建筑劳务用工合同范本(优选)
在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的建筑劳务用工合同范本，希望对大家有所帮助。
建筑劳务用工合同范本1
甲方(用人单位)：
乙方(劳动者)：
根据国家有关法律、法规、规章的规定，签于 工程需要，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。
一、劳动合同期限
本合同为建筑工程劳务临时用工合同，限时自________年____月________年
二、工作内容
乙方同意按甲方工作需要和由乙方自行寻找符合条件的工作经甲方认可后从事 瓦工 工作。乙方应由按照甲方合法要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
三、劳动报护和劳动条件
1.甲方必须对乙方进行劳动纪律、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育培训。
2.乙方必须严格遵守安全操作规程，特殊工种必须持证上岗。如违章操作，造成损失，扣当事人工资。
四、劳动报酬
乙方劳动报酬实行计量制多劳多得，具体工作现场签证结算，平时付生活费，余额春节前全额付清。乙方必须每月与承包人(班组负责人)计算工资，如有异议，当月1～5号找项目部协调解决，过时将按承包人(班组负责人)核算工资执行。
五、社会保险和福利
乙方为甲方临时聘用职工，其社会保险和福利已经在劳动工资报酬中一并考虑由其自行交纳和处理。
六、劳动纪律
乙方应遵守国家的法律、法规、规章和用人单位依法制定的.各项规章制度，甲方有权依照国家有关规定或用人单位依法制定的各项规章制度给予奖励和惩处。工地严禁打架斗殴，如有打架斗殴现象发生，个人罚款至少500元，班组罚款至少5000元。
七、劳动合同变更、解除、终止、延续的条件和程序有关劳动法律、法规、规章执行，乙方无故旷工三天，自动解除合同。
八、本合同依法签订后，双方必须严格履行，如有违约应承担违约责任。
九、本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方协商解决。
十、本合同经双方签字(盖章)后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑劳务用工合同范本2
甲方：
地址：
联系电话：
乙方：
地址：
联系电话：
甲方_____工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_____为_____工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：
一、甲方录用乙方从事_____工作（岗位）；劳务合同期限为______个月，从______年______月_____日至________年_______月_______日止（即本工程竣工且结构验收合格为止）。其中试用期为______个月，至________年_______月_______日日止。
二、基本权利和义务：
甲方：
1、根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。
2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方：
1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的'权利、义务及各项待遇另行商定。
2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。
3、严格遵守操作规程，保证安全生产。
4、完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项：
1、工资待遇：________元/月。
2、劳务保险及福利待遇：包食宿。
3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。
4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资（另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资），在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，15日内全额付清。
四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前______天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方（签章）：
______年____月____日
乙方（签章）：
______年____月____日
建筑劳务用工合同范本3
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
因甲方承包的 工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目 。
二、工程地点： 。
1、承包方式及范围：
2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费用。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内墙粉刷，外墙粉刷、细拉毛、上炉渣、屋面找平)。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石子、砖、沙浆
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同工期处罚条款：
1、进场日期：年日至年日完工。
2、由于乙方原因造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，由于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。
四、安全生产，文明施工。
(一)安全生产
1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。
2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象由乙方按成本价赔偿。
3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。
五、付款方式
1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米元结算。
2、工作范围以外用工单位：技工/工日;普工 元/工日。
3、面积计算方式：
(1)基础筏板按其建筑面积的 计算。
(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
(3)有柱子的阳台按全面积计算。
(4)结节、屋面花架等没有建筑面积的`按砼方量计算。每立方米 元整。
(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
(6)每层楼的彩光井按全面积计算。
4、结算方式：
每栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后每月应付已完成工程量的，二次结构砌砖至 层，甲方付乙方每平方米 元，粉刷部分到 层甲方付乙方 元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。
六、甲方的权利和义务。
1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。
2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。
4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
5、甲方向乙方每月下达质量，工程进度，安全，技术，文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标和任务。
七、乙方的权利和义务
1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。
2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。
3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。
4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。
八、其它
1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用于对乙方的约束。
2、签订合同时，甲、乙方必须具备以下条件：
(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。
(2)进场人员花名册;
3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施
九、违约责任：
甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
十、争议和纠纷处理程序
本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。
1、 甲乙双方组织协商解决;
2、 甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。
十一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。
十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
建筑劳务用工合同范本4
甲方（用工单位）名称:XX
地址：XX
委托代理人：XX
乙方（劳动者）姓名:
性别：
出生年月： 年 月
民族：
文化程度：
身份证号码：
户籍所在地：
现详细居住地址：
邮政编码：
联系电话：
根据甲方施工生产需要，甲方决定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作，为维护双方的合法权益，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务合同，双方应当依法遵守本合同所列条款。
一、受聘期限
经双方协商，聘用期限为：自 年 月 日起至年 月 日止。
二、劳动报酬
1、甲乙双方约定，乙方的劳动报酬按每月元 （大写 ）人民币支付。
2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。
3、每月三天（含三天）以内的病、事假工资照发，但必须履行请销假手续，三天以上的病、事假亦须履行请销假手续，聘用工资按实际请假天数减发。
4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。
5、若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。
三、工作方式：
甲乙双方约定，乙方在受聘期间采取不定时工作方式。
四、社会保险：
鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和完善，甲方又系跨省、区作业的流动施工单位，乙方工作地变动频繁这一实际，经双方协商同意，甲方按XX省社会保险的有关规定，将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方，由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴纳，若乙方不参加社会保险，其责任自行承担。
五、乙方服从甲方的管理，受聘期间必须遵守甲方的各项规章制度，听从甲方的工作安排和指挥，并应遵纪守法，树立吃苦耐劳的精神。
六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章，为乙方提供符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。
乙方在甲方工作期间必须注意安全，遵守安全操作规程、工作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作期间发生安全事故，按中华人民共和国国务院《工伤保险条例》、贵州省实施《工伤保险条例》办法和铜仁地区工伤保险实施办法之规定办理。
七、合同期内，如乙方不能胜任甲方安排的'工作或按国家相关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的，甲方有权解除与乙方的合同，如甲方违反国家的相关法律、法规的，乙方也有权提出解除与甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均应提前七天告知对方。
八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，经甲方盖章、乙方签字后生效，均具同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（签名）：
甲方代表人签名：
合同订立时间： 年 月 日
建筑劳务用工合同范本5
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
因甲方承包的工程项目需要，现将部分分项工程分包给乙方。双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则，经协商一致达成以下协议，并订立如下条款以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：
二、工程地点：
1、承包方式及范围：
2、劳务总承包，包含本工程项目中的劳务费用、辅助材料、消耗品、周转材料（如木板、方木）、机械设备（如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械）及各类小型工具材料的运输费用。还包括现场临时办公用房（不包括甲方办公用房）、配电总柜及以下所有电线、电缆、照明设备、配电箱，以及所有工人的人身意外伤害保险和特殊工种上岗证的费用。
3、承包范围：主要包括木工、钢筋工、混凝土工等主体工程，以及砌砖、预制过梁、栏板、构造柱等二次结构工程。粉刷工程涵盖室内粉刷、室外粉刷、细托毛、铺设炉渣、屋面找平等项目。室外1.5米以内的散水工程包含在内，但不包括散水以外的其他工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石头、砖块、砂浆添加剂、植筋胶、防水材料、门及配件，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地砖，厨房瓷砖、卫生间瓷砖、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。
5、甲方应确保水电供应到位，道路畅通且已硬化，并完成施工区域的安全围护和临时用房建设，同时排除外部干扰。
三、合同T期处罚条款：
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原因导致工期延误，甲方将对乙方进行处罚，每延误一天罚款壹仟元人民币。因气候及不可抗力因素导致的工期延误，工期可相应顺延。若因甲方原因（如误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时、水电安装滞后等）造成延误，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费用均由甲方承担）。
四、安伞生产，文明施工。
(一)安全生产
1、乙方在施工过程中，必须建立健全内部安全保证体系，严格遵守《施工现场安全检查评分》JGJ59-99、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规，确保施工安全。须在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，使施工现场达到安全生产和文明施工的标准，并持续整改直至合格。
2、甲方对乙方承担的劳务项目进行总体安全生产交底，提出明确要求并监督执行。乙方应提供必要的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品，并负责妥善保管与管理。若出现遗失或损坏等情况，乙方需按成本价赔偿。
3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。
五、付款方式
1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米 结算。
2、工作之外的'用工单位：按工元/工日；普工元/工日。
3、面积计算方式：
(1)基础筏板按其建筑面积的 计算。
(2)其它层按建筑面积计算。阳台按 计算。
(3)有柱子的阳台按全面积计算。
(4)结节、屋面架等不计入建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。
(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
(6)每层楼的彩光井按全面积计算。
4、结算方式：
生栋楼乙方垫资至主体完工，甲方应付乙方已完成工程量的款项，以后主体封顶时应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至指定节点时应付相应款项，粉刷部分至指定楼层时甲方付乙方相应款项。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%作为保修金，一年后十个工作日内付清。
六、甲方的权利和义务。
1、全面负责施工现场管理，制定工程整体生产计划、资金安排及劳动力计划等，以确保生产均衡与连续进行。
2、向乙方提供四套图纸及技术资料样本，并对乙方进行质量、安全和技术交底，负责管理和监督乙方的各项工作的实施、检查与验收。
3、甲方应根据施工需求，及时向乙方提供工程所需的各类材料，所提供的材料须确保质量。
4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。
七、乙方的权利和义务
1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、持有身份证的公民，技术工人占比需超过80%，乙方应及时向甲方报送进场人员名单、技能操作资格证、安全合格证及身份证复印件以备备案。乙方应对备案人员的行为负责，未备案人员禁止进入现场。
2、乙方须为具备资质的法人企业，并需成建制设立组织机构。
3、乙方需严格遵循甲方的各项规章制度，乙方施工人员进入施工区域，须服从甲方管理。
4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方提供的不合格材料有权拒绝使用。由此造成的一切损失由甲方负责。
5、乙方应及时提交材料计划，并按月报送工程费用完成情况报表。
八、其它
1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束同样适用于乙方。
2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：
(1)营业执照（未按期检验或已过期的执照无效），劳务承包资质证书。
(2)进场人员花名册：
3、乙方委派代表，负责现场及住宿管理，施工人员若中途有变动，应即时告知甲方。
九、违约责任：
甲乙双方应按合同规定行使各自的权利和义务，任何一方违约需赔偿另一方因此遭受的所有损失。
十、争议和纠纷处理程序
本合 同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。
1、甲乙双方组织协商解决;
2、甲乙双方协商未果时，可通过仲裁委员会进行裁决。
十一、本合同相关的《招标文件》、《劳务投标书》、乙方签收以及双方在合同履行过程中的结算资料等均为本合同的附件，具有同等法律效力。若附件内容与本合同有冲突之处，以本合同为准。
十二、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，经双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕后自动终止。若有未尽事宜，双方应协商解决，并可另行签订补充协议，其法律效力与本合同相同。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
建筑劳务用工合同范本6
甲方：
乙方:
身份证号：
所在班组：
1 经协商甲、乙双方共同签定本协议，共同执行。
2 本协议期限为 （年/月），自 年 月 日起至 年 月 日止。
3 工作任务：
3.1甲方安排乙方在 岗位，从事该岗位职责范围内的工作；
3.2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行；
3.3乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德；
3.4因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。
4 劳动报酬
4.1甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配的原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，按时支付乙方工资。乙方的劳动报酬采用计件方式结算，按班组确定的计件工资据实发放，按月结算。乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中不再另行计发。
4.2乙方每天工作时间为8小时，超过8小时应按加班计算，加班工资由甲乙双方另行协商确定。
5 劳动纪律：
5.1乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。
5.2乙方违反劳动纪律，被判刑、劳教的，本合同自行解除。
6 协议的终止、变更、续签和解除：
6.1本协议期限届满时即终止，由于生产、工作需要，在双方同意条件下可续签协议，并应提前1个月办理续签协议手续。
6.2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
6.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
6.4具有下列情况之一，乙方可以解除本协议：
6.4.1经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业不加以改善的`；
6.4.2甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。
6.5任何一方提前解除协议，均应提前15日通知对方。
7 任何一方违反本协议规定，给对方造成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
8 协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲乙双方可协商修订、补充。
9 本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年月日 年 月 日
建筑劳务用工合同范本7
发包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
兹有乙方现承包甲方发包的装饰工程项目，依据相关法律、法规，并结合本项目具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的原则下协商一致，达成以下条款并共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、承包内容：________________
4、承包范围：________________
5、承包方式：________________
6、质量要求：________________
7、工期要求：________年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：
1、甲方指定驻工地代表，负责执行本合同相关事宜，全面管理施工现场，对乙方的工程质量、进度、材料使用及安全文明施工进行监督和检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：
1、乙方指定驻工地代表，常驻现场，履行合同规定的职责，按甲方要求组织施工，确保工程质量和进度，接受甲方工地代表的监督与管理。
2、在承包范围内各相关工种间的交叉配合工作需妥善处理，竣工验收及交付前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方许可，不得私自改动原有建筑结构或设备管线。
四、关于质量的`约定：
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(gb50210-_、gb50303-_、gb50242-_、gb50327-_等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为一年，质量保修期自竣工验收之日起计算。保修期内若出现质量问题，乙方需无偿承担保修责任。
五、关于工期的约定：
1、如因甲方未能按时支付工程进度款而影响工期，工期相应顺延。
2、如因乙方原因导致工程中途无故停工或窝工从而影响工期，工期不予顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
六、关于价款和结算的约定：
1、双方商定本工程合同承包价格________元(人民币)
2、本承包价格包括人工费、机械费、进出场地费、垃圾清运及材料运输费等。
3、付款方式：a、开工后____日内，甲方支付____%款项作为乙方的进场费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方支付____%款项。c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方支付____%款项。d、竣工验收合格后，甲方支付____%款项。e、余款____%款项待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定：
1、甲方负责与业主沟通，确保乙方所需材料及时供应，并按时到场。材料经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不当造成损坏，乙方需按原价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定：
1、甲乙双方另行签署安全协议，作为本合同的附件，与本合同具备相同的法律效力。
2、乙方需严格遵循甲方及物业管理部门的规章制度，并满足文明施工和安全生产的要求。
3、乙方必须严格遵循安全协议的各项规定，禁止在施工场地从事任何违法或违纪活动。
九、关于违约责任的约定：
1、乙方需独立完成本施工任务，禁止乙方将该项目再次分包或转包。
2、因乙方责任导致工期延误逾期完工，每延期一日乙方向甲方支付违约金。
3、乙方需为进场施工的工作人员投保人身保险，若在施工过程中发生安全生产事故导致人身伤害或财产损失，由乙方负责经济赔偿。
4、若乙方违约导致甲方遭受经济损失，乙方需承担赔偿责任，并且甲方有权单方面解除本合同。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效，待全部履行完毕后自动终止。对于未尽事宜，双方应友好协商解决。
甲方(签章)____________乙方(签章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
建筑劳务用工合同范本8
发包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
因甲方承建________________工程项目，为加速公共租赁住房建设并确保工程进度，根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，在双方自愿、平等协商的基础上，甲方同意将________________施工以包工形式承包给乙方，为明确各方责任、权利与义务，特订立本协议如下：
一、工程概况
1、工程名称：________________________
2、工程地点：________________________
3、工程规模：________________________
二、承包范围
1、正负零以上：泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。
2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械设备、扎丝、切割片等自用工具。其中不涉及防水保温、内外瓷砖铺设、地面找平、顶棚找平，以及钢筋对焊等工作。
三、工程质量
1、合格。
2、乙方所建的'工程需在甲方的监督和质量管理下进行。
严格控制工程质量、生产安全及工程进度，务必按照规范要求施工，如出现问题由乙方负责。
四、工期
以承建方时间为准。
五、结算方式
泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。
六、工程款支付方式
以月为单位，每月底支付实际工程进度款的70%，主体完工时支付至90%，工程全部完成后结清剩余款项。
七、违约责任
1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。
2、因甲方未能按工程量支付进度款导致停工，除不可抗力因素外，甲方应赔偿乙方所有损失。
八、如有特殊情况，双方友好协商解决
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方(签章)____________乙方(签章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
【建筑劳务用工合同】相关文章：
建筑劳务用工合同范本05-06
建筑劳务临时工用工合同03-11
(热门)建筑劳务用工合同范本05-06
劳务用工合同04-21
用工劳务合同06-11
用工劳务合同08-21
劳务用工合同07-19
劳务用工合同（精选）06-11
用工劳务合同（荐）11-10
临时劳务用工合同10-06