挂靠合同

时间：2024-07-10 16:03:34 合同我要投稿

挂靠合同[热]

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的挂靠合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

挂靠合同[热]

挂靠合同1

　　甲方：xx置业有限公司

　　乙方： (以下简称甲方、乙方)

　　经甲、已双方友好协商，乙方自愿挂靠甲方资质进行开发经营，为此签订本协议，双方共同遵守。

　　挂靠项目情况：

　　项目地点：

　　项目名称：

　　乙方挂靠甲方开发其土地，只向甲方缴纳挂靠费，及挂靠甲方的开发资质。甲方在北海新区办理分公司，专供乙方独立使用，营业执照及章印委托乙方管理使用，乙方自立个人账户，财务独立支配核算。甲方没有支配、买卖乙方土地和房地产的权利。开发经营期间的债权债务、费用及税金与甲方无关，由乙方全额承担。挂靠时间：从该项目的挂靠合同签订之日起到该项目的开发完成办理全部相关手续之日止。

　　乙方向甲方缴纳挂靠费整，签订合同前向甲方缴纳挂靠费整，每年交一次，分三年付清所有工程。若不按时缴纳挂靠费，乙方应承担所欠挂靠费(每天)5%的违约金。

　　乙方及其所聘请、雇佣的人员不属于甲方职工，不享受甲方职工待遇，与甲方不存在劳动用工关系。挂靠经营期间，乙方应依与政府之间的土地开发合同自负盈亏。

　　乙方在办理房地产开发建设手续、竣工验收、产权证办理、按揭贷款等事项中，甲方应积极配合乙方办理，乙方按合同经营情况下，因甲方不配合所造成的'一切经济损失，由甲方承担。

　　挂靠期间乙方从事其他项目的开发经营活动必须由甲方授权，报甲方审核，受甲方监督，在开发经营期间所出现的一切责任性事件(民事诉讼、经济纠纷、债务、债权、法律诉讼等)都由乙方承担。

　　本协议生效后即具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或解除，但若乙方在开发经营期间有违法违规行为，甲方可提前终止合同，并不负法律责任，其损失由乙方承担。

　　该项目开发完成后，经协商可继续挂靠，若不挂靠，乙方应交回挂靠期间的相关手续，双方终止本协议。

　　若因履行该协议发生纠纷，可协商解决，协商不成，可起诉到甲方所在的人民法院。

　　本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商后，签署补充协议，与本协议具有同等法律效力。

　　本协议一式四份，具有同等效力，并经双方签字盖章后生效。

　　甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

　　年月日

挂靠合同2

　　甲方(章)：________

　　代表人(签字)________

　　乙方(章)：________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，双方经友好协商，就_________车的租赁事宜达成一致意见，同意按下列条款签订本协议。

　　一、租赁数量：______辆。

　　二、车辆相关资料：

　　车辆型号：_________车架号：_________________车牌号：_______________制造厂家：__________________

　　出厂日期：_______________发动机号：______________

　　三、租赁期限：自________年____月____日开始，计划租赁至________年____月____日。租赁期自车辆进入承租方指定的接收地点，经验收合格后交付承租方之日起开始计算。

　　四、验收地点及方法

　　1、交车时间：________年____月____日

　　2、交车地点：__________________

　　3、验收方法：有关部门检查相关手续(行车证、车辆购置附加费、车辆保险、车辆年审验证及随车工具等)以及车辆的实际状况，出租方必须保证所出租的车辆手续齐全、状况良好。

　　五、租赁费用及结算方式

　　1、租赁价格：每月租赁费用人民币_________元，大写叁仟元整(此费用包括司机费用)。

　　2、结算方式：承租方在出租方车辆交付使用一个月后，付给出租方上一个月的租赁费，以后每一个月结算并付款一次，结算时应出具租赁业正规发票。

　　3、结算时不足一个月的'按天(日均租赁费月租费天)计算。

　　六、进出场及费用出租方负责车辆的正常年审费用、保险等国家规定的车辆本身必须具有的相关手续及行车证件，负责将车辆运送至承租方指定的接收地点，费用由出租方承担。租赁结束，由出租方负责将车辆开出现场。

　　七、燃料、动力及维修车辆在承租方使用期间所用的燃料(汽油、柴油)由承租方负责供给。车辆的正常维护、保养、修理、违章和交通事故的处理，以及所发生的费用由出租方全部承担。

　　八、汽车保管承租方对租赁车辆要妥善保管，如因承租方保管或驾驶不善造成车辆损坏及各种证件的丢失，由承租方按照保险公司的赔偿标准赔偿出租方。(此款项不包括自带、自驾车辆)

　　九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或报请郑州仲裁机关仲裁。

　　十、本合同一式四份，正副本各二份，双方各持正二份，副本二份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

挂靠合同3

　　甲方：

　　营业执照：

　　注册地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：职务：

　　乙方：

　　身份证号：

　　双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条合同目的：

　　为了有效利用资源，达到双方共赢的局面。经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

　　乙方挂靠甲方公司的主要目的是依托甲方公司的强大力量，利用甲方企业资质，顺利通过电教目录审查征定工作。

　　第二条甲方的基本权利和义务

　　权利：

　　(1)甲方向乙方收取乙方开取发票额的____%做为甲方的管理服务费。

　　(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。

　　义务：

　　(1)甲方在本协议生效之后，应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

　　(2)甲方在本协议生效之后，应向乙方提供经营所需的银行帐户和相关财务支持和票据支持。

　　(3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

　　第三条乙方的基本权利和义务

　　权利：

　　(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

　　(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

　　(3)充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

　　(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

　　(5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有，不受任何干涉。

　　义务：

　　(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。

　　(2)自主负责解决经营过程中发生的事件，相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责

　　(3)认真负责进行经营活动，确保质量和安全，对经营过程中因乙方原因发生的.质量问题

　　(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事

　　(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

　　(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围

　　第四条乙方在其经营过程中，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙共同商议。

　　第五条管理服务费支付方法

　　第六条联合声明

　　(1)甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。

　　(2)为了经营需要，甲方同意为乙方开独立银行资金帐户和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行帐户资料为：

　　开户公司：

　　开户行：

　　帐号：

　　甲方同意讲上述银行帐户交由乙方使用管理，同时声明该帐户一切资金均为乙方自带的挂靠经营资金，所以资金收益均为乙方经营所得，甲方不得主张任何权利。

　　(3)甲乙双方认同本合同为经济协作合同，一切争议为民事争议。

　　第七条纠纷解决方法

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按()项处理：

　　(1)由仲裁委员会仲裁。

　　(2)向人民法院起诉。

　　第八条其他事项

　　本合同以签订日期为生效日，有效期年，正本一式两份，甲、乙双方各一份，副本份，分送。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

挂靠合同4

　　服务者：(以下简称甲方)

　　经营者：(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方充分协商，就车辆挂靠经营服务的相关事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同期限

　　从_______年_______月_______日起到_______年_______月_______日止，合同期年。

　　二、联营车主基本情况

　　________________

　　三、联营车辆基本情况

　　________________

　　四、应缴纳的保险费用和服务费用

　　1、甲方有权要求乙方车辆参加必要的保险，若乙方不参加保险，一切经济损失和责任由乙方自行承担。

　　2、车辆保险费用：交强险元，车损险元，第三者责任险元，座位险元，货物险元，不计免赔元，盗抢险元，玻璃险元，自然损失险元，无过失责任险元，危险货物承运人责任险(货物险)元(第三者)元。

　　3、上述费用乙方交给甲方，由甲方代为交付，甲方办理上述费用的缴纳时，乙方须给甲方付元的代办服务费。

　　4、乙方向甲方一次性缴纳一年的风险保障基金元。

　　5、各项费用从月

　　五、甲方的权利和义务

　　1、有权要求乙方依法经营，按时缴纳合同规定的各项费用。

　　2、有权要求乙方服从运管、交通部门的'管理，保证安全行车。

　　3、有权要求乙方的车辆按交通、运管部门的规定，安装GPS，承担其费用。

　　4、若遇抢险、救灾等紧急运输任务时，乙方车辆须无条件服从调遣。

　　5、甲方向乙方提供相应的服务，为乙方代办营运手续和协助乙方处理交通事故等事宜，代收代缴保险费及其他应缴纳的费用，而费用均由乙方承担。

　　6、甲方为乙方提供配货服务，乙方须服从甲方调配。

　　7、甲方为乙方提供有偿的修理、仓储、信息服务，但给予优先和优惠。

　　8、乙方的车辆只是在甲方的名下经营，车辆的所有权归乙方。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

挂靠合同5

　　甲方：___________________

　　营业执照：___________________

　　注册地址：___________________

　　邮政编码：___________________

　　法定代表人：___________________

　　职务：___________________

　　乙方：___________________

　　身份证号：___________________

　　此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

　　第一条

　　合同目的

　　经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

　　第二条甲方的基本权利和义务

　　权利：

　　（１）甲方每年向乙方收取人民币___________________万元整，作为管理服务费。

　　（２）乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之。

　　（３）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

　　义务：

　　（１）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

　　（２）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

　　第三条

　　乙方的基本权利和义务

　　权利：

　　（１）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

　　（２）享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

　　（３）充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

　　（４）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

　　（５）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

　　义务：

　　（１）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

　　（２）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

　　（３）认真负责进行施工项目的'质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　（４）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

　　（５）按时足额向甲方缴纳管理服务费。

　　（６）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

　　第四条乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

　　第五条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。

　　第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

　　本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式三份，甲、乙双方各一份，相关主管单位一份。

　　甲方签字：___________________

　　乙方签字：___________________

　　甲方盖章：___________________

　　乙方盖章：___________________

　　___________________年___________________月___________________日

挂靠合同6

　　甲方：

　　乙方：(姓名)__________

　　(身份证号码 )

　　经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、户口挂靠的条件

　　凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因，经批准已落实苏州户口但暂无落户地，在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。

　　二、甲方根据乙方需要提供以下服务：

　　办理户口迁入、迁出手续。

　　办理身份证换、补手续。

　　提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。

　　三、乙方承担以下责任：

　　乙方户口挂靠期间应自觉遵守国家的法律、法规，遵守计划生育条例及户籍管理规定，并配合甲方做好户籍管理相关事宜。

　　乙方需向甲方提供正确的联系方法(如有变动，需及时通知甲方)。

　　联系电话：手机：

　　联系地址：邮编：

　　乙方在发生以下情况时，需及时至甲方办理户口迁出手续。

　　(1)乙方户口挂靠期满1年(自____年____月起)。

　　(2)乙方在办理结婚登记相关手续时。

　　(3)乙方已购置住房或已有新的落户地。

　　乙方遇特殊情况暂不能办理户口迁出手续的'，须同甲方另行协商解决。

　　四、由于乙方未能遵守本协议的条款，甲方有权中止协议。

　　五、自本协议中止日起一月内，乙方未与甲方联系且未办理相关手续的，甲方将不再出具任何证明材料。

　　六、根据苏州市物价局价服字(1998)205号文件规定，乙方须向甲方缴纳：挂靠户口管理费120元/次。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　办公地址：

　　邮政编码：

　　办公电话：

　　___________年________月________日

　　乙方签名：_______________________

　　___________年________月________日

挂靠合同7

　　甲方：有限公司

　　银行账号：

　　开户行名称：支行

　　乙方担保人：

　　乙方：

　　性别：

　　身份证号：

　　乙方与乙方担保人是关系，乙方因需在北京市享受医疗保险等待遇，特向甲方申请挂靠社会保险关系。

　　经友好协商，甲、乙双方自愿达成如下协议：

　　一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，标准为：元/月，该费用全部由乙方个人负担，乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。

　　二、乙方不去甲方上班，不提供实质劳动，甲乙双方不存在劳动关系，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。

　　三、乙方在此期间发生人身意外伤害等，应向第三方主张侵权索赔，甲方不提供乙方工伤待遇。

　　四、乙方的.联系地址、电话及手机如有变化，应在十日内书面通知甲方。

　　五、乙方应严格履行本协议，乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。

　　六、本协议书签署后生效，一式两份，甲乙双方各持有一份。

　　甲方：乙方：

　　乙方担保人：

　　日期：年月日日期：年月日

挂靠合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住所地：

　　联系电话：

　　甲乙双方本着自愿的原则，经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等的基础上，就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜，达成如下协议：

　　一、本协议属平等民事主体之间订立的协议，甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系，不受劳动合同法条款的约定和调整。

　　二、乙方为了享受社会保险所代来的福利，自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保，乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。

　　三、甲方在为乙方办理挂靠社保时，乙方应提前向甲方提供所需资料：身份证复印件、户口薄复印件（户主及本人页）、相片。

　　四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系，乙方不去甲方处上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇；乙方除因本协议目的.而使用甲方

　　名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。

　　五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，按当地政府每年度公示的基数为基准，该费用由乙方全额负担，乙方于本协议签订后3日内，最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用，否则造成乙方损失乙方自行承担。

　　六、由于乙方并不属于甲方的员工，乙方在甲方购买社保期间，乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　七、乙方在以甲方为参保单位期间，乙方在此期间发生人身意外伤害等，甲方不提供乙方工伤待遇，如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响，其责任和后果乙方全部承担。

　　八、乙方在以甲方为参保单位期间，若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月，甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责，与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续，而推向社会化管理办理退休，并由乙方自行办理退休手续，甲方不承担任何责任与费用。

　　九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任，未经甲方的同意，乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息，否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。

　　十、乙方应严格履行本协议，如有违反，一切责任由乙方全部负担。

　　十一、本协议未尽事宜，可通过友好协商解决。

　　十二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章（指模）及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：____年___月___日

挂靠合同9

　　甲方(委托方)：

　　乙方(承包方)：

　　为确保甲方与建设单位签订的工程工作项目《建设工程施工合同》全面、按期、保质完成，明确甲乙双方的权利义务，依据国家相关法律、法规，双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同，以资共同遵照执行。

　　第一条授权委托

　　甲方将本公司与建设单位签订的工程《建设工程施工合同》全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人，代表甲方同建设单位全面履行。

　　第二条承包原则

　　严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针，保证工期按时完成，遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行，确保《建设工程承包合同》各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的，甲方有权随时解除本合同。

　　第三条委托承包工程项目情况

　　1、工程名称：_____。

　　2、结构类型：框架结构。

　　3、建筑面积：_____m2

　　4、工程总价(合同价款)：约_____万元大写：_____

　　6、质量要求：见甲方与建设单位签订的合同

　　7、合同工期：见甲方与建设单位签订的合同

　　8、承包范围：见甲方与建设单位签订的合同

　　9、结算方式：见甲方与建设单位签订的合同

　　第四条承包方式

　　乙方按工程总造价的2%上缴给甲方，作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后，无上述现象发生，甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担，详见第六条第1款。

　　第五条乙方承包义务

　　乙方保证完成以下承包指标：

　　1、工期：开工日期以甲方通知为准

　　2、工程质量标准：见甲方与建设单位签订的合同

　　3、工程施工期间，乙方依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款，代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议，乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的，以双方签订的补充协议为最终责任依据。

　　4、安全、文明施工要求：依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》及建设单位工程管理细则。

　　5、技术档案与合同有关的经济整理与移交：为了完善工程技术资料，乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作，由乙方完成，乙方必须按时报送所需要送检的试验报告，如逾期不报或试验报告达不到标准要求的，所发生的一切费用由乙方承担。

　　6、工程债权、债务的清理：该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理，该工程的所有债务由乙方负责偿还。

　　第六条、管理费上交及税费缴纳

　　1、乙方应缴纳的费用：

　　①项目管理费：2%;

　　②税金：工程总价的5.365%(税金如乙方缴纳，甲方不扣除),其中：地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;

　　2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的工程进度款支付比例，必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款，进入甲方指定的专用帐户：开户行户名：，开户行为：，帐号为：_____，甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后，其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。

　　3、税金的缴纳：乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。

　　4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次，如乙方不能按要求完成，工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。

　　第七条、甲方的权利和义务

　　1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况。

　　2、负责检查项目部的'经营过程，严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督，检查各项技术方案的归档及报送，对不按时报送的项目，按规定给一定的经济制裁。

　　3、项目完工后，通过五方认证，无安全事故、无质量隐患，质量达到合格，按国家质量保修规定进行结算。

　　4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权，保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。

　　5、乙方如果签订劳务分包合同，甲方积极配合给予盖章。

　　6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。

　　第八条、乙方的权利和义务

　　1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标，进行自主经营管理，确保上交，全面履行《建设工程施工合同》各项义务。

　　2、按规定建立健全各种原始记录，向甲方报送有关报表。

　　3、实行安全生产，加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故，应当立即向甲方书面报告，由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。

　　4、乙方未经甲方同意，不得擅自以甲方的名义对外签订合同，禁止将本工程转包，如发生转包，甲方可随时与乙方解除本合同，同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后，建设方罚款，甲方有权追究一切责任，并赔偿甲方的经济损失。

　　5、严格管理工程技术、经济资料，做好施工过程中的变更签证和技术核定工作，按要求组织施工，并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。

　　6、乙方在履行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》时，有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的，必须事先得到甲方的同意，否则，甲方有权向乙方全额追偿损失。

　　7、不得拖欠农民工工资，乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制，在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后，方可支付下一期劳务费，以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资，甲方有权从工程进度款中直接拨付，乙方无条件配合。

　　8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的，由甲方出具，其后果、费用均由乙方负责。

　　9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用，由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用，甲方有权从工程款中直接拨付，乙方无条件配合。

　　10、甲方积极配合乙方完成招投标工作，所发生的费用均由乙方承担。

　　11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费，与甲方无关。

　　12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成，甲方配合。

　　第九条有下列情形之一，甲方有权解除合同，并且乙方承担相应违约责任。

　　1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费，经甲方通知后仍然不上交的。

　　2、乙方未按约向甲方交纳保证金。

　　3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款，经甲方通知后拒不改正，并拒不按比例向甲方交纳管理费。

　　4、乙方擅自将本工程转包或分包。

　　5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。

　　6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。

　　第十条违约责任

　　1、双方严格履行合同约定的权利、义务，如单方违约，造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用，并处罚相应金额10%的罚款。

　　2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的，或经甲方指正拒绝整改的，甲方应追究乙方责任，情节严重者解除本合同，罢免乙方的项目经理职务。

　　3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务，由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。

　　第十一条工程印鉴的刻制和使用

　　甲方提供给乙方的项目技术专用章，由甲方备案，乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用，不得用于对外任何经济合同，否则追究乙方法律责任，乙方需加强对印鉴的管理，专人保管，并做好每次的用章登记管理，以供甲方备查，如发现乙方违规使用，甲方有权随时收回印鉴。

　　第十二条争议的解决

　　双方约定：如本合同在履行中双方发生争议时，由双方协商解决，并就协商结果订立补充协议，本合同具有同等法律效力。协商不成的，通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十三条：合同生效条件

　　本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，自双方签字盖章、保证金交纳后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

挂靠合同10

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　根据根椐《句容市人事代理实施意见》[市政府句政发〔20__〕71号通知转发]，甲方受乙方委托保管丙方的人事关系及人事档案，三方订立合同如下：

　　一、委托保管期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　二、委托保管期间，丙方的工资福利、病残伤亡等事宜，由乙方与丙方以合同协议确定。乙方与丙方应按规定缴纳丙方的'养老、失业、医疗等保险以及住房公积金。

　　三、委托保管期间，被代管人个人身份不变。有关工龄计算、转正定级、档案工资调整、申报专业技术职务、年报统计、出国（境）政审及失业、养老保险等事宜，由甲方依据有关规定办理。

　　四、甲方与丙方不存在隶属关系。丙方的一切法律行为甲方概不负责。

　　五、委托保管期间，丙方新的档案材料，乙方应及时转交甲方审核，并存入丙方档案。

　　六、委托保管期间，如乙方或丙方中止本合同，应事先征得对方同意，并书面通知甲方办理中止合同手续。

　　七、委托保管期满，本合同即中止执行。乙方、丙方需及时办理丙方的人事关系及档案的转出或重新委托代管手续。否则，甲方不再保留丙方人事关系。

　　八、管理费标准按省、市有关部门的规定执行。

　　九、合同自三方签章后生效。未尽事宜另行商定。

　　本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方（盖章）_____

　　乙方（盖章）_____

　　丙方（盖章）

　　年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

挂靠合同11

　　房地产估价师挂靠合同（协议）

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人：电话：

　　乙方：

　　身份证号码：电话：

　　经双方友好协商，为壮大甲方技术队伍，乙方同意将本人获得的注册房地产评估师资格提供给甲方用于办理房地产评估机构，双方达成以下协议：

　　一、挂靠时间、方式、费用

　　1、挂靠时间从年月日至年月日，为期壹年。

　　2、挂靠方式为乙方将自己的注册房地产评估师资格证提供给甲方用于办理房地产评估机构，由甲方代为保管和续费。

　　3、年挂靠费用为人民币壹万伍仟元整。

　　二、双方权利与义务

　　1、协议有效期内，甲方有权使用乙方的注册资格证申报甲方公司的企业资质及年检，办理乙方证书变更注册、续期注册、执业年检、工作业绩资料申报、继续教育、业务培训等相关手续，并承担其中的一切费用。

　　2、甲方使用乙方的执业证书期间，不得涂改，倒卖，出租，或者其他形式非法转让注册证书、执业印章以及其他法律规定规章禁止的其他行为。

　　3、协议有效期内，甲方负责乙方每年的继续教育报名及学习费用；必须乙方本人到场学习的，往返差旅食宿费由甲方负责。

　　4、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关资料。执业证件待合同期结束后返还。

　　5、协议有效期内，甲方办理资质年检及建设行政主管部门检查等工作时，如需要乙方配合，应提前5天通知乙方，并承担乙方为此所产生的一切费用。

　　6、甲方负责办理注册手续，如注册不成功，甲方5日内应及时将收到的'证书等原件返还乙方。乙方按100元/天计算赔偿费用后（日期按合同签订日起至甲方正式通知乙方止计算），余下金额退还给甲方。

　　7、在合同期内，未经甲方同意，乙方不得变更证书信息，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为。

　　8、协议合同期内，乙方不得擅自以甲方名义开展工作，不得损害甲方利益。

　　三、证书及印章保管

　　完成注册后，乙方同意将证书原件和印章交由甲方管理至合同期结束，甲方应妥善加以保管。

　　四、协议书解除

　　1，合同期满前两个月如果甲乙达成协议不续签，甲方应在合同期满一个月前通知乙方解约，并无条件为乙

　　方办理变更到新单位注册所需的应由甲方提供的所有资料手续，并邮寄给乙方。如果乙方不邮寄或因主管部门必须乙方到达甲方所在地转出，乙方往返差旅食宿费由甲方负责，同时还应返还乙方留存在甲方处的所有证明文件（注册证书、继续教育证等），不得无故拖延和继续使用，否则一切后果由甲方承担。

　　2、在下列情况下，乙方有权提前解除协议：

　　（1）甲方不能按期支付工资；

　　（2）注册不成功；

　　（3）甲方有其它违约行为。

　　五、违约责任

　　1、甲方不能按时支付乙方聘用工资的，乙方有权提前解除协议，甲方应无条件为乙方办理变更所需的一切手续。

　　2、如果双方协商同意解除协议，或协议期满、双方又没有续签协议的，因甲方原因造成乙方无法变更注册的，视为甲方故意刁难,在聘用期满后无法将资格注销或变更注册到其他公司的，甲方应向乙方支付违约金，违约金额按人民币100元/日计算，至甲方出具相关资格注销或变更注册资料为止。

　　3、由于甲方原因造成乙方的资格证、职称证、印章、注册证丢失或吊销；甲方赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：

　　（1）资格证、注册证、印章丢失，甲方应负责为乙方补办；不耽误乙方正常注册，否则自对乙方产生影响之日至证书补办交付乙方之日，甲方按100元/日的标准支付乙方违约金。甲方应负责配合乙方补办且承担所有费用（包括但不限于差旅费、餐费、住宿费、误工费等）；

　　（2）毕业证书和执业证书因甲方原因丢失或损毁，由甲方负责，乙方补办的费用由甲方承担；

　　（3）乙方执业证书被吊销，甲方一次性赔偿乙方贰拾万元整。

　　4，乙方必须在本协议期满后，才可以同甲方协商转注，如提前解聘，须赔付甲方违约金人民币叁万圆整。

　　5、甲方必须在本协议期满后，才可以同乙方协商解聘，如提前解聘，须赔付乙方违约金叁万圆整。

　　6、乙方虽为注册在职，但不坐班，但应配合甲方相关年检签字报告数量要求及相关检查必需到现场的事情(甲方须提前三天通知乙方,费用由甲方支付)。

　　7、乙方如果没能及时提供资料或提供资料不符合要求或其他原因的，导致甲方不能成立公司和注册成功的，乙方及时退还甲方所付金额。

　　六、本协议条款货币形式均为人民币。本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均有甲方承担。

　　七、聘用合同期满前一个月，双方有意签订续聘协议，具体条件由双方另行商议，格式可采用本协议。

　　八、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。自双方签字、盖章即生效。均按国家有关法律法规规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。

　　九、争议的解决方式：原则上双方协商解决，协商不成时约定由劳动仲裁委员会仲裁。

　　甲方代表人：（签字）乙方：（签字）

　　甲方盖章：

　电话：电话：

　签订日期：年月日签订日期：年月日

挂靠合同12

　　甲方：___公司

　　乙方：

　　公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成合同如下：

　　一、公司承包给甲方经营，自____年__月__日止，共计___年。

　　二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

　　三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方承担赔偿责任。

　　四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营)，经营人员和所有的'财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

　　五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

　　六、本合同生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

　　七、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后即生效。

　　九、本合同如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

　　十、本合同一式二份，甲方双方各执二份。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

挂靠合同13

　　甲方：_________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________(以下简称乙方)

　　甲乙双方就工程项目合作事宜达成以下共识，特订立以下条款，以资共同信守.

　　合作方式一

　　1.甲方挂靠乙方工程资质，按项目总造价的一个点向乙方交纳管理费用，

　　挂靠公司资质合同。

　　2.乙方在收到各项工程款项三日内把所有费用用转至乙方指定账号不得有误。

　　3.乙方自身需保证账户安全，不得以任何理由挪用甲方工程款项。

　　合作方式二：_________________

　　1.甲方接单签约交于乙方施工，甲乙双方各收取施工项目利润的50%，

　　2.乙方第一次收到预付款项，甲方提取所有利润的30%。

　　3.乙方第二次收到工程款项，甲方收取所得利润的.70%。自此甲方在此项目中应得利润(即项目总利润的50%)全部收取完毕。

　　4.乙方需保证施工人员的人生安全，项目的工程的质量合格，按施工协议如期完成施工任务。

　　5.如乙方未按照施工协议执行各项施工要求，由此带来的施工人员人生安全问题，工程质量问题，工程进度问题，资金安全问题由乙方全权负责，与甲方无关。以上问题甲乙双方协商无果将通过法律途径上诉乙方签约公司全权承担责任。

　　甲方签字：_________________乙方签字：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

挂靠合同14

　　甲方（店主）：________身份证号码：________电话：________

　　乙方（药师）：________身份证号码：________电话：________

　　甲方因经营药店需要，使用乙方执业药师执业证书的挂靠，经双方友好协商一致同意，签订协议，并共同遵守下列条款。

　　一、使用年限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止，协议期满即自动终止，双方要续签协议，可提前二个月互相协商，同等条件下优先继续合作。

　　二、甲乙双方合作期间，自协议签订之日起甲方按每月元（大写：元）人民币向乙方支付挂靠费并于当月一次付清。

　　三、自本协议签订之日，乙方将相关注册证件及相关资料交予甲方经办人，甲方在确认无误后出示收条给乙方。甲方应尽快办理相关注册手续，如需乙方配合，应提前与乙方协商，方便乙方安排时间，如因此产生费用（因注册需要所发生的差旅费、住宿费、考试培训费等）由甲方承担。

　　四、在协议期内，乙方必须按规定接受执业药师注册期所必需的培训和继续教育，修满规定的学分，由此产生的费用由甲方承担，实报实销（包括差旅费、住宿费、培训费及体检费等）。甲方在认证和各项检查期间如需乙方到店配合，应提前7天通知乙方，以便乙方协调时间，由此产生的费用由甲方承担。

　　五、甲方应妥善保管乙方执业注册证书，若有损坏或遗失，甲方应及时负责补办并承担所有的费用。

　　六、甲方应遵规守法地经营，在协议期内甲方经营过程中，乙方只提供执业药师执业证书，发生的一切违法违规责任、处罚均与乙方无关。如因甲方原因导致乙方的被处罚甚至吊销执业药师执业证书，甲方自愿承担乙方的经济赔偿损失费计伍万元整。不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部责任应由甲方承担。乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司办证、企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件用作甲方的法定负责人及其他用途；否则，由此出现的责任均由甲方承担。

　　七、协议期满后如单方要求解除协议，甲方应提前一个月出具与乙方的解聘证明等有关转注册证明，方便乙方办理转注的手续，并返还乙方留存在甲方处的`所有证明文件，不得以任何理由扣押乙方所有的证件材料。

　　八、甲方需维护乙方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件则乙方有权追究甲方法律责任，甲方需对乙方进行相关经济及损失赔偿。

　　九、甲乙双方如有一方违约，另一方有权解除协议。

　　十、未尽事宜，甲乙双方本着平等互利的原则协商解决。本协议经双方签字后生效，一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字：________乙方签字：________

　　日期：_____________日期：_____________

挂靠合同15

　　甲方：_______________公司

　　乙方：_________________

　　此合同本着公平、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与_____公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

　　2、工程地点：_____第_____号地块

　　3、工程内容：_______部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

　　三、合同价额：___万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费____万元

　　四、甲方的基本权利与义务

　　权利：

　　1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以_____公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

　　2、如果乙方需要甲方提供发票，税费由乙方负责缴纳。

　　3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害

　　4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

　　义务：

　　1、甲方在本协议生效后，应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

　　2、如业主不能及时支付劳务工人工资的，甲方有义务协助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

　　3、对乙方提出在合理要求，尽可能提供好服务

　　4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

　　五、乙方的权利与义务

　　权利：

　　1、有权决定乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任

　　2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员

　　4、实行内部独立核算、自负盈亏。

　　5、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉

　　义务：

　　1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

　　2、乙方农民工工资必须到甲方账户，并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方

　　3、乙方负责解决施工过程中发生的事件，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

　　4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

　　5、认真负责进行施工项目的质量和安全，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不承担一切责任。

　　6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督；如果不为工人买保险，则工人不得上岗，如果本工程工地上发生的一切安全事故，一切责任与甲方无关。

　　7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

　　8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

　　9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方提供帮助时，乙方应支付有关的费用。

　　乙方责任

　　1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工，进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或安全教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

　　2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任，全部由乙方承担。

　　3、甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方承担的'责任由乙方承担。如甲方与_______因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方承担赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

　　4、乙方不得与_______串通迫使解除甲方与_______签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

　　5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

　　6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

　　7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与，工程价格结算资料应提供一份给甲方。

　　8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行，乙方应当按所做工程量结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

　　9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　六、本合同签字盖章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份

　　甲方：_______

　　法定代表人：___________

　　乙方代表人：___________