【必备】授权委托书模板集锦六篇
委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托书上的合法权益。在社会发展不断提速的今天，委托书在处理事务上的使用越来越广泛，那么你有了解过委托书吗？下面是小编帮大家整理的授权委托书6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
授权委托书 篇1
根据国家现行的有关法律法规，我公司经研究决定，授予酒泉市诚信工程建设监理公司如下权利：
一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、 选择工程总承包人的建议权。
2、 选择工程分包人的认可权。
3、 支付工程款的审批权。
4、 对工程建设有关事项（工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求）向委托人的建议权。
5、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
7、 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、 监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
9、 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。
11、 监理人在委托授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量，或进度则这种变更必须经委托人事先批准，在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
12、 在委托的工作范围内，委托人或承包人对对方的'任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
二，我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。
（一）、工程上使用的材料和施工质量的检验权
1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件\设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序。
（二）停工，复工权
1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时，总监理工程师下达停工令
2、施工出现了安全瘾患，总监理工程师有权停工，以消除安全瘾患
3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
4、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
5、在具备恢复施工条件时，承包单位应向项目监理机部提出复工申请，并附有总公司签字盖章的整改方案，复工申请表及有关材料，有总监理工程师签署，指令承包单位继续施工。
（三）工程变更单的认可与签发权
1、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。
2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以认可计量。
三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利
1、施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
四、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利（包括处罚权）。
授权委托书 篇2
委托书
西安市公安局交通警察支队车辆管理所：
我叫xxx，身份证号xxxxx，电话号码xxxxx，住xxxxx号，因本人有事不在本地，不能前往贵所办理机动车xxxxx补办车牌手续，现委托xxx（身份证号）xxxxx，住址xxxxx，电话号码xxxxx，前来办理发动机号为xxxx，车架号为xxxxx的xxx牌小型轿车xxx车牌补办业务，以上是我本人真实意思的`表达，如有不实我本人自愿承担相应的法律责任。
委托人：
被委托人承诺书
西安市公安局交通警察支队车辆管理所：
我叫XX（身份证号）XXX，住址XXX，电话号码XXX，我受XXX（身份证号XXX，电话号码XXX，住XXX号）的委托，前来贵所办理发动机号为XXX，车架号为XXX的XXX牌小型轿车本人承诺提供申请材料和相关情况无误，并对申请材料实质内容的真实性负责。在办理业务过程中保证按照国家法律法规和车管所的相关规定去做，如有违反，我本人自愿承担一切法律责任。
被委托人：
授权委托书 篇3
中国移动通信集团安徽有限公司：
兹本人（委托人姓名）因 （事由）无法亲自前往营业厅办理业务，特委托 （被委托人姓名）携本授权委托书及本委托人有效身份证件代为办理该项业务。
委托人：
证件类型：证件号码：
被委托人：
证件类型：证件号码：
日期 ： 年月日
（注：此委托书仅供安徽移动办理业务使用；被委托人需出示委托人及被委托人有
效身份证件原件。有效期为即日起7天。）
授权委托书 篇4
委托人：XXXXX有限公司
地址：中国XXXXXXX
联系电话： 05XX-XXXXXX
受托人：XXXXXXXXX技术有限公司
地址： 中国XXXXXXXXXXXXXX
联系电话：05XX-XXXXXX
本专利权人XXXXXXX有限公司现委托XXXXXX技术有限公司全权代表本权利人在中华人民共和国采取必要措施制止并消除假冒、仿冒及其他任何侵犯和损害本权利人XXXXXXXXXX 号 (名称为“ XXXXXXX”)专利的行为。XXXXXXXX技术有限公司有权指定专业律师或代理人具体负责下述代理事宜。
代理权限包括：
1） 就侵权事宜进行调查取证，包括其销售证据；
2） 向中国有关公证机关申请对所取证据进行公证，并根据中华人民共和国现有相关法律处理与公证有关的'一切事宜包括公证事项转委托；
3） 向专利管理部门提出办理行政查处及诉讼所需文件的申请，如专利登记簿副本、实用新型专利检索报告等；
4） 向专利管理部门及其它行政机关提出查处侵权请求及办理相关事宜；
5） 参加行政调处开庭、勘验程序；代为签收行政调处法律文书、代为提
出、变更、承认行政调处请求内容；代为处理保全措施所需担保手续；代理和解事宜；代为协助办理行政调处执行手续；
6） 与行政查处有关的行政复议；
7） 在相关法院对涉嫌侵权的伪造方或侵权者进行起诉，接受、放弃、变更诉讼请求；进行和解；反诉；提起证据保全，财产保全；代为签署相关法律文书；
8） 出席与本专利有关的口审或听证，并向法院提交相关证据和文件；
9） 对法院判决、裁定提出审查和上诉要求；代收法律文书，申请强制执行，代收执行款项及其它与此诉讼相关的其他权利；
10） 根据中华人民共和国现有法律处理本专利侵权诉讼及与侵权诉讼相关的其他事宜。
受托人在其权限范围内依法所作之一切行为及签署之一切文件，本权利人均予以承认。
委托人： （签署）
委托日期： 年 月 日
附：
1、委托人身份证明；
（注：自然人提供身份证或护照复印件；法人提供营业执照副本复印件。）
授权委托书 篇5
深圳市公安局交通警—察支队车辆管理所：
兹委托 ，办理（车辆号码或车辆识别代号）为 的机动车的 业务，在上述业务事项内，受托人有权代理委托人想贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。
本委托书自签署之日起 天有效。
委托人： 受托人：
个人身份证： 个人身份证：
（签名或盖章） （签名或盖章） 经办人签名：
签署日期： 年 月 日
注：1、受托人已核实委托人的情况，并保证本委托书的真实性。
2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。
3、 受托人、委托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的.附件附后。
4、申请补领机动车登记证书不得代办。
5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。
6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。
7、委（受）托人对本页内容已明确。
授权委托书 篇6
委托人：康XX，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX 受委托人：康XX，系委托人父亲
我对江西省教育厅未认真复审核并向教育部报送关于本人变更学籍注册信息申请的行政不作为不服，向江西省人民政府提出行政复议申请，现委托康XX在本次行政复议案中，作为我参加行政复议的代理人。
代理时限：即日起至本次行政复议案终结止。 代理权限：1、代为提起行政复议申请；
2、代为发表行政复议代理意见；
3、代为放弃、变更或撤回行政复议请求；
4、代为签收行政复议法律文书。
委托人签名：
受委托人签名：
年月日
【授权委托书】相关文章：
授权委托书05-23
授权委托书06-08
授权委托书06-09
授权委托书07-01
授权委托书06-22
授权委托书06-22
授权委托书06-23
授权委托书05-31
授权委托书05-19
授权委托书03-06