安全合同书

时间：2024-07-20 17:51:23 合同我要投稿

[经典]安全合同书

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的安全合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

[经典]安全合同书

安全合同书1

　一、甲方（安全责任人）

　　姓名：__________________ 职称：__________________

　　单位：__________________ 联系方式：__________________

　　二、乙方（委托单位或个人）

　　姓名/名称：__________________ 联系方式：__________________

　　三、安全责任的范围

　　1. 甲方必须严格遵守国家法律法规和安全条例，并保证不会对乙方或其员工的人身财产造成任何损失。

　　2. 甲方必须遵守乙方的安全管理规定和工作安排，协助乙方开展安全管理工作。

　　3. 甲方必须在开始工作前了解作业现场的安全状况，认真阅读乙方的安全规定和有关信息，并严格按照要求进行。

　　4. 甲方必须掌握本职工作中涉及到的.安全危险源及其预防措施，做到事前预防、事中发现、事后处理。

　　5. 甲方必须认真履行工作职责，协助乙方监督、检查现场的安全管理，及时报告隐患和问题，保持通讯畅通。

　　6. 如发生安全事故，则由甲方及时组织救援和处理，并立即向乙方领导汇报，并积极配合乙方开展调查工作。

　　四、赔偿责任

　　1. 如因甲方的疏忽、疏忽大意或违反职责规定，导致乙方或其员工的伤亡或财产损失，甲方应承担赔偿责任。

　　2. 甲方的赔偿责任不仅包括事故造成的直接经济损失，还包括因事故引发的相应后果带来的损失及其他各种费用。

　　3. 甲方对于乙方因事故造成的工作、生产、经营受到的损失，也应承担相应赔偿责任。

　　4. 如因甲方的疏忽、疏忽大意或违反职责规定，导致重大事故，则甲方需承担相应的行政和刑事责任。

　　五、违约责任

　　1.如甲方未按约定的安全责任范围和标准履行职责或者在履职过程中违反乙方的安全管理规定，导致乙方或其员工的伤亡或财产损失的，甲方将承担违约责任。

　　2.鉴于甲方的安全责任与乙方员工的生命财产保护直接相关，如甲方不能履行相应责任，则乙方有权按协议要求解除合同。

　　六、期限和解除

　　1.本合同有效期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，双方应在期满前通过书面协商决定是否续签合同。

　　2.如甲方未能履行安全职责，未以充分的措施防止和减少安全事故的发生，或者因为违约导致乙方或其员工的人身财产受到损失，乙方有权随时终止本合同。

　　七、适用法律和争议解决

　　1.本合同适用中华人民共和国法律。

　　2.如因本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，应向双方所在地人民法院诉讼解决。

　　八、附则

　　1.本合同未尽事宜，由双方另行协商，签署书面协议后方可实施。

　　2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方（安全责任人）：_______________（签名）

　　乙方（委托单位或个人）：_______________（签名）

　　日期：______________________

安全合同书2

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产、人人有责，特签订本合同书。

　　一、工程概况：

　　1，工程名称：

　　蕲春县四好农村公路及安防工程项目

　　2，工程范围：甲方委托乙方对

　　3，工程地点：

　　二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的`安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

　　三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签订安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　四、为保证施工安全管理及安全责任落实，乙方必须明确现场管理人员：

　　乙方项目负责人联系电话乙方现场安全责任人联系电话

　　五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用。一般施工员进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋及赤膊上班；机械操作人员必须持证上岗，严禁使用无证、无设备操作技术的人员操作打桩机、挖掘机、运输车及其他机械；施工现场必须在入口和出口处设置路段施工车辆慢行警示牌、机械施工区域必须设置警示牌和安全防护桩，隔离行人、车辆与施工作业区人员和机械的接触；对于危险路段、急转弯路段需设置警示连线三角旗，把危险区域隔离开来，最大限度的保证行人及车辆的安全；现场施工必须有专人负责施工安全，随时保持警惕，严防安全漏洞；所有施工人员必须戴安全帽、穿反光背心；以上若有违反，全部责任均由乙方承担。

　　七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

　　八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责（注：本则适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故。）

　　九、在施工期间，由于乙方管理不严对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

　　十、在施工期间，乙方人员等其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

　　十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方拒绝负责。

　　十二、本合同书一式两份，甲乙双方各一份作为工程承包合同附件。

　　十三、若有新增内容条款作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

　　签订日期：年月日签订地点：

安全合同书3

　　甲方：_____________

　　地址：_____________

　　乙方：_____________

　　地址：_____________

　　为确保______电气化铁路线路区段内捆绑、加固作业安全及人身安全，明确双方的安全责任、权利和义务，经双方共同协商，特制定如下补充协议。

　　第一条甲乙双方基本情况

　　第二条甲方人员及劳动防护用品设置

　　1．驻站联络员：__________名。

　　2．安全防护员：__________名。

　　3．安全管理员（由作业队队长兼任）：__________名。

　　4．对讲机：__________台，驻站联络员、安全防护员、安全管理员各__________台。

　　5．绝缘用品：参与作业人员必须配备绝缘靴、绝缘服及绝缘帽。

　　第三条甲方安全责任

　　1．甲方管理人员根据发运货物的需要，有权向乙方下达捆绑加固服务任务，并进行监督。

　　2．甲方驻站联络员要严格执行《呼和浩特铁路局电气化铁路区段货装作业安全办法（试行）》有关规定，与车站联系确认作业时间、股道后，方可开始作业。

　　3．甲方管理人员必须在距车列两端20米处设置符合规定标准的安全警示标志，必须执行先防护、后作业的要求，装卸作业必须在安全警示标志之间的区段内进行。

　　4．乙方作业人员到达作业场地，开始作业前，甲方驻站联络人员和安全防护员员必须确认作业股道正确、作业车辆在安全作业标志内侧，方可开始作业。作业结束，必须确认所有人员、工具及装卸设备均已离开危险区域后，防护信号已撤除后，方可通知车站作业完毕。

　　5．甲方管理人员如遇雨、雪、雾天气必须进行接触网停电装卸作业，发现接触网设备异常，应立即停止装卸作业，并及时上报。

　　6．甲方有对乙方进行铁路安全常识宣传的义务。

　　7．对乙方现场作业中涉及安全、服务质量、装卸管理的各类违反规章、规定的问题，有制止、指挥的权利。

　　第四条乙方安全责任

　　1．乙方作业人员要严格按照《铁路装卸作业安全技术管理规则》、《铁路装卸作业标准》等铁路规章制度和本协议确定的作业地点、范围进行捆绑、加固作业，确保铁路行车安全和作业安全。

　　2．乙方作业人员严禁未经电气化安全培训或考试不合格人员进入电气化站场作业。

　　3．乙方作业人员严禁作业人员未得到通知，擅自进入站场。

　　4．乙方作业人员严禁私自带长大工具进入站场，捆绑加固、调整车门等作业工具，必须经装卸负责人审核后方可使用。

　　5．严禁乙方作业人员越区作业，必须在指定区域内作业，不得在站场内随意走动。

　　6．严禁乙方作业人员在车列两端未采取安全防护措施而进行作业。

　　7．乙方作业人员在带电的接触网下，严禁爬上车辆顶部作业，严禁向上投抛篷布绳索、绳网，严禁用竹杆等物测量货物装载高度、宽度，严禁用水流冲刷车辆。

　　8．乙方装卸工组在通过电气化铁路道口或进入带电接触网区域时，所携带的长型工具（如铁锹、撬棍、推拉杆等）一律保持水平状态；起重机臂杆、装载机铲斗、叉车门架等距接触网均不得小于2m，驾驶室外禁止坐人或站人。

　　9．在接触网不停电的`条件下进行装卸作业时，乙方作业人员、工具及装卸设备与接触网的带电部分需保持2m以上的距离，并派人监护，必要时应在车上安装安全防护网。

　　第五条事故应急处置措施

　　1．一旦发生人身伤亡事故，现场作业人员应立即报告现场负责人，现场负责人必须立即判断事故情况，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。遇有人员伤亡时，以及时救治为原则，实施对受伤人员的应急救治，立即通知120急救中心救护。同时，向公司安监部门和公司领导汇报。

　　2．人员发生触电立即将触电者脱离电源。

　　（1）关闭电源开关。一是立即通知车站断电；二是带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关；三是抛掷裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

　　（2）低压触电时，可采取切断电线、挑开电源线、拉开触电者等方法，使触电者脱离电源。

　　（3）对触电者现场进行紧急心肺复苏救治并及时送至医院进行抢救。

　　第六条违约责任

　　1．由于乙方责任造成铁路行车或货运事故、路风事件等有损铁路和甲方声誉问题以及有违反法律法规行为时，甲方有权解除本协议并扣除向乙方支付的捆绑、加固作业费，情节严重的，移交铁路公安部门进行处理。

　　2．捆绑、加固作业中途乙方有故意捣乱和违反本协议规定事项的，甲方有权扣除乙方劳动产生装卸费总额的50%；有中途弃岗的人员，甲方有权扣除该人员本次作业所得劳动报酬。

　　3．在现场酒后作业，甲方有权终止乙方作业。

　　4．因乙方违章作业、不按规定操作等原因造成人员受伤，甲方不予支付其受伤产生的任何费用。

　　第七条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、协调解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　第八条本协议经双方签字盖章后生效。

　　第九条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：_____________ 乙方：_______________

　　法定代表人：_______ 法定代表人：_________

　　地址：_____________ 地址：_______________

　　电话：_____________ 电话：_______________

　　日期：_____________ 日期：_______________

安全合同书4

　　合同编号：_____________

　　甲方(发包人)：_________ 乙方(承包人)：_________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________ 联系电话：_______________

　　丙方(监理人)：_________

　　法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________

　　为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。

　　在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

　　一、管理目标

　　1.杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

　　2.重伤频率控制在____以下，负伤频率控制在____以下；

　　3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到____%，杜绝现场重大隐患的出现；

　　4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到____%；

　　5.不发生重大中毒事故以及群发性的传染病；

　　6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地；

　　7.确保发包人和监理人零事故的目标；

　　8.单列的____%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。

　　二、安全施工要求

　　1.承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　2.承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

　　3.承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

　　4.承包人必须执行下列安全管理制度：

　　4.1安全技术方案报批制度：承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

　　4.2承包人必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　4.3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

　　4.3.1承包人项目经理、技术负责人及安全管理人员必须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可组织施工。

　　4.3.2承包人的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加有关部门组织的安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗。

　　4.3.3承包人工人入场一律接受三级安全教育，方准进入现场施工，如果承包方的人员需要变动，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

　　4.3.4承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

　　4.3.5承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。

　　4.3.6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

　　4.4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度：

　　4.4.1承包人必须虚心接受发包人和监理人以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由承包人承担。

　　4.4.2承包人必须按照发包人和监理人的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

　　4.4.3承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　4.5承包人必须严格执行检查整改消项制度。

　　4.6承包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

　　4.6.1承包人自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

　　4.6.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报发包人和监理人有关部门验收，合格后方可使用。

　　4.6.3承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收；承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

　　4.7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

　　4.8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

　　4.9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

　　4.10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

　　4.11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

　　4.11.1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

　　4.11.2如果发生因工伤亡事故，承包人应在1小时内，以最快捷的'方式通知发包人和监理人的主管领导，向其报告事故的详情。由发包人和监理人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，发包人和监理人为抢救提供必要条件。

　　4.11.3承包人要积极配合发包人和监理人及上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因承包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由承包人承担。

　　4.11.4承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

　　4.11.5如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。

　　4.12承包人必须执行安全工作奖罚制度：承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

　　4.13承包人必须执行安全防范制度：

　　4.13.1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责。

　　4.13.2承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

　　4.13.3承包人在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。

　　4.13.4夜间施工现场，承包人必须按施工要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备。

　　4.13.5发包人和监理人有权要求立刻撤走现场内的任何承包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有发包人和监理人的书面同意。

　　4.13.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

　　4.13.7对不符合安全规定的，发包人和监理人安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

　　4.13.8凡重要劳动防护用品，必须购买国家正规厂家的产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。

　　4.13.9承包人应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。

　　4.13.10承包人应在合同签约后____天内，呈送安全施工管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例及防洪渡汛方案，以报发包人和监理人批准，但此批准并不减轻承包人的安全责任。

　　4.13.11已获批准的安全管理方案及条例的副本，由承包人编制并且分发至所有承包人施工的工作场所，发包人和监理人指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由承包人决定。

　　4.13.12承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

　　三、安全责任

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

　　四、消防保卫工作要求

　　1.必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

　　2.本工程特别要注意森林消防安全，必须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。

　　承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。

　　五、现场文明施工及其人员行为的管理

　　1.承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

　　2.承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

　　3.承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

　　4.承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

　　5.承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

　　6.承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

　　六、安全保证金

　　本工程安全保证金按合同金额的____%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

　　七、争议的处理

　　当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

　　八、合约书的份数

　　本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。

　　九、有效期

　　自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

　　甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)________________

　　授权代理人(签字)：_______ 授权代理人(签字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　联系电话：_________________ 联系电话：__________________

　　开户银行：_________________ 开户银行：__________________

　　账号：_____________________ 账号：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　签订地点：__________________ 签订地点：_________________

　　丙方(盖章)：_____________

　　授权代理人(签字)：_______

　　住址：_____________________

　　联系电话：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_____________________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________________

安全合同书5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证电气化铁路以及交跨电力线路(电缆)安全运行，根据国家有关法规、铁路、电力有关标准，经甲乙双方协商，签订本安全互保协议。

　　一、双方职责

　　1.甲方应将电气化铁路上跨电力线路巡视纳入日常巡视工作，并做好恶劣天气下的设备巡视，当发现上跨电力线路危及铁路安全时应及时通知乙方。

　　2.甲方在交跨处进行设备维护和施工时，应保护乙方电力线路(电缆)，必要时通知乙方。

　　3.乙方应加强电气化铁路交跨的电力线路区段的巡视，对跨越处的.导地线、杆塔、金具、绝缘子、电缆端头等元件进行检查。恶劣天气下应组织特巡。当发现危及铁路安全的缺陷时应及时告知甲方。

　　4.甲乙双方应建立铁路、电力线路(电缆)交跨台账，便于双方掌握交跨信息，并每年底定期更新，见附件。

　　5.乙方在跨越处进行设备维护或施工时，应告知甲方，甲方应积极配合，必要时做好安全防护措施。

　　6.当跨越处发生断线、杆塔倾倒或安全距离不足等情况时，甲、乙双方应第一时间通知对方。乙方应尽快消除影响铁路通行的障碍，应急处置期间应互相做好配合工作。

　　二、互保联系方式

　　甲方联系人：

　　固定电话：

　　手机号码：

　　乙方联系人：

　　固定电话：

　　手机号码：

　　当甲、乙双方联系方式发生变化时应及时告知。

　　三、本协议一式四份，签字盖章后生效，甲乙双方各执两份。

　　甲方(章)

　　乙方(章)

　　法定代表人或委托代理人

　　(签字)：

　　签订时间：年月日

安全合同书6

　　合同编号：________________

　　立协双方：___

　　甲方：______________________ 乙方：______________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　联系电话：__________________ 联系电话：__________________

　　为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，按照安全生产有关法律法规的规定，明确本工程施工中双方安全生产管理的责任，确保施工安全，双方在签订项目责任书的同时，签订本协议。

　　一、承包工程项目

　　1.工程项目名称：______________________

　　2.工程地址：___________________________

　　3.工程内容：___________________________

　　4.安全管理目标：______________________

　　二、工程项目期限：___自_____年_____月_____日起开工至_____年_____月_____日完工。

　　三、协议内容：___

　　1.乙方项目经理或项目负责人是乙方负责施工工程的安全生产主要责任人。

　　2.甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产行政主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例规定。

　　3.乙方在签订项目部责任书进场后，应尽快向工程所在地安全生产监督管理等有关部门办理工程开工安全受监报告手续。

　　4.乙方进入施工现场后必须组建相应的安全生产管理机构，按照安全生产管理条例规定的数量配置专职安全生产管理人员，各级兼职安全员。并将机构及人员名单报甲方安全生产管理部门备案。

　　5.乙方必须在施工现场配置有关安全生产及文明施工的法律法规文本，并按照规定遵照执行。

　　6.现场必须有安全生产管理制度，安全检查制度，安全教育制度及各级安全生产责任制和特殊作业人员审证制度。

　　7.乙方负责施工的现场必须按照甲方统一的标识标牌设置，施工机械操作规程及各类安全禁止、警示标志等，现场安全生产保证体系资料按DGJ08-903-20__规范为标准。

　　8.乙方必须编制有针对性的安全生产保证计划和各类安全生产专项实施方案，并报送甲方有关部门审核，批准后方能实施。报审的方案等资料留一份在甲方安全生产管理部门备案。

　　9.乙方的有关负责人必须认真对本项目职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　10.施工前，乙方应对施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求及施工中有关安全，防火等规章制度和要求。各种安全教育均应做好有关的文字记录及保留签到页。

　　11.在施工过程中，乙方对施工作业人员应做好日常安全教育、季节变换安全教育、节日前节日后的安全教育和安全月活动中的安全教育。并留下各种安全教育的文字记录;施工中乙方应了解和注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇有情况应及时向工程所在地的管线及供电部门报告，采取保护措施。

　　12.乙方在施工期间必须接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改。

　　13.对于甲方提出的整改意见乙方未在整改期限内整改、并属乙方责任的，甲方有权对乙方处以经济罚款，对于重大危险源未在限期内整改的，甲方有权责令该项目暂缓施工，造成甲方经济损失的由乙方负责并处以相应的经济处罚。隐患整改完毕后通知甲方复查，整改合格后方能继续施工。

　　14.分部分项工程施工前，乙方应对相应的工种和人员进行有针对性的'安全作业指导和安全技术交底，交底必须有交底内容和交底人签名，接受交底人也必须全数签名，班组长和班组成员之间不得代为签名;在施工过程中施工作业人员的个人防护用品由乙方负责。甲方应检查督促施工现场作业人员自觉穿戴好防护用品。

　　15.乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工具等均由乙方在使用前对其进行检查验收或委托专业机构检测。

　　16.各类机械设备的操作均应定机、定人、定岗位。大型机械和特殊作业应经专业培训取得上岗证后上岗。中小型施工机械须经企业内

　　部培训、考核合格后发证上岗。

　　17.电焊机使用前必须安装二次空载降压保护装置，一次侧和二次侧电线完好无损。动火前须办理动火申请、指定监护人、作业人员须持证上岗，并配好灭火机。登高作业时需配置铁制接火斗防止焊渣溅落。

　　18.气割作业前应检查氧气、乙炔表具是否完好，减压阀防回火装置是否完好，红、黑橡胶气管损伤老化程度、气管与钢瓶的连接必须使用专用轧箍。气割作业时两瓶之间应保持__以上的安全距离。动火作业申请同电焊作业相同。

　　19.各种中小型施工机械进场后必须检查验收，验收合格的机械需挂验收合格牌，做好电动机械的接地保护、搭设防护雨棚或操作棚，并填写中小型机械进场检查验收单。

　　20.现场临时用电应以行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20__)为标准。使用的各类电箱应为__版。

　　21.现场脚手架的搭设，使用与拆除应以行业标准《脚手架搭设验收技术规范》(JGJ130-20__)为标准。

　　22.现场防火以《中华人民共和国消防法》和《__市消防条例》为实施和检查的依据。

　　23.发生事故应立即报告甲方和属地安全生产管理部门，不得隐瞒事故。

　　24.一般伤害事故由乙方自行调查处理，但必须以“四不放过”为原则。

　　25.伤亡事故的善后及调查处理由甲乙双方配合政府安全生产管理部门调查。

　　26.按照“管生产必须管安全”的原则，项目经理是该项目的安全生产主要负责人，故须承担相应的责任。同时，该项目还应承担事故的所有的经济责任;如事故影响到甲方“安全生产许可证”的暂扣、扣分或产生其它严重后果的，甲方可以给予乙方相应的经济处罚，或撤换工程项目经理的职务。

　　27. 法律适用与纠纷解决方式

　　27. 1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　27. 2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：___

　　(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起诉讼。

　　28.本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　29.本协议自立协双方签字后即生效。

　　甲方(盖章)：________________ 乙方(盖章)：__________________

　　授权代理人(签字)：__________ 授权代理人(签字)：___________

　　住址：________________________ 住址：_________________________

　　联系电话：____________________ 联系电话：_____________________

　　开户银行：____________________ 开户银行：_____________________

　　账号：________________________ 账号：_________________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　签订地点：_____________________ 签订地点：____________________

安全合同书7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据市政府有关加强安全、治安保卫、消防的有关规定，本着“谁承租、谁使用、谁负责”的原则，在租赁期间必须遵守“安全生产”和“消防安全”的管理规定，承租人为安全第一责任人确保安全，对安全负责。经甲乙双方协商订立安全承包合同如下：

　　一、承包责任人、期限、责任范围。

　　1、《中华人民共和国安全生产法》规定企业法人为安全生产第一责任人。甲方同意乙方指定的同志为乙方安全、治安、保卫、消防工作主要负责人，具体负责乙方安全工作。

　　2、安全责任期限与房屋租赁协议期限同步，自年月日至年月日止。

　　3、责任范围为乙方承租厂房、简易房、场地的全部使用范围。

　　二、安全、治安、保卫、消防合同细则

　　1、乙方从事的生产经营必须遵守国家的有关法律法规规定，并领取正式营业执照，办理安全、消防相关手续，合法经营。违法违规的责任自负。

　　2、乙方就严格遵守甲方的各项管理制度，认真执行有关安全、治安、保卫、消防、环保的各项方针、政策和法规。要经常对自己的职工队伍进行安全、治安、保卫、防火、防盗、环保的教育，接受甲方及主管部门的'检查监督。

　　3、乙方安全责任如下：

　　1）无重大伤亡事故和设备事故（特殊设备必须按规定期限年检，特殊工种必须持证上岗、特殊行业必须遵守其相关规定）。

　　2）无火灾、爆炸事故发生，管好用好电器设备，安全用电，自行配备规定数量的消防器材，保证消防通道畅通。

　　3）无重大刑事治安事件发生。

　　4、乙方因管理不善，执法不严在其责任范围内发生的一切安全事故，由乙方自行承担全部责任。若因不可抗拒因素造成的安全责任事故，乙方不承担任何责任。

　　5、甲方在日常安全生产检查中如发现乙方存在事故隐患，将及时发出书面整改通知书，乙方必须在规定期限内完成整改，并将整改完成情况及时通报甲方。如遇乙方拒不整改，甲方有权终止租赁合同，并向有关安全保卫、消防等部门汇报协助处罚，后果由乙方负责。

　　6、节假日暂停营业的租赁户，需报甲方保卫部门备案，经安全检查后方可封门。

　　7、本责任书所有条款甲乙双方均已仔细阅读，明确了各自的权利和义务。在本责任书的同时，乙方向甲方交纳安全责任保证金壹仟元，（下次签合同时，如无问题，则同合同顺延，无需再度交付）。如有违章，处罚将在保证金中扣除。

　　8、本责任合同书一式贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　代表人：代表人：

　　签约时间：年月日

安全合同书8

　　发包方：栾川县南环路改扩建工程三标段项目部（甲方）

　　承包方：（乙方）

　　为确保构造物施工的安全生产，保障工程施工的顺利完成，上列双方对甲方位于栾川县南环路改扩建工程第三标段 K4+198小桥的构造物工程，经双方协商达成如下安全施工协议：

　　一、甲方同意乙方按照安全施工的要求进行该工程的施工，乙方必须对施工人员严格管理和进行安全生产教育，保障施工合同期内没有人员伤亡事故发生，如发生伤亡事故，均由乙方负责。

　　二、工程开始施工后，乙方必须首先按设置明显的安全施工标志和彩条布或防护网，夜间必须设置警示标志（警示红灯），以确实保障过往车辆及行人安全，若因安全标志设立或其他安全措施不到位，而所产生的任何经济及民事、刑事责任，均由乙方全部承担。

　　三、乙方施工，必须在保障道路畅通和安全的前提下进行，乙方对施工挖出的废料和构造物施工用的.构件及其他涉及施工的物品必须及时清运或放于安全地带，绝不允许影响车辆及行人的安全通行，若发生安全事故，全部由乙方负责。

　　四、以上条款经双方协商自愿达成，如果乙方保障不了安全，甲方有权解除施工合同，终止乙方对该工程的施工行为和权利。

　　五、该协议一式二份，甲乙双方各持一份，合同自签字之日起生效，到工程施工完毕后，自行解除。

　　甲方（签字）：联系电话：

　　乙方（签字）：联系电话：

　　日期：年月日

安全合同书9

　　附件一

　　安全生产合同

　　为在江西省鹰瑞高速公路建设项目工程第_ 合同段施工合同的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主江西省交通厅鹰瑞高速公路建设项目办公室（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

　　一、甲方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

　　4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责

　　1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路施工安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的`规定，认真执行工程承包合同中有关安全要求和《鹰瑞高速公路建设项目安全生产监督管理办法》。

　　2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，做到安全工作与生产同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

　　现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备专职安全员。

　　4．乙方应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，采取各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

　　6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。

　　7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

　　10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

　　三、违约责任

　　如因甲方违约，乙方可要求甲方纠正，并赔偿乙方因此所受经济损失；乙方违约，

　　甲方可按《鹰瑞高速公路建设项目安全生产监督管理办法》追究乙方违约责任。

　　乙方违规作业造成安全事故的，还要依法追究有关责任。

　　本合同正本一式二份，副本八分，合同双方各执正本一份，副本四份。双方法定代表或其授权的代理人签署与加盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。

　　项目办：（盖章）

　　法定代表人或其授权的代理人：

　　地址：电话：日期：

　　承包人：（盖章）

　　法定代表人或

　　其授权的代理人：地址：电话日期：

　　附件二

　　交通建设工程安全生产事故快报

　　附件三

　　交通建设工程安全生产事故统计月报表

　　年月

安全合同书10

　　甲方：项目部

　　乙方：劳务专业工程有限公司

　　工程名称：

　　根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、承包内容：乙方承包甲方工程。

　　三、甲方职责：

　　1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。

　　2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的`人员即进行清除，并做出罚款处理。

　　3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

　　4、甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

　　四、乙方职责：

　　1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。

　　2、乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。

　　3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。

　　4、乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。

　　5、乙方有权拒绝违章指挥。

　　6、乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。

　　7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。

　　8、如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。

　　五、奖罚标准：

　　1、甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖100-500元。

　　2、乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚20元/人次。

　　3、在工地内打架斗殴罚款100-500元/人次。

　　4、偷盗公共财务发现一次罚款500-1000元/人次。

　　5、乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

　　6、保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款500元，限期整改。

　　7、对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款1000-20xx元。

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　年月日年月日

安全合同书11

　　总包人（全称）：江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司

　　分包人（全称）：

　　江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司 (总包人)作为江阴瑞和置业发展有限公司 (发包人)的江阴长晟豪生大酒店 (项目名称)的项目总包单位，承担着项目管理的总承包职责。而

　　（分包人）也与江阴瑞和置业发展有限公司（发包人）单独签订了相应的（指定分包项目）的专业工程施工合同（指定分包合同）。根据建筑业总包管理要求，指定分包也应纳入总包管理。

　　为在项目实施中统一管理，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的.安全生产方针，确保施工现场各参建单位严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，文明作业，促进工程实施顺利健康进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现总包人和分包人双方就专业分包工程的安全生产、文明施工事项达成一致，特订立本协议书，供双方共同遵照执行。

　　本协议书为工程总包管理的一部分，具有相应的法律约束效力。

　　一、工程安全生产、文明施工标准

　　结合发包人要求，本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为：

　　1、本工程安全生产，必须确保通过安全合格工地验收，事故负伤频率为 ‰内；

　　2、确保本工程达到省级文明工地。

　　二、组成本协议书的文件包括：

　　1、本协议书第一部分：协议书；

　　2、本协议书规定条款；

　　3、其他管理规定补充条款；

　　4、处罚条款；

　　5、协议书履行过程中，总包人和分包人协商一致的其他书面文件。

　　三、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的施工任务外，还应负责组织和管理发包人指定分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。

　　四、总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。

　　五、总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的费用，总包人酌情向分包人收取。

　　六、分包人向总包人承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。

　　七、分包人向总包人承诺，在履行本协议书的过程中，分包人违反本协议书约定，总包人对分包人根据本协议书约定所进行的一切处罚和处理，分包人均无异议。并在接到“处罚通知书”后三天内缴清罚金。

　　八、分包人向发包人/总包人和监理单位提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、风险评估报告以及有关证件等所有材料的审核批准并不代表分包人无须承担责任。

　　九、履行本协议书的过程中，总包人对分包人已处罚款项，不等同于分包人可不承担应进行整改/改善/消除安全隐患/缺陷/事故；也不由于分包人已经进行安全隐患/缺陷/事故的整改/改善/消除而予以退还已处罚款项。

　　十、协议书的份数：

　　十一、协议有效期：

　　十二、协议书的生效

　　1、协议书订立时间：年月日；

　　2、协议书订立地点：

　　3、本协议书自双方签字盖章起生效。

　　总包人（公章）：江苏顺通建设集团

　　分包人（公章）：

　　有限公司无锡分公司

　　法定代表人：

　　日期：

安全合同书12

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证___________________________工程的生产顺利、安全的施工，确保该工程按期保质完成，确保安全生产无事故，__________________公司（以下简称甲方）特与__________________（以下简称乙方）签定安全合同。甲乙双方必须认真贯彻国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　一、甲方责任

　　1、提供乙方所需的完好的三通一平场地。

　　2、经常指导、检查工程的安全工作，为乙方提供总配电柜等。

　　3、为了确保安全生产，乙方必须遵守甲方的安全规章制度。如违反安全有关规定按规定给予处罚。

　　4、其它需甲方完成的有关工作。

　　二、乙方责任

　　(1)参加施工的.工人（包括学徒工、实习生、代培人员和民工）要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中，应坚守工作岗位，注意力集中，严禁酒后操作、听随身听和嬉戏打闹。

　　(2).所有施工人员必须提供有效身份证，做好人员登记和办理暂住证等工作。

　　(3).禁止班前、班中喝酒或打架、斗殴；禁止施工现场穿拖鞋、凉鞋、赤脚或赤膊；禁止参与盗窃、赌博、流氓等活动。不准工作之余不向相关负责人请假彻夜不归；家属来访时，应向负责人报告，不准使其住在宿舍。

　　(4)电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩司机和各种机动车辆司机，必须经过专门训练，考试合格发给操作证，方准独立操作。

　　(5)正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须带好安全帽，在没有防护设施下高空、悬崖式陡坡施工时，必须系安全带。安全帽、安全带要定期检查，不符合要求的，严禁使用。

　　(6)施工现场的防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，需要拆动的，要经工地负责人同意。

　　(7)做好施工现场和宿舍的安全防火工作，严禁故意损坏消防设施或擅自施放灭火器材。

　　(8)机械操作要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。

　　(9)机械和动力机的机座必须稳固，转动的危险部位要安设防护装置。

　　(10)工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。

　　(11)电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起。严禁私拉乱接，用铜丝代替熔丝；禁止在配电柜、操作柜内放杂物。各种电动机具必须按规定接地接零，并设置单一开关。临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

　　(12)施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理。

　　(13)电气、仪表和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施运行。运转时不准清洗和修理。严禁将头手伸入机械行程范围内。

　　(14)乙炔发生气、液化石油气，必须有防止回火的安全装置。

　　(15)暴雨台风前后，要检查工地临时设施，机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

　　未尽事宜双方协商解决，本合同一式贰份。甲方和乙方各执一份。

　　甲方负责人：__________________ 乙方负责人：__________________

　　_________年_________月_________日 _________年_________月_________日

安全合同书13

　　甲方：小虞河路污水管道工程项目部

　　乙方：推土机驾驶员

　　1、乙方必须进行岗前培训并持证上岗，严禁无证上岗操作。

　　2、推土机未进行检测，乙方严禁使用压路机进行工作。

　　3、推土机驾驶员在操作时，严格执行班前班后对推土机的燃油、冷却水、润滑油情况，履带销钉有无窜出现象，推土铲运转情况，液压系统运行及密封件的漏油情况，运行时的压力及温度进行自查制度。

　　4、乙方严禁在酒后进行施工操作；严禁在夜间作业时，现场照明条件不好的.情况下进行施工。

　　5、乙方应自觉遵守推土机的其它《安全操作规程》和《技术操作规程》，严格执行合同条约，如有违反规程和合同而引起的各种事故均由乙方自负。

　　甲方项目经理（签字）：乙方（签字）：

　　昆山市市政工程有限公司

　　项目部

　　年月日

安全合同书14

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强危险化学物品道路运输安全管理工作，根据交通管理法律、法规及进一步提高危险化学物品运输企业的安全意识，确保本年度的安全生产经营，特签订如下责任书：

　　1、企业必须建立企业法定代表人安全生产运输责任制。法定代表人是企业安全生产运输的第一责任人，保障企业的`危险化学物品运输的安全条件，并对安全生产运输承担法律责任、经济责任和管理责任。

　　2、企业要完善现代企业产权制度，建立企业安全管理长效机制。把车辆和驾驶员纳入企业集中统一管理，在签订劳动合同和安全责任书明确安全责任。企业应制订重特大运输生产安全事故应急救援预案，建立和完善应急救援体系。

　　3、企业必须建立驾驶员培训考核机制，凡从事危险化学物品运输的驾驶员，必须经过严格的培训，经交通运输主管部门考试合格领取从业资格证书后方能从事危险化学物品运输工作。

　　4、企业必须建立驾驶员及车辆的安全行车档案，认真记录其安全运行、装载的情况，并负责组织驾驶员定期进行体检。

　　5、凡单程在400公里以上（高速公路600公里以上）的车辆，必须配备两名以上驾驶员。

　　6、企业必须认真执行对危化物品运输车辆的视情修理和强制维护制度，定期进行车辆技术检测，确保危化物品运输车辆符合国家规定的机动车运行安全技术条件。

　　7、本责任书自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

安全合同书15

　　建房安全合同书

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲方委托乙方承建农村居民住房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　施工安全

　　1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。

　　2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的.隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

　　本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，双方签字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

　　甲方（手印）：乙方（手印）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号：身份证号

　　签订时间：年月日签订时间：年月日

【安全合同书】相关文章：

安全合同书03-16

安全合同书07-20

服务合同书03-11

合租合同书03-12

外包合同 安全合同书