职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>电力安装工程合同

电力安装工程合同

时间:2024-11-29 14:54:32 合同 我要投稿

电力安装工程合同范本

  在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的电力安装工程合同范本,希望能够帮助到大家。

电力安装工程合同范本

电力安装工程合同范本1

  发包方:____(以下简称甲方)

  承包方:____(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定,乙方受甲方委托,承担配电工程的全过程承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

 一、工程名称:____

  二、工程地点:____

  三、工程项目单位:____

  四、工程内容(范围):____

  五、合同总价:____

  六、承包方式:

  七、支付与结算

  八、工程期限:商定工程工期自________年_______月_______日开工至________年_______月_______日竣工验收。

  九、施工准备

  1.甲方:

  配电间土建完工并经验收合格,____年__月__日前具备进场条件电源及道路等,满足乙方施工进场的条件。

  2.乙方:

  (1)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划,材料设备等进场计划;

  (2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  十、工程质量要求

  1.工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》;

  2.工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。

  十一、施工与设计变更

  1.本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料,及设计交底和会审纪要,作为施工的有效依据,双方均不得擅自修改。

  2.如要变更设计,须经原设计单位及有关技术部门同意,双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。

  3.因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失,由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。

  4.甲乙双方对工程变更所作出的书面通知,对方应在5日内予以确认,否则,该书面通知即视为已被确认。

  十二、设备材料供应:工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。

  十三、安全责任

  1.乙方应在工程施工过程中,加强现场安全教育,采取必要的安全措施。

  2.如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支,由乙方承担;甲方有提供协助抢救之责。

  3.如有必要,双方可另行签订安全协议。

  十四、工程验收

  1.工程竣工验收,以水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

  2.分项验收(包括隐蔽工程),乙方应在48小时前通知甲方参加,除非双方有约定,分项验收应在通知期满时开始。

  3.甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收,否则乙方将有权组织竣工验收,其验收结果视为甲方已确认。

  十五、质量保修

  1.乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的'工程在质量保修期内承担保修责任。

  十六、工程管理

  1.本工程甲方委派为项目经理,为驻工地代表;

  乙方委派为项目经理,为驻工地代表。

  2.双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。

  十七、违约责任

  1.甲方的违约责任:

  (1)未能按照本合同第九条规定履行责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  (2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (3)未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的,按违约金额的每日万分之一偿付违约金。

  2.乙方的违约责任:

  (1)因施工造成工程质量不符合本合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。

  (2)工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.

  十八、合同争议的解决方式

  1.本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

  十九、本合同经双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。

  二十、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。

  甲方:____

  法定代表人:

  或委托代理人:

  地址:

  电话:____

  日期:________年_______月_______日

  乙方:____

  法定代表人:

  或委托代理人:

  地址:____

  电话:

  日期:________年_______月_______日

电力安装工程合同范本2

  发包方:____(以下简称甲方)

  承包方:____(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包条例》,并结合电力建设安装工程的相关规定,鉴于甲方的委托需求,乙方全权负责配电工程的全面施工任务。为了清晰界定双方的权利、义务与责任,双方本着平等协商的原则,特此订立以下合同条款。

  一、工程名称:____

  二、工程地点:____

  三、工程项目单位:____

  四、工程内容(范围):____

  五、合同总价:____

  六、承包方式:

  七、支付与结算

  八、工程时间框架:双方协定,本工程项目自公元________年____月____日起正式启动,预期于公元________年____月____日完成并进行最终验收。

  九、施工准备

  1.甲方:

  在配电间土建工程竣工并通过验收后,确保在 年 月 日之前达到供电与通行条件,以便为乙方的施工队伍提供进入现场所需的电源和道路设施,从而满足其施工进场的基本要求。

  2.乙方:

  (1)编制项目施工规划大纲或具体实施方案、以及制定总体工程进度时间表,同时安排材料与设备的进场计划。

  (2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  十、工程质量要求

  1.工程的质量应当符合电力部所制定的《电力建设施工与验收暂行技术规范》的要求。

  2.工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。

  十一、施工与设计变更

  1.在本工程项目中,所有设计图纸、相关说明以及技术资料,连同设计交底与会议纪要,构成施工的权威参考,双方均应严格遵循,不得擅自进行修改或变更。

  2.若需调整设计方案,应获得原始设计单位以及相关技术部门的认可,并由三方共同签署书面确认文件,此确认文件方能生效。

  3.鉴于工程设计的重大调整或其他因素导致乙方出现停工、返工或设备闲置等情况,由此产生的实际损失,甲方应基于合同总额之外,给予乙方相应的经济补偿。

  4.关于工程变更的书面通知,由甲乙双方发出后,接收方需在5日内给出确认,若接收方未能在规定时间内回应,则默认此书面通知已被其认可。

  十二、设备材料供应:工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。

  十三、安全责任

  1.在进行工程项目施工时,乙方应注重现场的安全教育工作,并实施适当的安全防护措施。

  2.倘若在施工过程中,由于乙方的责任导致了人员伤亡或财产损失,由此产生的索赔要求、法律诉讼费用、以及相关支出,均由乙方负责承担。同时,甲方有义务提供必要的援助以进行紧急救援工作。

  3.如有必要,双方可另行签订安全协议。

  十四、工程验收

  1.工程竣工验收,以水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

  2.在进行专项检查(涵盖隐蔽工程)时,承包方需提前48小时向发包方发出参与的通知,除非双方已另有约定。专项检查应当在上述通知期限届满后启动。

  3.甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收,否则乙方将有权组织竣工验收,其验收结果视为甲方已确认。

  十五、质量保修

  1.根据国家相关规范,乙方需在工程交付甲方使用后的保修期内,承担相应的维修责任。

  十六、工程管理

  1.本工程甲方委派为项目经理,为驻工地代表;

  乙方委派为项目经理,为驻工地代表。

  2.在工程实施过程中,由双方项目经理及现场代表签署的备忘录、工程明细及设备认证等相关文件,均被视为本合约不可分割的一部分。

  十七、违约责任

  1.甲方的违约责任:

  (1)未能遵循本合约第九条款执行义务,除了竣工期限得以延期外,还需对乙方因之产生的实际损失予以赔偿。

  (2)若工程未经正式验收便由甲方提前启用或擅自操作,由此引发的质量问题或其他任何后果,均应由甲方负责承担。

  (3)未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的.,按违约金额的每日万分之一偿付违约金。

  2.乙方的违约责任:

  (1)若因建设过程导致工程品质未达到合约约定标准,需承担免费修复或重做责任。若修复或重做引发延误或无法在合同规定的期限内完工,对于每逾期一日,需支付相当于合同总价值万分之二的违约金。

  (2)若工程未能按照本合约约定的时间竣工,导致甲方遭受损失,除了需支付前述规定的延期违约金之外,还需对甲方因此产生的实际损失进行赔偿。

  十八、合同争议的解决方式

  1.在执行本合约时如若产生争议,应首先尝试由双方进行友好协商以达成解决方案。若协商无果,任一方有权将此争议提交至所在地的人民法院,通过法律途径寻求解决。

  十九、此协议在双方授权代表签署并由各自公司盖上公章或专用合同章之后即开始生效。工程完成后进行竣工验收,且所有合同款项均得以清算后,本协议即告终结。

  二十、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。

  甲方:____

  法定代表人:

  或委托代理人:

  地址:

  电话:____

  日期:________年_______月_______日

  乙方:____

  法定代表人:

  或委托代理人:

  地址:____

  电话:

  日期:________年_______月_______日

电力安装工程合同范本3

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保工程顺利进行,结合本工程的具体情况,本着协商精神,双方签订如下合同,作为工程验收、结算的'依据。

  一、工程名称

  工程名称:毛天线#177-#197迁移

  二、工程承包范围及方式

  甲方采取包工包料的方式承包给乙方组织施工。

  三、工程质量

  1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准及湖南省用电规范。

  2、本工程须按国家《电气安装施工规范》进行施工,在施工过程中乙方施工人员必须持有效合格技术证件按设计要求安全施工,服从甲方及监理的现场管理。若发现不安全施工因素,应立即停工整改。

  3、工程竣工后,由甲乙双方及有关部门人员按设计施工图、设计变更通知和国家现行电气安装施工验收技术规范以及工程预算书所列项目进行初步验收。

  四、工程开竣工日期

  乙方于 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,共计工期 天。

  五、1、乙方根据设计及电力部门要求选择施工。

  2、主要电气设备必须获得国家强制性产品认证书和电工产品认证合格证书。

  六、结算依据及付款方式

  该工程根据新消耗量定额及相关取费标准,结合现场变更经济签证结算(预算包干)。工程开工后工程款一次性付清。

  七、双方职责

  1、甲乙双方在签订合同后,具有同等法律约束力。

  2、甲方配合乙方提供施工方便,按合同向乙方付款。

  3、甲乙双方共同参与进行验收。

  4、乙方保证施工安全,优质安装,按时交验、具备送电条件,对安装工程中出现的事故,乙方承担一切责任。

  5、在施工过程中,由于乙方原因造成甲方设备及其他损失均由乙方承担全部责任,并负责全额赔偿。

  6、甲方配合乙方青苗补偿及道路周边协调工作。

  7、本合同违约责任依据《中华人民共和国合同法》办理。

  8、本合同一式两份,双方各持一份,签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:法定代表人:委托代理人:电话:开户银行:帐号:年 月 日

  乙方 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 帐号: 年 月 日

电力安装工程合同范本4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  为了明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定,经甲、乙双方协商签定本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程名称:

  第二条 工程地址:

  第三条 施工工期:

  以上工程自 年 月 日起开工,至 年 月 日止,总日历天数 天,完成全部施工任务。若遇不可抗拒的.自然灾害;设计变更;施工渠道受阻,工期延顺。

  第四条 承包方式及施工内容

  第五条 合同价款

  该工程共计造价 元(大写金额) 。

  第六条 付款办法

  第七条 工程质量及验收

  乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者,则由乙方承担一 切损失。如因甲方原因造成返工者,则由甲方承担损失。

  第八条 施工安全

  施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失,由乙方负责。

  第九条 违约责任

  合同一方不履行合同义务,责任方承担违约责任。

  第十条 合同生效及终止

  本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后,即告终止。

  第十一条 解决纠纷方式

  本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决,仍不能达成一致意见者,可向人民法院提出诉讼。

  第十二条 合同份数

  本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

  甲方(签字及盖章): 乙方(签字及盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  年 月 日 年 月 日

【电力安装工程合同】相关文章:

电力安装合同05-19

电力安装合同08-30

电力安装施工合同02-19

公司电力安装合同10-28

电力安装合同范本11-16

电力施工安装合同范本03-06

工程安装合同09-23

it工程安装合同08-13

电力改造工程合同09-15

Copyright©1998-2024pinda.com版权所有