空调安装合同

时间：2024-07-06 17:16:45 合同我要投稿

[优]空调安装合同

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的空调安装合同，欢迎阅读与收藏。

[优]空调安装合同

空调安装合同1

　　建设单位： (简称：甲方)

　　施工单位： (简称：乙方)

　　根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，本着实事求事的精神，经双方协商签订合同，共同遵守。

　　一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方(一户一表安装)，乙方以每户元整为安装费用，共计户，总造价万元。以包工包料的形式包干施工，安装总费用按实际安装户数计算。

　　二、根据国家饮用水安装卫生标准，安装所用管材采用自来水公司选用的抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的卫星牌聚乙烯(PE)管绿色建材产品。

　　三、安装范围：东屏水库供水管网接口至村内主管道及支管、分支管的安装，总长度约米，每户安装水表接入墙内不超过米，并安装好水龙头。

　　四、结合本村实际情况管道具体设置，分支管大小根据用户数的.多少而定，具体设置为：1户进水管为￠25(PE)管;2—5户进水管为￠32(PE)管;6—9户进水管为￠40(PE)管;10—18户进水管为￠50(PE)管;18户以上进水管为￠75(PE)管。自来水管要求埋在30cm—50cm以下，水管质量参照投标须知的规定。小管压力不小于10公斤。

　　五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，具体位置由用户自定，并在指定安装处做记号，未经允许不得随意改动。

　　六、本工程工期定为20xx年月日前完工，为确保工程顺利施工，甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。

　　七、为确保材料安全，便于施工，在施工期间内，甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源，确保工程顺利进行，乙方必须抓好安全施工。在施工过程中，若发生意外事故，一切责任由乙方负责。

　　八、付款方式：乙方在完成总工程量后，甲方支付总工程款，工程完工，验收合格后，工程款全部付清，中标者押金转为质量保证金，若无质量问题，半年后退还。

　　九、本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。工程款结清后，本合同自行失效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(签字或盖章)：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　20xx年月日

空调安装合同2

　　甲方：_______

　　统一社会信用代码：_______

　　授权代表：_______

　　地址：_______

　　乙方：_______

　　统一社会信用代码：_______

　　授权代表：_______

　　地址：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：

　　第一条工程名称：

　　_______

　　第二条工程地点：

　　_______

　　第三条合同价款（不含税价）：

　　本工程合同价款￥：_______元（大写：_______）

　　第四条合同工期：

　　开工日期：_______

　　第五条工程承包方式：

　　包工包料

　　第六条工程承包范围：

　　空调系统安装及调试。

　　人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条组成合同的文件

　　1、本合同书。

　　2、报价表。

　　3、设备安装接线图（由厂家提供）。

　　4、签证变更资料及技术文件。

　　第八条甲方的职责和义务：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料。设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水。用电协调工作。

　　5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥。食宿均由乙方自行负责。

　　6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　第九条乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责安全文明施工。质量检验和控制。进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。

　　7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　8、施工中，如发生人生安全。财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第十条合同价款的支付：

　　1、本合同工程款的.支付方式：转帐或现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付的工程款，设备材料进场，提主机前付的工程款，安装调试结束即付的工程款，余款作为质量保证金，质量保证金为期壹年半。（主机保修为18个月）

　　第十一条保修期：

　　保修期为：从竣工验收调试之日起，保修十八个月（或按行业标准执行）。

　　保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善搞好维修工作，确保甲方的正常使用。

　　第十二条材料。设备的供应

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件。专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其量。规格。型号等必须符合技术要求。

　　第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同

　　具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担

　　拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

　　第十五条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：

　　1、依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　2、提交仲裁委员会仲裁。

　　第十六条合同的份数与生效

　　本合同一式两份，甲乙双方签字付款之日起生效。

　　甲方：_______

　　授权代表：_______

　　联系电话：_______

　　乙方：_______

　　授权代表：______________

　　联系电话：_______

　　签定日期：_______年_______月_______日

空调安装合同3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：________

　　工程地点：________

　　工程内容：格力商用空调设备销售及安装。

　　2、开工日期：定货________天设备到达施工现场。

　　安装施工工期：________天

　　技术指标：建筑面积为____________平方米，制冷面积为____________平方米。

　　a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：——15℃——43℃。

　　b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃——28℃。

　　第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《_____》及有关法规。

　　3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条合同总造价：

　　第四条付款方式及期限

　　1、预付款数额为供货合同签订后7日内付________%;

　　2、货到工地现场经验收后付________%;

　　3、安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付________%;

　　4、质保金：____%(质保期满后一次性付清)。

　　第五条甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件;

　　2、水、电等施工管线进入施工场地;

　　授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　提供施工用电。

　　第六条乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式_____空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　4、施工防护工作的要求：按________省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。

　　6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。

　　第十二条确定变更：根据变更的.具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条保修

　　保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为________个月。

　　终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

　　第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6、级以上地震;7、级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条争议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过_____委员会进行_____，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条合同生效与终止

　　1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条合同份数

　　合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

　　第十九条合同签订日期和地点

　　1、本合同签订的时间：_______ 年 ___ 月 ___ 日

　　2、合同签定的地点：

　　第二十条双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：________

　　地址：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　乙方(章)：________

　　地址：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

空调安装合同4

　　甲方：陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部

　　乙方：

　　为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 :甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯（口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　　第二条 :乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　3．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　4．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的`所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　5．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　6．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　7．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　8．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　9．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高

　　空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　　10．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　11．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　12．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　委托代理人：

　　电话：

　　日期：年月日

空调安装合同5

　　甲方：(安装公司)

　　乙方：(安装工人)

　　甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方安装空调一事，达成如下协议：

　　一、工作内容

　　1.1 乙方按照甲方要求，在约定时间内完成安装工作。

　　1.2 乙方完成安装工作后，必须保证空调设备的正常运行，并遵守甲方有关空调设备运行的'规定。

　　1.3 乙方完成安装工作后，必须将空调设备交付甲方验收，并负责维护和保养。

　　二、工作时间和地点

　　2.1 工作时间：每天 24 小时。

　　2.2 工作地点：甲方指定地点。

　　三、工作内容和价格

　　3.1 乙方完成安装工作后，按照甲方要求，负责安装空调设备。

　　3.2 安装空调设备的价格按照以下标准计算：

　　(1)室外空调设备：每台 350 元。

　　(2)室内空调设备：每台 400 元。

　　3.3 安装空调设备的工作量和价格，由乙方在完成安装工作后，向甲方报备。

　　四、甲方责任

　　4.1 甲方负责提供安装设备和空调设备的配件。

　　4.2 甲方负责提供安装空调设备的环境和条件。

　　4.3 甲方负责提供安装空调设备所需的材料和工具。

　　五、乙方责任

　　5.1 乙方必须按照甲方要求，完成安装工作。

　　5.2 乙方必须保证空调设备的正常运行，并遵守甲方有关空调设备运行的规定。

　　5.3 乙方完成安装工作后，必须将空调设备交付甲方验收，并负责维护和保养。

　　六、合同的解除

　　6.1 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

　　6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　地址：

　　电话：

　　日期：

空调安装合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。（学生打架调解协议书）

　　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的.权利。安装空调的协议书安装空调的协议书。

　　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字和盖章）：乙方（签字和盖章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

空调安装合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

　　一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：

　　1. 甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有

　　2. 甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日台。

　　3. 甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4. 甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务（支架由方承担）。

　　四、乙方的.责任和义务：

　　1. 合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

　　2. 乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员上门服务规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3. 乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4. 乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用（交通费）由甲方承担。

　　5. 乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

　　6. 乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算（有安装卡结算）：

　　1. 必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。

　　2. 乙方向甲方上缴的安装承包费标准：（除卓圩、三树、双庄、井头以外的乡镇）挂机元/台 2P柜机/台3P柜机/台 5P柜机元/台

　　3．下乡安装空调交通费按10元/台由甲方支付给乙方。

　　六、违约责任：

　　1．乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

　　2．乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起50元的标准向甲方支付违约金。

　　3．甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付100元/台的违约金。

　　七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

空调安装合同8

　　1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料，并准确计算用料。

　　2、所有材料进场要清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

　　3、施工现场打扫干净，墙面腻子平整，无波浪，颜色一致，墙体阴阳角垂直，线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨平顺，不起浪，角位要直，乳胶漆无流坠，漏刷、无刷迹，颜色一致。

　　4、木器漆补灰调色要与木色相近，无明显灰眼，无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。

　　5、墙壁纸须粘贴牢固，无起泡，对纹对花，距离1.5m外观察无明显拼缝，阴阳角顺直，表面干净，色泽一致。

　　6、在施工过程中，要注意对成品的保护，不得弄污其它部分，保持施工现场整洁，材料不得乱堆乱放。工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

　　7、每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

　　8、不得向客户收取费用，图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

　　9、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　　10、公司会扣留的工程质保金，在1年的`保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或者推托不去，将不退还工程质保金。

　　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

空调安装合同9

　　乙方：_______

　　日期：_______年_______月_______日

　　1、甲方和每月吸顶机（5P）每台人民币_______元。同站。主机部分是集成的。

　　2、内外主机的成本包括安装成本、支架成本和特殊运行成本。

　　3、辅助材料：内外机用铜连接管、内外机用12芯电力电缆、绝缘管、冲孔、铁制螺杆、PVC下水管道，合计每米人民币。总价根据最终总长度和单价计算。

　　4、由于大部分内外机的连接管太长，安装调试后必须添加原制冷剂才能达到正常的制冷效果，制冷剂为10kg/瓶。最后根据总使用量和瓶数计算总价。

　　5、自本合同生效之日起，甲方应向乙方预付所有内外部空调的主要资金。

　　6、在确认收到主机付款后，乙方应负责所有机器的安装和调试。甲方应在工作量完成后三个工作日内接受并确认工作。

　　7、验收完成后，甲方应向乙方支付工程剩余部分。

　　8、整机自安装空调之日起保修2年（自然灾害和人为原因除外）。

　　9、保险结束后，会和卖家具体的.长虹售后业务有关。可以享受造价维护的优惠服务。

　　10、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______

　　法定代表人（签名）：_______

空调安装合同10

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

　　一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

　　二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

　　三、甲方的责任和义务：

　　1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有_____________,_____________

　　2.甲方委托乙方安装的.具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日_____________台。

　　3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

　　4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方_____(支架由方承担)。

　　四、乙方的责任和义务：

　　1.合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

　　2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员_____规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

　　3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

　　4.乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

　　5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

　　6.乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

　　五、费用结算(有安装卡结算)：

　　1.必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。

　　2.乙方向甲方上缴的安装承包费标准：(除_____________、_____________、_____________、_____________以外的乡镇)挂机_____________元/台2P柜机/台_____柜机/台5P柜机_____________元/台

　　3.下乡安装空调交通费按_____________元/台由甲方支付给乙方。

　　六、违约责任：

　　1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

　　2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起_____________元的标准向甲方支付违约金。

　　3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付_____________元/台的违约金。

　　七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

　　八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)

　　代表人:_____________代表人：_____________

　　电话：_____________电话：_____________

　　日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日

空调安装合同11

　　甲方：_________________

　　乙方：_____________供热公司

　　依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负贵协作的'精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：___________________采暖管水安装工程

　　2、工程地址：______________

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：本工程自______年___月___日至______年___月___日完工，工期15为天？

　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计___________元整（Y： __________。详见清单。

　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的工程完工后付剩10%余交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工。后果自负、并赔偿屮方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计？变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失山乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_____________供热公司

　　__________年____月_____日

空调安装合同12

　　甲方：____________________有限公司

　　乙方：____________________有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款。

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的`安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72.20__万元（其中A区49.68万元；B区22.5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：__

　　____年__月__日

　　乙方（代表）签字：__

　　____年__月__日

空调安装合同13

　　发包人(全称:简称甲方):

　　承包人(全称:简称乙方):

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　第二条工程内容及承包

　　(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

　　(二)其它：发包人指定管业公司生产pEX管

　　第三条合同工期：合同工期总日历数______天，开工日期以甲方书面通知书为准： _____________。

　　第四条质量等级：按图纸与国家相关标准、规范执行。

　　第五条合同价款：

　　本地板采暖工程实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含工程税票。

　　第六条施工准备

　　一、发包人

　　(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

　　(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

　　(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与项目部协调。

　　(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

　　(5)按照国家工程定额和使用需要，随着土建工程进度施工，即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。

　　二、承包人

　　(1)在开工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

　　(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。

　　(3)负责进场施工人员、材料的'安全保卫工作。

　　(4)组织施工人员进行技术交底。

　　第七条工程期限:

　　(一)开工前15天，发包人向承包人发出书面开工通知单。

　　(二)如因以下原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

　　1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

　　2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

　　3.设计变更或工程量增加。

　　4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

　　5.不可抗力等因素。

　　由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承担责任。

　　第八条工程质量与验收

　　一、工程质量

　　(一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

　　(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

　　(三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后，土建后续分项工程尚未完成，因此地暖成品保护应由发包方负责，并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

　　第九条安全施工:

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故，造成的损失由承包人承担。

　　2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任和发生的费用。

　　3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　安装工程标准合同参考

　　合同编号：编号HNAC/QES.Ⅳ-1115 发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：华自科技股份有限公司

　　甲、乙双方经过友好协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程依据：施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。

　　4、工程承包方式： □包材料 □包人工。

　　二、承包范围

　　甲方安装工程施工内容包括，具体详

　　见工程图纸、报价清单、附件。

　　三、合同价款：

　　1、其中设备价款：

　　2、其中安装价款：

　　合计人民币(大写)：元整(￥元整)。

　　3、合同总价款：

　　合计人民币(大写)：元整(￥元整)。

　　四、工期要求：

　　1、开工日期：预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后天内开工。

　　2、工期正常为工作日(甲方现场满足施工条件情况下)。

　　五、付款：

　　1、付款方式：甲方支付到乙方指定账号。

　　2、预付款：合同签订3个工作日内预付总价款的30%，计人民币元整(￥元整)。

　　3、进度款：工程主材(如： )到甲方现场，3个工作日内付总价款的 %，计人民币元整(￥元整)。

　　4、安装完工款：工程全部安装完工后，3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的 %，计人民币元整(￥元整);如非乙方原因，工期不能如期完工，超过二个月则视同完工，甲方应结清相应款项，否则视为违约。

　　5、验收款：工程通过竣工验收后3个工作日内，甲方支付乙方总价款的 %，计人民币元整(￥元整)。如因非乙方原因不能组织验收，超过15个工作日则视同验收合格，应结清验收款。

　　6、质保金： % 质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准)，计人民币元整(￥元整)。

　　7、发票开具：设备部分由乙方对甲方开具增值税发票;安装部分由乙方对甲方开具建安发票。

　　8、如非乙方原因，甲方延迟支付合同款，则甲方每天按相应款项的1支付乙方资金占用费。

　　六、违约及争议处理：

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，应积极协商解决;协商不成时，可向人民法院起诉。

　　七、其它条款

　　1、本合同及专用合同条款签署后，双方必须严格履行，未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定达成补充协议，补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。

　　2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸、报价清单，标准、规范及有关技术文件，明确双方权利义务的传真、会议纪要，变更协议，现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。

　　3、本合同中有关词语含义、未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。

　　4、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

空调安装合同14

　　格力空调购销安装合同

　　签订地点：合同编号：

　　甲方（需方）：乙方（供方）：济宁通达经贸有限公司

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的.，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。五、产品安装调试：

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：