(精华)垫资合同14篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的垫资合同，希望能够帮助到大家。
垫资合同 篇1
发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）
承包方（全称）： （以下简称乙方）
为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；
4。装修工程为2年；
5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的'，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年月日年月日
垫资合同 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙双方经过深入的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，就“项目”建立战略合作关系，并达成如下协议：
第一条合作原则
按照“优势整合、平等互利、共同促进、共同发展”的原则。
第二条合作内容
1.甲、乙双方同意在坚持绿色发展理念的`前提下，缔结战略合作关系，对“______”进行市场推广应用，并结合市场需求，对系统进行创新新探索和升级改造，增强市场竞争力。
2.双方共同组建项目开拓小组，以项目为载体，明确各自分工，有效的开展工作。
第三条责任义务
（一）甲方责任义务
1.负责“______”市场开拓。
2.负责协调政府相关部门，整合专家学者、专业企业及社会资源，促成项目签约和实施。
3.负责“______”项目实施中，在线监测设备、阀门硬件设备的采购。
（二）乙方责任义务
1.负责“______”中软件部分的升级改造及优化
2.负责“______”中央控制系统的生产制造。
3.负责具体项目的系统安装调试及运营维护。
4.负责项目实施中，PCL、信号线材料的采购。
第四条沟通协调机制
定期与不定期组织沟通交流：讨论分析市场情况；针对项目存在的问题提出意见及建议；协调项目协议、建设、运维相关事宜；研究解决的措施办法。
第五条保密责任
合作过程中，对投资额度、运维模式、商务运作、实施方案、财务管理等涉及保密内容，双方均有责任进行保密。如一方未征得对方同意，擅自违反保密约定、并造成损失的，依据协议追究法律和经济责任。
第六条其他事项
1.本战略协议是双方进行长期合作的依据，执行过程当中，可根据市场情况，经双方协商一致后，调整和增加合作的内容；具体项目另签订具体项目协议。
2.甲乙双方之间的信任与相互合作，是本战略协议得以履行的基础。
3.甲乙任何一方如因自身原因提前终止协议，需提前一个月通知另一方，经双方友好协商妥善解决。
4.本协议经双方代表人或其授权代表签字，并加盖公章后生效，有效期五年。本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
甲方（盖公章）：______乙方（盖公章）：______
法定代表人或授权代表：______法定代表人或授权代表：______
日期：______日期：______
垫资合同 篇3
甲方(出资人)：_________________有限公司
乙方(借款人)：_________________公司
经双方友好协商，达成以下协议：
一乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币____________元整，只用于支付____________广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三代垫资期限为自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的账户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四_________________乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的`，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五_________________本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章：_________________
乙方(代表)签章：_________________
________年_______月_____日
垫资合同 篇4
甲方（垫资方）：____________________
住所:______________________________
联系方式（手机）：
乙方（借资方）：____________________
住所：_____________________________
联系方式（手机）：
甲乙双方在平等自愿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条：借资用途
乙方与__有限公司签订有买卖合同，乙方购买__有限公司麸皮。由于乙方购买的麸皮数量较大，现乙方委托甲方对其购买的麸皮款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与__有限公司签订的麸皮买卖合同的购买麸皮用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条：垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为：自___年___月___日到____年__月___日。
第三条：垫资形式
甲方直接为乙方与__有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买麸皮数量20元/吨的提成给予甲方。
第四条：还款期限与还款方式
乙方还款期限为：乙方应于
乙方还款方式为：乙方应于
第五条：双方责任义务
（一）甲方的主要权利和义务
（1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：
（2）对甲方提供的`有关个人资料予以保密：
（3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料：
（二）乙方主要权利和义务
（1）乙方有权要求甲方按协议约定垫资：
（2）乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：
（4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买麸皮每吨20元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）：
签订日期：_年_月_日
乙方（签字、盖章）：
签订日期：_年_月_日
垫资合同 篇5
一、甲方（垫资人）：_______________
地址：______________________
联系电话：__________________
身份证号：_________________
二、乙方（被垫资人）：_______________
地址：______________________
联系电话：__________________
身份证号：_________________
三、合同内容
1.基本情况
甲方同意为乙方提供垫资服务，以保证乙方完成商业项目的资金需求。垫资范围包括但不限于借款、股票交易、房屋买卖等。
2.垫资金额
垫资金额为人民币_________元，甲方将在合同签订之日起的______个工作日内将资金转入乙方指定账户。乙方应当按照合同约定在约定期限内将垫资款项归还到甲方账户。
3.利息与费用
乙方归还垫资款项的同时，应当同时向甲方支付相应的利息以及其他可能产生的费用。具体的利息和费用标准由双方协商确定。
4.保证金
乙方必须向甲方支付相应的保证金。保证金数额应当与垫资金额的`10%相等。保证金将在乙方全额归还垫资款项后返还给乙方。如乙方未能按照合同约定向甲方归还垫资款项，甲方有权将保证金作为赔偿金。
5.其他条款
甲方和乙方认真履行合同约定，一旦合作开始，合同具有合法效力。本合同一经签订，即为双方约定的有效合同。任何一方擅自变更合同内容，都需要经过对方同意并签署补充协议。
四、合同生效
本合同一式两份，双方各执一份，经双方盖章签字，自生效之日起生效。本合同和对应的补充协议构成了双方之间的完整协议。
甲方签字：______________ 乙方签字：_____________
日期：___________________ 日期：_________________
垫资合同 篇6
甲方（垫资方）：
乙方（借资方）：
根据《中华人民共和国民法则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为修建马桑坪产业路向垫资方申请借款，双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。
一、借资用途：修建马桑坪产业路（毛坏）
二、借资金额：以实际修路所用资金为准。
三、借款发放形式：甲方预先垫付。
四、还款期限：
五、还款资金来源及还款方式
1、还款来源：以申报政府拨放及村合作社承担。
2、还款方式：一次性还给甲方
六、如逾期则每天被垫资额的2%交纳违约金，逾期不得超过60天。
七、双方责任
1、甲方负责自垫资及修路事宜。
2、乙方负责所修路面所占土地调解。
八、本协议签订之日起生效，如发生纠纷的'，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起即可生效，具有同等法律效力。
甲方（垫资方）：
乙方（借资方）：
日期：
垫资合同 篇7
一、甲方（投资人）：______________________________
身份证号码：______________________________
联系电话：______________________________
地址：______________________________
二、乙方（被垫资人）：______________________________
身份证号码：______________________________
联系电话：______________________________
地址：______________________________
三、项目名称：______________________________
四、垫资金额：______________________________
五、垫资期限：
开始时间：______年______月______日
结束时间：______年______月______日
六、垫资利息：
利息计算方式：_______________
利息率：______________________
七、违约责任：
① 乙方如未按期归还垫资款及利息，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，逾期违约金为本金的2%每日计算。
② 如乙方未按合同约定使用垫资款项，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同约定的`违约金及产生的一切费用。
③ 如双方解除合同后，甲方违约，应将乙方已垫资金额及利息全额返还，并承担违约责任。
八、甲乙双方协商一致，签订本合同后，自愿受本合同之约束。
甲方（签字/盖章）：______________
乙方（签字/盖章）：______________
签订日期：______年______月______日
垫资合同 篇8
甲方(垫资方)：___________________
住所:____________________________
身份证号码：_____________________
联系方式(手机)：_________________
银行账户：_______________________
银行账号：_______________________
乙方(借资方)：___________________
住所：___________________________
身份证号码：_____________________
联系方式(手机)：_________________
风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：________________________________________
二、工程地点：________________________________________
三、工程项目：总建筑面积约__________平方米(_____栋楼)。
四、进场时间： 定于_____年_____月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_____天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约_____亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20_年建筑工程消耗量定额》、《20_年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行_____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙 方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金_____万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
风险告知：垫资协议属于变相借款合同，通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定，自然人之间的借款未约定利息的，视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的，其利率不得高于法定限制。相关法律规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的.各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的____%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
十六、争议解决
履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向_____市人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
本协议与正签合同具有同等法律效力。本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章)： 乙方 (签字、盖章)：
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
签订日期：___年___月___日 签订日期：___年___月___日
垫资合同 篇9
甲方（垫资方）：_________
乙方（借款方）：_________
经友好协商，甲方、乙方、就房产买卖及垫资赎楼事宜达成如下协议：
第一条垫资内容
1、乙方与卖方于____年__月__日签订《房地产买卖合同》，卖方将坐落于市之房地产（房地产证号为：）转让给乙方。由于在房地产过户的同时，乙方必须向卖方支付全额房款，而乙方自有资金不足，需要甲方提供垫资服务，以便完成该房产的交易。
2、甲方同意为乙方提供垫资服务，垫资金额为____元人民币（小写：___元）。期限为____个月，从甲方支付垫资之日起至乙方全额清偿甲方垫资款、利息、罚息等相关款项之日止。
第二条费用的约定
乙方同意向甲方支付垫资服务费为_____元人民币（小写：____元），乙方应在签订本合同的同时，一次性支付给甲方。
第三条甲方的权利义务
1、在甲乙双方完全履行本合同的规定义务的前提下，甲方承担本合同垫资责任。
2、在乙方的全权委托下，甲方按委托公证所确定的委托权限办理房地产转让登记、银行按揭贷款、抵押登记备案、资金监管、产权过户等相关手续。
第四条乙方的权利义务
1、乙方应按合同约定支付垫资服务费，并按法律规定和本合同的约定向有关部门支付房地产转让过程中的各项税费。
2、乙方须全权授权甲方为其办理房地产转让登记、银行按揭贷款、抵押登记备案、资金监管、产权过户等事宜（须办理不可撤销的.委托公证，委托权限以经过公证的委托书为准）。
3、乙方同意在甲方将垫资款存入乙方指定的银行账户后，由银行对该银行账户内的资金进行资金监管，监管资金以双方约定的金额为限（双方与银行另行签订资金监管协议，作为本合同的附件）。卖方的房地产产权过户到乙方名下的同时，甲方同意资金监管银行按资金监管协议的约定将监管资金支付到卖方的银行账户。
4、乙方同意用以下方式支付甲方垫资款：一次性付款，乙方在房产过户后日一次性付清甲方垫资款。银行按揭贷款，乙方在房产过户后用该房产作抵押向银行按揭贷款付清甲方垫资款。
第五条风险的承担和违约责任
1、乙方应当全部履行房地产买卖合同，同时承担因解除或未履行房地产买卖合同而对本合同造成的任何影响所产生的全部风险和责任。
2、乙方如不能按期偿还甲方垫资款，每逾期一天，应向甲方按借款总额的支付违约金，同时，甲方有权对乙方的房地产行使优先处分权。
3、本合同有效期内，如乙方与卖方的房地产买卖交易不成，乙方应当在资金监管银行按资金监管协议的约定将监管资金退还到乙方指定的银行账户的当天，将该监管资金退还给甲方，偿还垫资款，乙方不得对退款账户申请挂失。否则，乙方应支付甲方相当于垫资款总额30％的违约金。
第六条争议与解决
双方因本合同发生的任何争议经各方协商解决，经协商无法达成一致的，双方同意选择以下第种方式解决：
（一）合同各方同意向合同签署地仲裁委员会申请仲裁；
（二）合同各方同意向合同签署地的人民法院提请诉讼；第七条附则本合同书一式二份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方（签名或盖章）：____
签约日期：____年__月__日
乙方（签名或盖章）：____
签约日期：____年__月__日
垫资合同 篇10
甲方：___________________________
乙方(借款人)：__________________
身份证号：____________________
鉴于乙方拟向_________银行_________支行(以下简称为” 贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
(一)垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB______________) 甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名：__________________
账号：__________________
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放到以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出犋划款授权委托书:
户名：__________________
账号：__________________
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将2方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则,经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲防有权利按垫资金额的_________% (千分之____________)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
(二)乙方贷款事项
2.21乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB___________________)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的'《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足Z方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
(三)保证及违约责任
3.1亿方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受_________市_________区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;方也可凭借款借据向_________市_________区法院申请支付令， 乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
(四)通用事项
4.1其他约定(如无需填写"本项空白”)
4.2下列第_项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤__________________。
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖璋之日起生效。
甲方：__________________
乙方签名(指印) :__________________
身份证号码:__________________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期：__________________
垫资合同 篇11
甲方：______________
乙方：______________
经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式：垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修，工资每平方米_______元，打橡胶板，工资由_______负责。
五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。
甲方：_______
乙方：_______
协议人：_______
证人：_______
_______年_______月_______日
垫资合同 篇12
转让方：_______________(以下简称甲方)
受让方：_______________(以下简称乙方)
甲方现将的土地与乙方合作开发建房，为明确双方的权、责、利，特订协议如下：
一、宅基地概况：宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的'良田(约_______________个平方)。
二、合作方式：甲方宅基地与乙方合作开发建房，乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方，另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。
三、付款方式：签订合同付，其余部分待动动工付清元_______________。
四、权利与责任：甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用，乙方享有该条路的永久性使用权，但无所有权，甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的不得无理取闹，遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责，乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量，甲方的两套住房享有乙方房屋的同等权利。甲方不负责所有的建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电，但所发生的费用概由乙方负责。
五、乙方所给甲方的两套住房，乙方不负责房产证件手续。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
________年_______月_____日
垫资合同 篇13
需方：_______________(以下简称乙方)要方：_______________（以下简称甲方）
乙方因工程需要，向甲方购买黄沙、水泥，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1、乙方所需的黄沙、水泥全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买黄沙、水泥，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2、乙方根据工程进度需要，分期向甲方购进所需黄沙、水泥，乙方每次需货时,应提前1天通知甲方，经甲方确认后，甲方应在2日内将该黄沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3、黄沙、水泥接收验收方式：乙方收到货物后应先进行验收，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起2日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批黄沙、水泥的'质量视为完全合格。
4、付款方式：本合同项下黄沙、水泥款项按以下方式支付：甲方黄沙、水泥送到乙方工地当日，乙方必须支付该批黄沙、水泥总价款的30%，余款30日内付清。
5、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
6、本合同双方签字盖章后生效;每批送货合同金额及数量等附明细表。
7、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________
甲方代表：_______________乙方代表：______________
合同签订日期：_______________
垫资合同 篇14
甲方：____
乙方：____
经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式：____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。
协议人：____
证人：____
【垫资合同】相关文章：
垫资合同06-08
垫资协议合同【经典】06-03
(推荐)垫资合同06-30
【热】垫资合同06-08
垫资协议合同06-01
垫资协议合同(实用)06-01
垫资合同【精选15篇】06-30
垫资协议书02-22
垫资协议合同15篇（经典）06-01
垫资合同15篇【推荐】06-30