弱电工程施工合同

弱电工程施工合同范本

　　在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的弱电工程施工合同范本，希望能够帮助到大家。

　　弱电工程施工合同范本 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、交货及安装工程地点：

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。

　　二、系统总造价及其支付：

　　(一)系统总造价

　　1、本智能系统含税总包干价为人民币_____ ____.

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

　　(二)工程款支付

　　乙方完工验收后支付工程总造价款的80%，余款在三个月内付清。

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于______年______月______日进场，到______年______月______日止， 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　五、维修保养：

　　1、本智能系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以最优惠价格适当向甲方收费。

　　3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

　　4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

　　六、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方，为乙方提供必要的施工条件，以免影响乙方施工工期。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中因乙方责任造成的'停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任：

　　1、除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

　　4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向 人民法院提起诉讼。

　　4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为认可。

　　6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

　　7、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，后附布局平面图及设备设施清单。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　弱电工程施工合同范本 篇2

　　甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、 施工责任

　　1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

　　2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。

　　4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

　　5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

　　二、 付款方式

　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元

　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元

　　4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元

　　三、 设计

　　1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.

　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

　　四、 工期

　　从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天

　　五、 施工安全

　　在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

　　六、 工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火。

　　2、 现场禁止吸烟。

　　七、 维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　八、 合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方先协商。

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　九、 施工安装要求

　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的.布线产品材料。

　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

　　3、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

　　4、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。

　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。

　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　8、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

　　9、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　甲 方：乙方：

　　签 章： 签 章：

　　签约日期： 签约日期：

　　弱电工程施工合同范本 篇3

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。

　　条：工程项目

　　1：工程名称：赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程

　　2：工程地点：赤城县

　　3：工程范围

　　本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

　　第二条：工程内容

　　甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。

　　第三条：差异调整

　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。

　　第四条：承包方式

　　本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。

　　第五条：双方责任

　　1：甲方责任

　　1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

　　2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

　　3)：确定工程的变更事项;

　　4)：负责申报工程验收;

　　5)：办理竣工结算;

　　6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。

　　7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。

　　2：乙方责任

　　1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

　　2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

　　3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

　　4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;

　　5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;

　　6)：配合甲方的验收工作。

　　第六条：工程进度及工期

　　本工程总工期为__个工作日，从20___年__月__日施工开始至___年_____月_____日，整个工程施工结束。

　　第七条：工程验收

　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间榷韵低呈凳┱改，直至系统达到合同要求并再验收。

　　第八条：工程质量标准和保修期

　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良;

　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务;

　　4：保修范围

　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的.疏忽所造成的设备损坏及下列情况：

　　1)：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

　　2)：甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

　　3)：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

　　5：保修期内维护条项

　　1)：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行;

　　2)：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情况除外;

　　6：争议性故障问题的解决方式

　　1)： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

　　2)：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障，保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，并需向甲方收取100元上门服务费;

　　3)：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。

　　第九条：工程设计变更

　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。

　　2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出申请。

　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

　　第十条：工程费用及付款方式

　　1：工程费用清单(见附件)

　　2：工程造价为人民币：￥ 275099 元整;大写： 贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整 。

　　3：付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

　　第十一条 工程结算

　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价;

　　1)有合同单价的套合同单价;

　　2)无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整;

　　3)完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。

　　第十二条 违约责任

　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立;

　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

　　第十三条 争议解决方式

　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条 本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十六条 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　弱电工程施工合同范本 篇4

　　甲 方：_________

　　联系人：_________

　　乙 方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的`仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整。

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

　　弱电工程施工合同范本 篇5

　　为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，于 年 月 日在 签署本合同。

　　鉴于：

　　1．甲方委托乙方负责 工作。

　　2．乙方承诺按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承担。

　　3．乙方作为有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、 （总承包工程）项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的`要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。

　　甲乙双方达成如下协议：

　　1.工程概况

　　1.1.工程名称：

　　1.2.工程地点：

　　1.3.承包范围：

　　1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。

　　1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方若拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意后方可实施，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

　　2.工期及施工进度

　　2.1.本工程绝对日历工期为 日，

　　开工日期： ；

　　竣工日期： 。

　　以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。

　　2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。

　　3.合同价款

　　本合同为固定总价合同，合同总价为 元（大写： ）。

　　4.质量标准

　　本工程质量标准：合格。

　　5.附则

　　5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。

　　5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。

　　5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。

　　5.4. 本合同一式 份，甲方执叁份，乙方执 份，具有同等法律效力。

　　发包方（公章）： 承包方（公章）：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　法定代表人（或授权人）： 法定代表人（或授权人）：

　　主管领导： 主管领导：

　　经办人：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　年 月 日 年 月 日

　　弱电工程施工合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。

　　一、工作内容：

　　甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程（具体部位根据现场划分）”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：

　　分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3、1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统：

　　1、数字电视监控系统

　　2、防盗报警系统

　　3、光纤周界报警系统

　　4、电子巡更系统

　　5、一卡通系统

　　6、综合布线系统

　　7、计算机网络系统

　　8、程控交换机系统

　　9、电视系统

　　10、背景音乐及紧急广播系统

　　11、音视频系统

　　12、录播系统

　　13、电子白板系统

　　14、信息发布系统

　　15、电子阅览室系统

　　16、无线对讲系统

　　17、LED屏显示系统

　　18、系统集成（选配，不计入投标价）

　　19、机房工程

　　20、信息化教室工程

　　21、综合管道工程

　　二、结算方式：

　　1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

　　2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费；（约每月1～8号）。最终结算时把这部分费用扣除。

　　3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的；质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清；

　　4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。

　　三、质量要求、验收办法及处罚措施：

　　1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范合格标准。

　　2、支撑系统必须全稳定可靠。

　　3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视情况罚款100—500元。甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，若整改不及时或不认真整改时，每处罚款300元。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调10%。

　　4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。

　　四、安全文明施工要求及处罚措施：

　　1、进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。

　　2、使用电动工具时，要用有责任心、有经验的人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。

　　3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工安装、架设并维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。

　　4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。

　　5、施工中若发生安全事故，如安全事故是由乙方原因造成的，甲方协助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。

　　五、工期要求及处罚措施：

　　乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：

　　1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。

　　2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。

　　3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿；或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。

　　六、其它事项：

　　1、乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。

　　2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款1000元。

　　3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。

　　4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍收罚款。

　　5、严格执行甲方规定的`作息时间，不遵守者，每次罚款200元。

　　6、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。

　　7、就餐时，必须按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发现一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。

　　8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。

　　9、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参加，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参加者，每人次罚款50元。

　　10、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的90%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。

　　11、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备。

　　12、安全、技术交底是合同的一部分；乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。

　　13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。

　　七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　弱电工程施工合同范本 篇7

　　甲方（发包单位）：

　　乙方（承包单位）：

　　经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程项目名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　1、数字监控系统的布线及设备安装调试；

　　2、桥架安装；

　　四、工程承包内容

　　1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；

　　2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；

　　3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。

　　五、工程建设质量承包要求：

　　整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。

　　1、桥架工程要求：

　　1）水平桥架安装；

　　2）垂直桥架安装；

　　3）桥架三通爬坡制作；

　　2、布线工程要求

　　1）、数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

　　第二条双方责任

　　一、甲方：

　　1、指派现场代表负责协协调乙方施工；

　　2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；

　　3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、

　　4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；

　　5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。

　　6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。

　　7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

　　8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。

　　二、乙方：

　　1、服从甲方的统一调度；

　　2、组织人员进场；

　　3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；

　　4、工程质量必须达到优良；

　　5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。

　　第三条工程期限及配合

　　一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。

　　二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

　　第四条工程费用

　　一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的`工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。

　　二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。

　　第五条工程验收

　　一、验收标准：根据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：97的规定进行验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）详细布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容）

　　二、验收要求：除不可抗力的原因外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

　　第六条付款方式

　　一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）；

　　二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

　　第七条合同纠纷

　　一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件1—2是本承包合同有效组成部分，与本承包合同具有同等效力。

　　三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【弱电工程施工合同】相关文章：

弱电工程施工合同04-09

弱电施工合同04-12

弱电监控施工合同03-02

弱电工程合同06-08

弱电维保合同06-12

强弱电合同05-18

弱电维保合同04-16

弱电工程合同03-09

弱电综合布线合同03-06

弱电智能化合同02-28