单位授权委托书
在委托人的委托书上的合法权益内，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在发展不断提速的社会中，接触并使用委托书的人越来越多，相信许多人会觉得委托书很难写吧，下面是小编为大家收集的单位授权委托书，希望能够帮助到大家。
单位授权委托书1
致XXX：
我司委托本司员工 性别: ，身份证号: 到贵单位办理 事宜， 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位给予协助，谢谢!
委 托 期 限:
委托人(盖公章):
年 月 日
单位授权委托书2
委托单位：_______________________________ 法定代表人：_______，职 务：_______________
受委托人：姓名：_______，工作单位：_______________ 职务：____________________________ 姓名：________，工作单位：______________ 职务：____________________________
现委托上列受委托人在我单位与________________因_____ __________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
代理人_______的代理权限为：___________________ 代理人_______的代理权限为：___________________
委托单位：________(盖章)
____年__月__日
单位授权委托书3
根据国家现行的有关法律法规，我公司经研究决定，授予酒泉市诚信工程建设监理公司如下权利：
一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、 选择工程总承包人的建议权。
2、 选择工程分包人的认可权。
3、 支付工程款的审批权。
4、 对工程建设有关事项（工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求）向委托人的建议权。
5、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
7、 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、 监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
9、 工程上使用的'材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。
11、 监理人在委托授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量，或进度则这种变更必须经委托人事先批准，在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
12、 在委托的工作范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
二，我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。
（一）、工程上使用的材料和施工质量的检验权
1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件\设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序。
（二）停工，复工权
1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时，总监理工程师下达停工令
2、施工出现了安全瘾患，总监理工程师有权停工，以消除安全瘾患
3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
4、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
5、在具备恢复施工条件时，承包单位应向项目监理机部提出复工申请，并附有总公司签字盖章的整改方案，复工申请表及有关材料，有总监理工程师签署，指令承包单位继续施工。
（三）工程变更单的认可与签发权
1、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。
2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以认可计量。
三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利
1、施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
四、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利（包括处罚权）。
单位授权委托书4
委托单位：
法定代表人： ，职务：
受委托人：姓名：，职务：
工作单位：
姓名：，职务：
工作单位：
现委托上列受委托人在我单位与
因 纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。 代理人 的代理权限为：
代理人 的代理权限为：
委托单位： （盖章） 法定代表人：（签名或盖章）
二Ｏ 年月 日
单位授权委托书5
我单位授权（身份证号： ）及我单位所属职工代为办理住房公积金相关业务的经办人员，具体权限为登记、开户、变更单位或职工信息、汇（补）缴、提取、封存、转移、销户等事宜。
单位盖章（公章）：
法定代表人签字（或盖章）：
经办人签字：
年 月 日
单位授权委托书6
委托单位：
法定代表人： ，职务：
受委托人：姓名： ，工作单位：
职务：
姓名： ，工作单位：
职务：
现委托上列受委托人在我单位与 因 纠纷一案中，作为我方的代理人。
代理人的授权为
一、代为向人民法院提起诉讼；
二、代为反驳对方当事人的诉讼请求，进行辩论，；
三、代为提出回避申请，收集提供证据；
四、代为收取人民法院送达的'各种法律文书；
五、代为收取调解即时或部分履行过程中产生的一切款、物、凭证。
六、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签署和解协议，提起反诉或者上诉；
注意：第一、二、三、四、五项为一般代理权限，第六项为特别授权，委托人需要在委托权限数字上挑勾。委托权限若有未尽事项，须另行向法院书面提交。
委托单位： （盖章）
法定代表人： （签名或盖章）
二零 年 月 日
单位授权委托书7
提要：若投标人为联合体，除了该联合体的责任方盖单位章及其法定代表人签名外，其他各成员亦须盖公章并由其法定代表人签名
（招标人名称）：
兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证号码： ）为我单位的委托代理人，代表我单位出席开标会，就（合同名称）合同（合同编号： ）签署投标文件、进行合同谈判、签订合同、提出标底复查申请和处理与之有关的一切事务，其签署名真迹和印章如本授权委托书末尾所示，代理人无转委权，特此证明。
授权委托单位： （名称）
（单位盖章）
法定代表人：（签名或签名并盖章）
委托代表人：（签名或签名并盖章）
年 月 日
说明：
1、若投标人为联合体，除了该联合体的`责任方盖单位章及其法定代表人签名外，其他各成员亦须盖公章并由其法定代表人签名。
2、本招标项目的一个投标人只能委托一个代理人，以投标文件中的委托书为准，其他委托书无效。
3、当投标人在投标文件副本以法定代表人（或委托代理人）盖章代替法定代表人（或委托代理人）签名时，本委托书必须加盖相应的印章。
单位授权委托书8
企业名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 系 (投标人名称)的法定代表人(职
务： 电话： )。
特此证明。
企业名称： ( 盖单位章)
年 月 日
注：(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。
单位授权委托书9
应诉是指向法庭提交答辩状。应诉就是向法庭提交答辩状。通俗讲就是人家告了你，你要回应。当然也可以包括反驳他的观点。
委托单位：___________
法定代表人：___________ ，职务：
受委托人：姓名：___________ ，工作单位：
职务：___________
姓名：___________ ，工作单位：
职务：___________
现委托上列受委托人在我单位与___________ 因___________ 纠纷一案中，作为我方的代理人。
代理人的`授权为
一、代为向人民法院提起诉讼；
二、代为反驳对方当事人的诉讼请求，进行辩论；
三、代为提出回避申请，收集提供证据；
四、代为收取人民法院送达的各种法律文书；
五、代为收取调解即时或部分履行过程中产生的一切款、物、凭证。
六、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签署和解协议，提起反诉或者上诉；
注意：第一、二、三、四、五项为一般代理权限，第六项为特别授权，委托人需要在委托权限数字上挑勾。委托权限若有未尽事项，须另行向法院书面提交。
委托单位：______________________ （盖章）
法定代表人：___________ （签名或盖章）
二零xx年xx月xx日
单位授权委托书10
授 权 委 托 书
今委托×××（身份证号××××××××××××××××××）为××（单位或者公司）的代理人，全权代表我公司或单位前去贵处（明确的单位或公司）办理×××××××（具体的.业务）。我公司对代理人依规定办理的有关事宜均承担法律责任。
委托人：（签章）（签字）
代理人：（签章）（签字）
单位或公司名称
××××年××月××日
【单位授权委托书】相关文章：
单位授权委托书09-11
单位授权委托书06-15
单位授权委托书07-17
单位授权委托书范本08-12
单位授权委托书范文08-03
单位对个人授权委托书01-08
[推荐]单位授权委托书10-10
单位授权委托书(荐)08-26
单位授权委托书（实用）04-09
单位法人授权委托书07-24