空调安装合同

[精选]空调安装合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的空调安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

空调安装合同1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　第一条 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条 工程名称

　　第二条 工程地点：

　　第三条 合同价款(不含税价)：￥____________元(大写：____________)

　　第三条 合同工期：________________________

　　开工日期：

　　第五条 工程承包方式：包工包料

　　第六条 工程承包范围：空调系统安装及调试。 人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条 组成合同的文件

　　1、本合同书。

　　2、报价表。

　　3、设备安装接线图(由厂家提供)。

　　4、签证变更资料及技术文件。

　　第八条 甲方的职责和义务：____________

　　第九条

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥、食宿均由乙方自行负责。

　　6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方的'职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责安全文明施工、质量检验和控制、进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

　　7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　8、施工中，如发生人生安全、财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第十条 合同价款的支付：

　　1、本合同工程款的支付方式:转帐或现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付____________的工程款，设备材料进场，提主机前付____________的工程款,安装调试结束即付____________的工程款，余款____________作为质量保证金,质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)

　　第十一条 保修期：

　　保修期为:从竣工验收调试之_______日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。

　　第十二条 材料、设备的供应

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十三条本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　第十四条甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

　　第十五条 争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决：

　　1、依法向当地人民法院起诉。

　　2、提交长治仲裁委员会仲裁。

　　第十六条 合同的份数与生效

　　本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：____________

　　地址：________________________

　　代表：____________

　　电话：________________________

　　地址：____________

　　代表：____________

　　电话：____________

　　乙方：____________

空调安装合同2

　　甲方：

　　乙方： 为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行发光字安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的`安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　1、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁安装作业。

　　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

　　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行罚款。

　　第三条 价款与质保

　　1、发光字为吸塑亚克力，每平方450元，含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。

　　2、所安装物品质保期为两年，质保期内乙方将无偿提供免费维修服务，乙方在接到甲方报修电话4小时内必须到场维修处理，否则

　　第四条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　年 月日

空调安装合同3

　　甲方：________

　　乙方：

　　为了保____空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条____方安全责任

　　____方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，____方现场安全负责人为（口头教育后。____方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的'，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全____作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与____方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与____方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关____件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从____方的指挥，接受____方的监督，____方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到____方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全____械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到____方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条本协议一式两份

　　________乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　____方（签字）：__________________________

　　乙方（签字）：

　　地址：_______________________________________

　　地址：

　　委托代理人：_____________________________

　　委托代理人：

　　电话：_______________________________________

　　电话：

　　日期：年月日_________________________________

　　日期：__年__月__日

空调安装合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地址：_______

　　三、工作内容：_______

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号、安装项目、单位、数量、备注。

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的`更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号、安装项目、单位、数量、单价(元)、合价(元)

　　1、空调主机1台

　　2、风机盘管1台

　　3、空调箱1台

　　4、水泵1台

　　5、镀锌铁皮风管10㎡

　　6、空调供、回水管1项

　　7、冷凝水管1项

　　8、开关、风口1项

　　9、工程费用总计______________

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币_______元整，人民币大写_______元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币______________元整。

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币______________元。

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币______________元。

　　剩余工程总款的20%，人民币______________元。

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　帐号：_______

　　帐号：_______

　　日期：_______

空调安装合同5

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）

　　第四条、合同工期：

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的'日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。

　　第五条、承包方式：

　　第六条、承包范围：

　　第七条、质量标准：

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　第八条、双方职责：

　　甲方职责：

　　1、组织图纸会审工作。

　　2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。

　　4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。

　　5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。

　　乙方职责：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。

　　4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

　　5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

　　7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。

　　第九条、价款支付：

　　1、本合同工程款的支付方式： ，双方自行选择转帐或现金结算方式。

　　2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）

　　第十条、保修期：

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。

　　第十一条、材料、设备的供应

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。

　　2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。

　　第十二条、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　第十三条、附则

　　1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。

　　3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

空调安装合同6

　　甲方：(以下简称甲方)，地址：

　　乙方：(以下简称乙方)，地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一：标的名称、型号、产地、数量、价款如下：

　　注：1、格力空调包修6年，免安装费。

　　2、隐蔽工作工期7天

　　3、现货

　　4、实际价格以最终项目工程登录为准。

　　二：产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以空调的样品和说明书的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品。乙方承诺所提供产品质量符合国家质量法要求。

　　三：交货期限

　　空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程为包括土建和电气施工内容，所涉土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调，乙方负责提供技术要求。201年月日前完成空调设备安装调试开通工作。合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附件对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。空调设备在安装完毕后，乙方同甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四：交货地址

　　甲方指定地点

　　五：验收方法

　　货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验，最终质量以甲方验收合格为准。安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字为准。在未征得甲方书面同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主辅材料的品牌、型号等及安装工艺，负否则甲方有权向乙方收取合同金额25%的违约金，并由乙方无偿调换回原来主辅材料的品牌、型号等及安装工艺。

　　六：安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派有相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的`安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七：付款方式

　　1、签订合同时支付合同总价的30%作为订金，即人民币(大写)元(元);

　　2、设备到达现场支付合同总价的20%，即人民币(大写)元(元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同总价的45%，即(人民币)元(元);

　　4、余款5%作为质保金，保修期到期后7天内无息返还;

　　5.、每次付款前乙方必须提供符合甲方所在地税务要求的发票，支付到95%时提供全额发票。

　　八：合同总金额

　　合同总金额人民币(大写)元(元);

　　九：违约责任

　　乙方未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按1000元∕天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。甲方应按合同约定期限支付乙方工程及设备等款项，若逾期支付，甲方按1000元∕天向乙方支付违约金。若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十：质量保证期

　　质量保证期：从验收合格之日起24个月。乙方在接到甲方书面或者电话等其他通知后1个小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。保修期内由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。保修期满，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一：公证费由提出一方承担。

　　十二：解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第种方式解决。

　　1、向仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地人民法院起诉。

　　十三：其他约定条款

　　十四：本合同壹式肆份，双方各持贰份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调安装合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证XXX空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　1.安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的.，由乙方负全部责任。

　　3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6.乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7.乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8.乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9.乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10.乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13.乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 20xx年X月XX日

空调安装合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证 空调安装工程的工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头教育，甲方现场负责人为 （口头教育后。甲方无相关责任），其教育的主要内容为与安装有关联的注意事项。

　　第二条 乙方责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的.机械、设备、工具、材料，并负责xx安装人员的带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的和治安教育，严格按照国家相关操作规程安装，做好防范措施，做到文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好警械和防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式两份

　　甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装合同9

　　发包单位：_________________________________（以下简称甲方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：________（以下简称乙方）

　　联系电话：_____________________

　　单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称________规格型号________单位________数量________

　　2、安装工程概况：

　　（1）工程地点及面积：________；

　　（2）工程造价：￥________元；

　　（3）开工日期：20xx年________月________日；

　　（4）竣工日期：20xx年________月________日；

　　（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、20xx年________月________日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、20xx年________月________日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、20xx年________月________日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写：________）；

　　（1）合同签定后，甲方支付乙方（第一期工程款）人民币（占合同总金额的_________%）__________________元（大写：________）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币（占合同总金额的________%）__________________元（大写：________）；

　　（3）工程尾款（占合同总金额的________%）元（大写：_______________________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的`除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1、自验收之日起，工程保修期为壹年（由大森林林制冷提供）。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文

　　本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件：

　　发包方（甲方）：________

　　承包方（乙方）：________

　　地址：________

　　地址：________

　　邮编：________

　　邮编：________

　　代表人：________

　　代表人：________

　　电话：________

　　电话________

　　传真：________

　　传真：________

空调安装合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的.损失由乙方承担。

　　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。

　　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　　11、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　地址：

　　地址：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

空调安装合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条 甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条 乙方安全责任

　　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8．乙方进场后要服从甲方的'指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装合同12

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的'制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

空调安装合同13

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方（需方）

　　乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的`运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点：______。

　　五、产品安装调试：____________。

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：______。甲方付款逾期十日视为违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　详细签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

空调安装合同14

　　1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。

　　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。

　　3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。

　　4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的'返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

　　5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　　6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。

　　7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　　8、公司会扣留 5% 的工程保质金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。

　　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　　工 程 名 称:

　　责任人签名: 日期

空调安装合同15

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　为了保证______________区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条：甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为___________（口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　　第二条：乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　5、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　6、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　7。乙方进场后要服从甲方的'指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　8。乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　9。乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高

　　空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　　10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　　第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：______________乙方（签字）：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：______________

　　日期：_______年____月____日

【空调安装合同】相关文章：

空调安装合同03-05

空调安装合同【经典】07-05

空调安装合同04-21

空调安装合同05-19

（实用）空调安装合同05-19

空调安装合同（优）05-19

空调安装合同（热门）05-28

（荐）空调安装合同07-04

空调安装合同【热】07-05

[优]空调安装合同07-06