空调安装合同

时间：2024-07-07 15:08:03 合同我要投稿

【优选】空调安装合同15篇

　　随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的空调安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

【优选】空调安装合同15篇

空调安装合同1

　　业主： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买并由乙方安装中央空调工程达成如下协议：

　　第一条甲方订购产品规格型号及数量

　　第二条工程承包范围、内容及承包方式

　　第三条产品的运输方式、到货地点、交货方法和费用负担：

　　1、运输方式：乙方汽车运输至甲方指定地点.

　　2、交货地点：工地现场。

　　第四条产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责产品的安装、调试。甲乙双方商定：年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工，乙方全部工程的完工与甲方装修工程完工同时进行，所需设备均按双方约定时间进场到位。施工工程费用及施工人员日常费用由乙方承担。

　　第五条价款、结算方式及期限：

　　1、本工程合同协议价为人民币:113000.00元 (大写：壹拾壹万叁仟元整)。(备注：本合同价款不含税金，如产生税金由甲方承担)。

　　2、乙方设备运到施工现场，经甲方确认后，甲方当日支付人民币56500.00元 (大写：伍万陆仟伍佰元整)。

　　3、乙方室内工程安装完毕，甲方当日支付乙方工程款人民币45200.00元(大写：肆万伍仟贰佰元整)。

　　4、剩余工程款11300.00元(大写：壹万壹仟叁佰元整)到年月日结清。

　　5、甲方未全额支付合同总价款，工程材料及设备权所有权属乙方。

　　第六条违约现任

　　一、乙方责任：

　　1、如果乙方未按合同规定时间交货，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方认可的除外。

　　2、由于安装不合质量要求，造成的责任由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付合同款总额的20%的违约金。

　　2、甲方未能按合同规定时间支付工程款，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金额不超过合同款总额的20%。

　　3、如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，按有关法律规定处理。

　　4、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、材料损失等有关费用。

　　5、由于甲方原因造成不能按期完工，其责任由甲方承担，而且工期顺延。

　　第七条工程验收

　　1、工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收;

　　2、甲方在得到乙方验收通知后3日内进行验收，逾期则视为工程验收合格;

　　第八条产品质量及工程保用

　　1、设备质保期按设备厂家承诺时间为限：乙方所安装的工程从调试验收合格之日起十二个月为工程安装质量维保期。

　　2、在保用期内若因工程本身质量事故，由乙方负责综合维修，费用由乙方负担。若因甲方操作失误而造成事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视同验收合格且由此发生的'质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4、安装工程如发生故障，乙方在接到甲方通知24小时内作出回复并立即派出技术人员到现场维修。对保用期后的所有零备件及服务费用，乙方应给予优惠。

　　第九条仲裁

　　因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决;如双方经协商后仍不能解决时，提交达州仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败方负担。

　　第十条合同生效

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

空调安装合同2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　第一条根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条工程名称

　　第二条工程地点：

　　第三条合同价款(不含税价)：￥____________元(大写：____________)

　　第三条合同工期：________________________

　　开工日期：

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条组成合同的文件

　　1、本合同书。

　　2、报价表。

　　3、设备安装接线图(由厂家提供)。

　　4、签证变更资料及技术文件。

　　第八条甲方的职责和义务：____________

　　第九条

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥、食宿均由乙方自行负责。

　　6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

　　7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　8、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第十条合同价款的支付：

　　1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付____________的'工程款，设备材料进场，提主机前付____________的工程款,安装调试结束即付____________的工程款，余款____________作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)

　　第十一条保修期：

　　保修期为:从竣工验收调试之_______日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。

　　第十二条材料、设备的供应

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

　　第十五条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交长治仲裁委员会仲裁。

　　第十六条合同的份数与生效

　　本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：____________

　　地址：________________________

　　代表：____________

　　电话：________________________

　　地址：____________

　　代表：____________

　　电话：____________

　　乙方：____________

空调安装合同3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地址：_______

　　三、工作内容：_______

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号、安装项目、单位、数量、备注。

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的.任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号、安装项目、单位、数量、单价(元)、合价(元)

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　9、工程费用总计______________

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币_______元整，人民币大写_______元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币______________元整。

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币______________元。

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币______________元。

　　剩余工程总款的20%，人民币______________元。

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　帐号：_______

　　日期：_______

空调安装合同4

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方（需方）

　　乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点：______。

　　五、产品安装调试：____________。

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：______。甲方付款逾期十日视为违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的`真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　详细签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

空调安装合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证XXX空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的`所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期： 20xx年X月XX日

空调安装合同6

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的`，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

空调安装合同7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依据《合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项工程。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：中央空调维修与保养

　　三、材料供应：全部由乙方负责，工程材料详见清单。

　　四、付款方式：工程完工后设备运行正常15日内，甲方付清乙方该工程的全部工程款。

　　五、甲乙双方签字后十日内完工。

　　六、在乙方进入工地内，甲方应做到水电到位，负责工程现场管理。

　　七、乙方负责安全责任，工具自备。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　九、合同生效，如甲乙双方对本合同修改和补充，应以书面协议形式签订协议，作为合同不可分割的`一部分，与主合同具有同等的法律效力。

　　十、工程总造价：______________元（含税价）

　　甲方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

空调安装合同8

　　甲方（采购方）：乙方（供货安装方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的`基础上，甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议：

　　第一条甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格：

　　以上商品总价元（大写）.

　　第二条本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方元，乙方收款当时向甲方提供发票。

　　第三条乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。

　　第四条甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装，内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。

　　本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。

　　第六条乙方将空调送货至甲方指定地点，甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点，清点无误后，乙方进行安装，乙方安装完毕，

　　经甲方验收合格，方视为乙方的空调合格。

　　对空调数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还，并承担由此发生一切费用。售后服务

　　乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。

　　甲方提出问题后日内，乙方应派人上门维修；情况紧急，乙方应立即派人上门维修。

　　质保期内维修服务免费，质保期满后维修费用双方另行协商。违约责任

　　甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜，如有任何一方违约，违约方须向守约方支付元为违约金。第十条其它事项

　　本合同甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式四份，甲乙各执两份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

空调安装合同9

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：

　　一、乙方负责维修甲方工厂台（）。

　　二、乙方的维修内容为：

　　1、清洗空调；

　　2、添加制冷添加剂；

　　3、检测空调安全性能；

　　4、保障空调正常工作的`其他维护内容。

　　三、乙方保证于年月日前将空调交付甲方使用，并自交付之日起3年内，空调再次发生故障时，乙方应及时免费保修。

　　四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损，承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任，保证维护后的安装固定。

　　五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方，也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换，应通知甲方，并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。

　　六、甲方验收空调合格后，一次性支付乙方空调所有费用元整。

　　七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

空调安装合同10

　　甲方：_____邮箱地址：____________________________________

　　聘用乙方：姓名__________________身份证号码：____________________________________

　　甲方分配乙方从事工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。

　　一、合同期限

　　本合同有效期限自______年___月___日起至______年___月____日止；

　　二、用工约定：

　　1、1、乙方签订劳务用工协议起，10天为适应期.在适应期内乙方辞职甲方不予支付工资。

　　2、签合同日起甲方向乙方收取1000元做为质量保证金.在每月工资中以20%扣除，扣满为止。

　　3、劳务用工协议期满后。如一方不愿留用.劳务用工合同即时终止；乙方在辞职离开当日起六个月后退还质量保证金。在此期间如有返修甲方应通知到乙方.返修费用在乙方质量保证金中扣除。(在此期间遇其它原因通知不到甲方应做好返修记录在退还保证金时结算）

　　4、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日通知甲方。在旺季5月至8月不得辞职.否则甲方不退还乙方的质量保证金。

　　5、合同期间乙方不得私自与用户联系，不得留私人联系方式。一经发现终止本合同。且不发放当月工资及质量保证金。

　　6、在工作时间不得做自己的私人业务.如有特殊情况需征得甲方同意淡季按70%结算.旺季按正常工资标准结算。否则按上一条处理。

　　7、乙方在用户处操作时不得做出有损用户权益及人身安全事项。情节严重者交公安部门处理。并终止此合同不退还任何费用及当月工资。

　　三、工作职责：

　　1、要服从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的`岗位职责按时、按质、按量完成工作；

　　2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保证出勤；在工作内外期间乙方做出任何违反国家相关管理规定与甲方无关。

　　最新空调维修安装师合同范本最新空调维修安装师合同范本

　　3、不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等，乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部责任。否则由当地执法部门仲裁。

　　四、工作时间（乙方在甲方工作期间）

　　1、上班时间：淡季：9：00-17：00 旺季：8：00-18：00（具体以店内工作量为准）

　　2、乙方必须规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提前一天以电话或者书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。在5-8月乙方不得以任何理由请假。特殊情况酌情商议。

　　五、保修卡管理

　　1、乙方所维修、安装等有涉及收费必需对用户开保修卡。

　　2、必需有用户亲笔签字（名）.无用户签字保修卡，以每张10元扣除。

　　3、保修卡为连号设制.所领都要如数交回（含作废）。不得自行丢弃销毁.缺一张以每张10元扣除。

　　4、未经甲方同意乙方不得对自己私人业务开此保修卡.否则按第二条第5点处理。

　　5、需保存好保修卡每月5日前交回做为工资核算凭证.未交、丢失则不予以核算。

　　六、工资待遇

　　1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则。执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月以货币的形式支付乙方工资。甲方每月___日发放乙方工资.拖欠不得超过___日

　　2、工资核算方法：_____________________________________________________________

　　________________________________________________________________________

　　七、甲方按照国家和劳动部门有关规定为乙方买《人身意外伤害保险》.保险费在乙方的工资中扣除.乙方做满一年后甲方退还乙方保险费。

　　八、工作服：

　　1、由甲方提供工作服务.并在当月工资中扣除工作服务押金。

　　2、乙方离职后.应交还工作服.以能穿着为标准.并退还乙方工作服押金.反之则不退还。

　　九、有下列情形之一，甲方可解除本协议：

　　1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的；

　　2、因乙方失职，给甲方利造成损失的；

　　3、不服从分配，有违法、违纪行为者；

　　4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，造成质量和安全防火责任事故者；

　　5、隐瞒身体健康情况并影响工作者；

　　6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养养的；

　　7、甲方宣告解散的。

　　最新空调维修安装师合同范本合同范本

　　十、其它：

　　1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿；

　　2、本协议经甲、乙双方签字后生效；

　　3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，进行修订和补充；

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：（印）

　　身份证：

　　公章：

空调安装合同11

　　发包人：__________________ (以下简称甲方)

　　承包方：__________________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：______________________________

　　2、工程地址：______________________________

　　二、承包方式：

　　包工、包料、包质量、包安全

　　三、工程工期：

　　开工日期：______年______月______日

　　竣工日期：______年______月______日

　　四、承包范围及内容：

　　(1)变频多联空调机组的采购及安装;

　　(2)空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。

　　(3)空调系统保温材料的采购及保温施工;

　　(4) 空调系统的调试;

　　(5) 根据装修图纸作空调系统的二次深化设计，并附主要设备，材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值，噪音值，必须满足国家和地方的相关标准，规定。经甲方审核。

　　(6)压缩机必须是全变频，压缩机和变频器必须是原装进口设备。

　　(注：1、空调电施的范围：负责室内机控制线缆的敷设，室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处，由乙方负责接线调试)(控制线缆的敷设，室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责，电源点甲方指定)

　　2、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内)。

　　五、工程价款及给付方式

　　1、工程价款：本合同工程价款暂定为人民币大写：__________________元(小写__________________万元)。 (设备款和工程款分开)

　　1.1、本合同价款包括但不限于：承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用;承包人承担办理本工程所涉及全部费用(含勘察费用、设计费用等);承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等;承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费;应属承包人承担的其他费用。

　　1.2、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。

　　2、付款方式：工程价款支付，经甲乙双方协商按以下办法办理：

　　(1)主体工程结构封顶(不含二次结构)7日内发包人向承包人支付20%的预付款。

　　(2)以后的进度款按月进度支付，每月25日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表，次月5日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的75%为进度款，以此类推逐月支付。

　　(3)全部系统安装、调试完毕，经甲方验收合格，发包方支付合同价款的90%。

　　(4)1年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性支付合同价款的5%。

　　(5)2年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性无息支付剩余的合同价款。

　　3、承包人提前15日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票，否则甲方有权拒付合同价款，且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

　　六、工程质量及验收标准

　　1、工程质量：合格

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。

　　4、乙方根据甲方要求，提供相应的温度检测和噪音检测的检测设备和技术支持。

　　七、甲乙双方的权利义务

　　(一)甲方权利义务

　　1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、为乙方提供施工用水、电接驳点。

　　3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查，并提出整改意见。

　　4、组织工程验收。

　　5、乙方必须无条件的服从甲方的指令。

　　(二)乙方权利义务

　　1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、编报施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方和监理批准后实施。

　　3、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

　　4、乙方必须严格按照工程清单约定的设备品牌完成本工程，不得使用假冒伪劣产品，若有上述情形，扣除该部份工程款并承担违约责任。

　　5、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品，乙方应向甲方提供相关产品的.合格证。

　　6、乙方应服从甲方指挥和管理，自觉遵守施工现场相关管理制度，不得违章作业。

　　7、自行负责施工用水、用电的搭接;

　　8、自行保护好已完工的成品或半成品，若有损坏或遗失，由乙方自行负责。

　　9、协调与其它分包单位的关系，维护施工秩序，确保工程按期顺利完工。

　　10、做好施工组织管理，及时清除安装垃圾，做到文明施工，工完场清。

　　11、乙方在工程施工过程中，必须做好施工记录，整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料，填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范，施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料1套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。

　　八、安全生产责任

　　乙方必须严格执行国家、省、市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清运建筑垃圾;承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　九、质保期：

　　质保期24个月，从工程竣工验收合格之日起算。质保期内若出现质量问题，乙方应于接到甲方通知后2小时内进场处理。

　　十、售后服务

　　1、保修标准按国家“三包”标准实施。

　　2、在保修期内，一旦出现工程质量问题，乙方接到甲方维修通知在2小时内赶到现场排除故障，直到恢复正常运行，如在该过程中因维修停用空调而造成的损失由乙方承担。

　　3、在保修期内，乙方采购的设备材料正常使用下出现的故障和损坏，均由乙方负责免费维修、更换。

　　4、安排专业人员操作演示直至甲方学会正确操作。

　　5、保修期外，甲乙双方另行签订保修协议乙方在规定的时间内上门维修。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)

　　6、从竣工验收合格之日起整体工程保修24个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。

　　7、保修期内发生质量问题，若属安装、设备质量问题，由乙方负责解决;属操作使用不当等问题由甲方承担费用。

　　8、工程质保期外，乙方提供免费的终身技术服务，对损坏备件备品只收取成本费。

　　8、在保修结束前，乙方配合甲方对工程设备进行全面性能检查，同时负责对检查中发现的问题，及时处理解决，费用由乙方承担。

　　十一、违约责任

　　1、甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　2、乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使用权合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同其它条款。

　　4、乙方不能达到每个房间所设计的温度值和噪音值，应视为施工质量达不到设计要求，应承担违约责任。

　　5、请合约部明确违约的罚款细则。

　　十二、合同争议解决方式

　　因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向工程所在地人民法起诉。

　　十三、其它

　　1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日　

空调安装合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_____________供热公司

　　依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负贵协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：___________________采暖管水安装工程

　　2、工程地址：______________

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：本工程自______年___月___日至______年___月___日完工，工期15为天？

　　5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计___________元整（Y： __________。详见清单。

　　6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的`工程完工后付剩10%余交工后试用两个月全部付清。

　　7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲方无关。

　　第二条：工程质量

　　1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工。后果自负、并赔偿屮方损失。

　　2、乙方必须按照图纸设计？变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失山乙方承担。

　　第三条：工程安全

　　1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。

　　2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。

　　第四条：附则

　　1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_____________供热公司

　　__________年____月_____日

空调安装合同13

　　甲方：

　　乙方：西安宇嘉制冷设备有限公司

　　甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。

一、施工周期、地点、联系方式

　　1、施工周期：；

2、施工地点：；

3、甲方联系人或委托联系人：；电话：；

二、运输方式及费用负担

　　所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担。

三、机组包装为生产厂出厂包装，

　　四、验收标准、方式及提出异议期限

　　主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。

　　五、合同总额、结算方式及期限

　　1、合同总包干价人民币（大写）：。

　　2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的 _ % 计人民币_元（工程前期预付款）；

　　3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的％计人民币元；

4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款 %计人民币元。

　　六、产品的保修期及售后服务

　　1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。

　　2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。

　　七、售后服务承诺:

　　1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。

2、免费开机调试。

　　3、免费操作人员的现场培训。

　　4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。

　　5、机组在质保期内，我司维修工程师将作定期的`询访工作和保养，并做好两季的调试与保养。

　　6、在机组发生故障后，我公司随时维修，并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。

7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。

　　8、质保期外，五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。

9、保证提供机组的终生维修服务。

八、违约责任

　　1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任；

2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金；

3、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；

　　4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金；

5、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。

　　九、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。

　　十、其它约定事项

　　1、本合同在双方签字盖章后生效。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　______年___月__日　　______年___月__日

空调安装合同14

　　甲方：____________________有限公司

　　乙方：____________________有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款。

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的.安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72.20__万元（其中A区49.68万元；B区22.5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：__

　　____年__月__日

　　乙方（代表）签字：__

　　____年__月__日

空调安装合同15

　　发包方（以下简称甲方）：_____________合同编号：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________签订地点：_____________

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定

　　甲方委托乙方采购中央空调产品（具体明细见附件《________________》），并由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成，本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款

　　第一条工程名称，中央空调设备采购及安装工程（前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”）。

　　第二条工程地址：________________

　　第三条工程范围：________________

　　第四条施工要求：

　　乙方按照乙方向甲方提供且甲方签字认可之设计方案与预算进场施工。如因甲方提出本方案修改或因装修施工等原因需要中央空调施工作出局部调整（或变更），调整后增减工程量及产生费用由双方现场代表在《工程变更核定单》上确认签字后即可生效。

　　第五条工程验收，按照国家的相关规范标准执行。

　　第六条工程周期

　　本工程工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日；其中室内工程主体部分工期为______天，即自____________年______月______日至____________年______月______日。（前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。）

　　如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限：_________________

　　6—2—1甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工；

　　6—2—2明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场，或向乙方交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而耽误施工进度；

　　6—2—3重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量；

　　6—2—4乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上；

　　6—2—5甲方现场代表或工程师无故拖延办理签字等确认手续而影响下一工序施工；

　　6—2—6因遇不可抗力的自然灾害（如：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等）而影响工程进度；

　　6—2—7甲方未按本合同规定向乙方支付预付款、工程款、代购材料价款而影响施工进度。

　　第七条承包金额及付款方式

　　本空调安装工程采用包工包料的承包方式。本工程总承包价为人民币（大写）：_____________元整（￥：_________________）。

　　7—1本合同签定之日，甲方向乙方支付本工程总承包价的______%，即人民币（大写）：_____________元整（￥）作为本合同定金。

　　7—2乙方中央空调主机设备到达甲方施工现场，甲方向乙方支付本工程总承包价的__________%，即人民币（大写）：_____________元整（￥）。

　　7—3本工程安装、调试完毕后交付甲方使用，支付余下工程款￥____元（大写___元整）。

　　第八条甲方权利与责任

　　8—1甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字（盖章）认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　8—2空调所需电源须由专业电工实施安装，乙方不负责电源安装等关联工作，甲方负责主机电源（含电缆线、空气开关等工程材料）到空调机组所需之指定位置。

　　8—3甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　8—4乙方进场施工之日起（见本合同第六条6—1款）前1日内，甲方须向乙方提供完整的技术资料。

　　8—5在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助（如：乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等）。

　　8—6甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　8—7如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的相应改进措施。

　　8—8涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8—9严格按本合同书中第七条款的规定支付项目所需款项。

　　8—10甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作，按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　8—11对于非乙方原因造成的工程量增加，经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用（该费用由甲乙双方共同协商而定）。

　　8—12对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第六条6—1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　8—13隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时汇到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工；若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　8—14工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　8—15甲方应按合同规定日期（见本合同第六条6—1款）配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。

　　8—16甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　8—17甲方在附件条款中双方约定的期限内，对由乙方提交给甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　第九条乙方权利与责任

　　9—1乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　9—2乙方在工作过程中，不得泄露甲方申明的秘密。

　　9—3本工程所需的施工工具由乙方自行负责。

　　9—4乙方应按本合同及本方案进行设备购买、安装，凡本合同工程图纸未约定、说明的，按国家有关规范进行。所有的安装工作均由乙方自行独立完成。

　　9—5乙方负责设备的订购、运输及保险。乙方保证工程系统的完整性，保证整个系统在交付后安全、稳定、可靠的运行，如发生合同设备的漏订或错订问题，乙方应免费补订或更换相应设备，保证系统在合同期限内安装、调试完毕，并交付甲方验收。

　　9—6设备运抵甲方现场后，甲乙双方进行现场开箱验收，根据本工程验收清单，乙方应协同设备厂商向甲方提供设备完整的到货清单和随机资料，如有数量及质量问题，一切责任由乙方承担。设备的详细型号、规格、数量应与合同设备清单一致。

　　9—7本工程系统安装及调试阶段，乙方应对甲方指派参与的技术人员进行现场培训及指导。在其过程中出现的技术问题，乙方负责解释并加以解决，保修期内及由于乙方原因所造成的设备损坏，乙方负责免费修理、更换零部件或提供新品；由于甲方原因所造成的设备损坏和保修期满后的设备损坏，由乙方提供的.更换部件只收取成本费。

　　9—8乙方有权对影响空调正常安装的装修、消防等方面提出整改要求，由甲方负责协调工作。

　　9—9乙方完成所承担的任务后，须由甲方按照国家有关规范的验收标准进行测试和验收。

　　9—10乙方应保证提供给甲方的设备及其零部件、技术等的购买和使用不侵犯任何他人的有关权利，任何由此而引起的第三方对甲方提出的索赔和起诉均应由乙方负责处理，乙方须承担由此产生的一切后果及费用。

　　9—11乙方提供货物的包装，应适应长途运输和气候变化并可防潮、防雨、防碎。因包装不当或没有采取足够的保护措施而发生货物损坏、变质其责任和发生的费用由乙方承。

　　9—12乙方在施工过程中应注重安全施工，因施工安全所造成的事故由乙方承担。

　　9—13乙方与甲方共同确认本方案，并进行施工督导及工程验收。

　　9—14若因甲方付款未严格按照本合同

　　第十条款执行或因本工程施工现场装修影响、电源未按要求到位等甲方原因造成乙方施工工期延误，概由甲方负责。乙方保留对本工程所需中央空调设备及工程材料之所有权。

　　第十一条其它事项

　　10—1若因甲方原因造成工期延误15日以上（不包括15日。起算时间以本合同第六条6—1款约定的交付甲方验收之日起算），则甲方须对乙方作出补偿（补偿金额=本合同总金额*0.5%/天）。

　　10—2若因乙方原因（除不可抗力因素外。不可抗力指：_________________自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等）造成施工工期延误15日以上（不包括15日。起算时间以本合同第六条6—1款约定的交付甲方验收之日起算），则乙方须对甲方作出补偿（补偿金额=本合同总金额*0.5%/天）。

　　第十二条双方的现场代表

　　甲方现场代表：________________。

　　乙方现场代表：________________。

　　甲、乙双方的现场代表如有变动，则变动方须提前3日以书面形式通知另一方；否则，由此产生的一切责任及后果概由发生变动的一方承担。

　　第十三条其它约定

　　甲、乙双方均保证本合同全部条款真实无虚假并严格遵照执行，任何一方违反任一条款均构成违约，违约方按本合同标的的20%向对方支付违约金。

　　第十四条合同纠纷

　　合同纠纷的解决方式，由乙方所在地法院管辖。

　　第十五条附则

　　本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，双方签定时生效。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：________________