设计接单合同

时间：2024-10-03 07:44:39 合同我要投稿

相关推荐

设计接单合同范本

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的设计接单合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

设计接单合同范本

设计接单合同范本1

　　委托设计方(甲方)：________________

　　承接设计方(乙方)：________________

　　经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：

　　一、工程地点：_____________________________________________

　　二、工程名称：_____________________________________________

　　三、建筑面积：__________平方米

　　四、接受委托设计时间：_____年_____月_____日

　　五、完成委托设计时间：_____年_____月_____日

　　六、委托设计内容

　　1.室内空间形象设计□

　　2.室内装修设计□

　　3.室内物理环境设计□

　　4.室内陈设设计□

　　5.平、立面设计□

　　6.按合同附件：委托设计清单□

　　七、收取设计费标准

　　1.按图纸数量计费：__________(见图纸清单)

　　2.按工程造价计费：收取工程概算价的_____%为设计费。

　　八、设计费金额：__________元(人民币大写：_______________)

　　九、设计费收取步骤

　　1.合同签定后，预付合同金额的_____%，计__________元。

　　2.按时间□、按工作量□完成情况，完成_____%工作量，再预付合同金额的_____%，计__________元。

　　3.设计完成，交稿前付清全部合同款。

　　十、权利与义务

　　(一)甲方权利与义务：

　　1.甲方应在_____年_____月_____日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。

　　2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设计标准收取设计费。

　　3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。

　　4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。

　　5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的'设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。

　　(二)乙方权利与义务：

　　1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。

　　2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。

　　十一、其它事项

　　1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。

　　2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。

　　3.合同附件与合同具有同样法律效力。

　　合同附件名单：(略)

　　甲方：________________乙方：_______________

　　法人代表签字：________法人代表签字：_______

　　签字日期：____________签字日期：___________

设计接单合同范本2

甲方：

　　乙方：____________________________

　　依据《合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容和要求：

　　1、公司标志设计

　　2、公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理

　　二、费用VI设计及VI手册的整理：费用共计人民币￥_____元(大写：_________)（RMB）（以上费用含设计费和VI手册共计25份）。

　　三、付款方式

　　1、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用30%，即人民币￥____元整（______元整），2、VI手册初稿完成后，一方交甲方初审，通过后甲方即向一方支付合同余款的70%。

　　3、VI手册整理完成；印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥_____元（￥_____元整），四、双方的.责任与义务、

　　1．乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。

　　2．乙方需在规定时间20____年____月____日至20______年____月____日完成甲方公司VI手册的整理工作，并报予甲方签字认可。

　　3．甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提供相关资料。因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。

　　五、知识产权约定

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

　　2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《著作权法》追究其法律责任。对该作品不享有任何权利。

　　4、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《著作权法》追究其法律责任。

　　六、违约责任，本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同；因VI设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此，甲方承诺如提前终止合同，仍承担向乙方支付全部合同款的义务（甲乙双方一致同意终止的除外）。乙方如违约提前终止合同，所收取的费用应全部退还甲方。

　　七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向当地仲裁委员会提请仲裁解决。合同附件为本合同一部分，本合同壹式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　备注：

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　地址：

　　电话：

　　日期：

设计接单合同范本3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　依照《合同法》及其它相关法律、法规的规定，结合甲乙方双方的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、工程地点：建筑面积：_____㎡；

　　2、工程名称：

　　3、工程内容及做法（见：装饰工程设计图纸及装修项目预算书）。

　　4、工程承包方式，双方商定采取下列第（1）种承包方式：

　　（1）乙方包工、包装修预算书内的材料；

　　（2）乙方包工不包料，甲方包全部材料；

　　5、工程期限_____天；（工程量增减变化或设计变更另算）_____开工日期_____年_____月_____日。_____竣工日期_____年_____月_____日。

　　6、总合同价款：本合同按装修预算书确定的单价按实际收方决算。

　　第二条、甲方责任和义务

　　1、开工前，尽可能为乙方入场施工创造条件；

　　2、提供施工期间的水源、电源；

　　3、对工程质量和施工进度的监督、材料进场的验收，组织工程竣工验收。

　　4、按进度支付工程款。

　　第三条、乙方责任和义务

　　1、做好施工计划安排，服从甲方的.监督与管理。严格遵守甲方的各项管理制度，克服施工中各种困难，严格执行安全施工操作规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、乙方自行承担施工期间的安全事故责任和相关保险费用。

　　3、采购材料清单、施工方案细节不明确、拨付工程款、需要甲方协调工程的有关事宜，提前两天向甲方报告。

　　4、每道工序完工后，必须报经甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工，验收不合格而耽误了工期，由乙方自行负责。

　　5、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得损坏已经完工的其它工程成品，做好已完工成品的保护工作。不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　6、甲方提供水源、电源，乙方自己搭接，自己解决施工用线、用管。

　　第四条、工程变更及项目增减

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议或项目增减书，同时调整相关费用及工期。

　　第五条、工程延误

　　对以下原因造成竣工日期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：

　　1、工程量增减变化、设计变更。

　　2、不可抗力（停水、停电不计算工期）。

　　3、甲方同意工期顺延的其它情况；

　　第六条、质量标准

　　1、地砖无空鼓，不积水；

　　2、墙砖粘接牢固，不脱落；

　　3、地沟流水干净，不积水。

　　4、防水密室，不漏水。

　　第七条、工程款支付方式

　　1、开工十日后，根据乙方完成工作量，乙方对已完工成品报甲方验收合格后，拨付工程款_____。

　　2、结算方式：全部工程完工后，26日经甲乙双方初步验收合格后，甲方再拨付_____。在十五个工作日内办理完工程验收和结算手续。十五日内扣除总工程款的_____%作为质量保证金后，其余款项一次结清。质量保证金在保修期到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。

　　第八条、违约责任

　　1、合同双方当事人中的任一方未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、乙方采购、使用未经甲方验收的材料，或施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件整改返工，并承担返工造成的损失。乙方的施工的工艺、工期进度明显达不到甲方要求，甲方有权减少乙方承包项目或终止合同，由此造成的损失由乙方承担。未办理验收交付手续，工程成品被损坏，由乙方负责。

　　3、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金_____元；

　　4、甲方逾期支付工程款或不按合同约定办理验收手续，每延误一天向乙方支付违约金_____元；

　　5、因乙方责任造成质量问题或不能按期完工，损失由乙方承担；

　　6、本合同一经甲、乙双方签字（盖章）后即生效，因一方原因违约造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，违约方向对方支付违约金计币壹万元整_____元，并办理合同终止手续。如双方无法协商一致，请仲裁机构协调解决。

　　第九条、工程保修

　　1、工程质量乙方负责的项目保修期为两年。

　　2、质量保证金在到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。乙方没有履行保修义务，由甲方自行维修所需费用从乙方质量保证金中扣除。

　　第十条、附则

　　1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　2、合同履行完毕后自行终止。

　　3、因不可抗力致使本合同不能履行，经甲乙双方协商取得一致意见，本合同可终止执行。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（签字盖章）：

　　年_____月_____日

设计接单合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就_______________________设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。

　　一、合同内容及要求：

　　二、设计费用：

　　设计费用为_________每平米，共_________平米，总计为：人民币￥______________元，(大写：_______________元整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥ _________元(大写：_________________)。

　　2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥______________元整(大写：_________________ )。

　　四、设计与制作作品的时间及交付方式：

　　1、设计期限：________年____月_____日至________年_____月____日止

　　2、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的'所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利、义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方思想内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供自己思路或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、其他：

　　九、合同生效

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力，本

　　合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

设计接单合同范本5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：

　　一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料________日内绘出平面布置图。

　　二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________％。（设计费收取标准详见第六条），乙方下现场实地尽寸复合。

　　三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。

四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。

　　含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。

　　五、乙方根据立面方案制作效果图，（效果图制作收取标准详见第七条）。

　　六、图纸装裱要求：乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

　　七、设计费收取标准：平面_________元／平方米，复式_________元／平方米，别墅_________元／平方米，本套私宅总设计费大写：_________（小写_________元），签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________（小写_________元），余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。

　　八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元／张，复式_________元／张，卧室_________元／张，本套私宅效果图制作费大写：_________（小写_________元）。

　　九、双方权利义务

　　1．甲方

　　（1）按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　（2）甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延；_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　（3）甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　（4）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的.实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　（5）甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　（6）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额_________％的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

　　（7）甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

　　2．乙方

　　（1）乙方应按国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件（出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　（2）设计合理使用年限为_________年。

　　（3）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________％，总额不得超过总设计费。

　　（4）由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_________％。

　　（5）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。

　　本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_______

　　_________年____月____日

设计接单合同范本6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，本着精益求精、精诚合作的原则，经双方协商签订本合同条款，以兹双方共同遵守：

　　第一条本合同依据下列文件签订

　　1、《合同法》；

　　2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例；

　　建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容

　　1、项目名称：____________________

　　2、项目地点：____________________

　　装饰设计范围建筑面积______㎡。

　　设计要求：达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。

　　5、设计成果及服务范围：

　　（1）初步设计方案；

　　（2）彩色效果图3-4张，超出的按￥2，000元/张计算；

　　（3）施工图一式肆套，电子文件壹套；

　　（4）协助甲方制定施工招标文件；

　　（5）提交施工图时，提供现场施工交底工作；

　　（6）提供现场监理服务，每月1-2次（异地项目参考第（10）条执行）；

　　（7）如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作，则按￥80元/平米进行收费（需另行签订补充协议）；

　　（8）施工图纸包括：设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板（本合同未含的专业有：结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计）；

　　（9）提供设计进度表；

　　（10）若项目不在______市范围内且合同总金额超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，乙方共提供2次现场监理服务，超出部分按第⑿条执行；

　　（11）若项目不在______市范围内且合同总金额未超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，按第（12）条执行；

　　（12）甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费，具体标准如下：

　　A、路费：飞机经济舱；

　　B、住宿费：四星级以上酒店；

　　C、膳食补助：200元/天。

　　以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后，即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间，反之，路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。

　　第三条设计收费、付款方式

　　1、单价______进行计算。

　　2、____________（大写）

　　付款方式

　　1、签约后三个工作日内，付设计费的定金30%，____________元整。（大写）

　　2、效果图方案确定后三个工作日内，付设计费的30%，____________（大写）

　　3、交施工设计图后三个工作日内，付设计费的35%元整。____________（大写）余5%部设计费。____________（大写）

　　5、以上每项款项都应一次性付清。

　　6、本合同所产生的一切税费由甲方承担，税率为7%。除设计费外，以下内容由甲方另行支付，但设计方必须提供书面证明：

　　1、获取第三方专业服务的费用，比如测绘、测试或消防布局图制作等。

　　2、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。

　　3、除约定提供的设计成果外，甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。

　　4、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。

　　第四条设计交付时间

　　第一阶段：自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计，第二阶段：在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。

　　第三阶段：在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。

　　第四阶段：经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。

　　第五条双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）按照各设计阶段协议的规定，按时向乙方提交本项目有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费，修改费另行商议。

　　（2）及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。

　　（3）甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

　　（4）甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同指定地点施工专用，甲方不得转让出版或其他用途。

　　（5）甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金，在甲方付清前一阶段的费用前，乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果，相应的工期延误责任由甲方承担；如甲方延迟付设计款超过十个工作日，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任，有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。

　　（6）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的'定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费：不足一半时，按总设计费的一半支付；超过一半时，则应付清全部设计费。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，甲方则应按本合同“第三条第3条”将“第（1）、（2）、（3）、（4）”项设计费应一次付清给乙方。

　　（7）事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上（含2次）的设计修改，甲方应根据乙方的工作量增加设计费，设计费另行商议。

　　（8）对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　（9）施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　（10）凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　2、乙方责任

　　（1）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金，即设计首期款（不可抗力因素除外）。

　　（2）按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件，按照设计阶段协议书的规定，按期交付甲方各设计阶段的设计文件，并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收设计费的千分之十。

　　（3）乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。

　　（4）乙方负责向施工方做设计技术交底，指导工人施工及解释图纸，协助解决施工中提出的技术难题。

　　（5）协助甲方选择材料，并帮助甲方监控材料质量。

　　（6）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料，如有此种情况甲方有权索赔。

　　第六条其他

　　1、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

　　本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。

　　凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　5、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　6、甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用，乙方并保留诉讼的权利。

　　7、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。

　　8、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方（施工方）服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，甲方应征得乙方书面同意后，修改设计图纸。

　　9、甲方在初步设计批准后，不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

　　10、本合同书为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时，需加盖委托方与设计方的公章，并不影响其他条款的实施。

　　11、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请______市人民法院解决。

　　12、如需乙方提供发票或收据，甲方在收到乙方所提供的发票或收据时，需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金（税金需以现金方式支付）。

　　13、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。

　　14、若通讯地址有变，应以书面通知对方。

　　15、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　16、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

　　17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效，双方履行完合同条款后本合同自行终止。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　_____年_____月_____日

设计接单合同范本7

　　插画合作合同

　　约稿者（甲方）：__________________________

　　代表人：___________________________

　　身份证号：___________________________

　　地址：________________________________

　　代表人：___________________________

　　身份证号：___________________________

　　地址：________________________________

　　甲方邀请乙方为书籍作插画，经双方协商一致，签订本合同，共同信守执行。

　　条书籍名称

　　第二条画稿数量

　　第三条画稿要求

　　第四条稿费

　　按双方协商，初定封面每幅________元，内插每幅________元。

　　第五条交稿日期

　　____年____月____日止交完全部画稿。

　　第六条甲方的责任

　　1.甲方收到画稿后在____天内通知乙方已收到画稿，在____天内审阅完毕，通知乙方是否采用或退改。否则认为画稿已被接受。

　　2.甲方如对画稿无修改要求，应在规定的`审阅期限内与乙方签订出版合同。

　　3.甲方如对画稿提出修改意见，乙方在____天内修改退回。甲方应在__天内审阅完毕。

　　4.画稿如经修改符合出版要求，甲方应在审阅期限内与乙方签订出版合同。若经修改仍不符合要求，甲方应书面通知乙方终止本合同并将画稿退还乙方。

　　5.本合同签订后，所约画稿如达到出版水平：（1）由于甲方的原因不能签订出版合同，应向乙方支付基本稿酬____%，并将画稿归还乙方；（2）由于客观形势变化，不能签订出版合同，甲方应向乙方支付基本稿酬____%，画稿由甲方保留____年，在此期限内若有第三者（出版社）愿出版上述画稿，乙方必须先征询甲方是否出版。若甲方不拟出版，乙方有权终止本合同，收回画稿交第三者出版。超过上述保留期限，甲方应将画稿退还乙方，本合同自行失效。

　　6.甲方收到所约画稿后，若将画稿损失或丢失，应赔偿乙方经济损失____元。

　　第七条乙方的责任

　　1.乙方如不能按期交完画稿，每延迟一天，应向甲方偿付违约金____元。

　　2.如画稿由乙方修改，乙方不能按期交回修改稿，每延期一天，应向甲方偿付违约金____元。

　　3.乙方如非因不可抗力而终止本合同，应向甲方偿付违约金____元。

　　4.乙方如将甲方所约画稿投寄其他出版单位或期刊，应向甲方偿付违约金____元。

　　第八条甲乙双方签订出版合同后，本合同即自行失效。

　　本合同一式两份，双方各执一份为凭。

　　甲方：________________________

　　代表人：____________

　　____年____月____日

　　盖章__________________

　　乙方：________________________

　　代表人：____________

　　____年____月____日

设计接单合同范本8

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　合同编号：___________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：_________

　　发包人：____________

　　设计人：____________

　　签订日期：___________

　　国家工商行政管理局监制

　　二0xx年三月

　　发包人：______________________________

　　设计人：______________________________

　　发包人委托设计人承担______________________工程设计，工程地点为______________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　《合同法》、《建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　发包人提交的基础资料

　　设计人采用的主要技术标准是：__________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　合同书

　　中标函（文件）

　　发包人要求及委托书

　　投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　______________________________________________________

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　______________________________________________________

　　第七条费用

　　双方商定，本合同的设计费为___________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计____________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　设计人提交______设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计___________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计___________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。

　　双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　发包人责任

　　发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。

　　承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　设计人责任

　　设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现、、、

　　规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　设计合理使用年限为___________年。

　　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的`___________%.

　　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目

　　开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第___________种方式解决：

　　（一）提交___________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人___________份，设计人___________份。

　　本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：设计人名称：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　项目经理：（签字）项目经理：（签字）

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　建设行政主管部门备案：鉴证意见：

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：经办人：

　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日

设计接单合同范本9

　　转眼间20xx年即将离我们而去，光阴似箭，岁月匆匆，时间伴随着我们的脚步急驰而去，穆然回首，才发现过去的一年是充实而又精彩的一年，内心感慨万千，新的一年即将开始，在我们昂首期待未来的时候，在这里对过去一年的工作做一个回顾，总结以往的经验教训，以待在新的一年有所改进。

　　首先感谢公司的各位领导和同事给于我信任和支持，自20xx年5月7日入职以来，在公司各级领导的悉心心关怀和正确领导下，在各位同事的大力协助下，工作上取得一定的成果。现汇报如下：

　　一、业务方面

　　1增强业务能力，提高设计水平

　　对于今年刚刚入职的我来说，从事施工图设计工作是机遇也是挑战。在刚刚过去的半年多来，我尽快适应了工作的环境，融入到设计院这个集体中。这期间完成了苏州新创扩初设计、路径外冈四期施工图设计等项目，特别是对银亿舟山鲁家峙E04-02、E04-05项目的设计，将对于施工图设计的认识上升到更高层次的水平。

　　通过做这些工作，对景观工程的认识逐步提高，与各配合专业的连接与协作更加全面，设计进度时间安排更加合理。在此期间，通过整理设计资料，分析甲方意见，锻炼了耐性，认识到做任何工作都要认真、负责、细心，处理好同事间的关系，与集团各部门之间联系的重要性。

　　通过不断学习与实践，将所学的理论知识加以应用，逐步提高完善自己的专业技能，领会设计工作的核心，本着集团专业专注客户至上的服务理念，积极响应、倡导进取精神、团队精神、主人翁精神、实干精神的企业精神，为设计院的发展多做贡献。

　　2.加强学习，不断提高

　　通过工作实践，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这期间我自学各类规范图集，阅读大量优秀设计项目，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。

　　经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

　　3.严格要求，团结进取

　　在过去的一年里，我严格要求自己，遵守规章制度，团结同事坚守工作岗位，服从领导的工作安排，按时完成领导分配的工作，以极高的工作热情主动全身心地投入到自己的工作当中去，加班加点，毫无怨言。很好的'理解自己工作和责任，履行了岗位职责，能够高质、高效的完成本职工作。为本部门的工作做出了应有的贡献。

　　20xx年即将谢幕，在这一年的工作和生活中，到底应如何做一个自我评价和自我总结呢?这个问题有一定的难度。自己评价自己，自己总结自己，必须力求客观，避免成一家之言，要全面、立体地解剖自己。看清优势，寻找问题，借总结之机，欲上层楼。故此，回首半年来的履迹，罗列如下：

　　首先，在日常设计工作中的思想有问题。

　　由于在平时工作中，受不纯正目的驱使，干工作的性质也就发生了变化。一旦没有得到荣誉或赞誉，就有情绪，消极怠工，使自己受缚于功利之中，难以解脱，万分苦恼。某夜，月明星稀，豁然开朗。人的一生固然希望自己多姿多彩，光芒四射。然而，淡泊名利，只求永恒光辉，遥挂天边的群星却更是绚丽。天边的北极星虽然没有月亮般地娇美，但却鲜明地向人们指点方向，不求任何回报。顿时，我为自己如此丑陋的人性感到羞愧，对那些生性淡泊的朋友和同事，油然而生一股敬佩之意。干工作如果以虚荣为动力，即使取得了辉煌的成就，也犹如粪土，不堪入目。幸好，我已开始纠正自己了。

　　其次，我在设计工作中形式主义的作风严重，花大量的时间，而做无用的事。

　　不求实际结果怎么样，只向别人证明我干了。这种不求实际的工作做法是很不可取的。同志说：‘实事求是’是马克思主义的精髓。也就是说，一切要以遵循客观实际为原则，不能陷入形式主义，教条主义的怪圈。就连也说过：马克思主义不是教条，而是方法。制订的工作原则，都必须结合实际情况加以应用，这样才能取得良好的效果。

　　第三，在设计工作中存在创新方法的问题。

　　世界上任何事物都有其规律性，必须要认清事物发展的规律，才能掌握工作方法。在设计创新工作中，我也想干好，可因为性格原因，总是不得要领。如果别人告诉我1+2=3，下次要再问我这个问题，我也许可以答出来。可要是问我2+1等于几的话，我也许就百思不得其解了。有个楚国人，他家的桌子腿坏了，妻子让他去树林里砍根合适的树杈，来做桌子腿。那个人背着斧子在树林里转了大半天，最后灰溜溜地回来了。妻子问他：你砍的树杈呢?他丧气地说;我在树林里转了大半天，没有象桌子腿那样向下长的树杈。

设计接单合同范本10

　　Design Contract for Construction Project (II)

　　(专业建设工程设计合同)

　　(Design Contract for Professional Construction Project)

　　工程名称：10KV变电所新建工程

　　Project Name：10KV Substation New Construction

　　工程地点：

　　Project Site：

　　合同编号：Contract No.：

　　(由设计人编填) (Filled in by Designer)

　　设计证书等级：设证甲级A121001826

　　Design Certification Rank: Design Certificate Class A 121001826

　　发包人：Employer:

　　设计人：电力勘察设计院

　　Designer: Electric Power Survey Design Institute

　　签订日期：Date:

　　国家工商行政管理局

　　Supervised and Manufactured byMinistry of Construction of People’s Republic of

　　China and the State Administration of Industry and Commerce

　　发包人：Employer:

　　设计人：电力勘察设计院Designer: Electric Power Survey Design Institute

　　发包人委托设计人承担10KV变电所新建工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　The Employer entrusts the Designer to undertake 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction; the project site is , Bei’Er Zhong Road, Tiexi District, Shenyang City. Upon agreement by both parties through consultation, the two parties shall sign and implement the Contract jointly.

　　第一条本合同签订依据Article 1: This Contract is signed in accordance with:

　　《合同法》、《建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　Contract Law of the People’s Republic of China, Construction Law of the People's Republic of China and Market regulations of Construction Survey and Design.

　　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　Laws and regulations of the related state and local construction survey and design management.

　　建设工程批准文件。 Documents of Approval for Construction.

　　第二条设计依据Article 2 Design Basis

　　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　The Trust Deed or Design Documents of the tender accepted provided to the designer by the employer;

　　发包人提交的基础资料Fundamental materials submitted by the employer;

　　设计人采用的主要技术标准是：The major technical standards adopted by the designer are:

　　B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范

　　B-01R5-SJ-02-20xx Standards, Procedures, Norms

　　第三条合同文件的优先次序Article 3 Priority of Contract Document

　　构成本合同的.文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　The documents consisting of this Contract may be deemed as demonstrating mutually; if there is any ambiguity or discordance in the contract document, the following priority shall be followed to judgment,合同书The Contract;

　　中标函(文件) Letter of Acceptance (Document);

　　发包人要求及委托书Requirements of the employer and Letter of Authority;

　　投标书The Tender

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　Article 4 Name, Scale, Phase, Investment and design Content for the Contract Items (fill in based on industry characteristics)

　　10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程

　　10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction

　　变电所电气及10KV进线

　　Electric and 10KV inlet wire of the substation

　　变电所设在地下，内设6台1600KVA变压器及2台1250KVA变压器。

　　The substation is underground, with six 1,600KVA transformers and two 1,250KVA transformers inside.

　　10KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户

　　变电所。

　　The 10KV power line is laid along the new cable roads of Quangong Substation and Ligong Substation respectively, toward the customer substation with cables.

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　Article 5 Relevant materials, documents and time submitted to the designer

设计接单合同范本11

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　设计单位：(以下简称乙方)

　　根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规规定，双方就甲方全年天然气工程设计工作委托乙方完成事宜，经协商签订本合同。

　　二、合同期限：本协议的有效期暂定为壹年。从20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

　　三、委托内容和具体要求：

　　1、天然气城镇管道设计;

　　2、居民住宅、公共用户、锅炉房天然气及庭院天然气管道设计;

　　3、城镇天然气门站、储配站设计;

　　4、按照国家有关燃气设计标准、规范以及当地有关要求设计。

　　四、设计进度和完成委托内容期限：

　　根据天然气工程实施条件分段、分片按照甲方要求按时提交设计成果。(具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。)

　　五、甲方承担的主要工作内容及责任：

　　1、向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　委托初步设计应提出以下资料：

　　(1)经过批准的设计任务书;

　　(2)选址报告;

　　(3)规划部门提出的规划要求及红线图;

　　(4)原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水电、运输等方面的协议文件;

　　(5)有关的工艺设计资料，民用项目的使用要求;

　　(6)能满足初步设计要求的勘察资料(包括工程地质、水文地质、地形、地貌)，需要经过科研取得的技术资料，人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设计设备的技术资料。

　　2、为设计人员提供必要的办公场所，费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底，工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。

　　3、在设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　4、负责设计文件的上报审批，并及时将主管部门审批意见送交乙方。

　　5、维护乙方设计文件和设计成果的完整，不得擅自修改，自行套用或转让给第三方重复使用。否则甲方将承担因此所造成的损失。

　　6、委托配合引进项目的设计任务，从询价对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　六、乙方承担的主要工作内容及责任：

　　1、设计文件必须符合国家现行有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范等规定。

　　2、乙方必须保证设计资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求，否则，乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。

　　3、初步设计、施工图设计文件经施工图审查机构审查后如须修改或变更，乙方负责修改或变更直至审查合格;超出原定委托范围的'重大修改或变更，须具有原主管审批部门的审批文件，相关具体进度、要求和收费，双方应另行签订补充协议。

　　4、负责对所承担的设计工程向施工单位进行设计技术交底;配合施工单位、监理单位解决施工过程中的有关设计问题。负责因设计原因需进行的设计变更，工程竣工验收及修正概算的编制工作。

　　5、乙方免费提供设计文件和图纸一式八份(民用建筑提供初步设计六份)，施工图一式八份。委托方因工程所需，尚需增印初步设计文件和图纸，费用应另行支付。

　　七、违约责任及争议解决办法：

　　1、任何一方违约，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

　　3、本合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

　　八、收费标准：

　　设计费按国家物价局、现行的《工程设计收费标准》和国家有关规定执行，按不含税工程费收取。

　　九、付款方法：按工程进度分段支付设计费。

　　十、单项工程设计委托书为本合同组成部分，其中约定内容如有与本合同约定不一致之处，以单项工程设计委托书约定为准。

　　十一、本合同一式四份，双方各执两份。

　　建设单位：设计单位：

　　负责人(签字)：负责人(签字)：

　　20xx年1月1日20xx年1月1日

设计接单合同范本12

　　时间转眼逝去，在车间的一年就结束了，说来还真是非常的不可思议呢，我竟然努力完成了这一年所有的工作。在这期间，我有很多次都差点没能坚持，毕竟车间工作不是那么好做的。如此对这一年的工作总结如下：

　　记得刚进车间时，作为车间普通的员工，什么都还不会，什么都是车间班长教我，所有的东西都是一步步的学下来的，到现在我已经很有经验了。这份工作其实我在起初真的很难能坚持下来的，我觉得很辛苦，白天要站上一天时间工作，有时候遇到工厂接单多，我们车间员工还要加晚班完成，不然就不能把订单上规定的产品做完，那是很大的损失的。对于这样的情况，因为有些多，所以我是有很多次提离职的`，很多次都觉得自己很难扛下去。那我为什么能够做完这一年呢？那是因为厂领导和班长对我的鼓励，在我心灰意冷的时候，会跟我聊天排解心头的难处。在他们的激励下和帮助下，我慢慢的就习惯了车间的生活。虽然有时候还是会觉得工作很累，很辛苦，但是一想到领导和班长这么希望我留下来，那样的支持和鼓励我，我就觉得不能辜负他们的期望，所以我竟然奇迹般的适应了车间的工作。

　　这一年我成长了不少，因为大家的关照，我适应了车间的环境，也让我开始去思考一些问题，我明白了做一份工作，既然开始了，就要努力坚持到最后。因而在之后的工作里，我开始变得努力起来，做事情也更加积极了，对熬夜加班也不再排斥了。同时，我也是有学到新的事物的，这可是一大收获了呢。原先是做的普通活，到后面开始培训，我就接触技术活了，开始操作机器和掌控机器，这样一来我的工作也开始变得轻松起来，我对自己这工作也更有信心了。如今进入年尾，我发现自己会很多技术，车间很多的事情，我都接触过，也能帮别人解决问题了。

　　在车间一年，我工作一直都没有懈怠，即使是在最艰难的时候，我也依旧保持好的状态，就是希望自己不要给车间添麻烦，而我也做到了。或许开始自己作为新人的时候，是没有做出比较好的成绩的，但是后面自己肯学，肯去钻研，我在车间所接触的工作也就多了，那么到了年底，我也有取得蛮高的一个成绩。那么来年还要再接再厉，努力在车间把更好的成绩做出来。

设计接单合同范本13

　　时间如流水，转眼间我们又迎来了新的一年。回顾过去，我到我们公司已经**月了，在这些时间的工作中，我感慨颇多。作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去的六个多月，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多。在此我向公司的领导和师傅xx以及同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发展上一个台阶。

　　我经过一个月的现场铆焊检验的实习之后，走上原材料检验的岗位，我主要职责是负责出入库材料的检验工作：包括对入库、出库材料的错检、漏检负责;做好材料标记的确认，对标记移植的正确性负责;对主要受压元件的材质和下料几何尺寸的准确性负责;对检验的首检质量问题而引起的成批报废负责;对需复验的材料，负责按规定划出取样部位，填写委托单，连同试样分送理化、金相试验室，并及时取回试验报告。

　　1.努力学习，全面提升自身素质

　　作为一名刚走上工作岗位的新员工，知识和经验的欠缺，是我致命的缺点，而且检验员工作也是一个特殊的岗位，它要求永无止境的更新知识和提高技能。为达到这要求我十分注重学习，更以实际行动去实践这一目标，积极的配合车间生产工作。由于我们有色厂所用材料的种类繁多，要求各不相同，而且有很多较贵重的材料，例如800H、B-3、C-276等镍基合金，对我们检验工作有了较高的要求，更需要我努力学习。

　　2.努力工作，顺利完成各项任务

　　在原材料检验岗位上的`前两个月，我协助xxx检验复合板、钛材、有色材料，同时接手焊材工作。xxx经验丰富，在协助她工作期间，她不厌其烦的给我讲解一些检验材料的注意点，使我顺利通过公司的实习期。

　　下面我列举几例具体的工作向领导作简要的汇报。

　　年6月8日我到西部钛业见证陶氏化学设备用Ф的TA2换热管的涡流检测，涡流检测由陶氏请德国Delta公司检验员检验，由于采购前期准备工作不足以及沟通不到位，致使Delta公司检验员推翻检验结论，让重新到我们公司检验。

　　年8月7日，检验了33块复合板，发现每张复合板起爆点位置有一凹坑，且凹坑深度超出检验标准，还发现现场实物标识为Gr1、Gr2/Q345R，而入库单上位TA1、TA2/Q345R，查看料表后发现均为TA3/Q345R，后经了解，因白图报料时为TA3，蓝图为为TA2，按蓝图买的材料。对于起爆点超标立即填写了NCR，后由技术科负责处理。

　　年8月30日，我和xx一起去海龙(张家港)实业有限公司现场检验杜邦换热器设备用Ф换热管，共检验20支钛管，除了水迹未处理干净之外，换热管质量不错，且管理到位，质量可控。

　　年11月10日，检验了Y-10P037AB-040设备用Ф的ERTi-1钛焊丝，共50Kg，两捆包装，发现一捆无标识，一捆标识为ERTi-2，后经了解标识在运输途中掉了，还有一捆是厂家贴错标签了，我发了NCR之后，采购只将质保书传真件发过来，但是不贴标签，我又写了工作联络签，最终将问题解决。

　　回顾进入公司的这六个多月，发现我虽能爱岗敬业、积极主动的工作，取得了一些成绩，但仍有许多需要不断改进和完善，所以在今后的工作中，我将更加努力的工作。做的自己!以上就是我对六个多月公司工作的总结，请领导批评指正，希望我能迅速成长，明年能给公司作出更大的贡献!