公司授权委托书集锦5篇
委托人不得以任何理由反悔委托事项，说明委托书具有不可撤销性。在当下社会，委托书在处理事务上使用的情况越来越多，那么，怎么去写委托书呢？下面是小编精心整理的公司授权委托书5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司授权委托书 篇1
致：_________________公司
我单位现委托（姓名）作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的.授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律
后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。特此委托。
代理人姓名： 性别：
年龄： 职务：
身份证号码：
（代理人签字样本）
日期：年月日
竞标申请人（盖章）：
法定代表人（签字）：
附：委托代理人身份证复印件
公司授权委托书 篇2
甲方：_______________________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
电话：_______________________
法定代表人：_________________
职务：_______________________
乙方：_______________________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
电话：_______________________
法定代表人：_________________
职务：_______________________
甲方因________________一案，委托方代理诉讼，经双方协议，订立本合同。
一、乙方接受甲方的委托，指派________、__________律师为甲方与________纠纷案的.第___审代理人。
二、甲方委托乙方代理权限：诉讼代理人代为承认、放弃或者变更诉讼请求、进行和解，提起反诉或者上诉，必须有被代理人的特别授权。
三、甲方必须真实地向乙方叙述案情，提供证据。
四、乙方必须按时出庭，依法维护甲方的合法权益。
五、甲方按国家有关规定向乙方缴纳案件代理费人民币______元。
六、本合同有效期内乙方无故中止的，代理费全部退还甲方；甲方无故中止的，代理费不予退还。
七、本合同的变更或修改，须经双方协商一致。
八、本合同有效期限，自签订之日起至本案审理终结止（判决、调解、案外和解及撤销诉讼）。
甲 方：_________________________
乙 方：_________________________
_________________年______月______日
公司授权委托书 篇3
兹委托____单位)_____(先生、女士)为注册登记申请人。其权限为：___全权办理 企业_____(公司)的名称预核、设立(开业)、变更、备案、注销等登记事宜。有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托人：(签字、盖章)
年月日
公司授权委托书 篇4
xxx公司：
根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的***********工程，委托*********公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下：
1、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。
3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。
4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。
5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。
6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。
7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。
8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的'潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。
9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。
10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。
11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。
12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。
13、保修期内，负责检查工程状况；鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。
14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。
未尽事宜另行补充。
公司授权委托书 篇5
委托单位名称：
住所地：
法定代表人（负责人）姓名： 职务：
受委托人姓名：性别：
工作单位：
住址：电话：
现委托 在我单位与×××因 纠纷一案中，作为我方参加诉讼的委托代理人。
委托权限如下：
(特别授权的，须注明具体权限内容，如代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为上诉等。)
委托单位：（盖章）
法定代表人：（签名或盖章）
年 月 日
附：
代理人： 住址：
电话：
代理人： 住址：
电话：
注：1、授权委托书须由委托人签名或盖章，并说明委托事项和限方有效。诉讼代理人代为承认、放弃或者变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉，必须有被代理人的`特别授权。
2、诉讼代理权限发生变更或解除，当事人应当书面告知人法院，并由人民法院通知对方当事人。
3、此书一式二份，一份由委托人存查，一份由委托人交由委托人递交人民法院。
【公司授权委托书】相关文章：
公司委托公司的授权委托书07-16
公司对公司授权委托书05-22
公司授权委托书06-28
公司授权委托书[精选]09-06
经典公司授权委托书12-09
公司授权委托书06-13
公司授权委托书06-17
公司授权委托书【经典】10-29
总公司对分公司授权委托书01-18
公司经营授权委托书10-18