土方的合同

时间：2024-10-20 18:11:38 合同我要投稿

土方的合同【优选】

　　在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的土方的合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

土方的合同【优选】

土方的合同1

　　发包方：___________ （以下简称甲方）

　　分包方：___________ （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包丰和新城北苑G组团人防地下室及D1、2、3#楼地下室的土方开挖运输施工事项，协商一致，签证本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：丰和新城北苑G组团地下室及D1、2、3#楼地下室的土方工程。

　　2、工程地址：南昌北凤凰洲

　　二、工程承包范围

　　承包工程范围：甲方指定的G组团地下室及D1、2、3#楼地下室土方开挖的机械设备、运输工具、土方开挖所需临时道路修筑、甲方提供的堆场临时道路修筑、机械土方的开挖（不含人工清土）、地下室四周的回填、部分钢板桩打入基坑及吊装、所有土方的现场转运或外运、土方堆场（由甲方提供土方堆场，土方堆场范围在五公里以内）、所有土方、泥桨的外运、地下不明障碍物破除（基坑上的路面道路）及外运、保洁、办证、基坑清理、修理边坡和其它所有不确定因素发生的开挖及外运或现场转运过程等工作内容。

　　三、工程承包方式

　　本工程以包括但不限于包工期、包质量、包人工、包安全、包利润、包文明施工和综合治理、包机械、包材料，包治安保卫、包环境保护、包税金的方式将该工程承包给乙方。

　　四、合同工期

　　本工程基坑土方开挖必须在___________天内（但禁运日和大雨及甲方原因也仅此原因致使不能开挖除外）完成本合同约定承包范围内的工作内容，乙方没有在上述约定日期内完成承包范围内的工作内容，每延迟一天向甲方承担20xx元的违约责任，同时甲方有权将乙方承包范围内的工程另行分包给第三人组织施工，所有发生的费用（另加20%管理费）由甲方从乙方承包额中扣除，并有权延付乙方已完成工程的工程款。

　　五、质量标准

　　本工程开挖方式、流程和技术要求均以现场甲方交底为准，一次性验收合格率达100%。

　　六、合同价款

　　乙方承包范围内土方工程的合同价款为每立方___________元整，该价款为按实计方量，不因任何因素变化而做调整。乙方在签约前已完全明确本工程施工过程中将会遇到市场物价的波动、与其它施工单位的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响，乙方已完全考虑了市场人工、物价等各种因素对价格的影响，乙方不得以任何理由要求甲方调整合同价款，否则甲方从乙方承包范围内的工程另行分包给第三人组织施工，所发生的费用（另加20%管理费）由甲方从乙方承包金额中扣除并解除本合同，若乙方由此影响工程进度，甲方还有权拒付乙方已完成工程的工程款。

　　七、付款方式

　　1、乙方完成本合同约定的承包范围内工作并通过甲方验收之日起两个月内付工程款的.%，余款到年月底付清。

　　八、双方权利

　　1、甲方委托同志对本《施工承包合同》的内容负责全面实施监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制；

　　2、为乙方提供技术及管理指导，对乙方开挖顺序进行指导；

　　3、甲方根据设计图纸的要求，进行地下水处理，使基坑土方满足开挖条件；若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量交其他承包人完成。

　　（二）乙方权利和义务

　　1、乙方委托方要求组建强有力的班组；

　　2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥、协调和管理，对甲方现场人员的不当指挥可以向甲方代表汇报、反映并享有建议权；

　　3、乙方有自主组织独立施工的权利，但必须在甲方的统一领导下进行，必须组织足够的劳动和配备的机械以保证该工程按期完成，否则，造成的一切影响和损失均由乙方承担。

　　4、乙方应根据甲方的要求和施工现场的实际情况，安排开挖顺序和铺设现场的临时道路，并苯保证场地车辆的行驶，充分了解施工现场进出车辆的出入口情况并做出合理安排，以保证工效；

　　5、在开挖过程中，若遇普通障碍由甲方负责处理，若遇地下有较大障碍生需进行技术等特殊处理时，双方将根据现场的实际情况，协调解决，费用由乙方承担，该费用已包含在合同价款中，工期不予顺延；

　　6、乙方在开挖过程中，若遇地下有淤泥或流沙时，乙方负责挖运，费用不予增加；

　　7、本工程土方全部外运，乙方自身应详细考虑外运土方的堆放处，乙方不得以此作为延误工期的理由；

　　8、乙方负责对运输车辆在出门前的泥土冲洗工作，保证车辆清洁上路，若因此受到任何方的任何处罚和罚款皆由乙方承担；

　　9、乙方负责对场地内外的全面保洁工作，使其合乎南昌市的有关规定，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；

　　10、乙方的运输车辆必须符合南昌市的有关规定，若因此而受到任何处罚和罚款皆由乙方承担；

　　11、乙方负责全面协调当地村民和城管、交通、环卫、市容等政府各部门的关系，由此产生的一切检查或罚款等费用由乙方承担，该费用已包含在合同价款中，甲方若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；

　　12、乙方必须在甲方提供相关资料三日内办妥所有相关的手续和证件，若因此而影响甲方工作的正常进行，乙方应按照第四条承担违约责任。同时甲方有权终止合同；

　　13、在乙方工作期间，乙方对现场的安全负责，如发生与本工程有关的或本工程导致的人身伤亡及财产损失负责，由乙方承担其费用、责任、索赔或诉讼等经济、法律责任，并确保甲方免负该等连带责任。

　　九、工程交验与保修

　　本工程基坑土方开挖过程中和完工后，乙方须参加建设单位、监理和甲方组织的基础竣工验槽工作。经检查验收工程不合格（如开挖边坡不到位或超挖等），由乙方负责按规范或图纸要求返修并承担费用，若因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责。

　　十、档案资料管理

　　乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工。协作甲方做好隐蔽工作。

　　十一、违约与争议

　　1、本合同履行过程中在违约行为时，按照中华人民共和国的相关法律执行；

　　2、在本合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向工程所有地方法院申请裁决。

　　3、本工程不允许再分包或转包，若发现有此情况，甲方将给予工程款总价___________%的处罚，并中止本合同，由此引起的一切损失费用有乙方承担。

　　十二、协议生效与终止

　　1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，在合同履行完毕，各种款项结算完毕后，本协议自动终止；

　　2、本合同中未尽事项由双方协商解决。

　　3、本协议一式五份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土方的合同2

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　本着诚信合作、互惠互利的原则，甲方将启东检测中心业务大楼工程的土方挖运工程分包给乙方，经甲乙双方协商一致特订立本协议。

　　一、工程名称及地址

　　工程名称：启东市检测中心业务大楼

　　工程地址：牡丹江路建设南路

　　二、工作内容

　　机械挖运土方至甲方指定地点，本工程要求现场堆土。

　　三、单价：9。5元/m3包干（含机械进出场费、汽车转运费、机费、

　　交通部门及环保部门的相关手续）。

　　四、工期

　　乙方必须在甲方规定的'时间内完成挖运土方工程，如延期处以每天按工程金额10%的罚款。

　　五、工作要求

　　1、乙方必须按照甲方提供的灰线及标高进行施工，不得少挖，严禁超挖。如有违反挖掘规定而产生的损失由乙方全部承担，并处以工程总金额10%的罚款。

　　2、汽车转运土方必须按照甲方要求数量、指定地点堆放，不得私自外运。

　　3、乙方在挖掘过程中，如发现地下沙层或其他有价值的物品应无条件归甲方所有，并配合甲方将砂或该物品运到指定位置。

　　4、土方挖掘工程量按照实际方量进行收放，经双方签字确认后作为结算依据。

　　5、在挖运土方工程的施工过程中所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济损失。

　　6、若乙方中途无故停工，甲方有权要求乙方无条件退场，并拒付所有工程费用，并由乙方赔偿甲方应此造成的一切经济损失。

　　7、在挖土运输过程中如遇到交通及城管等部门检查，一切事务均由乙方处理承担。

　　六、付款方式

　　土方挖运完毕一个月后付至工程款的80%，余款等回填土结束后一个月内付清。

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，待工程款付清自动失效，如有异议双方协商解决。

　　甲方代表签字：______________

　　乙方代表签字：______________

　　______________年______________月______________日

土方的合同3

　　甲方(委托人)：____________

　　联系电话：____________

　　乙方(居间人)：____________

　　联系电话：__________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　第一条、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

　　第二条、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

　　4、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。

　　第三条、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责与发包单位进行合同谈判;在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的确定必须经过甲方同意。

　　2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，无条件按照本合同第四条约定的付款方式向乙方支付居间报酬。

　　4、我公司承诺将按照业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。

　　第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、甲方向乙方支付本项目居间费用为6%，第一笔居间费合同签订后支付 %，其余款项按业主结算方式按比例、按进度给予支付，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。

　　2、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的`发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工按照月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。

　　4、如果经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

　　第五条、保密事项

　　1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三者泄露。

　　2、乙方在居间过程中所获取的甲方商业秘密，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。

　　第六条、合同生效及终止

　　1、本合同经双方签字或盖章后生效。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　第七条、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。

　　第八条、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份。

　　3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方盖章)：______

　　法定代表人或委托代理人：____________

　　乙方(盖章)：______

　　法定代表人或委托代理人：____________

　　日期：____年_____月____日

土方的合同4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工作项目，签订以下协议：

　　一、工作项目内容：

　　包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工作项目（详见图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、开工日期：本项目工作项目工期从20xx年月日起至20xx年月日止，共个日历天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工作项目合同价款：

　　经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工作项目，则按实结算。

　　四、承建方式

　　乙方对水电及园建工作项目包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工作项目的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　五、工作项目付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工作项目80%后，甲方于3天内向乙方支付工作项目合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。

　　3、工作项目竣工后，甲方于一周内向乙方支付工作项目合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工作项目合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。

　　六、程质量要求：

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的'事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工作项目验收签证。

　　七、工作项目竣工验收结算：

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工作项目的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任：

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工作项目。若工作项目延误，则每延误一天计罚人民币20xx元；若工作项目提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工作项目延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工作项目进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工作项目竣工验收合格之日起计算园建工作项目、水电工作项目质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　6、工作项目竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十二、合同生效与终止：

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工作项目质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：委托代表：

　　签名：签名：

　　签订日期：签订日期：

土方的合同5

　　甲方：以下简称甲方乙方：驾驶员以下简称乙方

　　为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方（驾驶员）签订本安全协议书：

　　一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。

　　二、驾驶员必须具备准驾车型的资质；

　　三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车；

　　四、驾驶员负责土方运输期间的.安全；

　　五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好；

　　六、如在运输过程中出现安全方面的一切问题，均与甲方无关，一切经济损失及法律责任由乙方负责。

　　本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日年月日

土方的合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了规范交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、合作范围：乙方为xxx工程中供土，要求为粘土，土方质量应符合工程要求。

　　二、暂定单价及工程量：元/方（根据市场行情上下浮动），总工程量约xx万方，工程总造价约xxx万元。

　　三、方量计算：每车土过地磅，按1.8t/m3折合为方量，结算时按现场实际收到方量为准。

　　四、验收标准：按国家标准验收。如甲方发现乙方所供土方为淤泥土，甲方有权予以适当减除相应方量。

　　五、供土地点：黄骅港综合港区围堰工程W4～W7段工地。

　　六、乙方土方到场后，在符合卸车条件下，甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。

　　七、付款方式：由甲方视乙方供应土方价款及时付款。

　　乙方责任：

　　1、按照甲方指定土方质量供应。

　　2、负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任，加强对运输车辆的安全管理和教育，提高从业人员的素质和安全意识。

　　八、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲乙双方协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、由施工变化，需终止合同的应提前7天甲方明确通知乙方；

　　4、一方延迟履行主要义务，经催告后

　　5、一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。

　　以上3、4、5项权利由守约方行使。

　　九、违约责任：

　　1、甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并承担合同总额5%的'违约金。

　　2、质量不符合约定，甲方有权拒收。

　　十、解决合同争议的方式：

　　本合同产生争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请仲裁进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除责任违约，但必须及时通知对方，并在合同期内提供证明。

　　十二、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　十三、合同签定：本合同签字后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　乙方：代表签字：

　　甲方：沧州黄骅港航务工程有限公司代表签字：年月日

土方的合同7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：____________________________________

　　二、项目工程地点：____________________________________

　　三、运输要求、方式：

　　(1)要求运输车辆根据挖机情况定，

　　(2)所有车辆由____________________________。

　　(3)以车箱容积为标准，平车方量为________方。

　　四、工期：

　　本项目工程期限拟自________年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为________年____月____日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

　　(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。

　　六、双方的权利义务

　　(一)甲方的权利义务

　　1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

　　2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　(二)乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4，乙方以甲方名义对外发生的'全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　八、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________________

　　乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

土方的合同8

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成“天星·尚品星城”平基土石方工程挖运承包合同。协议如下：

　　一、本工程承包范围包括土石方工程中的机械开挖、运输、回填、弃土以及场地平整等全部工作，旨在为客户提供全面的土地开发和建设服务。

　　二、工程地点：天星·尚品星城。

　　三、安全：在施工过程中，涉及挖运的周边关系(附近村组居民)和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决，并承担相关费用。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部(业主)的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责，并承担相关费用。

　　五、质量工期要求：

　　乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分，可要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准。

　　2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定。

　　六、工程量及计算是指根据施工图纸和实际现场测量的结果，对工程所需的'各种材料、劳动力、机械设备等进行数量计算。挖运工作是指土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水等全部内容。此外，还需要考虑挖运过程中涉及到的电耗等因素。

　　乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备，满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力，运输车辆可以在家等候。

　　八、承包单价：该单价为含税价：岩方25元/m，土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票。付款单位：湖南中怀房地产开发有限公司。

　　九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。

　　十、为了确保工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金50000元人民币。该款项将在第一期工程（约21000平方米）完工后30天内全额返还给乙方。

　　十一、责任与权利：

　　甲方责任与权力：

　　1、负责提供施工图纸，委托测量、放线、控制高程，交由乙方施工;

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;

　　3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量;

　　4、负责及时足额结算工程款到位;

　　5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料(运输车挖机的柴油)供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。

　　乙方责任与权力：

　　1、全面履行合同约定事项;

　　2、考虑到该工地需要进行钻爆施工，乙方应当充分掌握该特殊施工的要求，并及时与施工方进行配合，确保挖机的施工进度和钻爆施工的顺利进行。

　　3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工，甲方应支付挖机的台班费800元/天。

　　4、在符合情理的条件下，应服从业主和甲方的指挥调度。

　　5、如遇到检查等重大活动，乙方必须无条件配合，即增加清扫人员、冲洗道路，保持道路清洁。

　　6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。

　　十二、如未能履行合同规定事项，应按照工程款总额的0.5%向对方支付违约金。

　　十三、如有任何未尽事宜，双方应及时协商解决，并以书面形式记录补充内容，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式四份，双方各执二份，签字生效，具同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

　　身份证号码：身份证号码：

　　时间：时间：

土方的合同9

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，就乙方承运甲方土方工程运输任务委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及招标文件和总承包合同规定的要求，未明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订以下合同条款共同遵守。

　　第一条：工程名称、地点、范围及内容：

　　1、工程名称：

　　2、上方：

　　3、下方：

　　4、工程内容：第二条：工程量：保证工程量不低于万方。

　　第三条：工程款及结算

　　1、承运结算单价：公里，根据路况而定，运输距离

　　2、运输费每天按运输车数予以结算，日结清（次日票据汇总下午17：00之前结算当天的运输费的，工程完工结完。甲方只对乙方指定人员结算工程款。

　　3、甲方不得透露运输价格不得私自和司机结算，更不得把乙方车辆诱为己用。

　　4、工程营业税，城市建设维护费和教育附加费等费用由甲方承担土方运输承包合同4篇土方运输承包合同4篇。

　　5、不可抗因素除外，由于甲方原因停工给予乙方元/每车每天的补偿。

　　第四条：工程工期：（房屋维修合同）

　　1、本工程工期为个月，从日至月日。合同签订后乙方在天内组织设备、人员进场形成施工条件。

　　2、满足总工期及其它节点工期要求，乙方应服从甲方及业主要求的工期节点，根据工程需要甲乙双方共同协商增减

　　3、乙方车辆进场时间为：年月日。

　　第五条：机械设备

　　乙方进场车辆的数量、规格必须满足甲方要求，要求运输车辆至25方至24方平箱，按甲方要求进场，不得拖延。

　　第六条：双方责任

　　一、甲方责任：

　　1、负责整个运输单位的`工作范围、工作内容、工作量的调配。

　　2、甲方提供乙方的人员住宿及停车场地条件，费用由乙方承担淘宝精品

　　3、在运输过程中发生的一切费用，如超载、交警、运管、路政、城建环保等管理部门的罚款即周边协调关系由甲方负责土方运输

　　4、甲方保证乙方车辆进场后的正常施工，负责装卸便道的硬化、平整及设备的配合，以及土源的调配，并安排20小时的倒班工作。

　　5、在现有工程结束前一周，甲方必须落实好下一步车辆运输安排，并与乙方协商落实到位。

　　第七条：其它

　　1、在合同履行过程中如发生争执，双方应友好协商解决，解决不了的，提交法院诉讼解决。

　　2、本合同自双方人代表或其授权达标签字并盖章之日起生效，工程结束付清工程款后生效。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力;(附双方身份证复印件)甲方签字：乙方签字：

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

土方的合同10

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、工程名称：

　　北京发那科机电有限公司CNC数控系统应用技术中心项目（蓄水池工程）

　　二、工程地点：

　　北京市海淀区银铧路。

　　三、承包内容：

　　基坑土方开挖运输、护坡、基坑、排水沟降水井、人工开挖平整、护坡土钉支护等。

　　四、承包基价：

　　土方每立方米按土机械进退费、机械费、消纳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用。挖土量按图纸设计、自然标高及方案计算。基坑土钉支护（护坡面）每平米元，包括施工机械及人工费用。

　　五、施工日期：

　　自具备条件挖土开始算起天（除大雨天外）完成。由于乙方原因，工期不予顺延；由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按300元/天计罚。

　　六、质量要求：

　　根据甲方提供的有关数据，蓄水池图纸和支护方案及支护详图，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不当而发生工程超挖、少挖不符合要求，而造成返工等质量事故，一切损失由乙方负责。

　　七、工程款结算支付方式：

　　结算方式按平面图和剖面图计算工程量乘以单价。由于本工程工期短。土方及护坡工程完成付总工程款的 %；小市政及室外工程竣工验收合格2个月后付款完毕。

　　八、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1）提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地面标高。

　　2）根据图纸及现场情况确定蓄水池位置；

　　3）及时处理和协调挖土、护坡过程中发生的有关问题；

　　4）按合同工期规定，监督乙方工期内完成任务；

　　6）负责提供夜间照明和组织基坑排水工作。

　　2、乙方责任：

　　1）土方开挖前上报登记甲方特种施工人员证件，工人证件；

　　2）服从甲方现场管理人员挖掘、运输、护坡支护现场管理，保证在合同工期内合理完成挖运土任务；

　　3）按照甲方提供的有关图纸、方案、资料进行挖土、运输、护坡支护施工，不得随意超挖、少挖；

　　4）挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权处理所有事务；

　　5）施工过程中如由乙方造成的`质量、安全事故均由乙方负责；

　　6）如挖运及护坡施工过程中的环保、交警、市政等与之发生的冲突发生的费用，乙方负责交纳。

　　九、合同生效

　　本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

　　本合同双方约定签字后生效。

　　发包方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　承包方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

土方的合同11

　　托运方：（以下简称甲方）

　　承运方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守：

　　一、工程内容

　　l、工程名称：碎石运输。

　　2、工程地点： .

　　3、车型、车辆要求：暂定辆车，车型为前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。

　　4、工程期限：自至 .

　　5、运输距离及价格：运距公里以内，按吨位计算，每吨元，按实际装载重量计算。车辆台数：视工地实际情况或甲方需要确定。

　　二、车辆要求

　　车辆数量要求台，甲方付给乙方调车费每台__ _元，此款第一次结帐一次性扣完。

　　三、甲方责任

　　1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。

　　2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。

　　3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。

　　4、甲方必须保证新老路价格不变。

　　5、甲方应保证给乙方及时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的.损失由甲方承担。

　　6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。

　　四、乙方责任

　　1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。

　　2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。

　　3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。

　　4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。

　　5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确的路线组织运输，确保施工进度和数量。

　　6、甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失，后果由乙方自负。

　　7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。

　　8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。

　　五、违约责任

　　1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。

　　2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。

　　3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不符，以补充协议为准。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。

　　5、双方不得以任何方式虚假计量，如有发生，则以虚假部分的十倍违约金赔偿给对方。

　　六、结算方式

　　1、每月3号之前交票，到15号结帐。

　　2、甲方保证按时结算运输费用，未按时结算，因此产生停运的损失费由甲方负责，车辆必须办手续齐全的合法车辆。

　　托运方（甲方）：承运方（乙方）：

　　签约代表（签字）：签约代表（签字）：

　　身份证号：身份证号：

　　联系方式：联系方式：

　　年月日年月日

土方的合同12

　　甲方：___

　　乙方：___

　　现因甲方工程需要，将该土方工程承包给乙方，经双方协商，签订本协议，共同遵守：___

　　一、工程名称：___南京奥体中心工地(南通二建项目部)土方工程，工期：___按甲方

　　要求保期保质保量完成。

　　二、乙方挖土方外运单价按22.5元/立方米计算，内倒挖土方(运距在300米以

　　内)单价按12.5元/立方米计算。基坑土方整板余留10公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工负责清理，22个大承台土方机械挖土按45%计算，人工挖土按55%计算，人工清理土方单价另外增加18.5元/立方米。

　　工程量计算方式：___按场地实挖土方量计算。

　　四、工程验收，工程竣工结束后，甲方开据签证单。

　　五、付款方式：___该工程结束，付总工程款地70%，余款当年内结清。

　　六、乙方负责场外渣土保洁清理。

　　七、甲方负责该工程地下排水作业，负责夜间噪音证办理，提供乙方夜间照明及

　　派技术人员场指导施工及控制标高。

　　八、如遇障碍物及未尽事宜共同协商解决。

　　九、协议有效期：___本协议一经双方签字与公证后协议同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方代表：___ 乙方代表：___

　　联系：___

　　____年____月____日

土方的合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房A地块（三标段）18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：沪亭小区动迁安置配套商品房A地块（三标段）18#、21#、26#楼。

　　工程地点：松江区九亭镇南至姚北公路,西至沪亭南路。

　　二、工程承包范围：

　　在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的`土方搬迁外运项目工程。

　　三、质量标准：

　　1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

　　2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

　　3、中间工序验收必须达到合格标准。

　　四、合同工期：

　　工期从_____年____月____日至_____年____月____日

　　五、结算方式：

　　开挖及外运每立方米土方_____元：（包含外运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工.

　　六、付款方式：

　　在土方工程开挖后_____天付_____几万元（或百分之多少）,余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。

　　七、安全施工：

　　按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。

　　八、双方责任：

　　1、乙方负责基坑整平, 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。

　　2、乙方要认真考查施工现场,充分考试到工程施工中各种因素的影响。

　　3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。

　　4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工（小挖掘机挖承台）

　　5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

　　6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。

　　九、合同未尽事宜双方协商解决

　　本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：法人代表：

　　（章）（章）

　　日期：日期：

土方的合同14

　　发包方：_______________（简称甲方）

　　承包方：_______________（简称乙方）

　　发包方将北门工地土石方工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商一致签订此合同。

　　一、工程名称：

　　________________________________________

　　二、工程地点：

　　________________________________________

　　三、工程承包内容：

　　施工现场甲方需要挖运的土石方；施工图纸范围内基础及地下室土石方开挖工程，包括：所有土石方全部挖、运及场地平整等。另外，机械不能完成作业的死角，由乙方采用自行处理，其产生的所有费用由乙方自行负责。（施工范围及标高控制由甲方负责，乙方必须服从甲方现场管理人员安排）。

　　四、工程承包单价：

　　1、基础及地下室图纸范围内土石方（紧方）为：32元/m3。

　　以上合同单价包括：土石方挖运机械费、挖运土石方铺设道路所产生的费用（材料费、机械费）、施工现场场地平整费、弃土场场地费及场地平整费、管理费、利润等费用，不包括税金，结算价款以甲、乙双方现场实际收方为准。

　　2、甲、乙双方在合同签订时已考虑了施工期间可能出现的环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查以及可能出现

　　车队和村民阻挠施工等一切影响工程的因素（自然灾害等不可抗拒的因素除外）和市场变化（如：油价涨跌）等可能影响施工的因素。土石方挖运上需要的`相关手续及可能发生的一切费用和相关法律责任由乙方自行负责。（包括：市政、环卫、城管、运管等相关部门上报、审查手续，土石方弃点、挖方、装车、运输等费用及各种机械进出场费用、机械使用费用、施工场地内道路铺设（材料费、机械费）、运输道路的清洁、运输车辆遮盖及清洗费用、乙方施工人员的保险）。

　　除发生不可抗拒的自然灾害外，甲、乙双方均不得以其他任何原因提出调整单价，所有协调费用均在合同承包单价之内。

　　五、付款方式：

　　乙方进场开始施工及施工过程中，甲方不预付工程款。整个土石方工程施工完成，经甲方现场验收合格并办理结算手续后，10日内支付工程价款60%，余款待甲方收到建设单位第1次工程进度款后10日内付足。

　　六、合同工期：

　　合同工期：从甲方书面通知至工程完工，总工期天。合同签订时乙方充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现车队和村民阻挠施工等一切可能影响工程施工进度的因素，工期不予调整。因施工现场停水、停电无法进行土车辆轮胎清洗，工期顺延；遇下雨（自然灾害等不可抗拒因素）及政府部门运土道路交通管制无法进行土方挖运，工期顺延；因工程量增加或甲方原因造成的工期延误，总工期顺延。

　　七、安全责任：

　　乙方在施工过程中要以安全为重，施工步骤严格按照甲方要求进行，服从现场管理人员安排，杜绝野蛮施工。机械施工过程中要安排专职人员负责安全，密切关注周围情况，确保施工安全。在土方开挖及土方运输过程中所发生的一切伤亡事故，由乙方自行负责。

　　八、违约责任：

　　因乙方原因或责任造成本土石方工程终止的，由乙方承担违约责任，已完成工程量（甲、乙双方现场确认）按照合同约定价格的50%进行结算，且乙方不得以任何理由在施工现场聚众闹事。

　　九、合同签订：

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，合同签订后开始有效。工程完工，甲、乙双方结清所有工程款后合同自动失效。合同未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：_______________

　　_____年_____月_____日

　　乙方：_______________

　　_____年_____月_____日