工程建设合同补充协议

时间：2024-11-14 16:09:27 合同我要投稿

建设工程施工合同补充协议书推荐度：
相关推荐

工程建设合同补充协议

　　在学习、工作生活中，协议使用的情况越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编整理的工程建设合同补充协议，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程建设合同补充协议

工程建设合同补充协议1

　　出租方：___________(以下简称甲方)

　　承租方：___________(以下简称乙方)

　　签订地点：___________

　　签订时间：________年________月_________日

　　根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)

　　第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_______日内，重新签订合同。

　　第三条租金

　　租金收取：(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________

　　第四条押金(保证金)

　　经双方协商，出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿后，押金金额退还承租方。

　　第五条租货物资的维修保养

　　租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

　　第六条租赁合同变更

　　1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

　　2.在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第七条违约责任

　　1.出租方违约责任：

　　(1)未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

　　(2)未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。

　　(3)未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_______%的违约金。

　　(4)其他违约行为

　　2.承租方违约责任：

　　(1)不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。

　　(2)逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金 %的违约金。

　　(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付期租金 %的`违约金。

　　(4)其他违约行为

　　第八条争议的解决方式

　　双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

　　第九条其他约定事项

　　第十条本合同一式_____份，合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程建设合同补充协议2

　　建设项目：_________

　　贷款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程。预计分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二条借款用途：购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三条贷款利息，按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。

　　第四条甲方提供的贷款，乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。

　　第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：

　　1.基本建设收入;

　　2.新增固定资产的基本折旧基金;

　　3.固定资产税;

　　4.利润。

　　乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。

　　第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。

　　第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的'，可变卖抵押财产归还贷款。

　　第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

　　第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。

　　第十条声明及保证

　　甲方：

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　甲方(签字捺印)：_______ 乙方 (签字捺印)：_______

　　签订日期：___ 年___ 月___ 日签订日期：___ 年 ___月 ___日

工程建设合同补充协议3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方协商制定以下补充协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、地址：_________

　　3、建筑面积：7.2万平方米。

　　4、框架结构共计2层。

　　二、工程内容及承包范围：

　　1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、

　　2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。

　　3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补充协议三、付款方式：

　　1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付预付款。

　　2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的.80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。

　　3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，支付民工工资及其它任何费用。

　　四、开竣工日期：

　　1.开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

　　五、违约责任：

　　1.本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若野蛮施工，若情节严重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，工期拖延每天5000元罚款。

　　2.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　电话：_________电话：_________

　　身份证号：身份证号：

　　____年____月____日

工程建设合同补充协议4

　　发包人：(以下简称“甲方”)____________

　　承包人：(以下简称“乙方”)____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：________________________。

　　2、工程概况：本工程建筑总面积约____________平方米，其中商住建筑面积____________平方米，其它____________平方米，均为____________层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。

　　二、承包方式

　　1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

　　2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外)，工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币)(nbsp;万元)，工程结算总造价按本协议5.1条确定。

　　3、按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外)，该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法20xx》、《广东省建筑工程综合定额20xx》、《广东省装饰、装修工程计价办法20xx》、《广东省装饰、装修工程综合定额20xx》、《广东省安装工程计价办法20xx》、《广东省安装工程综合定额20xx》、《广东省安装工程综合定额附录表20xx》规定的计算规则计算。

　　2、预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法20xx》、《广东省建筑工程综合定额20xx》《广东省装饰、装修工程计价办法20xx》、《广东省装饰、装修工程综合定额20xx》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法20xx》、《广东省安装工程综合定额20xx》、《广东省安装工程综合定额附录表20xx》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。

　　3、预结算取费标准：

　　(1)按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35%计取。

　　(2)按总工程价上浮3%计取。

　　(3)措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。

　　(4)其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费)，其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。

　　(5)规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。

　　(6)税金按当地政府文件规定套用县城(镇)标准3.35%计取。

　　(7)水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按3.35%计取，其它一律不计取。

　　(8)施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。

　　4、人工工资暂按惠州市规建函[20xx]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。

　　5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。

　　6、本工程结算允许按调整造价的项目如下：

　　6.1、主材价差调整

　　施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。价差每季调整一次。调整材料数量按实际使用数量计。

　　6.2、人工费调整

　　施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。

　　6.3修改工程

　　施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。

　　7、工程结算总造价：

　　7.1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。

　　7.2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。

　　四、工程款支付方式

　　1、主体完成后，甲方在15天内支付至85%的工程进度款给乙方。

　　2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85%给乙方。

　　3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款，余款3%作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。

　　4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。

　　5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。

　　五、施工工期

　　本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月(即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。

　　六、施工管理

　　1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。

　　2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。

　　3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。

　　4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方伍仟元，乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元，工期以实际竣工验收日期为准。

　　5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。

　　七、检验与检测费用

　　工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。

　　八、违约责任

　　1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。

　　2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：

　　(1)乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方违约金人民币____________万元。

　　(2)甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。

　　(3)承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的'业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。

　　(4)承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。

　　(5)、乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。

　　九、其它应予约定的事项：

　　1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。

　　2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。

　　3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。

　　4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。

　　5、本工程未验收前和验收后保修期内，如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落，导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂，空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时，由乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担甲方因此产生的一切损失。

　　6、清理、清洁运输工作，乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运，不得累积堆放，做到工完场清，文明施工。清运费用由乙方自行负责。

　　7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前，其保护工作由乙方负责。

　　8、乙方依原合同及本协议负责的工作，应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。

　　9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决，但如无法达成一致，则按甲方的意见执行。

　　10、根据广东省建设印发的《广东省建筑意外伤害保险工作导则》的通知(粤建管字[20xx]132号)，乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险，保险费用按本补充协议相关约定执行。

　　十、本协议条款如与施工合同条款不一致，则以本补充协议条款约定为准。

　　十一、本补充协议一式陆份，双方各执叁份，由双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　日期：____________日期：____________

工程建设合同补充协议5

　　委托人：______________________

　　受委托人：____________________

　　依照《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况工程名称：________________________

　　地点：____________________________

　　规模：____________________________

　　招标规模：________________________

　　总投资额：________________________

　　二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。

　　三、合同价款代理报酬为人民币______________元。

　　四、组成本合同的文件承担本工程的：

　　1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;

　　2.本合同协议书;

　　3.本合同专用条款;

　　4.本合同通用条款。

　　五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　六、受托人向委托人承诺，按照本合同的'约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

　　七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

　　八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：___________________________

　　九、合同生效本合同双方约定______________后生效。

　　委托人(盖章)：_________________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_______________

　　授权代理人(签字或盖章)：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真：_________________________________

　　电子信箱：_____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

　　受托人(盖章)：_________________________

　　法定代表人(签字或盖章)：_______________

　　授权代理人(签字或盖章)：_______________

　　单位地址：_______________________________

　　编码：_______________________________

　　联系电话：_______________________________

　　传真：_________________________________

　　电子信箱：_____________________________

　　开户银行：_______________________________

　　帐号：___________________________________

工程建设合同补充协议6

　　经甲乙双方协商制定以下补充协议：_________________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________江苏涌涞1#车间

　　2、地址：_________________

　　3、建筑面积：_________________7.2万平方米。

　　4、框架结构共计2层。

　　二、工程内容及承包范围：_________________

　　1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基础、主体、装饰、装修等、

　　3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补充协议

　　三、付款方式：_________________

　　1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付预付款。

　　3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责，甲方不承担，支付民工工资及其它任何费用。liu_____四、开竣工日期：_________________开工，竣工：_________________，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

　　五、违约责任：_________________本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若野蛮施工，若情节严重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，工期拖延每天5000元罚款。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　身份证号：_________________身份证号：_________________

工程建设合同补充协议7

　　发包人：

　　承包人：

　　经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

　　一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

　　二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

　　三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

　　四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

　　五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

　　八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的'一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

　　九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。

　　十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

　　十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

　　十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

　　发包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

　　承包人（盖章）：