一方当事人。

　　3、房屋交易款项的支付

　　3.1乙方采用如下第3.1.3 种方式支付房屋交易款项；

　　3.1.1乙方自行筹集款项，全额全款支付，无需申请商业贷款或公积金贷款；

　　3.1.2乙方自行筹集首付款项，其余房款采用商业贷款方式支付；

　　3.1.3乙方自行筹集首付款项，其余房款采用公积金贷款方式支付。

　　3.2甲乙双方采用如下第 3.2.1种方式划转结交易算款项

　　3.2.1自行结算交易款项，即甲乙双方自行约定款项交付的有关事宜并在本合同签署当日签署《北京市存量房交易结算资金自行划转证明》，无须丙方提供交易结算资金划转服务，上述证明是本协议的重要组成部分；

　　3.2.2交易资金监管划转，即在本合同签署当日，三方共同签署《北京市存量房交易资金划转协议》，以该协议的有关规定结算交易款项，该协议是本协议的重要组成部分。

　　4、为确保合同标的房屋交易及时、有效、合理的完成，甲、乙、丙三方根据合同约定及政府主管机关、贷款机构的相关规定履行各项应尽事宜。丙方负责组织、联络甲、乙双方，甲、乙双方提供房屋产权证书、原租赁或买卖合同、身份及户口证明、物业供暖结清证明等资料，积极配合办理贷款申请、权属过户、房屋抵押登记等各项事宜，房屋抵押登记乙方应在房屋产权证核发之日起十五个工作日内进行。

　　5、甲、乙双方应在丙方处留有有效的通信地址或联络方式，以使丙方可以及时、畅通地联系买卖各方。如遇有通信地址、联络方式变更、失效等，甲、乙双方应及时通知丙方，丙方书面通知以根据甲乙双方提交的地址寄出挂号信或快递后3日视为送达。

　　第六条合同各方未按照约定履行义务的，导致合同履行迟延或无法履行，违约方应承担违约责任，赔偿给他方造成的损失。因迟延履行合同义务，违约方每逾期一日应赔偿相当于成交价格的万分之二的违约金。因甲、乙任何一方违约而导致合同不能履行，违约方仍应向丙方支付本合同第四条所规定的各项费用（含信息服务费、产权过户费、贷款服务费），同时。守约方已经发生的税费及因贷款发生的各项费用也由违约方承担。合同终止后，甲乙双方不得私自达成交易。

　　第七条因不可抗力及遇政府主管机关或贷款机构政策调整而导致合同解除的，各方均不承担违约责任。

　　第八条因履行本合同而产生争议，三方应协商解决。协商不成的，三方均可向人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同履行期间，甲、乙、丙三方因履行本合同而签署的补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；甲乙双方就本房屋交易签署的房屋买卖合同如与本合同有冲突，以本合同为准；本合同自三方签字盖章之日起生效，一式三份，三方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　通信地址：通信地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　委托代理人：委托代理人：

　　丙方;北京明翰房地产经纪有限公司

　　营业地址：北京市朝阳区花家地西里117号楼

　　经办人：电话：

　　签订日期:

居间合同10

　　居间合同与其他劳务合同不同，居间合同的根本特性在于居间报酬请求权的实现取决于居间人是否促成委托方与第三方缔约，然而并不是所有居间人和委托人都清楚这一点，从而导致居间争议的产生。并且，在我国现行立法对居间活动涉及不多的现实状况下，难免会造成司法程序中解决居间纠纷的无法可依状态以及由此带来的不确定性。

　　一、房屋买卖居间合同的概述

　　（一）房屋买卖居间合同的定义

　　房屋居间合同是指，房屋居间人为委托人在房屋转让、抵押、租赁等活动中提供订立合同的信息、咨询或提供代理或策划的服务，并需要委托人支付一定报酬的合同。通俗来讲，房屋居间合同，也可以称之为房屋中介服务合同，这是由房屋中介提供的.一种有偿服务（房屋咨询、给他人提供房屋信息、代理房屋买卖以及房屋价格评估等）活动。

　　房屋居间合同包括房屋买卖居间合同。房屋买卖居间合同是指居间人在房屋转让、租赁活动中提供信息、咨询或提供代理服务以获得报酬而签订的合同。在房屋买卖居间合同中，居间人履行一般的居间义务，如了解房产行情，发布房屋相关信息，了解房屋使用状况，指导买卖双方签约等。可以明确一点的是，在房屋买卖的过程中，居间人必须忠实居间义务，包括如实报告的义务，尽力提供居间服务的义务以及保守秘密的义务等。

　　（二）房屋买卖居间合同的法律特征

　　1.居间合同具有有偿性与双务性

　　房产买卖居间合同是一种有偿合同，合同中涉及居间人与委托人的相关利益；并由居间人提供居间服务，委托人要向居间人支付居间活动报酬，作为居间人服务的对价。不要报酬促成他人订立合同的行为，不属于居间合同，而是一种服务性活动。居间合同的双务性是指，居间合同一旦成立，合同双方当事人均需承担一定的义务。居间人履行如实报告的义务，委托人则履行与第三方签订合同后向居间人支付报酬的义务。

居间合同11

　　合同编号：____________

　　发包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：______________________________

　　2、工程地点：______________________________

　　3、工程范围和内容：________________________

　　第二条甲方权利和义务

　　1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；

　　2、提供必要的施工条件；

　　3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；

　　4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；

　　5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

　　6、按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　第三条乙方权利和义务

　　1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经______公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；

　　2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；

　　3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

　　4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；

　　5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

　　6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；

　　7、严格按设计文件及《gb50312》、《本地网通信线路工程验收规范d5051-97》等规范要求施工；

　　8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；

　　9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；

　　10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。　　1

　　1、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

　　第四条工程期限本工程开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　第五条竣工验收

　　1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。

　　2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

　　第六条质量保证

　　1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；

　　2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

　　第七条工程考核

　　1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。

　　2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。

　　4、未按期按铁通网建32号关于《工程竣工文件编制规定》的.要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

　　第八条工程价款的结算与支付

　　1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为__________。

　　2、工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的

　　第三方审计，审计费的支付按____省物价局浙价服262号文件执行。

　　3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成

　　（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；

　　（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按计建303号文的规定调整相关费率后下浮__________ %。

　　4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。

　　第九条合同解除

　　1、双方协商同意可解除本合同。

　　2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；

　　（2）因一方严重违约致使合同无法履行。

　　5、一方依据本条2.3.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十一条其他

　　1、乙方确认其完全了解本合同中所述的______公司的相关文件内容；

　　2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；

　　3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。

　　甲方（盖章）______________乙方（盖章）______________

　　地址：____________________地址：____________________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　帐号：____________________帐号：____________________

　　电话：____________________电话：____________________

　　编码：________________编码：________________

　　签约日期：________________签约地点：________________

居间合同12

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就市工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的协调义务。如果达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的`所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

　　1、甲方需先支付居间活动费用人民币 ;如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费.

　　2、本项目居间费用为工程合同总造价的 %作为酬金。

　　3、居间成功后，在甲方签订正式施工合同后3日内支付总居间费用的50%，余款按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。

　　4、甲方以转帐的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后自动终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　____年____月____日____年____月____日

居间合同13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经过甲乙双方友好协商，本着互利互惠的原则，同意签订以下居间合同。

　　一、居间事宜

　　1、甲方同意委托乙方为甲方与供货方：______________就购销柴油事项提供居间服务，促成甲方与供货方签订购销合同。

　　2、商品名称：_______。

　　3、质量标准：以甲方与供货方订立的购销合同为准。

　　4、数量：_______万吨。

　　5、交易价格：人民币_______元/吨（交货完税价），供货开具增值税发票。

　　6、居间费用：人民币_______元/吨（税前）。

　　7、交易方式：签订销售合同→凭提单装船→结算合同货款→提供增值税发票

　　二、甲方义务

　　甲方保证所提供的各种证照资料和银行对帐单真实、有效，保证按照本合同约定支付居间费。

　　三、乙方义务

　　乙方介绍并促成甲方与供货方签订购销合同，保证所提供的各项资料真实可靠，保证甲方与供货方签订购油合同并在合同指定的中__油油库内提货。

　　四、费用支付

　　1.甲方在收到供货方交付的提油单，并在凭此提油单完成第一批油提油、结算10万吨油款（按一、5执行）的`同时、向乙方支付居间费（按一、6执行；乙方提供分流名单），如甲方无故拖延支付或不履行支付，须按应付居间费的1%每天向乙方支付滞纳金。

　　2.支付方式：甲方以个人账户将应支付的居间费汇入乙方指定的银行卡账户。

　　3.甲方实际付给乙方的居间费为税后款，甲方可代扣缴_%税款并提供完税证明或甲方付给乙方居间费（按一、6执行），乙方向甲方提交居间咨询服务发票。

　　五、合同期限

　　本合同有效期为______________。合同有效期内，甲方与乙方介绍的供货方发生的交易，甲方均参照本合同向乙方支付居间费用，如甲方与供货方私下交易，除了按本合同向乙方支付居间费用外，须另行支付居间费数额3%的罚金。

　　六、乙方指定以下银行卡账户接受居间费在甲方与供货方签订正式合同后提交下述明细帐号资料）：

　　居间人（一）：______________

　　开户银行：__________________