保证金合同

时间：2024-07-06 12:15:29 合同我要投稿

【热门】保证金合同14篇

　　随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的保证金合同，欢迎阅读与收藏。

【热门】保证金合同14篇

　　保证金合同篇1

　　发包人：（下称甲方）

　　承包人：（下称乙方）

　　保证人：（下称丙方）

　　经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的__洗_中心事宜达成如下协议，双方应共同遵守。

　　一、合同标的

　　甲方将座落于的__洗_中心承包给乙方经营。乙方对甲方所有的__休闲中心的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述休闲中心，并保证合法经营。

　　二、经营方式

　　乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营。

　　三、承包期限

　　1、承包经营期限为年，即从年月日起至年月日止。

　　2、根据法律规定或本协议书约定，提前解除或终止协议书履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包金及缴纳方式

　　乙方承包洗_中心经营的承包金为＿＿＿＿＿＿元/年，采取先缴纳后使用原则；乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　五、甲方的权利与义务

　　1、甲方有权按协议约定的方式收取承包金，2、甲方于本协议签字之日将__洗_中心经营所需的各种证照交给乙方。

　　3、本协议签订后甲方应及时将__洗_中心移交给乙方使用。

　　4、甲方对移交给乙方承包经营管理的设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　六、乙方的权利与义务

　　1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。

　　2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项经营活动。

　　3、乙方经营期间的水电费用、证照的年检相关费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。

　　4、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

　　5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。

　　6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。

　　7、乙方不得在经营过程中将__洗_中心转让给第三方经营，一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。

　　8、乙方不得以洗_中心名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。

　　9、乙方对于洗_中心消防设备设施应定期检查、维护、保养，对于因消防设施不达标而引起的`灾难由乙方自行负责。

　　10、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。

　　七、担保或保证金

　　丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保，丙方提供担保的期间为二年。

　　乙方向甲方缴纳保证金＿＿＿＿＿元，乙方违约的，保证金归甲方所有，乙方不得主张退还。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。

　　八、违约责任

　　甲乙双方应当全面履行本协议书的约定，任何一方违约的，守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金＿＿＿＿＿＿元；违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。

　　九、其它

　　1、协议期满后，甲方如重新对外发包经营的，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。

　　2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方所有，乙方添置的设备设施归乙方所有，甲方可折价取得该部分设备设施。

　　3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。

　　十、本协议经双方签字后生效。

　　十一、本协议一式叁份，甲乙双方及担保人各执一份。

　　甲方：乙方：

　　担保方：

　　年月日年月日

　　保证金合同篇2

　　甲方：______

　　乙方：______

　　经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

　　一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）______元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

　　二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

　　三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

　　四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

　　五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币）______万（以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

　　六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

　　1。在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　2。在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的.其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

　　八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：______乙方：______

　　负责人：______负责人：______

　　日期：______日期：______

　　保证金合同篇3

　　甲方(委托人)：

　　乙方(被委托人)：

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：

　　一、甲方委托乙方办理

　　110kv增村二回线路( )界内的线下伐树木( )棵，由甲方赔偿金额元，(大写 )并保证本工程施工顺利进行。

　　二、工作进程

　　1、工期：竣工日期为年月日。

　　2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。

　　三、甲乙双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的顺利进行。

　　2、乙方责任和义务

　　(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。

　　(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。

　　四、违约责任

　　1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。

　　2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的'，按以下两种方式项解决：

　　(1)提请仲裁机构仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字：

　　盖章：

　　年月日

　　保证金合同篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保甲方供应链物料流运转顺畅，避免出现乙方供货随意性，包括以各种除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、出货的，或者不按采购订单约定提前交货；或者乙方供货的零配件、原材料等因质量问题造成甲方不必要损失的.。现甲、乙共同双方约定，乙方在与甲方合作之初（即乙方成为甲方合格供应商时），向甲方交纳人民币xxx元（大写：），以作为向甲方供货保证。

　　一旦甲、乙双方终止合作，经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后，甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证金。乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。

　　如属因乙方交纳保证金后，又无法满足向甲方供货，或供货达不到甲方技术图纸要求等，甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　保证金合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

　　一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。

　　二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

　　三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：

　　1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

　　2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的.投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

　　四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

　　五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

　　如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

　　六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方单位公章：

　　甲方参加人员：

　　乙方：

　　联系电话：

　　保证金合同篇6

　　本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条立协议方

　　授权方（下称甲方）：

　　法人代表：*方网站：

　　地址：

　　电话：

　　被授权方（下称乙方）：

　　法人代表：

　　地址：

　　电话：

　　第二条授权及经营约定

　　1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自20__年 10 月1 日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。

　　2.[保证金]: 本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金（人民币大写）____________________（人民币小写）__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。

　　3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定的款项（实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准）之日起生效。

　　第三条承诺

　　1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让（产品经营权限与服务）。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营；

　　2、甲方承诺在现有技术上维护整个网上交易平台的正常运行，并努力提升和改进技术，使用户网上交易活动得以顺利进行。甲方承诺提供乙方稳定的'服装货源，并且尽力拓展产品的种类与提高服务的质量。

　　第四条附则

　　1.此合同一经签字即具有法律效力，双方必须严格遵守，任何一方不得无故终止合同。如一方违约，对方均有权追究其法律责任，要求赔偿损失。

　　2.合同的延续性：合同期满后，乙方在无违反合同的基础上，享有优先续签权。

　　3.本合同的乙方地址，联系方式，如有变动，乙方应立即书面告知甲方，否则造成的损失甲方不承担任何责任。

　　4.以上条款如有未尽事宜，在合同期间双方应平等协商解决。

　　5.本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

　　6.合同条款的解释权归属。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月日

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月日

　　保证金合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：

　　1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

　　2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的'基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。（如招标文件规定在指定银行换取发票）。

　　3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。

　　（1）若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，将投标保证金退还至未中标人基本账户；

　　（2）若甲方中标后，（学生打架调解协议书）与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签字（盖章）

　　年月日年月日

　　保证金合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的`违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿

　　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

　　保证金合同篇9

　　一、保证金的目的

　　为加强市场管理，共同维护终端市场正常运行次序，保障经销商应有权利及利益不受侵犯，XX技术有限公司（以下简称“XX公司”）特拟订本办法。

　　二、保证金收取办法

　　自经销协议签订起三个工作日内，经销商应按本办法第三条标准向XX公司交纳足额保证金。此保证金不用于任何货物交易，仅作为经销商对于合作行为按约履行进行保证的款项。经销商不得主张或要求将保证金用于任何双方的'货款交易或抵偿任何应支付XX公司之款项。保证金有效期限从签订经销协议之日起开始到协议终止到期后的一年时间内。

　　三、保证金收取标准（单位：万元）

　　XX公司将向经销商收取保证金：人民币万元整，并甲方有权根据乙方的经销规模调整保证金的金额,经销商应及时补足不足部分。

　　四、保证金的扣减

　　有下述任一行为者，XX公司有权将径自保证金中扣除该违规产品返点的十倍金额及该产品的市场建议门市价合计之违约金：

　　1．乱价违规行为

　　定义：经销商销售产品之价格不符合XX公司公布的标准市场零售价格，扰乱XX公司和其它经销商的经营活动及秩序，即属于乱价行为。

　　2.串货违规行为

　　定义：在XX公司授权销售区域或管道外销售XX公司产品的行为，即视为串货行为。

　　3. 保证金扣减以上违约金金额，XX公司将以书面方式通知该受处罚的经销商具体处罚事由。

　　4. 受处罚的经销商应在保证金扣减后之余额低于人民币5,000时,于XX公司通知后之三日内补足保证金原金额。

　　5. 经销商违反本条第1、2款规定，除处以以上所述违约金外，同时，XX公司有权停止向其出货三个月，三个月期满，且经销商实补足保证金数额，方继续向其供货。

　　6. 经销商若因不服处罚而有恶意甩货或乱价以致严重影响XX公司销售产品之市场秩序，XX公司有权不再返还该受处罚代理商之保证金余额，以作为后续处理基金。

　　7．本条所称“罚款”或“处罚”，其法律性质为违约金。

　　五、保证金的退还

　　保证期满后，保证金扣除各项扣减金额后剩余部分，XX公司在协议终止后一个月内退还经销商。保证金在XX公司保管期间不计算利息。但经销商如有积欠XX公司任何款项、费用或其它一切债务者，XX公司得径以保证金抵充之，仅就余额退还，经销商绝无异议。

　　经销商了解并同意上述办法, 对于以上均没有异议

　　立协议书人：

　　甲方：乙方:

　　XX技术有限公司有限公司(公章)

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(或其授权人) (或其授权人)

　　协议签订时间：年月日协议签订时间：年月日

　　保证金合同篇10

　　一、什么是施工合同保证金

　　施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

　　二、施工合同保证金有什么作用

　　一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

　　为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

　　在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　履约保证金是指为合同的`履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

　　保证金合同篇11

　　甲方：__市___房地产开发有限公司法定代表人：

　　住所地：

　　乙方：_____房地产开发有限公司法定代表人：

　　住所地：__市___路

　　甲乙双方此前共同参与了合作开发__市__街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：

　　一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付____万元人民币的.保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。

　　否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

　　二、保证金的留置期限为____年，期间，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分（下称余下保证金），由乙方按照____的利率支付给甲方利息；

　　三、余下保证金的归还期限为：

　　四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；

　　五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。

　　甲方：__市___房地产开发有限公司

　　乙方：_____房地产开发有限公司

　　年月

　　保证金合同篇12

　　甲方：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　联系方式：

　　乙方：上海有限公司

　　法定代表人：

　　注册地址：上海市(上海小区)

　　联系方式：

　　甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：

　　1. 甲方交付的保证金为:人民币万元(大写) 万元(小写)，以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。

　　户名：

　　账号：

　　开户行：

　　甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的'预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。

　　2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。

　　3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。

　　(1)甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。

　　(2)因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。

　　4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。

　　5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

　　7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。

　　甲方：

　　负责人(或授权代理人)：

　　年月日

　　乙方：法定代表人(或授权代理人)：

　　年月日

　　保证金合同篇13

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________

　　身份证号码：_________

　　乙方：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　身份证号码：_________

　　为保障甲、乙双方长期的汇票贴现业务顺利进行，双方根据《合同法》、《票据法》、《支付结算办法》等法规的相关规定，并在平等自愿和诚实信用的原则上，经协商一致，就乙方向甲方支付保证金订立本合同。

　　合作模式

　　1、乙方在市场上买入汇票并向汇票权利人支付买断贴现金额（支付方式视保证金模式而定，以下详述），由甲方代乙方向汇票承兑行发查询，并向其支付实际贴现金额。为保证乙方于甲方向其支付实际贴现金额前，已将买断贴现金额全款划入票据权利人账户，乙方须向甲方支付一定数额的保证金。

　　2、保证金模式：

　　1、1）100万保证金模式：乙方向甲方交付100万保证金，乙方在市场上买入票据后，将买断贴现金额划入甲方账户，随后甲方及时、全额地划入票据权利人账户。此后，在甲乙双方选定的贴现日，甲方为乙方向银行查询汇票，并将实际贴现金额划入乙方账户。 2）500万保证金模式：乙方向甲方支付500万保证金，乙方在市场上买入票据后，将买断贴现金额直接划入汇票权利人账户，同时将相关打款凭证向甲方出示。此后，在甲乙双方选定的贴现日，甲方为乙方向银行查询汇票，并将实际贴现金额划入乙方账户。 3）在本合同中，经双方协商，乙方选择_____保证金模式，并于_____年_____月_____日将保证金划入甲方账户。双方权利与义务甲方权利

　　1）收取乙方事先支付的保证金，并保管保证金；

　　2）根据资金成本与市场行情决定甲乙双方的实际贴现利率；

　　3）在100万保证金模式下，甲方有权要求乙方先将划入汇票权利人的买断贴现金额划到甲方账户，再由甲方划给权利人；

　　4）在500万保证金模式下，甲方有权要求乙方及时提供其

　　已经向票据权利人支付买断贴现金额的凭证；最后实际贴现金额只能划入以下经乙方法定代表人认可的对公账户：

　　账户名称：_____________________________；

　　账户号码：_____________________________；该账户变更需经甲方同意。

　　2、甲方义务

　　1）为乙方向票据承兑行发送查询，并及时接收承兑行的查询回复书；

　　2）及时向乙方出示查询回复书，并保证查询回复书的来源与内容真实；但此处“内容真实”仅表示甲方提供的查询回复书内容与查询银行提供的一致，不对查复书所反映的票据真实状况负责，乙方风险自担。

　　3、乙方权利

　　1）在100万保证金的模式下，乙方有权要求甲方将其预先划入甲方账户的买断贴现金额及时、全额地划入票据权利人账户；并在贴现日或贴现日以后双方商定的日期，将实际贴现金额划入乙方账户；

　　2）在500万保证金的模式下，乙方有权要求甲方在贴现日或贴现日以后双方商定的日期，将实际贴现金额划入乙方账户。

　　4、乙方义务

　　1）保证其在市场上买入的票据真实有效，无挂失、止付、冻结、他查等情况；

　　2）由甲方代发查询的汇票必须由甲方贴现；

　　3）在500万保证金的模式下，乙方必须真实地将买断贴现金额划入汇票权利人账户，并出示真实打款凭证，禁止通过任何手段伪造打款凭证。风险承担与损害赔偿甲方代乙方发送查询的汇票，最后因不可归责于甲方的原因无法贴现而成为二查票的，风险由乙方承担；汇票经查询发现有挂失，止付、冻结、他查等其他瑕疵而不能贴现的，风险由乙方承担；汇票查询后，到期解付前，发现汇票为“克隆票”、假票或在此期间被挂失、止付、冻结的，一切风险和损失由乙方承担，若甲方因此涉及诉讼，相关诉讼费用及律师费用由乙方承担；同时，乙方应向甲方支付相关票面总金额的10%作为损害赔偿金。在500万保证金的模式下，如甲方发现乙方出示的打款凭证系伪造，或乙方并未真实地向汇票权利人支付买断贴现金额，由此造成甲方或票据权利人的全部损失，均由乙方承担；同时，乙方应向甲方支付相关票面总金额的10%作为损害赔偿金。涉及刑事责任的，追究乙方刑事责任。

　　保证金的保管、调整与退还

　　1、乙方应于本合同成立后，将一定金额的保证金划入甲方指定账户；同时，甲方有义务妥善保管该保证金，不能挪为他用；

　　2、根据甲乙双方合作规模的'变动，双方在平等协商的基础上均有权提出对保证金数额的调整；双方应本着保障贴现安全、有效利用资金的目的，合理调整保证金；

　　3、合同期限届满或解除后，乙方可向甲方申请全额退还保证金；但保证金的退还应当于双方最后一次合作的票据到期解付之日以后，且甲乙双方贴现业务已无任何纠纷的情况下，甲方全额退还保证金。

　　合同的期限、解除与违约金

　　1、自双方签订本合同之日起至____年____月____日止，在合同期限届满前一个月，根据合作情况，双方均有权提出对合同期限的顺延；

　　2、在合同履行过程中，有《合同法》第94条规定的情形，受损方可以提出解除合同，并要求支付相当于保证金____%的违约金；

　　3、在合同期限届满前，双方可根据《合同法》第93条，在平等协商的基础上解除合同，提前解约的一方需向对方支付相当于保证金____%的违约金。

　　争议解决的办法

　　本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第____种方式解决：

　　1、向上海仲裁委员会申请仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　本合同一式两份，自双方签字盖章程之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　保证金合同篇14

　　合同编号：

　　出质人(甲方)：住所：邮政编码：

　　法定代表人(负责人)：传真：

　　电话：质权人(乙方)：中国建设银行股份有限公司行

　　住所：邮政编码：负责人：传真：电话：

　　鉴于乙方与 (下称“保函申请人”)签订了编号为的《出具保函协议》或《转开保函协议》(下称“主合同”)，并同意依照主合同约定出具或委托第三方出具保函或备信用证(下称“主合同项下保函”)，甲方愿意提供质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条甲方以本合同约定的保证金专户中的保证金提供质押担保。

　　第二条保证金专户甲方应在本合同签订之日起个工作日内将(币种)(金额大写)的保证金存入保证金专户。非经乙方同意，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

　　保证金专户名称：

　　保证金专户账号：

　　开户银行：

　　甲乙双方约定，以下列利率标准对保证金计息：利息由乙方直接计入甲方保证金专户，也为乙方的债权提供质押担保。如保证金专户被司法机关或其他有权机关冻结或扣划，甲方应提供乙方认可的其他担保。

　　第三条质押担保范围

　　本合同的担保范围为以下第种：

　　一、主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、保函申请人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

　　二、主合同项下本金(币种)(金额大写)及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、保函申请人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

　　第四条主合同或主合同项下保函变更

　　一、如果主合同签订后，实际出具的保函与主合同的约定不一致(包括保函金额)，甲方不得以此为由要求减免担保责任。

　　二、如果出具的保函未约定确定的保证金额或保函有效期，甲方不得以此为由要求减免担保责任。

　　三、主合同项下保函出具后，未经甲方事先同意，乙方与保函申请人同意增加保函金额或延长保函有效期的，甲方仅依照本合同的约定对变更前的主合同承担担保责任。

　　主合同条款或主合同项下保函发生其他变更的，甲方不得以此为由要求减免担保责任。

　　四、当事人变化

　　甲方的担保责任不因出现下列任一情况而减免：(一)乙方或保函申请人发生改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资、联营、更名等情形;

　　(二)乙方委托第三方履行其在主合同项下的义务。

　　五、主合同项下债权转移给第三人的，甲方应协助乙方及该第三人办理相关手续。

　　六、主合同项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，甲方仍按照本合同对乙方承担担保责任。

　　第五条质权的实现

　　二、乙方根据前款约定进行划收后，应在个工作日内以书面形式通知甲方划收的.时间和金额。

　　三、甲方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍乙方实现质权。

　　是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他反担保是否由保函申请人自己所提

　　供，甲方在本合同项下的担保责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其担保范围内承担担保责任，甲方将不提出任何异议。

　　五、如果甲方只对主合同项下的部分债务提供反担保，则甲方同意，即使因保函申请人清偿、乙方实现其他反担保权利或任何其他原因导致主合同项下的债务部分消灭，

　　甲方仍应按照本合同的约定在担保范围内对尚未消灭的债务承担担保责任。

　　六、如果甲方只为主合同项下的部分债务提供反担保，甲方在其承担反担保责任后主合同项下的债务仍未获完全清偿的，则甲方承诺，其向保函申请人或其他反担保人主张(包括预先行使)代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，

　　(三)若保函申请人或其他反担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于其反担保权利而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。

　　七、如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，且甲方与保函申请人不是同一人，则甲方在本合同约定的担保范围内对保函申请人因返还财产或赔偿损失而形成的债务与保函申请人承担连带责任。

　　八、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致保函申请人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担担保责任。

　　九、如果除主合同项下的债务外，保函申请人对乙方还负有其他到期债务，乙方有权划收保函申请人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币

　　种的款项首先用于清偿任何一笔到期债务，甲方的担保责任不因此发生任何减免。

　　第六条违约责任

　　一、甲方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，乙方有权采取以下一项或多项措施：

　　1、要求甲方限期纠正违约行为;

　　2、要求甲方提供新的担保;

　　3、要求甲方赔偿损失;

　　5、法律许可的其他救济措施。

　　二、如果因甲方原因导致质权未有效设立，或者导致保证金专户被冻结、扣划，或者导致乙方未及时且充分实现质权，且甲方与保函申请人不是同一人，乙方有权要求甲方在本合同担保范围内对担保的债务与保函申请人承担连带责任。

　　第七条其他条款

　　一、应付款项的划收对于甲方在本合同项下的全部应付款项，乙方有权从甲方在中国建设银行系统开立的账户中划收人民币或其他币种的相应款项，且无须提前通知甲方。需要办理结售汇或外汇买卖手续的，甲方有义务协助乙方办理，汇率风险由甲方承担。

　　二、甲方信息的使用

　　甲方同意乙方向中国人民银行及信贷征信主管部门批准建立的信用数据库或有关单位、部门查询甲方的信用状况，并同意乙方将甲方信息提供给中国人民银行及信贷征信主管部门批准建立的信用数据库。甲方并同意，乙方为业务需要也可以合理使用并披露甲方信息。

　　三、公告催收

　　对甲方发生违约情形，乙方有权向有关部门或单位予以通报，有权通过新闻媒体进行公告催收。

　　四、乙方记录的证据效力

　　五、权利保留

　　乙方在本合同项下的权利并不影响和排除其根据法律、法规和其它合同所享有的任何权利。任何对违约或延误行为施以任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利，均不能视为对本合同项下权利、权益的放弃或对任何违反本合同行为的许可或认可，也不影响、阻止和妨碍对该权利的继续行使或对其任何其它权利的行使，也不因此导致乙方对甲方承担义务和责任。即使乙方不行使或延缓行使主合同项下的任何权利或未用尽主合同项下的任何救济，甲方在本合同项下的担保责任并不因此减免，但是乙方若减免主合同项下债务，甲方在本合同项下的担保责任相应减免。

　　六、甲方如发生分立、解散、进入破产程序、被撤销、被注销工商登记、被吊销营业执照，保证金专户的资金权属发生争议，均应立即通知乙方。

　　七、保函申请人解散或破产

　　甲方知道保函申请人进入解散或破产程序后，应当立即通知乙方申报债权，同时自己应及时参加解散或破产程序，预先行使追偿权。甲方知道或者应当知道保函申请人进入解散或破产程序，但未能及时预先行使追偿权的，其损失由甲方自行承担。尽管有本条第五款第二项的约定，在保函申请人破产程序中，如果乙方与保函申请人达成和解协议，或者同意重整计划，本合同项下乙方的权利不因和解协议或重整计划而受到损害，甲方的担保责任不予以减免。甲方不得以和解协议、重整计划规定的条件对抗乙方的权利主张。乙方在和解协议、重整计划中对保函申请人作出让步而未能获得清偿的债权部分，仍有权要求甲方承担担保责任。

　　八、甲方解散或破产

　　甲方发生解散或破产的，即使乙方在主合同项下债权尚未到期，乙方也有权参加甲方清算或破产程序，申报权利。

　　九、甲方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知乙方，因未及时通知而造成的损失由甲方自行承担。

　　十、其他约定事项

　　若甲方或债务人未遵守有关环境保护、节能减排、降低污染的法律、法规或规章，或者可能发生耗能、污染风险，乙方有权提前行使本合同项下的担保权利，并采取本合同约定或法律允许的其他救济措施;

　　十一、合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　(一)向乙方住所地人民法院起诉。

　　(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十二、合同的生效

　　本合同经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

　　十三、本合同一式份。

　　第八条甲方陈述与保证

　　一、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

　　二、甲方已阅读本合同及主合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同及主合同做了相应的条款说明。甲方对本合同及主合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　三、甲方具备担保人的合法资格，甲方在本合同项下的担保行为符合法律、

　　行政法规、规章和甲方章程或内部组织文件的规定，且已获得公司内部有权机构及/或国家有权机关的批准。因甲方无权签署本合同而产生的一切责任均由甲方承担,包括但不限于全额赔偿乙方因此遭受的损失。四、甲方确认自己对保函申请人的资产、债务、经营、信用、信誉等情况、是否具备签订主合同的主体资格和权限以及主合同的所有内容已经充分了解。

　　五、甲方提供本质押担保不损害任何第三人的合法利益，不违背甲方的法定与约定义务。

　　六、保证金专户的资金为甲方合法拥有，不存在任何权属争议。

　　七、保证金专户的资金不存在其他共有人，或者虽然存在其他共有人，但该质押担保行为已经获得其他共有人的书面同意。

　　八、甲方提供给乙方的与保证金质押有关的资料和信息均是真实合法、准确完整的。

　　甲方(公章)：

　　法定代表人(负责人)或授权代理人(签字)：年月日

　　乙方(公章)：

　　负责人或授权代理人(签字)：年月日

【保证金合同】相关文章：

保证金合同【精选】05-22

保证金合同03-27

（合集）保证金合同05-22