- 泥工施工合同 推荐度：
- 泥工施工合同 推荐度：
- 相关推荐
泥工施工合同
随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的泥工施工合同，希望对大家有所帮助。
泥工施工合同 篇1
发包方(以下简称甲方)：________________________联系电话：________________________
施工队(以下简称乙方)：________________________联系电话：________________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程地址：
二、价格：铺砖元/每平方米，找平元/每平方米砌砖元/每平方米
粉刷元/每平方米安门元/每平方米其他项目：
三、付款方式
乙方在施工过程中可以和甲方协商先付一部份款项，剩余的完工后业主验收合格并确认完面积后付清剩余款项。需要预留工程总价%作为工程质量保证金，直到保修期完。
四、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担
2、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的`损失.
3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.
4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等入工地现场.
5、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.如有损坏照价赔偿。
6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门和浪费材料，若发此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除
五、工期
从____年____月____日起至____年____月____日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天
六、垃圾清运：
1、垃圾袋装化，并日日清。
2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
七、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、乙方应具备在泉州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4、乙方指定由为工地现场负责人，
5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持至少2人以上的施工人员。
9、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
八、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、泥水材料必须和其他材料分开
九、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十、装修要求
1施工前要做好对原来房间里的东西的保护。
2施工完都需要甲方验收一下。
3、所有要泥水的施工必须按照泉州家庭装修规范进行，乙方不得私自减少施工程序。
十一、验收：
1．施工完成之后由乙方通知甲方，并在甲方和业主双方验收合格既表示工程质量合格。
2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负
甲方：________________________乙方：________________________
签章：________________________签章：________________________
签约日期：___年____月____日签约日期：___年____月____日
泥工施工合同 篇2
甲方：
乙方：
甲乙双方经过互相协商，本着平等互利的原则；乙方自愿承包x公司承建的建设项目泥工施工任务，为明确双方责、权、利，等签订如下协议，以予共同遵守。
一、承包范围：
本工程设计图纸所包含所有泥工施工项目，具体内容如下：
1、浇筑砼工程的运输、浇捣、抹平、养护、清理、机具安装收集等一切工序。
2、墙体砌体工程含放线、砌体湿润、砂浆拌制、运输、砌筑、清理等。
3、内外粉刷、楼地面工程含清理、砂浆拌制、运输、抹灰、踢脚、护角、滴水线、线条、门窗套等。
4、外墙砖贴面、清洗等。
5、屋面保温隔热防水以及室外明沟散水的砌筑等。
6、脚手架基础找平硬化。
二、双方责任：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须保证施工安全，杜绝事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
3、乙方所施工的项目质量必须符合设计要求及有关验收规范，如乙方在施工中因质量验评不合格造成的'返工由乙方自负。
4、乙方必须按设计、施工贵方家施工技术交底要求施工，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。三、合同一经签订，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
四、未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
双方签字后生效。
甲方签字：甲方签字：
签字日期：签字日期：
泥工施工合同 篇3
发包方：___队(下称甲方)
承包方：___ (下称乙方)承包方身份证号码：___
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将___白灰围综合楼工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商达成一致，制定如下协议，望共同遵守执行。
一、工程名称：
___白灰围综合楼
二、工程地点：
___龙城区平安路西侧与白灰围二路交界处
三、承包范围及工作内容：___
1、按甲方提供白灰围综合楼施工图纸和变更通知;图纸内所包含的泥工施工内容，(其中场地平整、道路硬地化、临时设施、临时围护另计)。
2、负责商品混凝土、商品砂浆、使用配套工作及施工现场所需要的自拌混凝土和砂浆费用在内。
3、负责砖彻体小型构件及预制砼构件浇筑，拉结筋放置或植筋，养护，运输安装费用在内。
4、负责抹灰(包括吊垂直、定点、打毛、养水、墙面满挂钢网、和二至三次抹灰、修面、压光)。
5、砌砖前混凝土与砌砖连接拉结筋预埋(采用植筋)和内墙面批档的养水、打毛、挂网、定点等费用在内。
6、负责每次浇捣混凝土用剩余的混凝土再利用的费用在内。
7、负责本工种使用材料进场卸车、堆放费用在内。
8、乙方在施工过程中，不得以任何理由从中提高承包单价，本单价一次性已考虑、包干费用在内。
四、承包形式
本工程承包内容：___以包工不包料，包施工图纸内一切泥工工序，包质量、包安全、
五、承包单价
(一)承包单价：
(1)地下室基坑清土、吊土、清泥浆、平整、打夯、砼垫层、基坑抽水、砌砖胎模、基坑下水沟、基坑顶水沟、集水井、批档修面、批地面砂浆、压光，砼防水层面细石混凝土及修面、按基础建筑面积62元㎡
(2)、梁板柱混凝土浇筑，构造柱、门过梁、窗台压顶混凝土、按建筑面积计12元㎡，砌砖墙23元㎡，内墙批档11.5元㎡，外墙批档28元㎡，电梯前室、卫生间墙砖28元㎡，批地面砂浆9包清理落渣)10元㎡，清楼面1.5元㎡，卫生间找平层、屋面批找平层、压光10元㎡、屋面贴地砖23元㎡、屋面泥工工序一次性承包计建筑面积按30元/㎡、借日工;大工140元/工，小工100元/工。
(二)、付款方式
(1)、地下室完成至顶板面支付乙方进度款70%。
(2)、乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月进度款申请。按每月完成合格工程量支付进度表款70%，由项目部各级管理人员及项目经理确认审核，并提交乙方工人工资明细表。
(3)、其余部分待工程竣工后十天内付进度款90%，工程竣工验收合格后两个月内付清。
六、施工进度
(1)、乙方的施工进度必须符合甲方计划要求，由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划，乙方必须无条件服从。
(2)、在施工过程中、甲方需赶工期应提前十天通知乙方，乙方应在十天内调配足够的劳动力、满足施工任务要求，如乙方无按甲方要求、甲方有权单方终止合同。
七、工程质量
1、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工，精心组织好班组内作业人员，配合甲方施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工过程引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷，乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失，甲方有权视情节轻重对乙方处以100—20_元/处的罚款。
2、砼混凝土楼面平整度不得超过10㎜，若超过10㎜每平方米罚款20元。
3、砌砖平整度不超过5㎜，垂直度不得超过5㎜，若超过每平方米罚款15元。
4、墙面批档平整度、垂直度不得超过3㎜，若超过每平方米罚款20元。
八、甲方责任
1、清理好施工场地，搞好三通一平。
2、协调好与配合单位的关系。
3、组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。
4、派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查，负责隐蔽工程的验收和签证。
九、乙方责任
1、乙方;不得将本工程项目转包给第三方，若被甲方发现查实、甲方有权单方终止合同。
2、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作;
3、乙方在施工过程中，施工所使用安全帽由乙方自购。
4、砼后混凝土养水要求连续七天，每天不少于六次，应保持混凝土表面湿润，若乙方不按甲方要求，甲方有权另派人进行养水，但养水人工费由乙方负责，每天每人计200元，从乙方进度款中扣除。
5、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
6、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证、平安卡办理并承担费用。
7、合理安排施工顺序，做好施工合理安排，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
8、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先提交甲方、监理，审核同意后，经甲方同意方可施工。
9、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。
10、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
11、乙方在施工过程中，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。
12、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为;
十、安全生产
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全对措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担;
2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项;
3、乙方的.工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，穿工作鞋、特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;
4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度，施工现场严禁赌博、喝酒、打架、使用电炉和明火，违者罚款500—1000元，情节严重交执法部门处理，由此造成甲方损失由乙方负责。
十一、施工机具、成本管理
1、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，定期保养、如发现故意损坏者，乙方负责赔偿;
2、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。使用材料，做到日用日清，活完料净，保持施工现场整洁。
十二、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位
甲方有权清退，其一切经济损失由乙方自负。
十三、违约责任
1、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款3000—5000元直至取消承包合同。
十四、其他约定：
1、本协议一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，财务结算后失效。
2、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，协商不成由龙岗区仲裁委员会裁决。
3、如因乙方原因中途终止合同，或因施工过程不负责任，不服从甲方管理人员指辉，造成工程返工或被甲方中途终止合同，工程款结算按合同单价的70%结算;其余30%的工程余款作为补偿甲方损失。
甲方代表：___乙方代表：___
身份证号码：___身份证号码：___
电话：___电话：___
签订日期;___年___月___日签订日期：______年___月___日
泥工施工合同 篇4
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依据【民法典】以及其他相关法律、法规的规定，结合本工程的.具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权力、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：德安县杨桥工业园
工程内容：贴地面墙面砖、防水、卫生间地面墙面砖蹲坑安装门、楼梯踏步等。
二、结算单价：
1、工程造价按600*600地面砖每平方米15元，地脚线每米3元，楼梯踏步每步40元包括三角，卫生间每个800元，公卫按地面平方350元/平方。灶台每组80元，厨房墙面砖每平方20元。
2、工程完成后付总工程款的80%，剩余工程款验收合格后两个月内付清。
三、工程质量
1、乙方必须严格按照甲方要求施工。
2、工程质量标准：按有关规定和本合同规定。经甲方和有关质量监督部门检验，工程质量达到合格标准。
3、甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查，乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规定，甲方可要求乙方停工。
四、安全责任
1、乙方必须加强施工人员安全管理，在施工过程中必须严格按照安全规范施工，如出现安全事故由甲乙双方共同承担。
五、双方责任
1、甲方责任：
按本合同约定支付工程结算，负责现场施工协调指挥，派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查；
2、乙方责任：
服从甲方现场质量、安全、按期完成本合同约定胡全部工作内容并交付使用，如出现漏水现象，经检查后是乙方技术问题，乙方应负全责。
六、争议解决
如双方发生争议，甲乙双方应友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。
七、未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
八、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式贰份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
联系方式：
联系方式：
年月日
泥工施工合同 篇5
甲方：_____________(以下简称甲方)
乙方：_____________(泥工班长) (以下简称乙方)
甲方将宣城供电公司营销综合楼工程的全部泥工工程承包给乙方，为了明确双方的职责，确保工程质量、安全、进度以及文明施工等，经双方协商同意达成以下协议，甲、乙双方共同遵守，签字生效。
一、承包范围
(一)砌体工程
1、范围：包括本工程施工设计图上所有砌体。
2、工作内容：场内所需材料的水平和垂直转运、砖淋水、收拾各层余砖(凡能够用的砖)落地灰的回收，楼层的打扫、砌体所用脚手架的搭拆及合理堆放，各层QL配砖及安装后配砖，门窗耳朵、GZ支模管眼留设;水、电、龙门吊拆后架管洞眼嵌实，门窗后塞口嵌实落地灰的回收;现行规范和操作所要求的各种工序等。
(二)、砼工程
1、范围：包括梁、柱、圈梁、挑梁、过梁、构造柱、雨蓬、现浇梁板、及各种现浇板、现浇梯步等现浇砼、砼垫层。
2、工作内容：包括场地内各种材料的水平及垂直运输;砼浇注及振捣、收平、找光;砼养护;模板淋水;收拾落地砼;各种工用具;振动器、浇筑砼所用的架板、架管等的搭设和拆除合理堆放等工作。
(三)、构件安装：
1、范围：包括梯步、平板、门、窗过梁、洞口过梁、等的安装。
2、工作内容：包括场地内各种材料水平、垂直运输、到位、坐浆、地面清扫、淋水、材料搅拌、运输、砼的捣固、光洁、余料的妥善处理等。
(四)、楼地面工程
1、范围：本工程包括地面碎石垫层，20cm以内的土方增减找平打夯，水泥地面、砼楼地面、梯间楼地面及抹灰、贴脚线及现行规范和操作规程所要求的各种工序等
2、工作内容：
(1)砂浆找平层包括场内砂、石子、水泥的转运、砂浆和砼的配制、搅拌及水平、垂直运输、弹水平线、打巴、清扫基层、嵌板缝(二次成活)、养护、找平后粘在墙面上的余浆的清理。
(2)细石砼楼地面其工作内容同砂灰面。
(3)细石石砼找平层其工作内容同砂灰面。
(4)砼地面垫层及面层(100厚以下)包括场内砂、石子、水泥的转运、砼的配制、搅拌及水平运输、弹水平线、打巴、平整、压实、清理基层、养护、收光后粘在墙面上的余浆的清理。
(5)、厕所包括施工图设计的所有工序。
(6)、梯步包括踏脚面、踢脚板、粉围带水
(五)抹灰工程(不含外墙保温)
1、范围：本工程施工设计图上所有的抹灰。室内及室外各种砂浆抹面等施工图所涉及的范围、现行规范和操作规程所要求的各种工序等。
2、工程工作内容：包括场内砂、水泥、砂浆等的水平及垂直运输，砂浆的配制、搅拌、打巴、抽筋、墙体淋水;抹灰、内架搭、拆以及架管洞眼、水、电、洞眼的嵌实抹灰、落地灰的回收等。
(六)、屋面工程
1、范围：本工程包括图纸中的所有程序，且按施工图集，现行规范和操作规程所要求的各种工序等。
2、工作内容：包括场内砂、石子、水泥的转运、砂浆和砼的`配制、搅拌及水平、垂直运输、弹水平线、打巴、清扫基层、压平收光、浇水养护、找平后粘在墙面上的余浆的清理。
(七)、做完一层砖后，把所有的砖渣吊到指定的地方，
(八)、楼层清扫从开工到竣工验收。
(九)、工具包括、小型平板、震动棒、平板车、跳板、铁锹、塑料线、灰桶、灰铲、铝合金刮方、铁丝、各种线条。
二、单价及付款方式：
1、单价组成：包括完成工程量发生的人工费用、工用具费用和低质消耗品费用、劳保费用。
2、乙方在施工中甲方只负责提供大型设备，(塔吊、龙门架及搅拌机)。
3、单价：按建筑面积计算，泥工工程(不含基础)单价77元/m2。(基础工程根据现场实际发生工程量另行计算人工费。)
4、其他：协议中未说明到的其他事项或增减工程在实际施工中双方协商。
5、付款方式：根据工程形象进度付款，三层混凝土结构主体完成后支付合同总价款的15%，主体结构封顶完成支付合同总价款的15%，二次结构完工付总价款的25%，装饰完成后付总价款的25%，竣工验收合格后三个月内若无农民工工资拖欠行为的发生，一次性付清余款(扣5%保修金一年后付清)。
四、材料管理
1、上班开始工作时，必须先清扫下面的渣子方能收好落地灰，上午做砖的落地灰上午收光用尽。
2、天棚抹灰，内外墙抹灰，必须用水泥纸接好落地灰，否则按规定罚款。
3、砖做完后把所有楼上的砖块收到指定的地方堆放，不能把砖渣堆在房中间或厕所
内。负责清理操作层上的垃圾及散水清扫工作。
4、推车、搅拌机前必须当天收拾干净。
5、班组在材料库房内借出的工用具等，当天完工后必须收好归库。
6、配合比控制：严格按照项目部提供的施工配合比进行计量。不得随意更改。
五、质量管理要求：
工程必须严格按照现行施工验收规范规定操作，认真把好质量关。
1、楼面标高允许偏差为±10mm以内、垂直度允许偏差为3mm以内，其余误差必须符合现行规范要求。
2、乙方进入施工现场前必须和项目经理签订质量保证合同，工程和各分项工程的施工操作必须严格按照施工规范进行操作，严禁偷工减料。
3、班组必须搞好自检工作，泥工工人在完成工作后应先自查，再班长检查，然后通知甲方现场有关人员组织检查，直到符合要求为止，否则返工;造成返工由乙方承担全部经济责任。
4、浇注砼前应对配合比中的各种材料进行过秤，严禁任何人随意变动设计配合比。
5、浇注砼中若发生质量事故一切损失由乙方承担全部经济损失，据实际情况处罚。
6、工地上在浇筑砼时，乙方班长必须全天在现场工地上监督，由施工单位负责考勤。
7、因乙方原因施工过程中发生质量事故由乙方承担一切责任和经济损失。
8、工程质量符合《GBJ50300—20____》验收标准、《GB50202-20____》、《GB50203-20____》、《GB50204-20____》、《GB50207-20____》、《GB50209-20____》、《GB50210-20____》质量验收规范、《JGJ126-20____》验收规程、《JGJ130-20____》安全技术规范、以及国家相关标准规范。
六、工程进程度管理：
1、分项分部工程承包人必须服从甲方现场管理人员对施工进度的安排，积极配合现场其它班组以加强施工进度，严禁消极怠工。
2、乙方必须在保证安全、质量的前提条件下，按照甲方进度要求按时完成项目经理下达的施工任务，否则每延迟一天罚款200.00元。
3、乙方中途退场只按完成工程量的70%支付发生的一切费用。
七、安全生产及文明施工：
1、乙方进入现场前必须和项目经理签订安全责任书。
2、乙方进入施工现场所有人员必须严格遵守现场有关安全生产的规章制度。
3、进入现场后分项分部承包人应积极配合现场管理人员作好新工人入场安全教育工作，其本人应作登记签字工作，每个工人必须亲自签好自己的名字，每周要对本班人员进行安全生产知识的教育，以便提高工人的安全意识和自我保护能力。
4、分项承包人应配合现场管理人员对本班组人员实施安全教育，使其提高安全意识，增强安全知识，提高自我保护能力，爱护现场一切安全生产设备和公共安全设施，不得随便拆除安全设备。
5、进入工地必须带安全帽，高空作业必须系安全带。
6、严禁违章指挥和违章作业，有权拒绝一切违章指挥。
7、现场内严禁打架、斗殴、追逐嬉闹等一切不良习气。
8、发生安全事故由乙方承担一切经济责任。
9、乙方应按照宣城市安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。乙方承担由于自身安全措施不力而造成事故的一切经济损失。
10、乙方若发生重大伤亡事故，甲方为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方愿意承担所有费用。
11、乙方对本班组的安全生产负责，进入现场必须严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程施工造成的事故和损失，一切费用由乙方承担。甲方对所有大小事故实行"三不放过"的原则，对违章指挥及违章操作的人员进行重罚。
12、乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。因管理不认真造成材料浪费而受到的一切处罚。
八、奖惩制度：
1、若发现随意改动设计标号或配合比者，第一次罚款30.00元，第二次罚款50.00元，第三次罚款100.00元，以后逐渐加重处罚。
2、落地灰不收或收得不好者，每桶灰罚50.00元。
3、没用完的灰乱倒者，每桶灰罚50.00元。
4、在楼层上往下乱扔工具罚款50.00元。
5、施工用水结束后不关，使其任意流放者罚款50.00元。
6、木砖和拉墙筋少安一个(组)每次罚款20.00元。
7、构造柱、内外墙接搓、留头不规范者每处罚款20.00元。
8、外墙砖瞎缝、亮眼墙、破缝、搭接不规范者每处罚款20.00元。
9、门窗耳朵(要求留)，GZ支模架管眼不留者一处罚款20.00元。
10、一切不符合规范和质量要求造成的返工损失由乙方自行负责，并根据情况另定处罚。
九、违约责任
1、凡进场员工必须自觉遵守甲方的现场管理，服从指挥，执行各项规章制度，遵纪守法。如违反制度及不服从指挥，甲方有权终止协议，乙方无条件退场，已完成的工程量(无论多少)均不结帐。
2、由于乙方原因造成质量事故需要返工的，其经济损失均由乙方负责，如造成甲方经济及名誉损失，甲方视损失轻重给予罚款或单方面终止合同。
3、施工期间，乙方不得以任何借口停工。如乙方未能按期完成进度计划(含节点工期)，第一次提出警告，要求乙方提出整改方案，第二次检查仍未完成计划，甲方有权终止本协议，将乙方所承包的施工范围无条件割让给其他队伍施工，由此而造成的一切损失和后果均由乙方承担。
4、本协议范围内工程项目，未经甲方同意，乙方不得私自转包给第三方。若发现，甲方有权终止与乙方的协议关系，由此造成的经济损失由乙方承担。
5、乙方每月受到甲方有关质量、安全、文明施工、施工进度等处罚达两次以上，甲方有权单方终止协议，乙方必须无条件退场，因此而造成的损失由乙方承担。
十、其它未尽事宜，根据现场实际情况另行商订定。
十一、本合同一式三份。甲方执二份，乙方执一份，签字生效，具有同等法律效力。望双方共同遵守执行，工程完工，款项付清后，合同自行解除。
甲方：_____________乙方：_____________
签订日期：_____________签订日期：_____________
泥工施工合同 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方经过互相协商，本着平等互利的原则；乙方自愿承包_____公司承建的建设项目泥工施工任务，为明确双方责、权、利，等签订如下协议，以予共同遵守。
一、 承包范围：
本工程设计图纸所包含所有泥工施工项目，具体内容如下：
1、浇筑砼工程的运输、浇捣、抹平、养护、清理、机具安装收集等一切工序。
2、墙体砌体工程含放线、砌体湿润、砂浆拌制、运输、砌筑、清理等。
3、内外粉刷、楼地面工程含清理、砂浆拌制、运输、抹灰、踢脚、护角、滴水线、线条、门窗套等。
4、外墙砖贴面、清洗等。
5、屋面保温隔热防水以及室外明沟散水的砌筑等。
6、脚手架基础找平硬化。
二、双方责任：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须保证施工安全，杜绝事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
3、乙方所施工的项目质量必须符合设计要求及有关验收规范，如乙方在施工中因质量验评不合格造成的返工由乙方自负。
4、乙方必须按设计、施工贵方家施工技术交底要求施工，按时完成甲方安排的.施工进度计划，并配合其他专业施工。
三、合同一经签订，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
四、未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方签字：
甲方签字：
签字日期：
签字日期：
泥工施工合同 篇7
甲方：(以下简称甲方)：
乙方：(以下简称乙方)：
代表人：
承包方(以下简称乙方)：建筑劳务有限公司根据本工程的建设特点，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方自愿承担凯里“未来城，一期房建项目二标段(A1地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同
一、工程概况
1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)。
3、建筑面积：约96000.00平方米。
二、劳务分包方式、范围(内容)分包范围(内容)：
具体承包内容如下：
1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护(务必收面、拉毛)砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作)，本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容，(外墙内保温YT砂浆由甲方负责，非YT砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担；主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。
5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料50米距离内的上车下车及码放)；7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发生计算；9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：
按设计图中建筑面积据元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度)。乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失，否则当月不预计量及拨款；
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。
4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。
六、付款方式及要求
1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款，支付比例为已完工部分的80%；2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。
3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付。
七、乙方义务
1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用；组建与工程相适应的.管理班子并报甲方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动；自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按500元/次承担违约金。
4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)精心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；落实安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。
8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。
9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应按照劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：
13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅)；
八、安全文明施工
1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底，使工人明确危险所在，同时乙方每天应对班前安全意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担，并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时，金额在_____元以内由乙方自行负责，超过_____元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。
2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作：
3、每一道工序完工，必须严格执行“三检’’制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。
九、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故，乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。
十一、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进行各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。
乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承担，且延误工期不予顺延。
十二、施工验收
1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。
十三、其他
1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工规范要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如安全设施确实档道，需及时向项目部汇报，由项目部统一安排专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按500~1000元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。
4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数，乙方必须常住现场人员不得低于10人，若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约120平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，特别是水泥，要及时进行覆盖，以减少损失。
十四、争议
1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
发包方(公章)
承包方：
法定代表人：
身份证号：
委托代理人：
委托代理人：
日期：
日期：
泥工施工合同 篇8
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方现将__________________________________工程的泥工分项工程按照市级优良工程，争创省优部优目标发包给乙方（包工不包料），为确保该项工程能够按质、按量、按期、顺利地完成和双方的利益，以及完成双方各自的责任，现经双方协商同意，特商定如下条款。如有合同内的发生事项，双方均同意按合同条款执行，互不争议；如发生合同内条款未明事项，双方协商解决，希望双方共同遵守执行。
一、承包范围
1、乙方根据甲方提供的施工图，图纸会审，设计变更施工；包括（基础、柱、梁、板、构造柱、压顶、过梁、化粪池、盖板、飘线）砼浇捣，预制，养护；墙体拉接筋安放；石灰池、吊栏钢丝绳防护、内外墙体的砌筑、空调管透气管预埋（留）、红砖发水砂奖调制；内、外墙面订网片；内墙、外墙（含装饰线条、外墙安装塑料条分隔缝、分二次粉刷，添加防水剂、做到不渗水，门窗立边、滴水线、止水槽等）、天棚、屋面天棚、梁、粉刷；墙体保温、抗烈砂浆粉刷；化粪池、地面、天沟、明沟、散水、检查井、砼浇筑，砌砖，粉刷，找坡找平压光；屋面部分：找平压光，隔热材料、网片铺放，保护层砼浇筑压光养护；墙角泛水；水管、线槽修补，门窗砂浆塞缝，公共楼梯镶贴（外墙、屋面镶贴除外）所有泥工工任内容。清理楼地面，达到符合竣工交验的标准。砼除框架为商品砼其余均为人工自拌砼。
2、要求每层楼面砼浇捣时必须打磨平整，养护不得少于一周，砌筑：按图纸放线、红砖淋水、砂浆按配比调制、做到灰缝饱满。粉刷；冲筋、淋水、合理配料、做到线条有棱有角、墙面平整；外墙压实平整做到不渗水。
3、当天下班前必须把楼地面的砖碎，砂浆清理用完。杜绝浪费行为；对搬运至施工现场剩余的材料，及时垫高搬好堆放整齐，保证施工现场工完场清。借用的工具，材料搬运回仓库，如数交还，如从仓库借出工具的数量与归还数量不符，乙方不够部分须按照原价加以赔偿。
4、乙方应配合甲方的工作，服从甲方的安排，自觉，按时完成甲方分配的零星工作和附属设施的零星工作。
二、承包方式
由乙方包人工、包工期、保质量、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包劳保用品、包工作住宿、包小型工具与用具（斗车、振动器（棒），砂浆搅拌机、淋水用移动水管等），以及二次搬运，材料的进退场装卸。
三、计算方法及承包单价
1、计算办法和承包单价：根据施工图中建筑物所有泥工工程，一次性包定，双方各自承担由于劳务市场工资材料变化的风险：地梁以上按建筑面积计算，工程款单价为_____元/m，（单价分配为：主体砼框架工程按_____元/m，主体砌体按_____元/m，内墙粉刷按_____元/m，外墙粉刷包线条按______元/m，楼层清理按______元/m）。
2、地梁以下及附属零星工程则按分项计算，单价为：（1）砖胎模砌
砖；______元/块；砌240墙______元/块；180墙______元/块；120墙______元/块。（2）粉刷：墙面、天棚、梁______元/m、地下室墙面______元/m；地面抹面______元/m；（3）砼：泵送______元/立方米、自拌砼人工拉料______元/立方米、商砼人工拉料______元/立方米。（4）计时工资：大工______元/天，小工______元/天，基坑清土按______元/m，地面回填平整按______元/m。
3、承包单价均已包括小型工具与用具、工人临时住宿租金、工资、医疗、福利、劳保、失业保险金、工伤保险金。劳动保险金办妥之后，如出现工伤事故则按劳动保险管理条例中有关执行规定。进退场、暂住证（按当地派出所确定的价格，由甲方代办。）工卡（费用10元/个，由甲方代办。）等
四、付款方式
1、合同签订时（后），乙方向甲方交纳合同履约保证金_______万元，甲方工程完成并验收合格后，一次性退还给乙方，不计利息。
2、甲方按乙方每月实际完成的工程量在下月15日左右支付（按分配单价的）85%工程款；以止类推，工程竣工验收应付工程总额数的95%，余留5%作为质量保证金，，保修期一年，保修期间乙方接到甲方通知单后二天内应及时维修，如未及时派人甲方有权派人维修，费用在乙方保修金中扣除，剩余在保修期到后10天内结清。零星工程月清月结。
3、每期领取的工资或进度款，按照《劳动法》乙方必须按款项的用途和分配计划做成工资表等上交给甲方，由甲方直接给工人发放工资。
剩余部分为乙方所有。
五、甲、乙双方一般责任
1、甲方责任：
1）、负责提供乙方施工场地临时用水、用电。
2）、负责工地现场的安全生产、工程质量、工程进度、监督和管理。
3）、负责对乙方进行安全、质量技术的交底，以及给乙方提供定位轴线、定位墙线及水平线。
4）、负责监督审核乙方完成月工程量，按实际月完成工程量款（按本合同第四款第2、3条）拨付工程进度款。
2。乙方责任：
1）、保证进场施工的人数满足进度要求，负责工人临时住宿食安全，并确保进场工人必须持有效身份证，不接收违法人员，如因此造成安全、质量及延期等问题均由乙方承担。
2）、保证所聘用工人之间的一切劳动关系合法，并且乙方与所聘用工人之间的一切劳动纠纷与甲方无关。在工地外发生的任何安全事故与甲方无关。
3）、乙方人员必须服从甲方管理人员指挥，不得同甲方管理人员顶撞、吵架。否则，甲方有权自行处罚乙方200~1000元/人。次处罚。
4）、严格按照施工图与设计变更及国家现行施工验收规范要求和甲方制定的施工组织计划的要求施工，确保工程施工质量，抹灰平整度不得超过5mm，同时做到工完场清。如施工质量不合格及材料浪费所造成的一切损失概由乙方负责。
5）、乙方应强化其施工队伍的安全生产教育，严格按照施工操作规程施工，不得乱搭乱拉电线，不得私自安装电源插座，不得强行、违章施工，以杜绝火灾等其他安全事故发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任。
6）、施工过程中，乙方及其施工人员应积极主动接受甲方项目部的安全教育学习，严格遵守甲方项目部的管理制度。在施工期间，积极配合甲方做好教育工作。如在施工期间因乙方失职造成所发生安全事故，乙方全承担其责任。
六、工程质量与验收标准
1、工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方、监理单位的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良等级。
2、乙方在施工过程中，必须严格按照《建筑工程施工操作规程》和《建筑工程施工质量验收规范》进行施工、验收。不得出现不合格工程，凡有不合格工程，乙方除进行返工直至合格外，还需按不合格工程单位面积材料价值的三倍罚款支付给甲方，工期不予顺延。
七、施工工期
乙方必须根据甲方现场所安排的月、周施工组织计划所要求的时间或期限，按时或提前保质、保量完成所承包项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，罚款______元。施工工期：见开工通知，共______日历天。
八、停工、窝工
因建设方或设计修改原因需停工时，产生的窝工及乙方进、退场等费
九、其它
1、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织施工，剩余工程之进度款项将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
2、乙方必须管理好班组工人，遵守国家和地方政府的法律法规；服从现场施工管理人员的安排和指挥，不得聚众闹事，不准打架斗殴，如有违反，一切后果由乙方负责，同时处罚3000元/人。次，并且医药费均由打架双方互相支付，如打架工人工资无法支付时，由该带班支付。
3、乙方在施工中，必须坚持“安全、质量同抓”原则，计划用料、节约用料，如超过定额所规定损耗数，超出部分由乙方承担，乙方需给甲方赔偿所损耗的'材料（按甲方进货单价计算），如乙方的用料控制节约成本，节约的差价，甲方可给予奖励乙方。
4、乙方每天下班时要及时清理（或归类）工作面范围内的材料，不得将材料乱堆放，否则甲方如发现乙方清理不及时或未清理，甲方另行安排人员清理（或归类）并对乙方处以罚款，清理（或归类）费用按双倍扣除。在上下材料时，未经施工员（或办公室人员）的同意，自行拆除安全围护；外架安全网，材料往下丢，每次罚款______元。
5、工地的水泥袋、纸箱等全部由工地办公室统一回收，任何班组、
个人不得违反，如有违反者，除收回卖物款外，还加罚款______元/次。
6、乙方在施工期间生活自理、柴火自购，不得拿工地的材料（包括废料）做燃料，如有违反，处以罚款______元/次。如需办理暂住证（或其他证件），可由甲方代办，但费用须由乙方支付。
7、乙方应认真施工，服从工地管理人员的指挥，如出现工程质量（或施工进度）达不到要求不服从现场管理人员指挥的，被甲方勒令退场或自行退场的，退场时，乙方的工资按已完成合格工程的90%结算，乙方不得有异议。
8、乙方及其施工人员不得私自拉接电线，禁止使用电器、电炉等用电器具，如需照明用电应由现场专职电工进行拉接。违者，处以罚款50元/次，并没收该用电器具。如造成安全事故的，则由本人及该班组承担一切责任和后果。
9、乙方不得把所承包的工程进行分包，否则甲方有权辞退乙方，同时处以罚款_______元，且所造成的损失全部由乙方负责。
十、合同的生效与终止
本合同自双方签字之日起生效，竣工结算、甲方支付完工程款时自然终止。
十一、合同份数
本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表签名：_____________乙方代表签名：_____________
乙方身份证号码：_____________
电话：_____________电话：_____________
日期：____年____月____日
日期：____年____月____日
泥工施工合同 篇9
甲 方：____________________
乙 方：____________________ 身份证号:____________________
甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责 施工，包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。
2 工程地点：
3 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4 合同价款
本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步)：_______元/m2(按展开面积计算);地面贴砖：___________ 元/m2;卫生间墙砖: 元/m2;踢脚线_________元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);
该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
工程变更的办理
施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
付款方式
工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报;
乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的'80%向乙方支付上月月工程进度款;
工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。
余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。
5 安全文明施工
本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。
乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6 工程质量保修：按照附件一中的约定执行。
7 违约责任
因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币_________元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币_____元。
凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式)，且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8 甲乙双方约定：
乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
9 本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方 代 表：_________________ 乙 方(手印)：_____________________
身份证复印件：______________________
电 话：__________________
日 期：____________________ 日 期：_________________
泥工施工合同 篇10
甲方：_______________________
乙方：_______________________身份证号：_______________________
1、甲方在公司内部
对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责施工，
1.2包干单价：___是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。
2、工程地点：___
3、工程工期：
具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4、合同价款
4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：___梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步)：__________元/m2(按展开面积计算);地面贴砖：______________元/m2;卫生间墙砖：___元/m2;踢脚线_________元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);
4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。
4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
4.5付款方式
4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报;
4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;
4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。
4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。
5、安全文明施工
5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
5.2乙方须接受主管部门的`检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。
5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6、工程质量保修：
按照附件一中的约定执行。
7、违约责任
7.1因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。
7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式)，且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8、甲乙双方约定：___
8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
9、本合同双方签章后生效。
本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方代表：____________________乙方(手印)：_____________________
身份证复印件：_________________________
电话：_____________________
日期：_______________________日期：_________________
泥工施工合同 篇11
用工方： （以下简称甲方）
施工方： （以下简称乙方）
在平等互利、公平、守信、合法的前提下，甲乙双方就白杨新镇风情酒店的泥工施工工程承包给乙方，达成如下协议：
一、工程内容和范围：施工图纸中墙体砌筑工程、室外台阶、墙体面层、屋面工程、外墙装饰贴砖、瓦、室外散水及排水沟，施工现场的'清扫直到竣工验收交付使用。
二、本工程所需工具，机械由乙方自备（鸡公吊及脚手架由甲方提供）。
三、质量要求：以建筑工程施工验收规范标准为准。
四、施工单价：按建筑面积65元/平方米计算。
五、工资结算：主体每砌筑、粉刷完工一层甲方向乙方借支5000元，余款待甲方整体验收合格后一周内一次性付清。
六、工程工期：自框架主体完工之日起45个工作日进场日期由甲方电话通知。
七、签订本合同之时，乙方必须向甲方交纳履约保证金壹万元，若乙方不按时进场或施工中不听从甲方安排，甲方将不予退还该保证金。
八、施工责任：若乙方在施工中出现质量问题所造成的一切损失由乙方承担。
本合同一式二份，若有未尽事宜，甲乙双方另行协商，双方签字之日起生效，甲乙双方各执一份。
甲方签字：
乙方签字：
泥工施工合同 篇12
发包方：汉寿县职工文化活动中心工程项目部 （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循自愿、平等、诚信原则，甲、乙双方经协商，一致同意就工程施工事项，订立合同。
一、工程施工项目：
1、工程施工项目名称：汉寿县职工文化活动中心
2、工程地方：汉寿县龙阳镇龙阳大道
3、承包范围及内容：乙方以包工、包小型机械及乙方施工人员所需要的劳保用具等（包括雨衣、安全帽）；
（1）乙方负责所有混凝土浇筑所需的设备
（2）乙方负责施工所末端配电箱以外的电源线及照明；
（3）乙方必须保证每道工序检验合格，返工费用及损失自负。
二、乙方的义务：
1、乙方必须提供所需材料的准确数量；
2、乙方必须配合项目放线定位；
3、乙方必须厉行节约，做到所有砌墙用砖不能随意乱砍乱丢，粉墙砂灰不得浪费，做到要多少用多少;
4、乙方必须按图按规定、规范施工，否则赔偿一切经济损失，并处双倍罚金；
5、乙方必须做到文明施工，水泥须有集中堆放处，确保防潮堆码；
6、施工过程中需要加班时无条件加班，加班所产生的各项费用乙方自行承担。
三、安全责任及奖罚条款：
1、乙方必须确保施工人员遵循《建筑工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律：包括建设单位、监理单位的管理制度，牢固树立“安全第一”、“预防为主“的宗旨，杜绝各种安全事故发生。乙方还应保证遵守如下几条：
（1）现场施工人员进入施工场地，必须佩戴安全帽，不准穿硬底鞋、拖鞋；熬夜的`工人休息不足八小时不得安排作业；酒后或身体状态不佳的工人不得安排进行高空作业或有危险；不熟悉操作程序的工人不得安排进行高空作业或有危险的工程作业；情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场。
（2）吊车吊物时，不准斜拉吊索吊钩。不得随意翻动已搭好的外架铺板和防护措施。
（3）不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆，防止楼上落物溅出架外伤人和人物甩出架外伤人；
（4）非专业人员不得乱接触机械设备及电缆线头或乱接乱搭。
（5）工程项目所在地之外所发生的一切安全事故甲方概不负责；
（6）施工过程中因操作所发生的安全事故医疗费用不及5000元的由乙方自行负责。
2、如违反操作规程施工发生安全事故，费用乙方自行负责；凡有有安全因素乙方有权拒绝施工作业，并报告甲方现场管理人员，因甲方强行要求施工作业造成安全事故由甲方负责；
3、乙方施工全部完工验收后如未发生安全事故，甲方将将现金伍千元作为安全奖。
四、工程工期要求及奖罚条款：
1、工期必须按项目部编排的进度计划只能超前不得延后；
2、乙方保证高效率的组织足够的工人施工，按甲方要求的工期表安成相应的工程量，否则按建设单位与施工单位的施工合同条款进行处罚；
3、在整个施工过程中，乙方必须对所进行的施工项目进行养护并保证楼面整洁；
4、乙方在施工中不服项目部指挥，不能按照完成工期指定计划，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
五、甲乙双方的权利与义务及处罚条款：
1、乙方不遵守或违反以下条款的，甲方有权终止合同，更改合同，更换承包人，增加施工班组或工人。
（1）不按图纸工艺、变更、规程、规范要求施工的，影响工程进度和质量的；
（2）不遵守工程各项制度和合同条款的（包括建设方规定的各项条款）；
（3）不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排、监督，违反工地纪律，打架斗殴，造谣生事，盗窃的。
（4）对乙方施工人员不合理用料的，甲方有权对浪费行为罚款。
（5）甲方保证在乙方提供材料清单24小时内组织进场。
2、乙方的权利和义务：
（1）如甲方不按合同付款，乙方有权终止合同并协议处理工资款；
（2）乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责；
（3）乙方应按施工图至少提前3天向甲方提出来供各部位的需用材料计划；
（4）乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度，积极配合其他工程施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴；如发生群殴事件，重罚款各方贰仟元，产生不良后果，责任方理赔后劝其出场；
（5）乙方施工过程中必须节约用材，合理下料，合理拼用余料；
（6）主体完工后，其附属工程（室内构造柱等）必须随喊随到配合施工。
六、结算价格；
按建筑面积每平方米 元计算（建筑面积以开发商支付甲方建筑面积为准）
七、付款方式；
(乙方采取垫资形式完成此工程。)
1、地下室完工后，付地下室工程量总价的60%，主体完工后付至地下室工程量总价的80% ；
2、主体框架工程封顶付至总工程款的40%；
3、主体砖砌体工程完工付至总工程款的60%；
4、内外粉工程完成付至总工程款的70%；
5、所有附属工程完工预验收合格后付至总工程款的80%。
6、地下室及地上工程竣工验收合格后，付至总工程款的90%，余款为保证金（两年内付清）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日生效。
发包方：汉寿县职工文化活动中心工程项目部 年月日
承包方： 年月日
泥工施工合同 篇13
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循自愿、平等、诚信原则，甲、乙双方经协商，一致同意就工程施工事项，订立合同。
一、工程施工项目：
1、工程施工项目名称：
2、工程地方：
3、承包范围及内容：
（1）乙方负责所有混凝土浇筑所需的设备
（2）乙方负责施工所末端配电箱以外的电源线及照明；
（3）乙方必须保证每道工序检验合格，返工费用及损失自负。
二、乙方的义务：
1、乙方必须提供所需材料的准确数量；
2、乙方必须配合项目放线定位；
3、乙方必须厉行节约，做到所有砌墙用砖不能随意乱砍乱丢，粉墙砂灰不得浪费，做到要多少用多少;
4、乙方必须按图按规定、规范施工，否则赔偿一切经济损失，并处双倍罚金；
5、乙方必须做到文明施工，水泥须有集中堆放处，确保防潮堆码；
6、施工过程中需要加班时无条件加班，加班所产生的各项费用乙方自行承担。
三、安全责任及奖罚条款：
1、乙方必须确保施工人员遵循《建筑工程施工现场管理规定》和各种安全规章制度及工地纪律：包括建设单位、监理单位的管理制度，牢固树立“安全第一”、“预防为主“的宗旨，杜绝各种安全事故发生。乙方还应保证遵守如下几条：
（1）现场施工人员进入施工场地，必须佩戴安全帽，不准穿硬底鞋、拖鞋；熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业；酒后或身体状态不佳的工人不得安排进行高空作业或有危险；不熟悉操作程序的工人不得安排进行高空作业或有危险的工程作业；情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施工现场。
（2）吊车吊物时，不准斜拉吊索吊钩。不得随意翻动已搭好的外架铺板和防护措施。
（3）不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆，防止楼上落物溅出架外伤人和人物甩出架外伤人；
（4）非专业人员不得乱接触机械设备及电缆线头或乱接乱搭。
（5）工程项目所在地之外所发生的一切安全事故甲方概不负责；
（6）施工过程中因操作所发生的安全事故医疗费用不及_________元的由乙方自行负责。
2、如违反操作规程施工发生安全事故，费用乙方自行负责；凡有有安全因素乙方有权拒绝施工作业，并报告甲方现场管理人员，因甲方强行要求施工作业造成安全事故由甲方负责；
3、乙方施工全部完工验收后如未发生安全事故，甲方将_______元作为安全奖。
四、工程工期要求及奖罚条款：
1、工期必须按项目部编排的进度计划只能超前不得延后；
2、乙方保证高效率的组织足够的.工人施工，按甲方要求的工期表安成相应的工程量，否则按建设单位与施工单位的施工合同条款进行处罚；
3、在整个施工过程中，乙方必须对所进行的施工项目进行养护并保证楼面整洁；
4、乙方在施工中不服项目部指挥，不能按照完成工期指定计划，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
五、甲乙双方的权利与义务及处罚条款：
1、乙方不遵守或违反以下条款的，甲方有权终止合同，更改合同，更换承包人，增加施工班组或工人。
（1）不按图纸工艺、变更、规程、规范要求施工的，影响工程进度和质量的；
（2）不遵守工程各项制度和合同条款的（包括建设方规定的各项条款）；
（3）不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排、监督，违反工地纪律，打架斗殴，造谣生事，盗窃的。
（4）对乙方施工人员不合理用料的，甲方有权对浪费行为罚款。
（5）甲方保证在乙方提供材料清单24小时内组织进场。
2、乙方的权利和义务：
（1）如甲方不按合同付款，乙方有权终止合同并协议处理工资款；
（2）乙方在设计变更通知之前完成工序的返工费用由甲方负责；
（3）乙方应按施工图至少提前3天向甲方提出来供各部位的需用材料计划；
（4）乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度，积极配合其他工程施工人员作业。不扯皮、争吵、辱骂、斗殴；如发生群殴事件，重罚款各方_______元，产生不良后果，责任方理赔后劝其出场；
（5）乙方施工过程中必须节约用材，合理下料，合理拼用余料；
（6）主体完工后，其附属工程（室内构造柱等）必须随喊随到配合施工。
六、结算价格；
按建筑面积每平方米_______元计算（建筑面积以开发商支付甲方建筑面积为准）
七、付款方式；(乙方采取垫资形式完成此工程。)
1、地下室完工后，付地下室工程量总价的_______%，主体完工后付至地下室工程量总价的_______%；
2、主体框架工程封顶付至总工程款的_______%；
3、主体砖砌体工程完工付至总工程款的_______%；
4、内外粉工程完成付至总工程款的_______%；
5、所有附属工程完工预验收合格后付至总工程款的_______%。
6、地下室及地上工程竣工验收合格后，付至总工程款的_______%，余款为保证金（_______年内付清）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日生效。
发包方：_______年_______月_______日
承包方：_______年_______月_______日
【泥工施工合同】相关文章：
泥工施工合同04-09
泥工施工合同精华[15篇]03-09
泥工劳务合同06-30
泥工合同样本06-18
家装泥工合同04-15
泥工合同范本推荐07-23
泥工劳务合同范本03-13
泥工劳务合同范本09-17
泥工劳务合同15篇[优]06-30